三方分包合同协议

('工程分包协议（XXXXX工程）甲方：（总包方）乙方：（分包方）丙方：（协调方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，以遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经三方协商就工程分包事项达成一致，订立本合同1、工程分包基本情况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3分包范围：1.4分包形式：包工包料。1.5乙方主要工作内容：安装宅前采暖及给排水管道楼外系统三级网工程（此施工范围为甲方中标施工图纸内的部分图纸施工内容）。1.6竣工图及资料的要求：乙方负责完成施工部分竣工图草稿的绘制及所有相关资料的编制、签字、盖章、并将整理好的合格资料交给甲方进行组卷，乙方负责分包范围内工程竣工验收移交物业并将验收单据交予甲方，在结算过程中乙方应全过程参与。1.7因乙方原因不能按照甲方要求的时间递交合格的竣工验收资料，由此给甲方造成的损失全部由乙方负全部责任。2、合同价款2.1暂定价款：结算前以甲方中标清单的单价及中标图纸内的工程量为准；暂定总价：元（大写：）最终按工程结算工程量为准（若遇实际施工现场与投标图纸不一致时乙方应及时地以书面的形式告知丙方，由丙方出面联系乘风庄地区系统环境及公共设施建设工程项目指挥部进行现场确认出具书面变更，否则无效）2.2结算时按照甲、乙、丙三方协商的结算办法进行结算（后附结算办法）；合同价中已包括预算中不可预见因素。2.3以上价格除包括合同中其他规定的项目外，还包括以下各项：（1）无条件服从甲方对进度及工序安排的协调，对交叉施工的其他工程、工序予以配合。乙方的进度计划应服从整个工程的整体进度计划及可能的调整为前提条件，并在报价中考虑了可能造成工期延误的风险。（2）乙方全面负责对合同范围内已完和未完工程的成品、半成品保护工作若有损坏自行承担。（3）乙方施工期间，无论何种工作均应在安全施工、文明施工、交通、卫生、绿化、噪声、废弃物处理等各方面满足甲方及各级政府主管部门的有关规定和标准，全面负责保1护现场内外环境（包括但不限于降低噪声污染、粉尘污染、扰民、民扰及保洁）及公共利益。（4）乙方施工期间，严肃管理现场施工人员，做到暂住证、就业证、健康证三证齐全并负责施工人员的劳动保险和人身保险及施工安全。乙方在整个合同内对其为本合同工作的人员人身安全负全部责任。2.4总包方在本次施工过程中提供管理和监督服务，其余为完成本次施工所需所有人工、周转材料、辅助材料、机械等均由分包方承担。2.5本工程指定的分包方负责人：，联系电话：2.6本工程指定的分包方现场负责人：，联系电话：3、分包工作期限开工时间：竣工时间：4、质量标准工程质量：执行现行国家、省及行业相关的施工技术、质量验收标准。本工程必须达到的质量评定标准：达到图纸设计要求，符合业主和监理单位验收标准。安全文明施工要求：严格按照黑龙江省安全文明施工规定5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸及工程量清单；6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）中华人民共和国国家标准和规范。（2）黑龙江省XX市相关标准、规范及本工程图纸要求的标准、规范。7、图纸甲方应在乙方开工3天前向分包人提供与工程有关的图纸2套。8、项目经理8.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：吴恒银职务：项目经理。2委托权限：与本工程相关的一切事务9、材料、设备机具、构配件供应9.1乙方承担投入本工程所需的人工、材料、机械、临时设施费、水电费等所有费用，除合同价款外甲方不支付与本次工程的任何费用。10、合同价款的支付10.1以暂定总价合同方式计算合同价款的，甲方与乙方约定按下列方法支付；10.2付款方式：预付款按照暂定总价的30%支付，首次支付金额的30%，即：124746.46元（大写：壹拾贰万肆仟柒佰肆拾陆元肆角陆分），整个工程完成至70%时将甲方、监理方确认后再付20%，竣工验收合格、结算完成后按照经三方协商后再支付45%，（质保金预留5%，质保期满后全部返还）。10.3甲方和乙方对合同价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理或是由丙方出面协调处理。10.4甲方必须将合同价款支付给乙方，且必须是乙方所指定的账户（附公司开户许可证一份），并索要收款收据，甲方只针对乙方一个账户支付合同款，由于乙方提供失误的账户或账户自身的原因造成后果由乙方负全责。10.5质保期的责任：乙方独自承担施工范围内工程质保期的责任，与甲方无关，甲方概不负责。11、违约责任11.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方违反本合同第10.2条的约定，不按时向乙方支付合同价款；每延误一日应向乙方支付违约金1000元。11.