绿化工程土方施工合同

('绿化工程土方施工合同篇一：绿化土方合同土方合同书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，本着公平、公正、相互尊重的原则，甲方将位于住宅小区绿化工程种植土土方回填委托乙方进行施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。一、主要要求；1、项目名称：住宅小区绿化种植土回填工程2、施工内容：小区内绿化所需种植土的挖、运输、回填、整形及维护。3、工程单价：小区内绿化所需种植土的挖、运输、回填、整形及维护，经双方议定一次性包干价，每立方按20元结算。4、工程量：工程完工后，根据实际测量结果进行计算工程量。5、施工期限：本合同内容从20XX年月日开工，至20XX年月日之前完毕。总工期天。二、结算方式：该土方工程完工后经甲方验收合格后，根据实际工程量进行收方计算，工程完成后支付三、甲方的责任和义务。1、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。2、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量。3、如在约定工期内，因天气或不可抗力的因素造成停工，甲方允许工期延后，但乙方有效工期为20天。四、乙方的责任和义务：1、乙方应按甲方指定位置进行土方回填，如违反要求造成超出土方回填，甲方有权拒绝超出部分验收。2、乙方回填的土方必须为甲方指定的种植土。3、在工程结束后及时通知甲方进行验收。4、验收时，如发现乙方责任而造成的质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。5、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土的施工便道乙方自行解决和承担费用，甲方不承担任何责任和费用。6、乙方自行协调交通管理及地方百姓问题。7、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。五、施工安全：1、乙方应教育操作人员，严格要求遵守操作规程，做好安全生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。2、在施工期间，乙方注意安全，如万一发生大小工伤事故造成的损失，由乙方自行承担一切责任和费用，甲方不负任何责任和费用。六、其它约定：1、乙方在施工时，请严格按照甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生差错由乙方承担所有责任。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。3、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求，应双方共同协商一致后，别行签约补充合同。七、争议解决：本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构进行仲裁或向法院提出申诉。八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。九、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：联系电话：联系电话：签订日期：年月日篇二：道路绿化土方合同开发区路道路绿化工程标段土方施工协议书甲方：乙方：根据施工招投标文件和施工合同要求，经甲乙双方实地现场测量后，本着公平合理，互惠互利，友好协商的原则，签订本协议如下：一、经双方实地测量商定后，乙方土方承包一口价，工程承包范围为土地回填，平整土地，造型堆土，其中包含机械费，损坏路基费及卫生达到业主要求合格为准等。二、根据一标段施工合同工期的要求，乙方土方的施工时间为10天以内，月日至月日（如遇不可抗力因素影响工期，工期顺延，如因乙方原因造成工期延误，乙方承担一切罚款等费用）。三、根据绿化用土标准，要求乙方回填土方必须为红土，且夯实，如遇较深基坑，回填用土质可不按要求，但土层表面以下米必须为红土。四、园林绿化季节性很强，根据一标段合同工期的要求，乙方须按照施工方案进行施工，要求回填土和景观堆土同步进行，甲方紧随土方进度栽种绿化树种。