工程勘察合同范本4篇,建设工程勘察合同范本

('工程勘察合同范本4篇工程勘察合同范本4篇_合同范本。委托方＿＿＿＿〔以下简称甲方〕承包方＿＿＿＿〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国经济合同法》、《建立工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方委托乙方承当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计工程表〔见附件〕。第二条乙方根据委托的勘察设计工程，和主管部门的规定，按初步设计〔方案设计〕和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条双方责任１．甲方责任〔一〕按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料〔或经过批准的资报告〕、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批第1页共64页准的工艺设计资料，民用工程的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。〔二〕收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及开工验收。〔三〕在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。〔四〕委托配合引进工程的设计任务，从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承当有关设计任务的单位参加。〔五〕维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。〔六〕按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。２．乙方责任〔一〕按照甲方提供的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件〔初步设计六份，施工图设计八份〕，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。〔二〕乙方要根据批准的设计任务书或上第2页共64页一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件〔包括概、预算文件、材料、设备清单〕。〔三〕初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。〔四〕乙方对所承当设计的建立工程应配合施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程开工验收。对于大中型工业工程和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。〔五〕对于复杂工程，需要乙方协助搜集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。〔六〕勘察单位应按照现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程、分两次拨付设计费，即签定设第3页共64页计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。第五条经济赔偿１．甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。２．甲方不能按时提供建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推延交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。３．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。４．甲方因故要求停顿设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。５．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。６．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。７．勘察设计文件〔图纸〕交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提早时，甲方付给乙方该阶第4页共64页段设计费的百分之＿＿。〔经批准生效〕８．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。９．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原那么协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。第七条其它１．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。２．本合同附件的委托勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。３．本合同一式七份。其中正本二份〔甲，乙双方各执一份〕，副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。建立单位〔盖章〕甲方代表：：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处〔盖章〕年月日编号：勘察设计单位〔盖章〕甲方代表：：开户行：帐号：通信地址：市工商行政管理部门鉴证〔盖章〕年月日编号：工程勘察合同范本〔2〕第5页共64页发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承当＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的详细情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第6页共64页＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务〔内容〕与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第7页共64页第二条发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。２．１提供本工程批准文件〔复印件〕，以及用地〔附红线范围〕、施工、勘察答应等批件〔复印件〕。２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。２．３提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。２．４提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料〔如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等〕及详细位置分布图。２．５发包人不能提供上述资料，由勘察人搜集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式４．１开工及提交勘察成果资料的时间第8页共64页４．１．１本工程的勘察工作定于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。４．１．２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况〔设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等〕时，工期顺延。４．２收费标准及付费方式４．２．１本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。４．２．２本工程勘察费预算为＿＿＿＿＿元〔大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿〕，合同生效后３天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的２０％作为定金，计＿＿＿＿＿元〔本合同履行后，定金抵作勘察费〕；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿＿＿＿％时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿＿％的工程进度款，计＿＿第9页共64页＿＿＿元；勘察工作外业完毕后＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿＿％，计＿＿＿＿＿元；提交勘察成果资料后勤１０天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任５．１发包人责任５．１．１发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。５．１．２在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区〔段〕，发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任。５．１．３发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题〔如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电水、挖好排水沟渠以及水上作业用船等〕，并承当其费用。第10页共64页５．１．４假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进展保健防护，并承当费用。５．１．５工程勘察前，假设发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料方案，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。５．１．６勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。５．１．７为勘察人的工作人员提供必要的消费、生活条件，并承当费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。５．１．８由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费〔计算方法见６。１〕；发包人假设要求在合同规定时间内提早完工〔或提交勘察成果资料〕时，发包人应按每提早一天向勘察人支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元计算加班费。５．１．９发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺〔方法〕、专利技第11页共64页术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。５．１．１０本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。５．２勘察人责任５．２．１勘察人应按国家标准、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。５．２．２由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格；假设勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损局部的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％。５．２．３在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。５．２．４勘察过程中，根据工程的岩土工程条件〔或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件〕及技术标准要求，第12页共64页向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。５．２．５在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度，承当其有关资料保密义务。５．２．