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方不能保证现场作业人数满足抢工需要时，甲方有权当即解除合同并要求乙方立即退场；乙方因自身原因延期交工的，每延误一日应向甲方支付违约金10000元，最高不超过合同总金额的5%。（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，甲方可以要求乙方返工，乙方无法完成的，甲方可以委派其他的企业完成，产生的费用由乙方承担，由此给甲方造成损失，延误工期的，每延误一天乙方应向甲方支付违约金10000元，最高不超过合同金额的5%。延误的乙方工作时间不予顺延。11.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。12、合同份数本协议书共六份，合同三方各执2份，甲方负责向行政主管部门备案。313、补充条款13.1、工程保修期为贰年，质保金为结算总价的5%，保修期满后，无质量问题无息退还质保金。13.2、施工过程中出现的一切不可预见项目及费用均含在合同价款中。13.3、乙方自行投保范围内：工人的意外伤害保险，此部分费用包含在合同总价中。13.4、甲方负责协调现场电源，提供临时水源位置，水电安装的费用由乙方承担。进场前，施工用电必须配备二、三级配电箱，移动箱，施工用电电缆必须经检查合格后方可进场。13.5、乙方技术人员应配备齐全，工程现场所有乙方的材料必须提供相应的合格证书、试验报告及由此发生的质检、自检、试验件制作等工作均由乙方完成，甲方不提供仪器，自备仪器必须有本年检验合格证，另文明施工附属材料也由甲方负责（如围挡、警示灯、交通指示等），乙方负责人工及运输。13.6、乙方应保障甲方免于承担违约造成的根据主合同（甲方与业主签订的施工合同）及与总包工程相关的其它合同中甲方将负责的任何损害赔偿费。若甲方发生违约的情况下，甲方可以从付给乙方的任何费用中扣除此赔偿费，但不排除采用其它赔偿方法。13.7、特殊工种必须到位，并有特殊工种操作证，经考核合格后方能进场施工操作。13.8、乙方必须严格按照施工交底作业施工，如有违反，甲方有权对乙方给予罚款处理，并停工整顿。14、合同生效合同订立时间：2012年3月1日合同订立地点：甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人：法定代表人：4委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：丙方（公章）：法定代表人：委托代理人：电话：15、安全施工及检查15.1甲方应严格按照工程建设安全生产有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作，并有详尽的安全施工方案。15.2乙方应无条件的服从甲方安全施工管理。同时乙方必须配备专职安全员配合甲方工作。15.3由甲方安全施工方案不完善且经乙方提示仍不整改而造成的安全事故，责任由甲方承担。由于乙方不能落实安全施工方案或不服从甲方安全施工管理所造成的安全事故责任由乙方承担。16、安全防护16.1乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带、市政反光马夹其他保护用品）由乙方提供。17、事故处理17.1发生重大伤亡及其它安全事故，甲方应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。17.2乙方应积极配合甲方事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为发生。17.3施工人员意外伤害保险。按照黑龙江省现行的施工人员意外伤害保险管理方法及国家相关管理办法执行。518、施工验收18.1全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经甲方验收合格，乙方仅对其分包的作业范围内的施工质量对甲方承担保修责任。19、施工配合19.1乙方应配合甲方做好以下工作：（1）甲方对其工作进行初步验收；（2）甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；（3）隐蔽工程验收、工程竣工验收等。19.2甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。乙方按约定完成施工任务，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。20、索赔20.1甲方根据总（分）包合同向业主方递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合保留并出示相应资料。20.2在施工过程中，如乙方遇到不利外部条件等，根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。21、争议21.1甲方和乙方在履行合同时发生争执，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，三方约定采用下列（2）种方式解决争议：（1）向XX仲裁委员会申请仲裁；（2）向XX市让胡路区人民法院起诉。