五、乙方在回填土施工过程中，对路沿石损毁、原种的树木移除、协调当地农民工作均由乙方负责解决。六、付款方式：年月日前付总土方承包款的50%，一标段工程验收合格后，年底一次性付清土方余款。七、甲方须为乙方提供合理的施工方案和技术支持，紧密配合乙方的土方施工。对有异议和争议之处，及时提出进行沟通协商，不得互相推诿。八、未尽之处，经双方协商补充。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日篇三：XX园区绿化土方工程承包合同书绿化土方工程承包合同书甲方：建湖县XX镇农业中心乙方：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况（一）工程名称：XX镇绿化隔水沟开挖、扛土等土方工程。（二）工程地点：XX居委会（宝冈线段）、XX村（农业园区）、XX村（别墅区）（三）工程工作量：本合同土方工程量以实际收方数为准。（四）工程总造价：经双方确定本合同开挖隔水沟综合单价为元/立方米；扛土工程综合单价为元/立方米。第二条工程期限根据双方协商工程期限自20XX年3月10日起至20XX年4月10日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。第四条工程价款结算工程结束经甲方验收合格后一次性结清。第五条双方责任甲方责任：甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题；由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失并相应顺延工期；工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。工程竣工后，甲方应组织专门人员在5日内进行验收。乙方责任：乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向人民法院起诉。第七条附则（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。甲方（公章）：代表（签字）：乙方（签字）：年月日绿化土方工程工作量结算清单一、辛庄居委会（宝冈线段）隔水沟开挖：（+1）/223556=12446m312446m3元/m3=56007元二、裴桥村（农业园区）隔水沟开挖（+1）/29962=4482m34482m3元/m3=20XX9元以上合计：76176元参加测量人员：篇四：绿化土方合同土方合同书甲方：乙方：身份证：经双方友好协商，本着公平、公正、相互尊重的原则甲方将位于纳雍县发展大道绿化工程树坑挖掘、种植土土方回填委托乙方进行施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。一、主要要求；（一）项目名称：（二）施工内容：1、2、树池土石方挖、转运、清理平整及维护。树池、花池带所需种植土的挖、运输、回填、整形及维护。（三）工程单价：1、树池包挖除土石方和土石方外运、清理平整及维护，经双方议定一次性包干价，每一个树池按65元结算。2、树池、花池带所需种植土的挖、运输、回填、整形及维护。经双方议定一次性包干价，每立方按38元结算。（四）工程量：工程完工后，根据实际测量结果进行计算工程量。二、施工期限：本合同内容从20XX年月日开工，至20XX年月日之前完毕。有效工期20天。三、结算方式：1、该土方工程完工后经甲方验收合格后，根据实际工程量进行收方计算，工程完成总土方工程量一半后，由甲方向乙方支付50000元，用于乙方支付油费等开支。其余工程款工程完工一个月后支付。乙方完成树池总工程量一半后，甲方支付乙方每人每天20元。其余树池工程款完工后支付。2、乙方租用甲方挖机，每月14000元，由乙方自行承担油费、驾驶员费。该租金从乙方工程款里扣除。四、甲方的责任和义务。1、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。2、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量。3、如在约定工期内，因天气或不可抗力的因素造成停工，甲方允许工期延后，但乙方有效工期为20天。