脱硫BOT项目合同模板：全面指南与范本

('合同文件项目名称：工程烟气脱硫BOT项目合同编号：发包方：承包方：年月目录第一部分协议书................................................................1第一章定义与合同文件.........................................................1第1条定义...................................................................1第2条合同文件...............................................................2第二章项目投资建设...........................................................3第3条项目建设投资及建设目标.................................................3第4条场地的获得和使用.......................................................4第5条项目前期建设...........................................................4第6条设计...................................................................4第7条施工...................................................................5第8条调试和验收.............................................................7第9条竣工延误...............................................................8第10条界限划分..............................................................8第三章技术保障参数...........................................................9第11条项目技术保障参数......................................................9第四章运营..................................................................10第12条运营与维护...........................................................10第五章项目脱硫设施的移交....................................................14第13条运营期满后的移交.....................................................14第14条发包方的权利和义务...................................................15第15条承包方的权利和义务...................................................16第16条不可抗力定义.........................................................18第八章合同的转让和终止......................................................20第17条合同的转让...........................................................20第18条合同的终止...........................................................20第九章违约与索赔............................................................21第19条发包方的违约责任.....................................................21第20条承包方的违约责任.....................................................21第21条索赔限额.............................................................21第十章争议的解决............................................................22第22条争议的解决...........................................................22第十一章其他条款............................................................23第24条合同文件.............................................................23第26条