21.2发生争议后，除非出现下列情况，三方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，三方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为三方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。22、禁止转包乙方不得将合同项下的工程转包给他人，否则，乙方将依法承担全部责任。23、不可抗力623.1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的。乙方应暂停工作。不可抗力时间结束后48小时内乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生时，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。23.2不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。23.3因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。23.4乙方承担因不可抗力事件导致的自身人员和财产损失。24、合同解除24.1经三方协商达成一致的，可以解除分包合同。24.2若因不可抗力致使本合同无法履行，因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。24.3若因乙方在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期无法达到要求时，经现场监理确认并经业主方同意，可以向乙方发出通知解除合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。乙方不按要求退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。24.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作。25、合同终止三方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，乙方向甲方交付施工工程成果，并经甲方验收合格后，工程通过质保期经三方协商一致同意后本合同即告终止。7安全管理协议书甲方：乙方：丙方：（协调方）为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强施工现场安全管理，确保XX外系统三级网工程在施工过程中不发生各类安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《黑龙江省安全生产条例》、《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》等有关规定，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。三方均应严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。一、甲方的责任、权利和义务1、贯彻落实国家及黑龙江省、XX市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，建立健全施工现场各项安全生产管理制度，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。2、监督、指导和协助乙方对管理与作业人员进行经常性的安全生产教育，规定与准备上岗前安全教育培训考核方面的学习资料、试卷和发放安全生产教育片等。3、办理安全监督备案、消防备案等手续，督促并协助乙方办理施工人员注册、施工人员工伤和保险投保等方面相关手续。4、保证工程安全资金投入，按期支付安全文明施工措施费用。若乙方不按规定要求进行安全资金投入，甲方有权在当期的进度款或结算工程款中扣除乙方的安全文明施工措施费用。5、提供施工现场消防设备、设施及其他安全生产条件。6、编制制定施工现场《生产安全事故应急救援预案》，并组织演练、实施。负责监督与审查乙方专业分包项目的施工组织设计、专项施工方案的编制、审核及审批程序和手续。87、负责督促乙方按分部分项工程进行安全技术交底，由乙方项目部有关人员书面交到乙方施工人员，履行签字手续后报甲方备案。8、负责对现场各类安全防护设施进行组织验收，并履行签字手续。9、对施工现场实施定期与不定期的安全生产与文明施工监督、检查、指导，发现有隐患或重大隐患有权责令限期整改或立即停工整改。对不接受整改或逾期不改的乙方有权进行经济处罚。二、乙方的责任、权利和义务1、贯彻落实国家、黑龙江省及XX市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对施工范围内的安全生产管理负全部责任。