６本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条违约责任６．１由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费〔金额按预算的平均工日产值计算〕，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。６．２由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承当。６．３合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进展勘察工作的，完成的工作量在５０％以内时，发包人应向勘察人支付预算额５０％的勘察费＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；第13页共64页完成的工作量超过５０％时，那么应向勘察人支付预算额１００％的勘察费。６．４发包人未按合同规定时间〔日期〕拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。６．５由于勘察人原因未按合同规定时间〔日期〕提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。６．６本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下第种方式解决：〔一〕提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；第14页共64页〔二〕依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包人、勘察人签盖章后生效；按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿份，发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿份、勘察人＿＿＿＿＿份。发包人名称：勘察人名称：〔盖章〕〔盖章〕法定代表人：〔签〕法定代表人：〔签〕委托代理人：〔签〕委托代理人：〔签〕住所：住所：邮政编码：邮政编码：：：：：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建立行政主管部门备案：鉴证意见：〔盖章〕〔盖章〕备案号：经办人：第15页共64页备案日期：年月日鉴证日期：年月日工程勘察合同范本〔3〕委托方〔甲方〕：__________________________地址：____________________________________邮码：____________________________________：____________________________________法定代表人：______________________________职务：____________________________________承包方〔乙方〕：__________________________地址：____________________________________邮码：____________________________________：____________________________________法定代表人：______________________________职务：____________________________________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条甲方委托乙方承当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计工程表〔见附件〕。第二条乙方根据委托的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计〔方案设计〕和施工图设计，分阶段进展。在具备第16页共64页各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条甲方责任1．按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。1．1委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。1．2委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料〔或经过批准的资报告〕、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。1．3委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。第17页共64页2．收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及开工验收。3．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。4．委托配合引进工程的设计任务，从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承当有关设计任务的单位参加。5．维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。6．按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任1．按照甲方提供的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件〔初步设计6份，施工图设计8份〕，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。第18页共64页2．乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件〔包括概、预算文件、材料、设备清单〕。3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。4．乙方对所承当设计的建立工程应配合施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程开工验收。对于大中型工业工程和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。5．对于复杂工程，需要乙方协助搜集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。6．勘察单位应按照现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用第19页共64页1．乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。2．设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30％；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。3．小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20％作为定金，完成施工图时付清全部设计费。4．勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30％，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。第六条违约责任1．甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2．甲方不能按时提供建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推延交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_________元计算，增补设计费。3．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。第20页共64页4．甲方因故要求停顿设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。5．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。6．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。7．勘察设计文件〔图纸〕交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1％，提早时，甲方付给乙方该阶段设计费的_________％〔经批准生效〕。8．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1％的违约金，但每天偿付最高额不得超过_________元。9．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1％。第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原那么协商解决，解决不成按_________项解决。第21页共64页1．申请_________仲裁委员会仲裁。2．向人民法院起诉。第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。第九条本合同附件的委托勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。第十条本合同一式_________份。其中正本两分〔甲、乙双方各执一份〕，副本_________份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。甲方〔盖章〕：____________乙方〔盖章〕：____________甲方代表〔签〕：________乙方代表〔签〕：_________________年_______月____日_________年_______月____日工程勘察合同范本〔4〕建立单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：第22页共64页一九________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建立单位：___________________，以下简称甲方；勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，互相促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，根据已被正式批准的建立工程方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建立性质___________________________________________________________________二、甲方的义务１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。第23页共64页３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供给，平整道路，清理现场，准备材料等工作〔所需材料由乙方踏勘后提出明细表〕。４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等工程的赔偿手续。５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施〔如浴室，理发，医疗等〕应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给〔费用由乙方负担〕；消费现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。三、乙方的义务乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图_________份，提交工程地质报告书一式_______第24页共64页__份〔如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费〕。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。