修改.................................................................23第27条通知.................................................................23第28条合同文字和文本.......................................................23第29条合同生效.............................................................23第二部分合同附件.............................................................25附件一技术协议书（单独装订）.................................................25附件二工程安全管理协议（单独装订）...........................................25第一部分协议书第一章定义与合同文件第1条定义在本合同中，除根据上下文另有所指外，下述词语具有如下含义：《管理办法》：指国家发展和改革委员会会同国家环保总局发布的《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法》（发改价格[2007]1176号）。项目：指工程烟气脱硫BOT项目。批准：指就项目及脱硫设施的投资、设计、建设、运营和维护、拥有、拆除等需从政府（包括有关主管部门及其依法授权、委托的机构、单位等）获得的许可、执照、同意、授权、批准、核准、特许权、认可以及相同或类似的文件。保证值：双方就项目各自保证的有关技术或性能参数，详见本合同附件一《技术协议书》。国家现行脱硫电价政策：投产的燃煤机组安装脱硫设施的，上网电价每千瓦时加价0.015元的脱硫电价政策。购售电合同：指发包方与电网公司签订的购售电合同或协议。上网电量：指发包方在计量点输送给电网的合格电量[计量单位为千瓦时（kW·h）]。上网电价：指国家价格主管部门批准的、发包方根据购售电合同输送的每千瓦时（kW·h）的上网电量价格，该电价包含并分解为发电电价和脱硫电价。标杆电价：指国家价格主管部门批准的、发包方根据购售电合同输送的不包含脱硫电价的每千瓦时（kW·h）的上网电量价格。脱硫电价:根据国家现行电价（脱硫加价）政策包含在上网电价中的因安装并运营脱硫设施而增加的电价。脱硫结算电价：指电网公司向发包方实际结算的脱硫电价。脱硫服务费：因承包方为发包方投资建设运营脱硫设施而应由发包方依据上网电量与脱硫服务费单价向承包方支付的服务费用。本合同签订时按照国家现行脱硫电价政策执行，由承包方全额享受，即本合同脱硫服务费单价为0.015元人民币/kW·h。BOT：指承包方在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交脱硫岛，并承担风险及相关的法律、法规责任。运营惯例：指大部分中国电力企业对于同类设施采用或批准的惯例、方法及做法（包括大部分中国电力企业所采用的国际与国内惯例、方法及做法）。就本项目而言，运营惯例应包括、但不限于采取合理的步骤，以保证：满足正常条件下及合理预测的非正常条件下脱硫装置需求的充足材料、资源和供应。拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照制造商的标准和技术规范运营脱硫装置并处理紧急情况。由知识丰富且受过培训和富有经验的人员使用适当设备、工具和程序进行保护性日常和非日常维护和修理，以保证脱硫装置长期、可靠和安全地运营。进行恰当的监测和调试，以保证设备按照设计功能运行，并为设备在正常和紧急状态下均能正常运行提供保证。操作设备并保证工人、公众及环境的安全，遵守有关行业要求。0环保责任：指因项目工程对地上、地下或周围的水、空气、土地或其他方面排放的污染物违背或不符合中国有关环境保护的适用法律、法规、规范性文件的规定而引致的环保法律责任。工作日：指除法定节假日（包括双休日）以外的公历日。特定缩略语，在本合同中：MW指兆瓦kW指千瓦kW·h指千瓦小时日、月份和年均指公历日、月份和年脱硫效率：指烟气通过脱硫设施后脱除的二氧化硫量与未经脱硫前烟气中所含二氧化硫量的百分比。脱硫效率的计算公式为：脱硫效率=（C1－C2）/C1×100%式中：C1——FGD系统运行时入口处烟气中SO2含量（mg/Nm3）C2——FGD系统运行时FGD出口处烟气中SO2含量（mg/Nm3）脱硫设施利用率：脱硫设施年运行时间与燃煤发电机组年运行时间之比[注]。[注：该定义为国家发改委、国家环保总局关于印发燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法（试行）的通知及相应的国家环保规定]。第2条合同文件以下文件应构成甲、乙双方达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，应按下列文件顺序在前者为准。本合同文件及附件；1第二章项目投资建设第3条项目建设投资及建设目标3.1项目投资由承包方全额投资，投资金额为万元（大写：万元整）。3.2建设工期目标：#1机年月日开工，年月日脱硫系统整套启动，年月日完成168小时试运。#2机年月日开工，年月日脱硫系统整套启动，年月日完成168小时试运。