工程建设总包合同范本与工程建设招标投标合同(一)

('第1页共9页工程建设总包合同范本与工程建设招标投标合同(一)工程建设总包合同范本承包人(全称):经双方协商达成一致，铭毅房地产开发___·铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电___、景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电___等专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围，承包方计取总承包管理费，费率为工程造价的___%。凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。结算方式如下1、本工程结算执行___省定额，材料及人工费均执行施工期间___市造价信息网网刊价。2、本工程为总承包形式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管理费费率为___%。第2页共9页3、如本工程需承包方垫资施工，发包方给予垫付工程款利率，按月息___%计算。本框架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。甲方(公章):___乙方(公章):___法定代表人(签字):___法定代表人(签字):______年__月__日___年__月__日工程建设总包合同范文2发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照《___合同法》、《___建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下:一、工程概况1、工程结构:砖混;2、建筑面积:约㎡(按实际建筑面积计算为准)。二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。第3页共9页三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。2、乙方自备机械、脚手架。五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。八、施工日期:按___天计算，雨天顺延。九、安全问题第4页共9页乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。甲方(公章):___乙方(公章):___法定代表人(签字):___法定代表人(签字):______年__月__日___年__月__日工程建设总包合同范文3发包商(以下简称甲方):承包方(一下简称乙方):依照《___合同法》、《___建筑法》及其他有关法律、行政法规，并在双方充分友好协商的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项达成一致意见，订立本协议。一、工程概况工程名称:偃师市帝都·江南社区工程地点:偃师市岳滩镇工程内容:土建、水电___等以施工图为准建筑面积:第5页共9页开工日期竣工日期二、范围、方式1、承包范围:除消防、电梯等专业工程分包外，乙方全部包建筑___施工图纸所有施工内容。2、承包方式:包工包料3、商品砼由甲方提供，不高于市场价，钢筋及防水材料的厂家品牌必须符合国家要求的标准。三、定额执行与工程计价1、执行定额:《___省建设工程量清单综合单价》___版定额。及其配套的综合解释和补充定额。材料按当地有关部门公布的同期《材料信息指导价》按时调整。2、合同价款:人民币暂定:。小写:。进场后以预算价格为准，本工程竣工后据实结算。3、乙方向甲方优惠___个点。四、工程款支付方式1、双方协商暂按预算价来确定合同价款并作为付款依据，最终第6页共9页以结算为准。2、此次工程无预付款，由乙方垫资施工至±0，上多层封顶小高层___层为一个结点，高层±___至十一层为一个结点，付已干工程的___%，工程达到验收标准时，付至工程总价的___%，验收后4___日内付至工程总价的___%，余___%为质量保修金，从验收之日起二年之内不出现质量问题，___日内一次性支付给乙方。3、工程决算:乙方提供结算书，包括设计变更、现场签证，甲方在接到乙方结算书后___个工作日内完成工程结算，并付至工程总价款的___%。五、材料设备采购乙方依据图纸设计采购材料，不得使用不合格材料，所有材料需标明产品质量，并经验收后方可使用。六、承包方的权利与义务1、乙方必须按施工图严格___施工，保证质量并履行合同。2、各种检测费均由乙方承担。保险由乙方承担。3、麦收、秋收两季保证施工正常进行。不得停工。第7页共9页4、乙方在施工期间所造成的质量、事故责任和经济损失均由乙方承担。5若工程质量不合格，造成无法使用等，乙方应赔偿甲方直接和间接损失，其款可从乙方保证金中扣除。七、发包方的权利和义务1、开工前，甲方完成“三通一平”。2、图纸变更时，甲方提前通知乙方，工程设计变更所作签证甲方应在接到乙方报告后___日内给予确认。3、建设中所需的一切施工手续均由甲方办理完善，乙方不负担建设手续的任何费用及责任，(涉及到乙方的均由乙方付款)4、施工中甲方负责协调工地的周边关系，如因建设手续及周边关系造成停工、其责任和损失由甲方承担。5、施工中如果甲方不能按时支付工程款，造成乙方的停工和损失均由甲方承担。八、工程质量标准:合格。九、合同签订:第8页共9页1、甲方向乙方提供图纸及工程相关手续一套。2、乙方施工队伍签订合同施工合同后，向甲方交纳保证金陆佰万元整(600，0000.00)。保证金随着工程进度按比例分批退还，进场至±0退___万元保证金，主体施工至总工程量的%，退还___万元保证金，主体施工至主体封顶退还剩余___万元保证金。十，其他约定1,、双方应信守承诺，友好合作。未约定部分均执行国家合同通用条款及相关法规。2、在履行合同时发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成时，可在本工程所在地人民法院提起诉讼。3、未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。4、此协议一式六份甲、乙双方各三份，自签字盖章后生效。甲方(公章):___乙方(公章):___法定代表人(签字):___法定代表人(签字):______年__月__日___年__月__日工程建设招标投标合同(一)鉴于___(投标人名称)已于___年___月___日(日期)提交了建设___(合同名称)的投标书(以下称投标书)。根据本文件，兹宣布，我行___(以下称银行)向业主立约担保支付___的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。银行名称(盖章)：______年___月___日附件本保证义务的条件是：(1)如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书;或如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后;(2)未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书;或未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后___天(会第___天)内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。银行名称：___(盖章)证人：___(签字)证人所在单位：___单位地址：___日期：___年___月___日',)