四、定金及勘察收费标准及拨付方法１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费方法》收取勘察费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的３０％；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。２．属于特殊工程〔如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等〕的收费方法，原那么上按勘测工程总技加收２０４０％的勘察费。五、甲方违约责任１．假如由于甲方变更方案，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工第25页共64页作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。六、乙方的违约责任１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付与直承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。２．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。八、其它________________________________________________________________。第26页共64页本合同自一九__________年________月________日双方签后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。建立单位〔甲方〕_________________________〔公章〕代表人：___________________〔盖章〕联络人：_____________________通讯处：____________________或电报：_____________________________开户银行：_____________________帐号：_______________________勘察单位〔乙方〕：______________〔公章〕代表人：_______________________〔盖章〕联络人：____________________通讯处：__________________或电报：____________________________________开户银行：______________________________帐号：________________________第27页共64页一九________年______月______日订附件1：测量任务和质量要求表┌──────────────────────────────────┐│工程名称││工程地点│││________________│___________________│________________│_______││││设计单位│││________________│___________________│________________│___________││工作内容│工作量和技术要求│备注││________________│_____________________________________│___________││________________│_____________________________________│___________││________________│_____________________________________│___________││________________│_____________________________________│___________││________________│_____________________________________│___________│第28页共64页│________________│_____________________________________│___________││________________│_____________________________________│___________││________________│_____________________________________│___________││________________│_____________________________________│___________│└──────────────────────────────────┘附件2：工程地质任务及质量要求┌──────────────────────────────────┐│工程地点：││____________________________________________________________________││设计单位：设计负责人：││____________________________________________________________________││勘察阶段：││____________________________________________________________________│第29页共64页│建筑物名称│构造│层数及│根底砌置深│根底丨总│单位面│││〔或代号〕│类型│总高度│度及标高│类型│荷重│积荷重│││__________│____│______│__________│____│____│______│__________│││││││││另提交：││__________│____│______│__________│____│____│______│一、场地的│││││││││地形图〔附││__________│____│______│__________│____│____│______│有原址座标│││││││││││__________│____│______│__________│____│____│______│二、总平面│││││││││布置图。││__________│____│______│__________│____│____│______││││││││││三、详细的││__________│____│______│__________│____│____│______│勘察技术要│第30页共64页││││││││求〔另附〕││__________│____│______│__________│____│____│______││││││││││四、场地附││__________│____│______│__________│____│____│______│近已有勘察│││││││││资料││__________│____│______│__________│____│____│______││││││││││││__________│____│______│__________│____│____│______││││││││││││__________│____│______│__________│____│____│______│││││││││││└──────────────────────────────────┘延伸阅读建立工程勘察合同4篇_合同范本委托方____(以下简称甲方)承包方____(以下简称乙方)第31页共64页按照《中华人民共和国经济合同法》、《建立工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方委托乙方承当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计工程表(见附件)。第二条乙方根据委托的勘察设计工程，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，第32页共64页民用工程的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。(二)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及开工验收。(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。(四)委托配合引进工程的设计任务，从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承当有关设计任务的单位参加。(五)维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。(六)按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。2.乙方责任第33页共64页(一)按照甲方提供的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份，施工图设计八份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。(三)初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。(四)乙方对所承当设计的建立工程应配合施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程开工验收。对于大中型工业工程和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。(五)对于复杂工程，需要乙方协助搜集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。第34页共64页(六)勘察单位应按照现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。第五条经济赔偿1.甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2.甲方不能按时提供建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推延交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。第35页共64页3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。4.甲方因故要求停顿设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提早时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。第36页共64页第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原那么协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。第七条其它1.合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。2.本合同附件的委托勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。3.本合同一式七份。其中正本二份(甲，乙双方各执一份)，副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。建立单位(盖章)甲方代表：：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处(盖章)年月日第37页共64页建立工程勘察合同〔2〕工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________〔由承包人编填〕勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建立部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_________________________________________________________________________发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承当：__________________工程工程的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况第38页共64页1．1工程名称：__________________________________________________1．2工程地点：__________________________________________________1．