3.3建设质量目标：3.3.1脱硫工程目标：本工程质量必须全面达到中华人民共和国环境保护行业的标准要求，并用最新标准来规范火电厂烟气脱硫工程建设，控制火电厂二氧化硫排放，改善环境质量，保障人体健康，促进火电厂可持续发展和烟气脱硫行业技术进步。（包括但不限于以下标准）\uf06eHJ/T179-2005《火电厂烟气脱硫工程技术规范》\uf06e《中华人民共和国环境保护法》、\uf06e《中华人民共和国大气污染防治法》、\uf06e《建设项目环境保护管理条例》\uf06e《火电厂大气污染物排放标准》等,以上相关标准适用烟气脱硫工程的规划、设计、评审、采购、施工及安装、调试、验收、运营和移交的全过程。3.4安全目标承包方应对本工程项目的设计、制造、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护、日常管理和移交的安全负全部责任，包括但不限于以下内容：不发生一般及以上人身死亡事故；轻伤负伤频率≤2‰；不发生一般及以上机械和交通运输事故；不发生一般及以上火灾事故；不发生一般及以上环境污染事故；不发生违反《劳动合同法》有关规定的事件；不发生一般及以上设备事故。第4条场地的获得和使用4.1场地的获得凡与脱硫岛建设有关的征地租地工作由发包方负责完成；发包方向承包方提供项目需要的用2地及项目相关的进厂主干道路设置接口的权利。发包方应确保该场地不设置任何留置或抵押，除非这些留置或抵押对承包方在本合同项下的权利义务不产生任何实质性的不利影响。发包方应承诺在期内脱硫岛周围地面的设施不应给脱硫岛构成显著影响，如构成显著影响，发包方将采取积极措施尽快予以消除。4.2场地使用限制该场地为烟气脱硫及其配套设施建设专用，在未得到发包方的书面许可之前，承包方不得将场地用作与烟气脱硫及其配套设施建设无关的其它用途。第5条项目前期建设5.1边界的划分5.1.1合同双方在合同生效后一个月内，双方在现场确定场地的位置和边界划分，双方签字确定脱硫岛的占地红线图。5.1.2承包方的设计、施工及供货范围按技术协议书的工程接口确定。详见附件一《技术协议书》。5.2可行性研究和地质勘察脱硫装置所占区域的地质勘察及可行性研究工作由发包方负责，承包方协助发包方完成。5.3发包方负责脱硫岛场地平整、场内原有设备及建（构）筑物拆迁（如有化）、进场道路，建设用水、电、通讯接口等工作。石膏、石灰石周转场地由发包方提供，区域内有关脱硫设施、建（构）筑物由承包方建设并承担相关费用。第6条设计6.1职责划分承包方需按照《技术协议书》的要求，负责完成脱硫岛的初步设计、施工图设计及竣工图编制工作，并对脱硫岛的技术可行性、运行能力和可靠性进行整体保证，并对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任。承包方在年月日完成本工程所有施工图设计，并按相关规定向发包方提交全部施工图。发包方负责提供必要的设计接口和参数，并对脱硫岛的设计方案进行评审。6.2设计的审核及批准发包方负责将设计文件报国家相关部门审批，其费用由承包方承担。如遇有重大设计问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，除特殊原因外，另一方应同意参加。6.3设计改动在建设中的任何时间，承包方有权对项目设计提出改动建议，条件是所有上述改动不影响发包方利益及安全生产，不违背所有已适用于项目的设计标准，并应遵守所有适用的法律和法规。6.4设计配合凡与脱硫岛设备相连接的其它设备装置，发包方有提供接口和技术配合的义务，如发包方侧与脱硫系统的相关接口部分需要改动，承包方侧做相应改动，费用由承包方承担。3凡与电厂主设备相连接的其它设备装置，承包方有提供接口和技术配合的义务，并不因此向发包方收取任何费用。第7条施工7.1承包方的主要责任承包方应依照本合同负责所有脱硫岛范围内工程的施工（《技术协议书》规定的由发包方负责的工作除外），并承担工程施工的所有费用和风险。在不限制上述原则的前提下，承包方的责任如下：（1）在施工过程中注重安全以保护生命、健康、财产和环境；（2）在施工期内，不得影响发包方现有机组的正常安全运行；（3）在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便；（4）及时获得从事工程施工所需要的批准，并使其保持有效，同时承担所有获得上述批准所需的费用；（5）负责为外籍人员获得所有签证和工作许可以及招募当地劳工，并支付与此相关的所有费用；（6）对临时性占地，应符合整体工程使用时间。工程结束后，应及时清理恢复。若超期使用，由承包方承担相关费用；（7）在施工组织过程中，要考虑发包方的现场管理需要，服从发包方主体工程的管理规定；（8）在施工过程中，服从电厂主体总承包方对工程的全过程监管，且服从电厂主体总承包监理公司的监理；（9）承包方应严格按双方确认的《主要设备、关键材料制造商清单》短名单采购，如超出《主要设备、关键材料制造商清单》短名单范围，采购前须先向发包方申报。发包方在5个工作日内完成申报审批，若超时则承包方可以认为发包方放弃该项权利，可自行采购。承包方未履行事前申报程序，发包方有权拒绝在现场使用。同时主要设备、关键材料采购定标后，报发包方备案，当招标结果对发包方利益有损害时，发包方享有否决权；（10）基建期间：用电价格按元/kWh、用水价格按元/吨收取。