五、乙方的责任和义务：1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土石方开挖，如违反要求造成超挖，甲方有权拒绝超挖部分验收。2、在工程结束后及时通知甲方进行验收。3、验收时，如发现乙方责任而造成的质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。4、余土弃置场地均由乙方自行解决，甲方不承担任何责任及费用。5、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土的施工便道乙方自行解决和承担费用，甲方不承担任何责任和费用。6、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。六、施工安全：1、乙方应教育操作人员，严格要求遵守操作规程，做好安全生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。2、在施工期间，乙方注意安全，如万一发生大小工伤事故造成的损失，由乙方自行承担一切责任和费用，甲方不负任何责任和费用。七、其它约定：1、乙方在施工时，请严格按照甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生差错由乙方承担所有责任。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。3、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求，应双方共同协商一致后，别行签约补充合同。八、争议解决：本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构进行仲裁或向法院提出申诉。九、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：联系电话：联系电话：签订日期：年月日篇五：园林绿化土方施工组织方案施工组织方案第一节编制依据和原则一、本工程施工组织设计方案的编制依据1、土方工程施工招标文件及答疑。2、土方工程施工图纸。3、××××市城市园林绿化工程施工及验收标准，建筑安装工程施工验收标准。4、对工程实地的相关地质、水质、气象条件的考察。二、编制的原则1、体现我公司在本工程施工中的雄厚实力和良好信誉。2、体现我公司“创、争一流”的企业精神和“高效管理、优质服务”的经营方针。3、树立安全、文明、环保施工的新形象。4、充分考虑影施工进度和质量的各种因素，以便在工期安排、人员设备配置、施工方案确定方面留有空间。5、根据不同工种的施工条件及特点，制定详细的、切实可行的施工方案，保证该项工程质量，保证种植苗木的成活率。第二节工程概况一、工程整体布局××××××××××××××××土方工程规划以生态保护为基本出发点，以社会效益、生态效益为主，综合开发利用此项工程之景观、生态等各种功能，走可持续发展的道路，本着以人为本，绿化为主的原则，建成集体闲、生态为一体的高标准的城市道路景观林带。本工程总面积23000平米，主要由土方工程为主。二、建设施工单位情况建设单位：××××××××××××××施工单位：××××××××××××三、施工条件1、地质、气候条件本工程建设地点位于××××××××××××××××，土方量为万㎡。本工程根据设计要求由指定点农田耕作土运填至绿化带，由施工单位填至绿化设计标高。2、交通状况××××××××××××土方工程地段处于高速路入口附近，通行车辆较多，运输条件较好。3、机械人员情况本工程位于城郊，施工机械、人力资源充足，条件较好。第三节施工措施一、土方工程施工技术措施。1、场地清理：积极协助和督促做好场地清理工作，开辟临时道路为土方回填运输做好现场准备，临时道路如有坑洼积水，应查明原因，预先排除。2、标高测设：测量现状地形高程，并对比设计地形，计算绿地平衡结果及绘制土方调配图，同时用仪器现场布设设计高程。施工高程桩点沿等高线走向布设，即每圈等高线以一种彩旗做标记，走向曲率大可密些，在控制精度时，要求方便施工。不同等高线可采用不同色旗子，以便操作。同时，对坡面等反映地形特点的点线，同样以施工高程桩点标志物进行控制。随着作业进度对临时施工高程桩动态布设和对地形跟踪复测，及时调整。