3工程立项批准文件号、日期：__________________________________1．4岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5工程规模、特征：____________________________________________1．6岩土工程任务〔内容〕与技术要求：____________________________1．7承接方式：__________________________________________________1．8预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第39页共64页第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式5．1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、承包人另行议定。5．2本岩土工程费总额为__________元〔大写__________〕，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金〔本合同履行后，定金抵作工程费〕。第40页共64页5．3本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人预付〔或支付〕工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承当应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间(工程进度)占合同总额百分比金额人民币(元)第六条变更及工程费的调整6．1本岩土工程进展中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前________天向承包人发出书面变更通知，否那么承包人有权回绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第__________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承当。6．2变更后，工程费按如下方法〔或标准〕进展调整：___________________________第七条发包人、承包人责任7．1发包人责任第41页共64页7．1．1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完好性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。7．1．2发包人要求承包人在合同规定时间内提早交付报告、成果、文件时，发包人应按每提早一天向承包人支付__________元计算加班费。7．1．3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的消费、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费______元。7．1．4开工前，发包人应办理完毕开工答应、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物去除等工作，及解决扰民和影响正常工作进展的有关问题，并承当费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物〔如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等〕的资料及其详细位置分布图，假设因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任；第42页共64页在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承当有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承当费用。7．1．5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面详细保护要求〔措施〕，并承当费用。7．1．6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。7．1．7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7．2承包人责任7．2．1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。7．2．2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采了补救措施外，应减收或免收直第43页共64页承受损失局部的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的__________％。7．2．3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。7．2．4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求〔措施〕，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线〔管道〕、文物等。7．2．5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任8．1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、平安事故时，由发包人承当法律责任和经济责任。8．2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开场工作的，不退还发包人已付的定金；已进展工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程第44页共64页费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。8．3发包人不按时支付工程费〔进度款〕，承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承当滞纳金。8．4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承当以工程费千分之一计算的违约金。8．5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的局部，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承当返工费，返工后仍不能到达约定条件，承包人承当违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工工程的收费。第九条材料设备供给9．1发包人、承包人应对各自负责供给的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和标准要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承当发生第45页共64页的费用。假设造成停、窝工的，原因是承包人的，那么责任自负；原因是发包人的，那么应向承包人支付停、窝工费。9．2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。第十条报告、成果、文件检查验收10．1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进展检查验收。10．2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后__________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为承受承包人的报告、成果、文件。10．3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签前方能进展下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；假设发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。10．4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、开工图及报告、成果、文件，发包人应在________第46页共64页____天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。10．5工程未经历收，发包人提早使用和擅自动用，由此发生的质量、平安问题，由发包人承当责任，并以发包人开场使用日期为完工日期。10．6完工工程经历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接收，致使已验收工程发生损失，应由发包人承当，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。第十一条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十二条其他约定事项：_________________________________第十三条争议解决方法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下第________种方式解决：〔一〕提交__________仲裁委员会仲裁；〔二〕依法向人民法院起诉。第十四条合同生效与终止第47页共64页本合同自发包人、承包人签盖章后生效；按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到工程据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式__________份，发包人__________份、承包人__________份。发包人名称：________________承包人名称：________________〔盖章〕〔盖章〕法定代表人：〔签〕________法定代表人：〔签〕________委托代理人：〔签〕________委托代理人：〔签〕________住所：______________________住所：______________________邮政编码：__________________邮政编码：__________________：______________________：______________________：______________________：______________________第48页共64页开户银行：__________________开户银行：__________________银行帐号：__________________银行帐号：__________________建立行政主管部门备案：______鉴证意见：__________________〔盖章〕〔盖章〕备案号：____________________经办人：____________________备案日期：______年___月___日鉴证日期：______年___月___日建立工程勘察合同〔3〕委托方〔甲方〕：__________________________地址：____________________________________邮码：____________________________________：____________________________________法定代表人：______________________________职务：____________________________________承包方〔乙方〕：__________________________地址：____________________________________邮码：____________________________________第49页共64页：____________________________________法定代表人：______________________________职务：____________________________________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条甲方委托乙方承当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计工程表〔见附件〕。