2、服从甲方管理及对施工现场的监督、检查、指导工作，不以任何理由和借口拒绝执行甲方的正确指令。对检查出的安全隐患即时进行整改并根据隐患程度接受相关的经济处罚。3、严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务，不将分承包项目再次转包。4、乙方作为成建制施工企业，必须接受甲方的施工资质审查，在规定时间内向甲方上报企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、项目经理（或施工队长）法人授权委托书、各岗位人员资格证件等资料。5、建立健全内部安全生产保证体系，认真落实各级安全生产责任制，按XX市的相关规定设置专（兼）职安全员，严格管理所属各班组和施工人员，不违章指挥，杜绝违章作业和违反劳动纪律现象发生。6、用工必须符合有关规定，不得违规使用零散工，严禁使用18岁以下、55岁以上的施工人员。并及时为所属施工人员办理社会保险手续及其他劳务用工备案手续。乙方必须按规定同所有施工人员签订劳动合同及个人安全协议，并报甲方备案。7、施工人员进场三日内向甲方上报进场人员花名册，并向甲方申请进行入场教育和培训。未经安全教育培训的人员不得上岗作业。如乙方人员未经安全教育培训而擅自上岗作业引发安全事故，一切责任由乙方自行承担。8、按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）文件“施工人员在50人以下的，应配备1名专职安全员；50～200人的，配备2名专职安全员”的规定，配备具有有效安全生产考核合格证书的专职安全员对现场进行安全管理，并报甲方备案。99、按照甲方要求严格执行安全教育培训、安全交底和班组安全活动，保证将安全教育培训工作和安全交底工作落实到每一个施工人员。施工人员必须严格执行安全操作规程和安全技术交底内容。10、为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知教育。对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，建立特殊工种作业人员档案，并报甲方备案。11、使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。12、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合XX市有关安全标准。使(租)用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。13、按照XX市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域内事故隐患和违章行为进行自查自纠，并做文字记录。14、按照招标文件及合同约定条款向甲方交纳安全生产文明施工保证金及农民工工资支付保证金。工程施工及竣工期间，按规定发放农民工工资。如发生群体性劳资纠纷，一切责任由乙方负责。三、安全事故处理及报告1、施工现场如发生安全事故，三方均有义务组织指挥抢救人员和财产，保护现场，并按规定程序进行事故调查和处理。2、施工现场一旦发生伤亡及其它事故，乙方必须立即向甲方如实报告，不得迟报、瞒报、慌报、漏报。甲方项目经理部接到报告后要立即启动应急救援系统进行救援，并按规定逐级上报。3、由于甲方责任造成生产安全事故，由甲方承担事故责任和经济责任。由于乙方责任或工人违章操作发生各类安全事故，由乙方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿并承担相应法律责任。由于三方责任造成的生产安全事故，根据XX市有关责任划分规定承担相应的事故责任和经济责任。4、乙方的管理人员与作业人员发生伤亡事故后，无论责任属哪一方，其伤亡者的具体善后工作均由乙方负责安排和处理。5、乙方如违反上述第2条规定，对所发生的事故迟报、瞒报、谎报并产生严重后果的，乙方承担一切相关责任与经济责任。10四、本协议书中有关条款与国家和当地政府及行业部门现行的法律、法规、规范、规程、规定标准等不符时，以其相关规定为准。五、本协议书一式六份，三方各执二份，三方盖章签字生效。甲方（盖公章）：乙方（盖公章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：签订日期：年月日签订日期：年月日丙方（公章）：法定代表人：委托代理人：电话：11消防安全协议书甲方：乙方：丙方：（协调方）为了加强施工现场消防安全管理，逐级落实消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、《黑龙江省建设工程施工现场消防安全管理规定》、《黑龙江省建设工程施工现场保卫消防标准》及三方签订的《安全管理协议书》，本着“谁施工、谁管理谁负责”的原则，签订本协议书。三方应严格遵守，确保施工现场的消防安全。一、甲方的责任、权力和义务1、贯彻落实国家法律、法规和黑龙江省及XX市的相关规定，全面负责本施工现场的消防安全管理工作。2、制定相应的防火安全制度和措施，并分区域指定专人负责防火工作。结合现场的实际情况，进行经常性检查并落实整改，以确保安全。