地下室基坑支护工程施工承包协议

('地下室基坑围护工程承包合同发包方：浙江稠城建筑工程有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、行政法规等规定。甲方将义乌商贸服务业集聚区城西街道山翁出让地块工程地下室基坑围护工程承包给乙方施工，本着遵循平等自愿、诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，特签订以下合同。以资双方共同遵守。第一条工程名称：义务商贸服务业集聚区城西街道山翁出让地块基坑围护工程。第二条工程地点：义乌市城西街道第三条承包范围及内容：地下室基坑围护（包清工）第四条工程期限：自基坑土石方开挖起始，与土石方承包单位施工合同同步进行基坑围护施工，至土石方竣工止。工期天内完成。第五条工程造价和技术方法：包清工价：喷锚部分（含挂网、喷射砼、钢筋土钉0.5m）综合单价为28元/m2,；喷锚（含挂网、喷射砼、钢筋土钉6m以上包括6m）32元/m2。第六条付款方式：现金支付，每月付完成工程量的70%，余款完工验收合格后一星期内付清。第七条甲方责任：1、提供该工程地下室平面布置图，及地质勘查资料和基坑围护设计图纸各一份（复印件）。2、负责组织定位放样和协调土石方承包单位、总包单位及其他相关单位的配合工作。3、提供需保护、防护的各种地下管线的基本位置，现场需注意观察防护的建筑等区域位置。4、负责解决场地三通一平，乙方施工所需的水、电、临时设施、材料堆放场地。第八条：乙方责任1、严格按合同施工，保证质量，基坑围护安全级施工措施。乙方必须保证基坑围护的安全级安全施工，并有完整的地下施工防范及应变措施，乙方确保邻近建筑物、道路和各种管线的安全，确保施工人员的安全，做到万无一失。2、乙方须服从甲方、监理单位及土石方施工单位的施工进度的安排和指挥，对需要及时施工的部位要积极配合，按时施工完毕。3、乙方应遵守甲方施工现场有关的规章制度，做到文明施工安全施工，工程结束后，做到工完场清。4、乙方应合理组织人员及设备，尽量满足土石方进度的要求确保施工顺利进行。5、乙方负责喷射混凝土前施工面浇水混凝土施工后养护工作必须服从现场管理人员指挥。6、乙方负责喷锚前人工修土工作。7、乙方自备安全帽等安全防护用品。8、乙方自备施工用喷锚机具、钢筋加工机具、电缆线及一切工机具并符合有关规定及安全。第九条、安全生产1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故，其损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，甲方有权直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项，不足部分仍可向乙方追偿。3、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽，特殊工种必须持证上岗，违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责。4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自负；乙方应编制施工现场管理制度。第十条:其他约定1、基坑围护合同签订后，乙方应严格以地下室基坑支护设计方案为施工依据，不得随意更改设计方案中的施工内容，如遇特殊情况应报经甲方、监理方和设计方同意后方可进行施工。2、合同签订后，乙方不得以任何理由拖延工期或中途停工，如无故拖延开工日期或中途停工，甲方有权接管施工现场，终止合同并按违约条款向乙方追究责任，追回损失。3、由于人力不可抗拒的因素（如遇洪水、连续暴雨等自然灾害）造成的经济损失由甲方负责。4、乙方施工人员调入现场后，凡由甲方的施工图、材料、障碍物处理、变更计划、工程缓建、前一工序（土方开挖）等因素造成乙方的返工窝工、材料积压、倒运及机械设备调迁、二次材料出场5、合同生效后，如有未事宜，经双方协调一致后，可签订补充协议，补充协议和合同具有同等法律效力。6、合同执行过程中，双方若发生争议，本应看友好态度协商解决，如协调不成，任何一方均可以向义乌市人民法院提出诉讼。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后效，施工结束后全款结清，双方的权利和义务完成以后自行终止。甲方：乙方经办人：（签章）经办人：（签章）电话：电话：地址:地址:签约时间：2013年月日合同签约地址：',)