防水工程包工包料承包合同范本,防水工程承包合同范本大全

('甲方：乙方：身份证号码：家庭住址：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。四、承包工程内容及范围：五承包费用计算办法。本工程所有设计规定和规范要求的防水材料及乙方操作的所有工具均由乙方自备。施工费计算方法按：本工程乙方承包的总工程量约为，计工程款约为元。竣工结算时，按上述计价方法和质量分值对乙方实际完成的工程量进行结算。六工期要求：本防水工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成，并通过甲方、开发商、监理及质监部门的联合竣工验收和抗渗试验（如必要的话），如乙方逾期完成，每延误一天罚款元。七质量标准及验收要求：1、乙方在完成每一施工部位或工序后，应在认真自检、互检合格后报甲方检验评定。甲方按国标GBJ300-88防水工程质量检验评定标准进行实测，实量打分，达到业主在总包合同中约定的质量要求定为91分，得本工程的完全价格，90分以下（含90分）的每下降一分，扣元。低于分由乙方自费及时整第1页共7页改修复。2、乙方应严格按照设计要求和施工规范进行防水层施工，涂料的涂刷遍数、散料的铺设厚度及卷材的搭接长度均须经甲方及监理隐检验收合格后，才能进入下一道工序施工。在验收中乙方应服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。3、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对本防水工程负有年的保修义务，在保修期内，乙方应对自己施工质量而引起的渗漏、起壳、开裂等质量缺陷负责无偿修复。如乙方未能在限定时间内实施修理，甲方可另行安排人员修补，费用从乙方预留的保修金中扣除。4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状八付款办法。1进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。2施工阶段，甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计价，再向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%，甲方在付款当月扣除应由乙方承担的各项费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。3乙方承包的本工程全部完工，根据竣工验收的质量等级来评定乙方的质量验收分值，并按此分值定价计酬的工程总款，再向乙方支付工程总款的30%。其时乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。4乙方剩留的工程余款，待工程竣工验收备案后六个月后，除预留5%的保修金外，其余款项一次性付清。如到年终放假结算时未达到“竣工备案后六个月”的期限，甲方为照顾乙方年终工资兑现的实际情况，允许乙方可提前结算。保修金在保修期满后，扣除甲方代付的保修费用（如有的话）外，向乙方一次性付清。5乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。6甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。第2页共7页九保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元（按承包总价的的5%缴纳），并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。十乙方用于本防水工程的所有材料必须符合国家强制性条文所规定的要求，材料进场前应交样品报甲方和监理认可封样，进场时由甲方与监理按样品检验。需复试的材料由乙方自费复试，经复试合格后才能投入施工。对不符要求的材料，乙方应及时退场调换。经甲方检验后使用的防水材料，并不解除乙方对本防水工程的质量责任。十一、甲方的责任和义务：1、为乙方施工必需的垂直运输提供方便。2、向乙方提供施工图、作业要求和具备施工条件的工作面。3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。十二、乙方的责任和义务：1本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。2严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。3必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。4制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。第3页共7页5妥善保管和正确使用向甲方借用的现场各种机具，如有损坏或遗失，照价赔偿。6服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。7做好施工现场的工后落手清，及时清理施工现场、回收各类防水材料；每天打扫宿舍，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。8乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。十三、违约责任（一）有下列情况之一，均属乙方违约：1、乙方不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的，2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；3、乙方施工质量低劣，造成工程结构损坏、、进度滞后和信誉损害的；4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；6、乙方承包人擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方正常施工的。对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。（二）由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；如若变更费用超过元以外的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑，不再补偿。十四、其他：1、为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一的工作服装，雨天施工的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方承担。2、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费，乙方特殊工种上岗培训费等项费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。十五本合同与《安全协议》同时签订，各一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效，待工程结束、款项结清除保留保修条款外，其第4页共7页余条款自行终止。保修条款在保修期满后自动失效。甲方：乙方：代表人：电话：签订日期：年月日第5页共7页签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。八、合同形式：合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合第6页共7页同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；九、签定合同时还应注意到重要细节1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；2、盖公章时一定要清晰；3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；4、无合同不交易经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。第7页共7页',)