3、对乙方有违反《黑龙江省建设工程施工现场消防安全管理规定》和《黑龙江省建设工程施工现场保卫消防标准》及施工现场消防保卫制度及有关规定的，有权对乙方进行处罚。4、在施工现场按规定设置防火标志与临时消防车道，配备足够的灭火器材与消火栓，组织成立消防领导小组及义务消防队，义务消防队要定期组织教育培训并进行演练。5、施工现场使用的安全网、保温材料以及各类临时建筑等不得使用可燃材料，要进行检验其是否符合消防安全规定，对不符合规定的材料一律不得进入施工现场使用。6、办公区、生活区的设置必须符合消防安全管理规定，临时活动房等要经验收合格证明后方可使用。二、乙方的责任、权力和义务1、贯彻落实国家的法律、法规、建设部和XX市政府与行业部门的相关规定，对施工现场的消防安全负全责，严格遵守甲方的各项用火用电安全操作规定等，以及施工现场消防保卫制度，保证实现无重大火险火灾责任事故。2、配合和接受当地公安消防机关与甲方进行的消防安全监督、检查，对指出存在的消防安全方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延，并服从相应处罚。123、经常组织学习消防法规、规章和消防知识，监督本队人员遵章守纪，不违章作业；制止违章用火用电和使用易燃易爆化学危险物品。4、配备义务消防队员，协助甲方组织成立义务消防队。当发生火灾事故，须立即抢救伤员、扑救火灾，妥善保护现场，及时上报甲方项目部的相关领导，配合有关部门进行事故调查。5、搭设的一切临建房屋和设施要符合防火规定，禁止使用易燃材料做临时建筑设施，帐篷的阻燃性能必须合格，并具有阻燃试验合格证明材料。6、电气焊工、防水工必须持证上岗，作业时要按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。7、在建工程内不准作为仓库使用，不准住人。易燃易爆物品必须专库分类存放，制定严格的防火措施，指定专人保管、发放，设防火负责人，配备灭火器材，确保存放与使用安全。8、油漆粉刷、电气焊等易发生火灾危险作业时，必须有书面安全技术交底并有全体作业人员签字手续，同时要有具体的防火措施，明火作业办理动火审批手续，并必须派专人看护。危险工种禁止交叉作业。9、施工现场严禁吸烟，如有违者接受甲方处罚。施工现场、生活区、料场等，未经批准不得使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，寒冷季节严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。10、生活区的用电要符合防火规定。宿舍内严禁私自生火做饭烧菜，严禁使用热得快、碘钨灯、煤炉、电炉、电褥子、明火等烧水取暖照明，严禁私拉乱接电源线。食堂使用的燃料必须符合使用规定，用火点和燃料（煤气罐等）不能在同一房间内，使用时要有专人管理，停火时要关闭总开关，经常检查有无泄漏。三、因乙方管理责任与乙方人员违章操作及违反本协议相关规定，一旦发生火灾及其它安全事故的，由乙方负主要责任并承担所造成的一切损失。四、本协议一式六份，三方各执二份，自三方签字、盖章起生效。13甲方（盖公章）：乙方（盖公章）：法定代理人或法定代表人或委托代理人（签字）：委托代理人（签字）；签订日期：年月日签订日期：年月日丙方（公章）：法定代表人：委托代理人：电话：14临时用电安全协议书甲方：乙方：丙方：（协调方）为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保证XX工程施工过程中用电安全，根据三方签订的《安全管理协议书》，特制定本协议，三方按约定条款共同遵守。一、甲方的责任、权利和义务1、甲方应按照《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194—93）和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）及黑龙江省《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》相关规定要求，为乙方提供符合标准要求的电源。2、甲方在施工现场为乙方提供有效电源，供乙方现场施工使用。3、甲方负责对乙方安全用电进行监督检查的责任，发现乙方用电中存在的问题或隐患时以书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，若乙方未按要求整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。二、乙方的责任、权利和义务1、乙方必须严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《黑龙江省建设工程施工现场安全防护标准》、三方签订的《安全管理协议书》。2、乙方应从甲方指定的电源处接线、配电，不得随意私拉乱接。必须按甲方要求规范配、用电，并保证各自负责范围内用电安全。3、乙方应必须配备专业电工并有有效证件经安全技术培训经考试合格后上岗作业，并根据工程需要配备电气专业技术管理人员进行临时用电管理和维护。严禁非电工私拉乱接电源线。