第二条乙方根据委托的勘察设计工程和主管部门的规定，按初步设计〔方案设计〕和施工图设计，分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条甲方责任1．按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。1．1委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。第50页共64页1．2委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料〔或经过批准的资报告〕、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。1．3委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。2．收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及开工验收。3．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。4．委托配合引进工程的设计任务，从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承当有关设计任务的单位参加。第51页共64页5．维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。6．按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任1．按照甲方提供的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件〔初步设计6份，施工图设计8份〕，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。2．乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件〔包括概、预算文件、材料、设备清单〕。3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。第52页共64页4．乙方对所承当设计的建立工程应配合施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程开工验收。对于大中型工业工程和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。5．对于复杂工程，需要乙方协助搜集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。6．勘察单位应按照现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用1．乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。2．设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30％；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。3．小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20％作为定金，完成施工图时付清全部设计费。第53页共64页4．勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30％，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。第六条违约责任1．甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2．甲方不能按时提供建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推延交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_________元计算，增补设计费。3．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。4．甲方因故要求停顿设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。5．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。6．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失局部的勘察第54页共64页设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。7．勘察设计文件〔图纸〕交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1％，提早时，甲方付给乙方该阶段设计费的_________％〔经批准生效〕。8．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1％的违约金，但每天偿付最高额不得超过_________元。9．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1％。第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原那么协商解决，解决不成按_________项解决。1．申请_________仲裁委员会仲裁。2．向人民法院起诉。第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。第九条本合同附件的委托勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。第55页共64页第十条本合同一式_________份。其中正本两分〔甲、乙双方各执一份〕，副本_________份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。甲方〔盖章〕：____________乙方〔盖章〕：____________甲方代表〔签〕：________乙方代表〔签〕：_________________年_______月____日_________年_______月____日建立工程勘察合同〔4〕gf-XX-0203[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________(由勘察人编填)勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________第56页共64页中华人民共和国建立部监制国家工商行政管理局发包人_____________________________________________________________________________________勘察人___________________________________________________________________________________________发包人委托勘察人承当_________________________________________________________________任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的详细情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：___________________________________________________________________________1.2工程建立地点：_______________________________________________________________________1.3工程规模、特征：______________________________________________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_______________________________________________________第57页共64页1.6承接方式____________________________________________________________________________1.7预计勘察工作量：_____________________________________________________________________第二条：发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察答应等批件(复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人搜集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式第58页共64页4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元;勘察工第59页共64页作外业完毕后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任。【劳动合同纠纷概念】劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。根据这个协议，劳动者参加企业、个体经济组织、事业组织、国家机关、社会团体等用人单位，成为该单位的一员，承当一定的工种、岗位或职务工作，并遵守所在单位的内部劳动规那么和其他规章制度;用人单位应及时安排被录用的劳动者工作，按照劳动者提供劳动的数量和质量支付劳动报酬，并且根据劳动法律、法规规定和劳动合同的约定第60页共64页提供必要的劳动条件，保证劳动者享有劳动保护及社会保险、福利等权利和待遇。【劳动合同纠纷如何解决】一、发生劳动合同纠纷解决步骤发生劳动争议：1、劳动者→与用人单位协商;请工会或者第三方共同→用人单位协商→达成和解协议。2、当事人→向调解组织申请调解(当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的)。3、当事人→向劳动争议仲裁委员会申请仲裁(不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的)。4、当事人→向人民法院提起诉讼(对仲裁裁决不服的，除另有规定仲裁为终局裁决的情形外)。上述步骤并非每个步骤都要经过，我国法律法规只规定了提起劳动仲裁是向法院提起诉讼的前置条件，其他步骤可选择适用。二、解决劳动合同纠纷应当注意的问题(一)注意劳动争议范围第61页共64页有些因劳动合同发生的纠纷并不属于法律法规规定的劳动争议的范围，不能申请仲裁或者提起诉讼，而应通过提起行政诉讼或申请行政复议等方式____。1、属于劳动争议的事项：(1)因确认劳动____的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离任发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)法律、法规规定的其他劳动争议。2、不属于劳动争议的事项：(1)劳动者恳求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动才能鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政效劳人员之间的纠纷;第62页共64页(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。(二)注意时效的经过为防止时效经过，诉求无法得到法院的支持，要及时的行使权利，以到达时效中断的效果。当事人可以证明在申请仲裁期间内具有以下情形之一的，人民法院应当认定申请仲裁期间中断：(1)向对方当事人主张权利;(2)向有关部门恳求权利救济;(3)对方当事人同意履行义务。申请仲裁期间中断的，从对方当事人明确回绝履行义务，或者有关部门作出处理决定或明确表示不予处理时起，申请仲裁期间重新计算。(三)注意证据的搜集虽说法律法规规定了因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任。想要证明自己的观点需有充分的证据，如证明用人单位与劳动者之间存在劳动关系的，假如没有劳动合同，可以出示打卡记录、工资条、为公司代发快递的快递单等等作为证据。第63页共64页工程勘察合同范本第64页共64页',)