自来水管道工程与维修合同模板

('自来水管道施工合同范本自来水管道施工合同1甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工自来水管道安装工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本自来水管道安装工程施工合同。第一条工程概况工程名称：_________管道供气项目。工程地点：_________市_________街。工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）第二条工程期限自来水管道安装工程施工合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本自来水管道安装工程施工合同工程开工、竣工日期。双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按自来水管道安装工程施工合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，第1页共7页余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为。第七条组成自来水管道安装工程施工合同的文件组成本自来水管道安装工程施工合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本自来水管道安装工程施工合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的.总表，并承担施工引起的水、电费用；四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；第2页共7页四、承诺按自来水管道安装工程施工合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按自来水管道安装工程施工合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供第3页共7页气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、自来水管道安装工程施工合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________自来水管道施工合同2甲方：乙方：根据《合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成以下条款以共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程规模：3、工程造价：二、工程承包内容及承包方式1、工程承包内容：甲方提供符合要求的施工图中包括的所有工程项目。2、承包方式：乙方包工包料承包施工。三、工期⑴设计变更或工程量增加;⑵甲方造成的延误、障碍、阻止等因素(如甲方提供施工图不符合国家规范及X要求须变更、工程款未按合同支付、签证单未按规定审批、欠缴X费用等);⑶由于本工程需经X办理工程管道隐蔽验收、挂表前验收、水质第4页共7页⑷非乙方原因停水，停电造成停工累计8小时以上时;⑸不可抗力因素延误工期。除上述原因外，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任。四、质量与验收本工程应按国家施工规范及质量检验评定标准或X的给水管道验收规程，达到合格等级。五、甲乙双方责任1、甲方责任：⑴甲方应在开工前五天提供明确有效且符合X要求的设计施工图纸(含设计变更)一式五份给乙方，甲方应在开工前办理全部开工手续(含破路、规划、测绘、拆迁及向X提交《供用水合同》等)，工期顺延。2甲方委派一名代表常驻施工现场及时解决、办理有关施工事宜，承担因甲方代表不到位造成损失的责任，审批联系单、签证单等往来函件，一般从收到之日起五日内不回复视为认可。3若施工中遇到影响施工的市政设施或民用设施，乙方按相关部门的要求和工程施工的需要实施保护工程，所发生的费用由甲方承担。4甲方不得要求施工方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。2、乙方责任：⑴乙方严格按照施工设计图纸和国家施工规范进行施工。⑵乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规程，如施工中由于乙方原因发生人身伤害及机械设备、设施损坏事故由乙方承担全部责任。⑶遵守有关部门对施工的交通、施工噪音以及环保的安全生产的管理规定。⑷乙方必须文明施工，并做到工完场清。六、工程结算及付款方式1、工程结算编制依据《全国统一安装工程预算定额广西估价表》、《全国统一市政工程预算定额广西壮族自治区单位估价表》、《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表(1998年)》及相应配套的费用定额，材料价格按同期X建设工程造价信息计算，造价信息未列出的材料价格，按市场采购第5页共7页价格加上采保、运输等费用计算。2、付款方式：甲方在签定合同之日起三天内按造价把工程款的40%￥付给乙方。乙方收到甲方工程款，并且现场具备开工条件之日起，七个工作日内进场施工;挂表前再支付工程款的40%￥3、工程完工后，经相关部门验收合格，挂表通水后七天内结清剩余工程款。七、工程保修：从工程验收合格之日起，乙方对工程质量保修贰年(非乙方原因造成损坏不在保修范围内)。八、其它1、根据X验收标准要求，由乙方实施管道冲洗、办理水质检测及竣工测量相关事宜，甲、乙方及X三方认可工程的冲洗水量，由甲方向X交纳管道冲洗水费、水质检测等有关费用。2、甲方在挂表前提交填写完整的《水表领用申请表》;管道安装完毕，经X审批同意，在甲方结清工程款(多还少补)后，乙方给甲方安装水表投入使用。九、违约责任1、甲方不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误工期。2、乙方不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。十、本合同未尽事宜，双方按照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》协商解决。十一、合同一式四份，甲乙双方各执二份。合同签定地点：本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，至保修期满时自动失效。甲方：乙方：签订日期：第6页共7页第7页共7页',)