3、土方回填及土方平衡：根据设计和高程复测结果组织土方回填，将符合标准的种植土运输至指定地点，用推土机结合人工铁锹进行土方整撒，使达到设计标准。为保证施工安全和场地整洁，雨天禁止土方施工。雨后及时排水后施工，以免出现“弹簧土”现象。二、土方工程详细施工方案。（一）施工测量。1、定位（1）平面位置根据业主提供的规划管理局的定桩成果通知单，先进行内业计算校核，然后进行外业连测，经检查确认无误后采用J2型经纬仪、配合50m鉴定钢尺测设平面位置，并定位。首先定出一条长边，然后定出一条短边，再对另一边闭和，检查时要严格控制平面尺寸，精度控制在1/5000以上。经内部校核无误后，请有关部门验线，通过后方可进行下一步工作。（2）高程引进用施工单位提供的厂区周围的高程控制点，先进行外业联测，经计算确认无误后，在厂区合适位置，引进高程控制点，作为整个工程的高程依据点。2、定位测量施工时避免破坏桩位标志，采用三维投测法进行控制当土方回填至设计标高时，依据定位控制桩，用经纬仪把轴线投测到垫层上去，然后在垫层上用墨线弹出控制线。施工测量放线均要以定位控制桩为依据，故在施工阶段，严格保护其定位桩，不得碰动。3、质量保证（1）在单位内派一名资深测量工程师，调集最佳人员，最高精度、足够数量的仪器设备直接进行定位、引测工作。（2）派驻：由单位派一名测量工程师和专业测量技术人员组成本项目长驻测放组，进行本工程施工全过程的施工放线。（3）配备：一台J2-1型经纬仪，一台DSZ2水准仪，2把50米钢尺均应由有关部门鉴定合格，从开工到竣工鉴定使用。（4）完全按国家有关规定，严格完善所有测量技术资料，真实、规范地及时上报测量技术资料，严格执行“三检制”（测放组自检、监理专检，市测绘院行业测线），做好该工程全过程的质量控制。（二）土方工程1、土方开挖。根据本工程取土场地土壤条件，土方采用机械开挖。（1）工艺流程。放线机械开挖(微地形整理（2）操作要点。土方开挖：在灰线、标高、轴线复核检查无误后方可进行挖土施工。人工休整边坡。1、机械开挖。机械开挖时严格按照指定的地点将符合种植的种植土装车，装车时不得将车装的过满，以免行车时将土散落在道路上。不得将垃圾及建筑垃圾装车。机械开挖时严禁闲杂人等进入施工现场。2、运输。在运输过程中司机必须将篷布盖好，以免将土洒落在路上。运输至现场时必须按照现场指挥将土倒在指定地点不得随意乱倒影响施工。运输车辆必须遵守交通规则。3、土方回填。地下工程检查验收合格，办理完隐检手续后方可进行土方回填。填土前要先将基槽底的垃圾杂物清理干净，且要清理到底面标高，将回落的松散土、沙浆、石子等清除干净。另外还要检验回填土的含水率偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施：如回填土含水率偏低，可采用预先洒水润湿等措施。回填土要分层铺填，每层铺土厚度为250mm，并严禁用水撼法。在分段夯填处，交接处填成阶梯形，上下层错粉缝距离不小于1m。5、微地形整理微地形整理时严格按照设计要求整理，每250mm必须由机械或人工夯实，以免浇水时造成塌陷等现象，必须按预先设计好的标高由人篇六：某场地平整及绿化工程土方工程施工方案_secret西藏林芝地区波密县波堆水电站水土保持绿化工程实地勘察（种植土方落实问题）小结一．实地勘察背景：由于西藏特殊的自然气候环境和工程所在地特殊的地理环境，也为避免因仓促上场手忙脚乱，组织、调查不力而耽误施工进度，或计划性失误，产生不必要的损失、隐患。二．现场勘察结果：土少。植被较差，种植物几乎很难生长。适应种植土质劣。综合论证。此工程最大的难点就是种植回填土方的解决问题。三、实际对比要求：种植土的要求宜选用土质疏松的地表土，土壤透水性好，土中不能有建筑垃圾、草根，土中的石块含量小于10％，石块直径泥岩小于15厘米、砂岩小于10厘米。四．落实、解决：就此工程种植土的落实问题，我公司在此之前曾两度组织、委派本公司专业技术人员进行实地勘察和深入解决落实。1、落实备料途径：曾两度主动走访、联系当地村民，结合国家法律、法规的要求，选择取土位置。（1）第一现取土场位置：定于波堆水电站临近村庄，运距约3KM。（2)第二现取土场：定于波堆水电站临近波密监狱荒地，运距约10KM。2.质量要求：种植土符合园林绿化工程施工规范中的有关规定，且不含盐、碱及垃圾等对植物生长有害的物质。3.