按实结算合同,工程款结算协议合同

('合同编号：配电工程安装调试施工合同书建设单位：XXXXXXX有限公司施工单位：XXXXXXX有限公司安装工程施工合同书建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：新增200kva配变2、工程地点：3、承包内容：4、工程总造价（人民币）：223994元5、工程工期：本工程定60天为有效施工工期，即自2011年10月26日至2011年12月25日，如遇下列情况，工期计日顺延：（1）乙方进场施工前，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水用电、道路未铺设，障碍物未清除，影响进场施工或施工过程受阻。（2）设计变更或设计方案改变，致使施工中断或影响工程进度。（3）甲方未能在合同规定时间内向乙方帐户拨付预付款，由此延误的工期按付款逾期天数顺延。（4）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，一天以上的，工期可计日顺延。第二条：工程承包方式及决算依据1、承包方式：设备必须按施工图纸、设计文件生产，采取按实决算方式结算。2、工程结算依据：（1）工程预算、决算根据：费用构成及计算标准：①闽建筑[2002]03号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（2002版）的通知；②定额采用：《第二册·电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）；（2）以现场点验实际工作量为依据进行结算。（3）在资金未到位前，如因甲方原因致使工期延期，而此时主材料价格因市场原因发生变化，乙方编制的工程结算书对变化后的主材料价格相应进行调整，甲方应认可乙方调整后的合理价格。第三条：材料定购保证金及工程结算方式1、为维护甲方正当权益，免受虚假伪劣产品侵害并享有应有的售后服务，同意由乙方代为联系购买设备材料，甲方按合同签订的预算价90％交纳材料2定购保证金，即人民币200000元整，该材料定购保证金在工程开工后转为工程款，工程决算后多还少补。2、工程竣工调试合格后，乙方按实编制工程结算，并送甲方审核，甲方须在乙方提交报告后3天内予以审核并办理竣工结算，否则视为认可该结算文件并交清余款。每延长一天按工程余款的千分之一支付滞纳金。（注：如甲方要求工程竣工验收后立即送电，甲方须按乙方编制的最新预算书在送电前交清工程余款，在结算时根据增减的工程量按实结算。）3、在施工中，若遇到重大设计变更使工程建设金额增加，双方将补签有关协议，甲方按补签协议交纳工程进度款。因甲方引起的施工方案变更的费用（如现场勘测、重新预算等）由甲方负责承担。4、本工程方式地段为交通要道，地形类别按市区考虑，即所有施工项目的人工费及机械费乘以系数1.2。5、本工程涉及的停电回路较多，施工时对供电公司的供电量及供电可靠性造成较大影响，应收取施工与生产同时进行增加费。6、若本工程受停电条件限制而需采取带电作业方式进行线路“T”接的经甲、乙双方协商，同意增加带电作业特种作业车辆及其特殊施工费3000元/次，且该费用准予列入工程决算。第四条：工程质量监督与验收1、乙方必须认真按照施工图纸、设计说明书和国家颁发的施工验收规范及质量检验标准进行施工；工程质量必须合格以上，若不符合质量标准，应进行返工，其返工费用由乙方承担。2、乙方全部工程项目达到质量标准，具备竣工条件后，应向甲方提交书面竣工验收通知单，甲方在2天内组织有关人员进行验收，逾期视为甲方认可，验收中若发现由于施工责任造成质量不符合要求、需要返工时，乙方必须在双方议定的期限内返修至合格，并承担返修费用，经验收全部合格后移交给甲方。第五条：双方职责范围甲方职责：（1）根据施工需要及时办理施工所需各种证件、批件以及土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。如甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。（2）将施工所需水、电、道路、电讯线路从外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。如甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。（3）乙方在工程施工中如有困难，甲方应协助乙方给予联系和协调。（4）负责组织竣工验收及办理竣工结算价款支付手续。（5）协助乙方做好工程项目范围内的废旧物资材料回收工作。（6）在有危险性的生产区域内作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所，甲方应事先进行安全技术交底并要求乙方制定安全措施，甲方同意后协助乙方实施。（7）甲方违反有关规定或约定未如约办理竣工结算，俞期支付工程结算款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方给付保护费用，承担违约责任，并按银行有关逾期付款办法的规定向乙方每日续付合同金额万分3之三的赔偿金（甲方预先与乙方协商者除外）。（8）协助解决施工材料、工具、施工人员进出厂区通道及设备材料临时堆放及施工现场保安问题。（9）因甲方人员失误给乙方造成损失，由甲方负责并承担相应责任。（10）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。（11）工程开工后至工程交付使用前，甲方应负责保管现场的设备材料，如遇丢失损坏，由甲方承担责任。（12）土建部分（如配电室、电缆沟等）应在电气设备进场前2天通过验收合格，并交付安装。否则由此引起的费用（如车辆台班、施工人员误工等）由甲方承担。（13）甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。乙方职责（1）根据施工设计图纸和现场情况，编制《施工组织方案》。（2）负责设备、主材及辅材的采购、运输、预制。（3）严格按照施工图纸要求进行施工，按照国家颁发的施工验收规范验收，确保工程质量。（4）负责工程项目范围内废旧物资材料的回收工作。（5）组织文明施工，确保安全第一，杜绝重大事故发生，一旦发生，负责及时处理并自行承担责任及经济损失。（6）乙方在现场施工中，按工程需要设置施工需要的照明、围栏及警示，并做好安全防护设施的维修。（7）采取有效措施实施对施工现场交通和环境保护的管理。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道等特殊环境施工时，应向甲方提出安全保护措施，实施费用由甲方承担。（8）因乙方责任造成的人身伤亡、火灾、交通事故，由乙方承担全部经济损失，并按规定进行调查、统计、报告；因乙方责任造成的甲方设备事故，由甲方负责调查，经乙方确认后承担相应的经济损失。第六条：违约责任1、当设备材料已订购且厂家已生产，由于甲方单方面原因导致该工程项目没有施工，乙方有权按购回材料的发票总额扣留保证金；2、本工程在施工期间，如甲方原因造成现场无法施工，工期相应顺延。如乙方自行造成的停窝工，甲方不予负责，工期不得顺延，工期每拖延一天，按合同价款的万分之一支付违约金。3、本工程的质量保修期为壹年，保修期从本工程验收合格之日起计算。在质量保修期内若因乙方施工质量问题造成的损失由乙方负责。非乙方施工质量引起的事故，检修费用由甲方承担。第七条：纠纷解决办法本合同未尽之处，可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订地人民法院提请诉讼。第八条：其它1、本合同壹式肆份，双方各持贰份。42、本合同自双方签订之日起生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：建行银行XX支行帐号：账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX户名：户名：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司联系人：联系人：联系电话：联系电话：XXXXXXX签约地点：签约时间：年月日5',)