7.2发包方的主要责任（1）在施工期间协调和推进所有与有关政府部门相关的事宜；（2）协助承包方获得国家相关部门的批准；（3）根据场地总体规划方案，在承包方施工期间，发包方为承包方可能超出规定场地边界的临时性占地（包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居处占地、设备临时储存所占场地、设备吊装时的临时占地和其他施工过程中所需临时占地）进行协调，提供便利条件，承包方承担相关费用；7.3质量保证和质量控制在工程施工过程中，承包方应执行技术规范中规定的质量保证和质量控制，向发包方提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程质量控制结果的文件。7.4脱硫系统监理单位由主体工程监理单位进行监理。7.5图纸相关要求见合同附件一。7.6建设工期及进度报告4本工程建设工期详见建设进度计划。承包方应向发包方提交月综合工程进度报告，该报告：（1）工程进度报告：详细反映设计、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、调整、试验和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；必要时应提供制造和现场进展情况的典型照片；实际进度与计划进度的对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取（或准备采取）的措施。（2）工程质量报告：工程、设备与材料质量自检结果，设备与材料试验结果及合格证的编号；工程阶段性的质量评价结果；工程质量事故及其处理结果；（3）工程安全报告：反映当月工程安全状况统计及安全活动情况，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细情况；（4）工程设备及主要材料报告：各主要工程设备和材料的订货、制造（制造商名称、制造地点）、检验、试验、发货和运抵现场、安装的实际或预计日期；如发生工期可以顺延的情况时，双方应及时对建设进度计划进行调整。7.7建设中的预计延误在任何时候，如果建设工程不能达到预定的进度日期，承包方应立即通知发包方并合理地详细描述以下情况：（1）预计延误情况；（2）预计延误原因；（3）延误时间和其他合理的可预见的对建设工程进度不利的影响；（4）承包方已经采取或将要采取的解决或减少延误及其影响的措施。承包方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果承包方提出或实施的措施不能解决预期的延误，发包方可要求承包方采取必要的其它措施以达到本合同规定的要求，由此产生的费用由承包方承担。7.8监督和检查发包方或其指定机构（监理公司）以及政府主管部门有权对建设工程进行监督并可在不干扰施工进展的情况下随时进行合理的检查。所有上述监督和检查的费用由发包方承担。但如果上述监督和检查的结果表明建设工程或所用的材料有任何实质性缺陷，则上述监督和检查所发生的费用应由承包方承担，且发包方有权要求承包方拆除不合格的建设工程并重建符合标准的工程，更换有缺陷的材料。承包方应承担由此造成的任何增加的费用并应对由此造成的延误负责。发包方应事先通知承包方将进行检查，承包方应当提供进入场地的便利条件，以及协助发包方并按发包方的合理要求提供设备，以利于发包方对建设工程进行监督和检查，但发包方进行监督和检查时应当有计划、按顺序、及时地进行，并不得妨碍建设工程的进展。7.9义务的不予免除发包方未监督、检查或拒收建设工程的任何部分不应视为放弃其本合同下的任何权利，也不能免除本合同所规定的承包方的任何义务。第8条调试和验收8.1调试和验收程序双方应在限定的时间内按规定的程序进行调试和验收，以确认项目符合本合同规定的设计标准和规格及法律和法规。项目验收由发包方按有关规定组织，承包方参加并承担所发生的费5用；8.2检验、试验和验收承包方按规定和所有适用的标准规范进行全部工厂试验，并通过试验确保所提供设备和材料能满足规定的技术要求。发包方有权派代表到任何试验场所观察试验，但发包方现场观察试验并不能使承包方免除本合同约束。验收试验结束后，发包方和承包方应在报告中签字。脱硫岛安装完毕后，承包方负责调试，解决调试中出现的问题。在脱硫岛稳定运行168小时后，双方签署确认进入运营期。在168小时后三个月内，承包方组织有资质的检测机构和发包方对脱硫装置进行性能试验（费用由发包方承担），提供的试验报告须证明脱硫岛达到本合同《技术协议书》所规定的各项性能指标，并且能够通过国家环保总局验收。最终验收证书不能视为承包方对脱硫岛中存在的潜在缺陷所应负的责任解除的证据。8.3验收争议如果发包方和承包方因验收结果产生争议，应依据第十章的规定解决争议。第9条竣工延误9.1竣工延误发包方导致的延误：如果由于发包方的行为或不作为、故意或疏忽但不是由于不可抗力所致而违背了其本合同项下的义务，造成建设工程的竣工延误，发包方同意延误的工期顺延；延期超过2个月，发包方应参照投标时承包方利润和财务费用协商补偿。超过18个月，则双方可参本合同第六章、第15条第5款“法律文件的变化”约定的方式解决。承包方导致的延误：如果由于承包方的行为或不作为、故意或疏忽，但不是由于发包方的原因或不可抗力所致，承包方未能在合同规定的期限内完成脱硫设施的建设调试投运，发包方有权自预期完工日起至实际完工日期止按每天向承包方收取万元人民币的违约金，但发包方同意工期顺延时除外。第10条界限划分10.1界限划分的基本原则承包方建设、运营的脱硫设施，与发包方建设的发电工程的界限，见本合同附件一《技术协议书》。10.2总体界限划分根据上述界限划分的基本原则，在承包方实施脱硫运营的界限范围内的下列事项均由承包方负责：（1）脱硫设施的建设、运营、维护和管理。