4、乙方应严格执行临时用电安全交底，执行临时用电安全操作规程，避免违章作业，确保用电安全。5、乙方施工用电必须严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”，配电箱箱门完好并能上锁，箱内保护接线端子齐全，不得自行安装不配套的电器插线板或插座。电器元件安装牢固、接线正确。漏电保护器必须有可见分断点、参数配置合理、动作灵敏有效。6、乙方必须使用合格的电气设备和用电工具，必须使用橡皮护套电源线，电源导线不得相互交织、拖地、泡水、在金属结构上缠绕。不得使用胶皮线、麻花线及严重老化、龟裂、破15损、芯线外露的电源线。除简单照明外，不得使用两芯线。不得使用插线板、轮轴式线盘电焊机必须装设二次侧专用防触电保护装置。7、电气设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。乙方人员不得破坏和损毁现场供、配电设施。8、室内灯具高度低于2.5m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。乙方现场使用的流动碘钨灯必须使用全封闭式灯具。严禁使用220V手把灯。9、乙方办公室、宿舍、库房、食堂等处临时用电必须符合安全技术规范，严禁私拉乱接。工人宿舍内严禁使用大功率违禁用电设备，严防触电和电气火灾发生。10、乙方因违反上述协议使用移交设备设施造成的一切后果，乙方负全部责任及经济损失。三、本协议一式六份，三方各执二份，自三方签字、盖章起生效。甲方（盖公章）：乙方（盖公章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：签订日期：年月日签订日期：年月日丙方（公章）：法定代表人：委托代理人：电话：绿色施工协议书甲方：乙方：丙方：（协调方）16为加强xx工程施工过程中的绿色施工、环境保护工作，依据国家有关治理大气、水、噪声污染法律及《黑龙江省建设工程施工现场环境保护标准》等有关法律、法规、管理办法之规定，经三方同意特签订如下环境保护协议。一、甲乙双方的责任、权利和义务1、甲、乙双方在施工过程中必须严格执行国家、XX市和上级单位颁发的关于环境保护的政策、法律、规章、标准和制度要求，在施工过程中不因自己的违章施工给对方施工造成不良的社会影响及罚款，甲乙双方通力协作，做到文明安全施工，建立绿色环保工地。2、甲、乙双方应建立各自的绿色施工、环境保护组织机构及管理网络。二、甲方的责任、权利和义务1、甲方有权对乙方职业安全卫生与环境管理进行监督检查，如乙方由于管理达不到甲方要求，乙方须采取有效措施加以改善，并承担相应费用。2、项目启动后，甲方对乙方相关管理人员和作业人员进行绿色施工、环境保护知识教育，使乙方人员了解作业现场主要环境因素、环境目标指标和管理方案以及相关的应急预案等，了解预防环境污染的基本知识。三、乙方的责任、权利和义务1、乙方配备专门的文明施工清理打扫人员，对本单位承包范围内的场容卫生、文明施工进行清洁打扫和日常维护工作。2、乙方人员对项目现场的各类环境监测和环境保护设施设备、环境保护标志、警告牌等不得擅自拆除、挪用、移动。如确系作业需要的，应及时与甲方项目部联系并听从安排，否则造成的后果由乙方负责。3、乙方应遵循“谁施工，谁负责”、“谁污染，谁治理”的原则和事故处理“四不放过”的原则，在作业过程中如发生绿色施工、环境保护事故，由三方共同分析原因，确定事故责任，根据事故性质对责任者进行处罚。4、乙方必须遵守国家及XX市政府有关施工扰民、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物排放及文明施工等有关规定，施工中乙方应采取有效的措施使之降低至现行文件规定允许的程度，并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。5、乙方对作业过程中因未采取或采取的措施不到位而导致的不良后果负责。因乙方在施工过程中违章指挥、违章作业或因破坏甲方设施造成的社会不良影响及社会罚款，由乙方承担法律责任和经济责任。176、乙方应严格贯彻执行甲方关于施工技术管理、现场防护、施工用电、机械、化学危险品管理、消防防护及保护女工和未成年工的各程序。乙方须配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责现场工人的职业病防治工作。7、乙方应对接触职业病危害源的现场工人提供符合要求的防护品，并对其健康定期进行检查，并承担其相应费用。8、在建筑施工中，乙方须采取有效措施，防止噪声超标或机械漏油污染环境；杜绝敲击等人为噪音，使用机械要定期进行噪音检测；对于不符合要求的机械要及时采取措施；木工棚要封闭，以减少噪声、粉尘的排放。9、乙方现场材料、设备、工具、挖出的土石方等，不得乱堆乱放，土方应苫盖，施工垃圾及渣土应及时清运。10、乙方设置于现场的办公室、食堂、宿舍、仓库等，须严格按甲方的要求作好环境保护，生活区应加强节水节电管理，食堂废水先经隔油处理，再向外排放，并按要求进行废水监测。11、乙方工人日常工作中要做到活完料净脚下清，建筑垃圾应用容器吊运，严禁空中抛撒，并按规定对建筑施工过程中产生的废弃物进行分类堆放并及时清理外运或存放到专设的垃圾站。