种植土改良及摊铺由于新换入的土壤大部为生土；不能直接用于苗木的种植，因此要对土壤改良，土壤的改良要有以下几个步骤：(1)土壤PH值的测试：对土壤的PH值进行测试，根据土壤的酸碱性，确定改良土壤用的肥料。合格种植土的标准，含盐量≤2%0，PH值=7―。（2）土壤的砂性测试：土壤的砂性小则粘性大，土壤透气性差，许多苗木的成活率会大大降低；土壤的砂性大则土壤不能存水、存肥，对苗木的生长不利。（3）对土壤进行中耕松土：用犁地机，旋耕机，对土壤进行松土。对于机械不便工作的地方如排水沟边等，进行人工松土。松土的最小深度为30cm。（4）施肥：根据土壤测试的结果及我公司在高原园林绿化多年做工程的经验进行科学比例施肥。一般情况下，应按如下方案进行施肥：有机肥:复合肥:尿素=1:1:1；50―70斤/亩。西藏丽景园林绿化有限公司20XX年12月16日二、工程概述1、工程说明（一）工程名称污水处理场及东门口广场场地平整工程（二）工程建设地点工程位于新泰市开发区，在城区周边，交通便利。（三）工程内容本工程内容为场地平整，工程建设规模约为平方米；施工区域地势较为平坦，施工条件较好。按设计文件、说明、变更通知及现行有关规定进行竣工验收和工程质量检验评定标准评定工程质量等级。本工程要求质量等级为“合格”。2、施工条件（一）主进场路：本工程的施工区在东区东路西侧，东路可供施工材料、机具设备的运输使用。（二）施工便道：鉴于该工程的施工性质和施工内容以能够满足施工机械进退场的条件为主，因此在施工进场前，将既现有的进场路稍做修整，即可满足施工的需要。（三）临时设施：鉴于工程的施工性质，场地内只设施工机械设备停放场地即可。3、工期要求及规定满足业主招标工期总体要求，同时满足业主对各项工程初步进度设想的目标要求，计划于年月日全线开工，全部工程于年月日竣工，共计日历天。4、工程特点本工程地处工程位于新泰市开发区，距主城区较近，地理位置和气候条件很好，施工期短，交通方便。业主现场准备工作充分，施工场地条件允许工程在签订合同后立即开工。本工程主要为的场地平整工程。施工工期短。要求工程投入的人员有较高的施工素质，投入的机械设备能满足高度机械化作业的需要。本标段工程数量较大，相对比较集中，便于施工中的各项管理。三、施工准备计划1、工前教育（一）目的确保施工生产安全，确保工期、确保质量目标的实现确保实现文明施工，确保业主满意。（二）时间队伍进场后进行全员工前教育。分批组织，平均受教育时间不少于8小时。（三）内容（1）各种管理规章制度教育。（2）现场质量、安全措施、注意事项、文明施工教育。（3）技术交底、专业工种技术操作规程、安全操作规程、规章篇七：探讨园林绿化中的土方造型施工探讨园林绿化中的土方造型施工摘要：随着我国城市化进程的不断加快，园林绿化得到了前所未有的发展。在我国城市园林施工建设中，土方及地形的造型、改造和整理是整个施工中最基础的环节。通过土方造型施工可以有效提高园林绿化工程的整体视觉效果，又因其工程量大，涉及面广，对园林工程的后续施工都有重要的影响，因此，本文通过结合园林绿化工程施工经验，对土方工程的造型施工技术进行了探讨，以增强园林地形局部细化，使其线形流畅优美，充分突出园林视觉效果。关键词：园林绿化；土方造型一、引言所谓园林土方地形是指在一定范围内承载园林建筑、花草、树木、水体等各种物体的地面，是园林绿化工程中最基础的施工环节之一。土方造型可以有效改善园林景观将园林的空间环境自然地划分，从而改变原有地貌形象上平乏单调、视线中缺乏层次变化的缺点。营造园林地形的关键在于开放自如，起伏有致。适当的地形处理可以有效地丰富空间层次，对园林景观起到润色作用。地形的起伏有致不仅可以界定自然空间、限制视线行为，还可以改变风向和作为隔音层来阻隔外来噪音，形成局部良好的气候环境。土方造型施工的难度和重点在于如何准确地进行地形测设，并在保证地形位置不偏移的情况下进行土方的填挖和运输，做到就近填挖，节省工程量和工程费用。二、土方造型施工准备工作１．场地准备和排水。在土方造型施工前，应根据地形和建筑物的要求，制定合理的土方填挖方案，选择合适的施工机械，确定合理的施工顺序、填挖方式以及边坡防护措施，并要提前安排好土方外运场地和土方倒运方式。土方造型应兼顾排水和景观的要求，根据图纸确定大致的地形划分和最高点位，排水是园林工程的技术性要求，而景观则是功能性要求，所以在施工中应以地形排水为主，对地形进行细化整理，使之符合植物配置和设计方案的要求。