（2）脱硫设施的设计、监造、建筑安装工程施工、采购、调试；（3）脱硫设施的融资、投资。6第三章技术保障参数第11条项目技术保障参数详见附件一《技术协议书》7第四章运营第12条运营与维护12.1运营期限：与主机组运营期限相同。12.2运营质量：脱硫系统运行指标达到环保要求。12.3运营期及施工（调试）期用水、用电价格12.3.1运营期水、电、汽、通讯价格（1）承包方安装由计量部门认可的用电、用水、用汽计量装置，如实计量用电量、用水量、用汽量。（2）脱硫岛用水量不超过（保证值吨/两台.小时×机组利用小时数），运营水工业水按元/吨、高含盐废水发包方免费提供；超过保证值的部分水量，运营水费按给定水价的1.1倍支付给发包方；（3）脱硫岛用电量不超过（保证值度/两台.小时×机组利用小时数），运营电费按上网标杆电价结算；超过保证值的部分电量，运营电费按上网标杆电价的1.1倍支付给发包方；（4）脱硫岛用通讯费用由承包方直接支付当地通讯公司。（5）脱硫岛生产用汽由发包方提供，价格参照当地供热价格结算，费用由承包方承担；供暖用汽由发包方免费提供。12.3.2本项目施工用水及施工、调试用电价格如下：（1）施工用水由发包方提供接口，承包方装表计量，单价为元/吨。施工用水费由承包方在结算时直接缴送发包方指定的管理部门。（2）施工、调试用电由发包方提供接口，承包方装表计量，单价为元/kWh。施工用电费由承包方在结算时直接缴送发包方指定的管理部门。12.4脱硫服务费及水、电费的结算及支付12.4.1属承包方范围的人工、材料、机械等基建成本价格及运营期内发生的石灰石、人工等运营成本价格发生变化时均不予调整。12.4.2结算原则发包方从电厂项目开始发电之日起，开始计算运营期，并逐月按上网电量脱硫服务费单价=元人民币向承包方支付脱硫服务费。12.4.3结算和支付方法（1）月度脱硫服务费结算=当月上网电量×脱硫服务费单价备注：a.脱硫设施合同期内，如若国家相关行政部门调整脱硫电价，则脱硫服务费单价依据脱硫电价调整政策进行调整，由承包方全额享受。b.因脱硫系统问题导致电网实际结算脱硫服务费单价低于脱硫服务费单价的部分，按电网实际结算扣减部分从承包方获得的脱硫服务费中扣减。c.因发包方原因导致不能全额享受脱硫电价时，发包方按照当月上网电量×脱硫服务费单价支付给承包方。d.若两台发电机组年平均上网电量小于小时，发包方应给予承包方适当补偿，补偿办法双方另行协商。（2）月度水、电费结算=当月水、电耗用量×水、电单价。8（3）由承包方造成的罚款及费用由发包方先垫付，在支付脱硫服务费时，将相关票据转交承包方，并在付款时扣减垫付款项。（4）每月底，双方各自确认自己应享有的收入和应承担成本费用，并做相关的账务处理（收取的收入与应支付的费用不做抵消后入账）。（5）发包方收到电网支付的脱硫电价后一周内向承包方支付相应的脱硫服务费，同时从中扣减应由承包方承担的相关费用。12.4.4机组运行期间的正常烟尘、SO2排污费由发包方支付，其余由承包方原因造成的所有罚款及费用由承包方承担，包括但不限于：（1）属承包方范围的人工、材料、机械等基建成本价格及运营期内发生的石灰石、人工等运营成本。（2）烟尘、SO2排污费、废水、脱硫岛不正常运行造成的所有罚款及费用，由承包方承担。（3）脱硫岛不正常运行导致机组非停造成的损失，承包方每天向发包方支付万元。（4）因脱硫系统问题导致电网实际结算脱硫服务费单价低于脱硫服务费单价的部分，按电网实际结算电量及结算方式从服务商获得的脱硫服务费中扣减。12.4.5本项目的BOT模式的脱硫服务费中应包括但不仅限于以下内容：12.4.5.1建筑、安装工程费人工费、材料费、施工机械使用费，以及承包方认为应计取的各项费用(含利润、税金)。12.4.5.2设备购置费(包括备品备件、专用工具)用于本项目项目的所有设备(包括备品备件、专用工具)费、技术资料费、技术服务费、保险费、运杂费(包括大件运输措施费)、税费(包括进口设备/部件)等。12.4.5.3调试费用（1）分部试运行费(含单体调试)；（2）整套启动试运行费(含调试期间所需的全部各种化学用品及吸收剂购置费、水、电费等)。12.4.5.4其他费用（1）项目管理费；（2）设计费(含初步设计和施工图设计)；（3）安全文明施工措施费；（4）竣工文件、竣工图纸编制费；（5）技术服务费(包括设计联络会、技术培训、施工文件审核等)；（6）国外技术担保费；（7）设备技术更新改造费等；（8）运营和维护费用；（9）环保达标验收费、检查费、计量器具检验费、性能试验费等；（10）脱硫岛最终移交给发包方所需发生的费用（包括但不限于对发包方生产维护人员的培训费）；（11）其他：包括不可预见的施工措施费、预防自然灾害所采取的措施费、现场设备的二次倒运费、工程建设保险费、合同实施过程中不可预见的风险费以及承包方认为应计取的其他各项费用(含利润、税费)。9上述各项费用承包方在合同中已充分考虑，如价格为0或未列入，则此项工作已包括在脱硫服务费中。12.5运营与维护（1）承包方保证项目脱硫设施的正常运行，不得无故停运。需要改造、更新脱硫设施，因脱硫设备维修需暂停脱硫设施运行，或因事故需停运的，应向发包方报告。（2）双方依据有关规定向项目所在地省级环保部门申请备案，并向电网公司报告。发包方事先向承包方提供其发电机组检修计划，承包方脱硫设施的正常检修应与发包方发电机组计划检修同步进行。（3）承包方应建立脱硫设施运行台帐，记录脱硫设施运行和维护、烟气连续监测数据、机组负荷（由发包方提供）、燃料硫份分析（由发包方提供）和脱硫剂的用量、脱硫系统消耗电水汽量、脱硫副产物处置、运行事故及处理等情况，并报发包方。