钢结构厂房施工合同范本,钢结构厂房合同范本

('钢结构厂房施工合同范本篇一：钢结构厂房施工合同书施工合同书甲方：XXXXX乙方：XXX省XXX钢结构工程经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。一、工程概况：1、工程名称：XXX厂房钢结构屋面2、工程地点：蒲江成佳3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构局部的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。1/14钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板〔厚度为50mm〕。4、工程数量：建筑面积4512平方米5、开工日期、工期：合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。二、工程价款、付款方式：1、工程价款：工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。〔工程验收后以实际面积结算〕2、付款方式：合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元〔大写：叁拾贰万伍仟元〕作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元〔大写：叁拾贰万伍仟元〕2/14全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元〔大写：叁拾贰万伍仟元〕，其余款项〔10%〕，甲方在工程竣工6个月后一次付清。3、工程验收：施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。三、甲方的义务和责任：1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供应乙方；2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；3、提供施工所需的水、电源。四、乙方的义务的责任：1、乙方须严格按照合同条款及图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；2、在施工过程中，乙方应文明施工；3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。五、保修期：3/14钢结构局部的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量〔人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外〕；钢架外表防腐保质期为两年。六、违约责任：1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失；2、乙方保证按质按期完工，逾期那么处违约罚金；3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。七、违约解决方式：经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。甲方〔代表〕：乙方〔代表〕：篇二：钢结构厂房工程工程合同范本钢结构厂房工程工程日期：年月日合同编号：钢架结构施工合同4/14发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原那么，现就钢结构制作、安装事宜达成如下一致协议。一、工程名称：。二、工程地点：。三、工程内容：。四、工期：工程总工期天。工程具体开工时间以合同签定为准。五、工程造价：金额〔小写人民币〕〔大写人民币〕元整。六、承包及结算方式：承包方式：包工包料。结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。5/142、结算总价=固定总价+变更局部签证。3七、质量要求：1、乙方应严格按照本合约和现行标准提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。2、质量验收等级：合格。3、质量问题整改率：100%。4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。八、付款方式：1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。4、第四期付款：3个月后付清总工程款九、甲方责任：1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。6/142、提供现场施工场地。3、按本合同规定支付费用。4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。5、甲方负责与其他工程队协调。6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。十、乙方责任：1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认前方可更改。3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处分，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构局部进行转包，否那么甲方有权拒付工程款。十一、甲方认可的图纸及乙方工程工程报价清单，均作为本合同主要组成局部。十二、违约责任：7/141、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。2、除如遇不可抗力因素〔如暴雨、暴雪、七级以上大风等〕或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，假设乙方无正当理由未能按本合同按时制作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。十三、争议解决方式：因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民法院。十四、其他：1、本合同经双方签字之日起生效。2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：年月日年月日8/14篇三：钢结构工程施工合同书施工合同书工程名称：年月日合同书发包人〔全称〕：承包人〔全称〕：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程名称工程名称：工程地点：第二条工程承包范围第三条合同工期加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日，总日历天数_日历天。9/14第四条质量标准工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2001工程质量满足上述标准标准规定的合格工程质量要求。第五条合同价款与支付一、合同价款：二、工程量增加：1、工程施工期间假设发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；2、追加的合同价款与工程款同期支付。三、付款方式1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价〔含工程量增加〕的95%4、留5%作工程质保金，保修期〔工程竣工之日起壹年〕满十四日内付清。10/14第六条发包人工作〔1〕发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承当承包人施工发生的全部水电费；〔2〕确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；〔3〕办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；〔4〕发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。第七条承包人工作〔1〕根据合同约定时间完成施工工程。工程质量应当到达协议书约定的质量标准；〔2〕向发包人提供工程进度方案及相应进度统计报表；〔3〕做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；〔4〕遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承当由此发生的费用。第八条工期顺延11/14因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。1、发包人未能协调准备好开工条件；2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；3、设计变更和工程量增加；4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；5、不可抗力因素。第九条平安责任1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人原因导致的平安事故，由发包人承当相应责任及发生的费用。第十条工程竣工12/141、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承当违约责任。3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收已被认可。4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承当责任。第十一条违约责任1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承当返工或采取加固措施发生的全部费用；2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；3、发包人不按约定支付工程款〔进度款〕，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承当违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；4、假设发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同〔GF—1999—0201〕通用条款协商解决；13/145、假设双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。第十二条合同生效合同订立时间：__年___月_____日合同订立地点：____发包人办公室_______本合同双方约定签字、盖章后生效。本合同一式四份，签字盖章有效。发包人：〔签字、盖章〕：承包人：〔签字、盖章〕委托代理人：委托代理人：电话：电话：0533-8163600传真：传真：0533-8086638邮箱：邮箱：Qtaz@16314/14',)