在施工区域内，应先清除对工程稳定有影响或妨碍施工的构筑物，排掉地面积水，保证施工场地排水通畅。在挖湖堆山施工时或园林的低洼处，除将排水沟挖好外，在必要时还应设置防水堤或加筑防水围堰。为保证园林排水畅通，排水沟的沟深及沟底宽度不得小于５０ｃｍ，边坡坡度为１：１．５，纵坡坡度则不得小于２０％。２．造型前场地的测量及放样。为确定填挖土的标高以及施工区域，应在场地清理完成后按照施工图纸的要求在施工场地用测量仪器进行定点放线工作。为在施工时能够将设计意图充分表达出来，在进行定点放线时应尽量精确，并要根据现场施工情况的不同及时对放线方法做相应的调整。篇八：某场地平整及绿化工程土方工程施工方案_secret一、编制说明1、编制依据（一）建设方场地平整施工要求文件；（二）《泰安市建设工程文明施工标准》；（五）《工程测量规范》（GB50026-93）；（六）国家现行的有关法律法规；（七）我单位踏勘现场及调查咨询资料；（八）我单位拥有的科技成果、工法成果、机械设备技术水平和施工能力，以及参加类似工程施工积累的施工经验。2、编制原则（一）全面满足招标设计图纸、施工规范和各项技术要求。（二）严格按照ISO9001国际标准质量管理体系和项目法施工要求进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系，强化施工安全技术组织措施，使各项工作落到实处，为本标段有序、高效地进行施工创造良好的条件。（三）统筹安排，科学合理。根据现场勘察调查资料及本标段工程的工程特点，全面规划、统筹安排，突出重点难点及关键工序，采用科学合理的施工方法，确保施工组织设计满足业主招标文件要求。（四）结合实际，经济可靠。优化方案，降低成本；方案的确定要充分论证，确保采取施工方案的可靠性，满足施工的总体安排。（五）根据气候条件，采取得力措施，科学地安排施工。（六）所需资源配备确保满足工程施工需要。（七）注重环境保护。采取得力的水土保护及相关环保措施。（八）注重安全生产，文明施工，采取有力的保证措施。（九）实施项目法管理，通过对劳力、设备、材料、资金、技术、方案和信息的优化处置，实现造价、工期、质量目标效果。（十）严守承诺，全面履行合同。二、工程概述1、工程说明（一）工程名称污水处理场及东门口广场场地平整工程（二）工程建设地点工程位于新泰市开发区，在城区周边，交通便利。（三）工程内容本工程内容为场地平整，工程建设规模约为平方米；施工区域地势较为平坦，施工条件较好。按设计文件、说明、变更通知及现行有关规定进行竣工验收和工程质量检验评定标准评定工程质量等级。本工程要求质量等级为“合格”。2、施工条件（一）主进场路：本工程的施工区在东区东路西侧，东路可供施工材料、机具设备的运输使用。（二）施工便道：鉴于该工程的施工性质和施工内容以能够满足施工机械进退场的条件为主，因此在施工进场前，将既现有的进场路稍做修整，即可满足施工的需要。（三）临时设施：鉴于工程的施工性质，场地内只设施工机械设备停放场地即可。3、工期要求及规定满足业主招标工期总体要求，同时满足业主对各项工程初步进度设想的目标要求，计划于年月日全线开工，全部工程于年月日竣工，共计日历天。4、工程特点本工程地处工程位于新泰市开发区，距主城区较近，地理位置和气候条件很好，施工期短，交通方便。业主现场准备工作充分，施工场地条件允许工程在签订合同后立即开工。本工程主要为的场地平整工程。施工工期短。要求工程投入的人员有较高的施工素质，投入的机械设备能满足高度机械化作业的需要。本标段工程数量较大，相对比较集中，便于施工中的各项管理。三、施工准备计划1、工前教育（一）目的确保施工生产安全，确保工期、确保质量目标的实现确保实现文明施工，确保业主满意。（二）时间队伍进场后进行全员工前教育。分批组织，平均受教育时间不少于8小时。（三）内容（1）各种管理规章制度教育。（2）现场质量、安全措施、注意事项、文明施工教育。（3）技术交底、专业工种技术操作规程、安全操作规程、规章教育。2、开工前准备、现场准备人员及物资设备的进场，总体原则是根据工程施工进度的实际需要，分期分批地进入现场，并依据实际情况随时进行调整。首批施工人员和部分先期应急使用的机械设备在接到建设方通知后进驻现场。首批进场人员的准备工作有：清理平整场地、修筑便道、建立各种必需的临时设施、与业主建立联络络，办理有关施工的各种证件、等。',)