应建立完整的运营日志，记录每一处脱硫设备的运行情况、运行效果、事故、设备检修等事项，并建立档案。应建立完善的意外事故应急机制，制定应急预案报发包方备案。（4）双方依据有关规定接受项目所在地省级发展改革（经贸）、价格、环保部门核查。承包方依据有关规定向项目所在地省级环保部门和省级电网公司实时传送项目烟气在线监测系统的监测数据。承包方负责脱硫装置的烟气排放监测，按规定对有关参数进行测定并记录，定期向发包方环保部门提交检测记录，发包方环保部门有权对装置的烟气排放情况进行监控。（5）若烟气在线监测系统发生故障不能正常采集、传输数据的，承包方应在事故发生后立即报告发包方，双方依据有关规定共同向项目所在地省（区、市）环保部门及电网公司报告。（6）脱硫废水及污泥由承包方处理后排至发包方指定地点、不得随意排放，处理后的脱硫废水水质应满足本合同附件一技术协议书的要求，因承包方违约排放脱硫废水导致的环保处罚由承包方承担。如国家对污泥排放有明确规定时，由承包方负责处理。（7）发包方专业技术人员及管理人员或发包方书面授权确认人员在任何时候进入脱硫岛监督脱硫岛的运营和维护，但不得由此影响脱硫岛的正常运营。12.6委托运营承包方应自行运营、维护和管理项目脱硫设施及相关资产。在本合同运营期内，承包方委托其他专业公司运营、维护、管理脱硫设施的，需先获得发包方的同意。委托运营不免除承包方的权利和义务。12.7脱硫系统运行调整脱硫系统10KV设备启、停时必须联系发包方相应机组运行值班人员，经主机运行值班人员同意后方可操作；在事故状态下，应通知发包方主机运行值班人员。承包方拟进行脱硫系统的其它大的操作动作的，应提前通知发包方运行值班人员。脱硫系统10KV开关停、送、维护、检修由发包方负责，从开关上口到承包方电缆接头发生的故障，不追究发包方责任。12.8脱硫系统计划停运和维护承包方应结合发包方年度检修计划，编制脱硫岛的检验和维护计划，内容应包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护的安排程序，并报发包方批准。确保发包方的发电任务不受影响，如果脱硫岛检修工期延误，延误期内所造成环保损失、罚款及责任由承包方承担。拟在发包方发电机组运行期间对脱硫系10统进行影响利用率的计划检修的，在检修前5个工作日向发包方提出书面申请并经发包方同意后方可进行。承包方脱硫系统与发包方系统有联系的检修工作，应遵守发包方生产调度管理规定、履行相关手续。12.9关于执行发包方生产、安全调度规程承包方脱硫设施运行应执行发包方调度管理规程的相关要求。11第五章项目脱硫设施的移交第13条运营期满后的移交13.1运营期满后，承包方必须将整个项目设施无偿、完好地移交给发包方或自行拆除。承包方应无偿将项目设施的运营权、收益权、全部资产、设施和设备移交给发包方，包括但不限于组成项目设施的设施、器材、配件、厂房及设备、原材料、技术资料、全部改建设施等。自发包方接收项目设施起，项目设施的所有权归发包方所有；承包方应在发包方接收前，解除所有与项目设施有关的权利的限制，例如出租、抵押、质押等。13.2项目设施及副产品综合利用设施移交时，承包方须提供相应的技术培训。13.3在经营期内因国家政策调整或发包方主机组退出运营但脱硫设施服务年限未满导致的脱硫设施拆除的情况发生时，发包方应按主机组退出之日的承包方脱硫资产账面净值予以回购或补偿损失。12第六章权利和义务第14条发包方的权利和义务14.1发包方的主要权利发包方享有授予方的各项权利，有权监督、检查脱硫设施的建设、运营、维护和管理，有权督促承包方全面履行义务并完成合同约定的任务。14.2发包方的主要义务（1）负责与政府部门、地方有关部门进行协调，保证承包方能按合同约定正常进行对项目脱硫设施的建设、运营、维护、管理和移交。（2）确保发电设施运行中的各项指标值符合本合同的约定并应符合国家现行相关标准及规范的要求。（3）保证依法履行其作为国家环保法规和有关主管部门规定的污染治理责任主体而应由其履行的包括二氧化硫减排等法律义务和责任。（4）在承包方的保证值达到本合同约定的保证值时、依据法律应由发包方向政府缴纳的费用，由发包方承担。（5）有义务支持承包方为确保脱硫设施良好运行所作的努力并应给与承包方下列必要的协助：a.保证发电设施的正常运行；b.保证对承包方脱硫设施所需电、水按合同约定连续稳定供应；c.保证为承包方物料运输车辆提供良好的厂内道路通行条件；d.保证脱硫设施入口处烟气的技术参数符合本合同约定的保证值。e.对非因承包方原因造成发包方未按合同约定供应脱硫设施运行相关电、水，发包方有义务及时采取有效措施恢复符合本合同要求的供应，并应赔偿承包方因此所受的损失。f.为保证本合同的顺利开展，发包方应及时协助承包方完成与相关的脱硫装置及相关资产的收购及产权变动事宜。14.3发包方提供的技术参数的变化发包方提供的各项指标未能达到保证值时，按以下方式处理：（1）如果发包方提供的煤质含硫量超出设计值的30%以上时，承包方为保证脱硫设施安全，应停止运营。发包方承担承包方因此所受的损失及相关责任。（2）如果该行为是长期的，连续超过3天，且实际指标超过设计值的20%(主要指含硫量)时，发包方应向承包方支付由此造成的费用补偿并承担相关责任。（3）在运行期内，在进入脱硫装置的烟气符合《技术协议书》规定的前提下，承包方保证脱硫后的烟气排放达到《技术协议书》规定的标准，由于烟气排放未达到《技术协议书》规定的标准视为违约，承包方承担由此造成的环保罚款等所有的损失和责任。