如乙方在处理过程中对环境造成严重污染，一切责任由乙方负责。12、乙方运输渣土、砂石料和垃圾等其他散碎物料的车辆必须严密覆盖，出场前必须冲洗防止带泥沙出场，运输过程中不得遗洒、泄漏。乙方车辆在出场前必须经过冲洗，防止带泥沙出场。若乙方产生的各类垃圾由甲方统一清运，则乙方应向甲方支付垃圾清运费用四、本协议书中有关条款与国家和当地政府及行业部门现行的法律、法规、规范、规程、规定标准等不符时，以其相关规定为准。五、本协议书一式六份，三方各执二份，自三方签字、盖章起生效。甲方（盖公章）：乙方（盖公章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：18签订日期：年月日签订日期：年月日丙方（公章）：法定代表人：委托代理人：电话：农民工工资支付保证协议书甲方：乙方：丙方：（协调方）为规范施工用工管理、切实保障农民工的合法权益，综合消化突出矛盾，维护本现场治安状况，保证正常的施工秩序，依据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《黑龙江省建筑业农民工工资支付暂行管理办法实施意见》等文件相关规定，三方经平等协商一致，自愿签订本协议，并共同遵守本协议所列条款。19一、甲方权利、责任和义务1、甲方进行工程发包时，必须选择具有相应资质等级的专业承包企业。2、甲方已在工程开工前提前与乙方签订施工合同。3、甲方应严格按照施工承包合同的约定及时支付分包工程价款。4、甲方支付工程款应向工程分包企业支付，不得直接向包工头支付，不得以现金方式支付5、甲方应监督和检查乙方签订和履行劳动合同的情况，督促乙方严格履行劳动合同，切实保障农民工的合法权益。6、甲方要留存乙方的农民工工资表，以监督农民工工资的落实。二、乙方权利、责任和义务1、乙方必须在工人入场3日内向甲方提供施工人员花名册、身份证复印件、农民工的劳动合同、安全协议，并对所提供资料的真实性负责。乙方必须及时为入场施工人员办理暂住证、社会保险等手续。2、乙方必须设置专职管理员，对现场施工人员统一建档、登记造册，实行实名制管理。3、乙方法定代表人或者其委托代理人必须代表企业与农民工签订劳动合同，明确规定三方的权利和义务，特别应列明保障劳动者合法权益的条款，切实保证劳动者合法权益。4、劳动合同由三方分别签字或者盖章，并加盖用人单位公章。签订劳动合同应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、法规和本市的有关规定。劳动合同中应明确约定工资标准（不得低于XX市最低工资标准）、工资支付日期和工资支付的方式。5、乙方未依法与劳动者签订劳动合同而使用的人员视同零散工，甲方有权按《XX市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》关于不得使用零散工的规定对乙方予以处罚。6、乙方必须按要求严格执行农民工工资“月结季清”制度，每季度末结清农民工剩余的工资。在终止或解除劳动合同后应当一次性付清农民工工资。每月至少向劳动者支付一次工资，支付部分不得低于本市最低工资标准。7、乙方应如实为工人考勤并计算工资，在发放农民工工资时不得由“包工头”代领，应由农民工本人领取并签字确认，并将考勤表、工资发放表报总包单位备案。8、乙方应加强对施工人员的教育和管理，杜绝群体性事件发生。尤其要保证国庆、“两会”、春节、外宾来访、重大政治活动等敏感时期或其他非常时期治安状况良好，无过激行为和不良社会影响。209、如因乙方管理不善、违法用工及农民工工资问题而导致恶性事件发生，甲方有权从乙方交纳的农民工工资发放保证金中直接向施工工人支付工资以平事端，并根据影响后果对乙方处罚款5000～50000元。三、本协议书中有关条款与国家和当地政府及行业部门现行的法律、法规、规范、规程、规定标准等不符时，以其相关规定为准。四、本协议书一式六份，三方各执二份，自三方签字、盖章起生效。甲方（盖公章）：乙方（盖公章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：签订日期：年月日签订日期：年月日丙方（公章）：法定代表人：委托代理人：电话：施工安全承诺书致：我单位参施的XXX三级网工程，严格履行分包安全生产管理责任；施工中接受上级和建设单位、监理单位、总包单位的安全检查、整改及处罚；按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《黑龙江省安全生产条例》、《黑龙江省消防条例》《XX建设集团有限公司安全生产和文明施工奖罚办法》等各级政府相关法律法规及总包单位现场安全管理规定，搞好施工人员三级安全教育工作，抓好施工现场各项安全管理工作，预防施工中各类意想不到的安全事故的发生。21因我单位管理责任，发生火灾、人员伤亡事故，所产生的一切经济费用、法律责任、善后处理、应对事故调查均由我单位全部负责。同时给总包单位所造成的不良影响及损失由我单位负责挽回和赔偿，接受各级行政处罚。单位名称（盖章）：法定代表人或授权代理人：（签字）日期：年月日22',)