13第15条承包方的权利和义务15.1承包方的主要权利（1）承包方享有本合同项下脱硫设施的财产所有权、投资权、建设权、运营和维护权、管理权，以及脱硫电费和脱硫附产物的收益权等。（2）承包方有权依据本合同约定无偿使用由发包方提供的脱硫设施用地、脱硫副产品堆放用地。承包方有权在征得发包方同意后，在发包方提供给承包方无偿使用的脱硫设施或脱硫副产品堆放用地范围内建造与脱硫运营相关的设施。（3）承包方有权按本合同约定及时足额向发包方收取应由承包方享有脱硫服务费。15.2承包方的主要义务（1）在整个建设、运营期内，承包方应自行承担实施建设、运营的费用和风险，并负责脱硫设施的建设、运营、维护和管理。承包方应保证在整个期内始终按运营惯例运营脱硫设施，使脱硫设施处于良好的运营状态并能够按合同约定完成脱硫任务，保证脱硫设施在运营期间的各项指标达到约定的承包方的性能保证值。（2）本合同履行期内，因承包方责任造成脱硫设施利用率未达到《管理办法》规定标准而被扣减的脱硫电价及罚款，应由承包方承担。（3）因承包方责任造成脱硫设施运行不正常而使发包方主机组出力受阻时，承包方有义务采取必要措施，使脱硫设施恢复正常运行以促使主机组系统恢复出力正常，由此所生的环保责任由承包方承担。（4）因承包方责任造成脱硫设施运行不正常而使所对应的发包方发电机组非计划停运的，承包方应承担相应的经济处罚。（5）在依据本合同确定的承包方脱硫设施界限范围内的人身安全和设备安全，由承包方负全部责任。15.3合同的变更及转让的限制在合同期内，承包方在未征得发包方同意前，不得变更合同的期限、范围，也不得转让、质押。15.4遵守法律文件承包方应始终遵守中华人民共和国政府颁布的所有有关法律文件和部门规章。15.5法律文件的变化如果本合同签订之后，国家颁发的法律文件或任何与本合同项目批准有关的实质性条件发生变化，并将导致承包方的权利或义务发生实质性改变的，双方应在友好协商的基础上商定解决办法，必要时可变更本合同条款或双方协商脱硫资产回购事宜终止合同。15.6安全标准承包方应遵守并执行由下述文件所规定的健康和安全标准：（1）政府颁发的法律、法规、规章等文件所规定的与项目有关的健康和安全标准；承包方在运营期间应遵守下列有关安全生产的要求：（2）承包方应设置安全生产管理机构，对其责任范围内的安全生产进行自主管理，严格执行国家、地方和发包方有关安全生产监督管理的规章制度，并对其责任范围内的安全设备和人身安全负全部责任；14（3）承包方必须服从发包方值长在威胁到发包方安全生产和人身安全时的调度和指挥；（4）承包方生产运营人员应接受发包方关于安全生产的培训和教育；（5）承包方脱硫设备发生重大异常或事故时，承包方应及时向发包方值长汇报；（6）承包方将设备检修等任务承包给第三方时，该第三方执行任务的人员必须执行发包方有关安全生产的规定（如执行任务人员应经发包方培训教育）；（7）发包方安全生产监督管理人员应对承包方的安全生产进行监督。（8）承包方应被视为始终完全了解与项目有关的国家标准和相关运营惯例。15.7环境保护在承包方按本合同约定就项目实施运营期间，承包方应始终遵循国家和项目所在地有关环保方面的规定和要求，认真履行依法应由承包方承担和履行的环境保护法律责任和义务。15.8对文物、地质的保护承包方应遵守《中华人民共和国文物保护法》及其他有关规定，采取有效措施保护在其实施脱硫设施运营期间发现的文物、化石、古迹及具有历史意义的任何其他物品。15.9项目文件的一致性承包方应保证所有关于项目的有关文件、融资文件及所有与项目有关的保险单与本合同保持一致。15.10保险承包方应自费向在中国境内注册成立的保险公司购买和保持实施期间的有关保险。15.11承包商和其雇员的责任承包方应对其承包商和雇员有关本合同项目的行为或疏忽负责，这些行为和疏忽视同于承包方的行为和疏忽。15第七章不可抗力第16条不可抗力定义16.1在本条中，“不可抗力”系指发包方和承包方均无法控制的、并使任何一方都不能继续履约或不能依法履约的事故、包括（但不限于）：（1）战争、武装冲突（不论宣战与否）、入侵、外敌行为、战时动员、征用或禁运；（2）叛乱、暴动、恐怖事件、政变等；（3）由核燃料、或者由核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物、任何核爆炸装置或其核部件的其他有害性能引进的致电离辐射或放射性污染；（4）自然灾害，如地震、洪水、火山喷发、陨石坠落等。16.2在下述情况下，承包方不得声称不可抗力而中止履行本合同或作为其不履行合同项下义务的借口：（1）建筑工程承包商、运营与维护承包商或任何其分包商除不可抗力外迟延履行合同；（2）脱硫设施的任何材料、设备、机器或零件除不可抗力外的迟延交付或潜在的或明显的缺陷；（3）脱硫设施的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。（4）其他法定不可抗力外的因素。16.3通知程序承包方声称受到不可抗力影响，应在知悉后三个工作日内书面通知发包方并报告不可抗力影响的情况，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对承包方履行本合同项下义务的影响。16.4时间进度的修改发生不可抗力的情况时，承包方如果声称遭受不可抗力的影响且履行了本合同通知程序，并经发包方同意，任何本合同中规定的其履行某项义务的期限可根据不可抗力对履行某项义务产生影响的相同时间予以顺延。16.5不可抗力造成终止（1）如果任何不可抗力阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生时起超过九十天，双方应协商决定继续履行合同的条件或者终止合同。如果自不可抗力发生后一百八十天之内双方仍不能就继续履行的条件或终止合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后终止合同。合同终止后双方就合同项下各项事宜进行协商，协商不成可提请诉讼。（2）任何一方由于不可抗力的发生阻止其履行本合同项下的义务时有权中止履行合同。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力不再存在的情况下，应尽快恢复履行其本合同项下的义务。16.6灾害保险和脱硫设施的修理如果不可抗力造成建设工程或脱硫设施的实质性损坏，承包方应通过保险得到补偿，并继续履行本合同项下的各项义务。16第八章合同的转让和终止第17条合同的转让17.1未经双方事先达成书面协议，承包方不得转让其在本合同项下的全部权利或义务。17.2若发包方转让其在本合同项下的全部权利、义务的，发包方应在与受让方签订转让协议适当时间前书面通知承包方、并保证该受让方具有全面接受及履行本合同的资格和能力；第18条合同的终止18.1承包方发生违约事件，如果在被允许的时期内未得到改正，发包方有权经书面通知终止本合同、委托指定机构托管脱硫设施，脱硫资产经评估后由发包方或指定机构收购，承包方收到的脱硫资产转让款应优先偿还用于购买脱硫设备的银行贷款：18.2未经发包方事先书面同意，承包方放弃对脱硫设施的运营超过七天时间，发包方有权终止合同。18.3因承包方原因使脱硫装置运行不能达到脱硫目的、或给发包方造成不能弥补的损失，或承包方违反本合同约定转让条款，在发包方就前述违约行为发出要求改正通知后的三十日内承包方仍未对违约采取补救措施，发包方有权终止合同。17第九章违约与索赔第19条发包方的违约责任19.1发包方违反合同规定，擅自解除合同，或因发包方原因造成合同无法继续履行的，发包方应赔偿给承包方造成的经济损失并承担违约责任。19.2如因发包方原因导致承包方运营的脱硫设施未能达到中约定的承包方性能保证值时，由此产生的政府处罚、赔偿（例如超标排污费、罚款等）以及承包方因此所受的损失均应由发包方承担。第20条承包方的违约责任20.1承包方违反合同规定，擅自解除合同，或因承包方原因造成合同无法继续履行的，承包方应赔偿给发包方造成的经济损失并承担违约责任。20.2如因承包方原因导致承包方运营的脱硫设施未能达到约定的承包方性能保证值时，承包方应接受由此产生的政府处罚，赔偿例如超标排污费、罚款等发包方的直接损失。20.3承包方违反本合同规定的义务，造成发包方经济损失或政府部门处罚的，承包方应予赔偿；如造成合同连续180日（遇不可抗力事件则自不可抗力事件结束起180日后）不能正常履行，或出现本合同规定的终止事由，发包方可终止合同，并要求承包方赔偿损失。第21条索赔限额本合同最高赔偿限额为脱硫岛投资总额的5%。18第十章争议的解决第22条争议的解决22.1双方友好协商解决因本合同的履行引起的所有与本合同有关的争议，应首先通过友好协商解决。22.2调解双方未能就争议事项达成一致，应先提出调解请求。经调解，双方一致同意调解结果，则共同遵守执行。22.3争端的解决22.3.1凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，协商、调解不能达成协议，要求仲裁的应提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁准则进行仲裁。仲裁是终局的，对双方均有约束力。22.3.2仲裁费用除上述仲裁裁决书中另有规定外，应由败诉方承担。19第十一章其他条款第24条合同文件本合同的附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第26条修改本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字并加盖公章且满足双方约定的关于本合同生效的相关条件后方可生效。第27条通知任何与本合同有关的通知、文件均须以书面方式进行。通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认即被认为送达；若以传真方式发出并被接收，即视为送达。所有通知、文件均在送达或接收后方能生效。一切通知、资料或文件等应发往本合同提供的地址。当该方书面通知另一方变更地址时，发往变更后的地址。双方提供联络通讯信息如下：邮寄地址：联系人：电话：传真：邮政编码：承包方：邮寄地址：联系人：电话：传真：邮政编码：第28条合同文字和文本本合同以中文订立，正本两份，副本十二份，发包方执正本一份、副本六份，承包方执正本一份，副本六份。本合同的正、副本具有相同的法律效力。第29条合同生效本合同在经双方法定代表人或其授权代表正式签署，且加盖单位公章或合同专用章后正式生效。20（本页无正文）发包方：（盖章）承包方：（盖章）地址：地址：企业法定代表人：企业法定代表人：发包方法人代表或委托代理人：承包方法人代表或委托代理人：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：账号：账号：纳税人登记号:纳税人登记号：签订日期：年月日签订日期：年月日21第二部分合同附件附件一技术协议书（单独装订）附件二工程安全管理协议（单独装订）22',)