基坑支护与降水工程承包协议：施工合同详解

('基坑支护及降水工程施工合同工程名称：发包人：承包人：签订日期：基坑支护施工合同发包人：（甲方）承包人：（乙方）按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程的情况协商一致，订立本协议。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容：1、基坑支护和降水设计。2、基坑支护和降水施工。3、甲方确认的基坑支护施工图设计文件和本协议组成文件说明的全部承包范围及内容。三、承包形式及合同价款：1、承包方式：包工包料。（清单报价：按甲方确认实际发生量调整结算）2、合同价款：合同总价款约元（大写：）单价包死。详见报价表。四、合同价款包干内容：1、基坑支护设计费用：基坑支护设计（包括设计方案、施工图设计文件、专家论证）等费用。2、基坑支护施工费用：基坑支护施工过程中的材料费、人工费、机械费、安全防护措施费、文明施工措施费、成品保护费以及不设计施工引起的增加费用和税金等一切费用。3、基坑降水施工费用：成井，降水线路管道布置，降水三个月（超过期限按附报价表据实结算）。4、施工过程中出现坍塌及渗漏地下水，乙方负责维护施工，基坑周边地下管线、道路、建筑物（构筑物）如果发生破坏后的修复及赔偿费用已包含在总包干中。支护体的沉降和位移在国家相关规范允许范围内除外。5、基坑支护工程施工的其他风险费用，任何市场变动包括政府所有政策性调整剂材料、人工等涨价的风险费用、设计错误造成的设计修改及因此施工费用增加的风险费用等其他一切设计及施工风险费用。6、乙方在投标时由于乙方原因如有漏报、少报、价格不予增加。7、基坑工程监测乙方依据相关规范负责巡视及自监，并按要求建立边坡自监测网，提供阶段性自监测数据。五、开、竣工日期：1、开工日期：以甲方或监理下达的开工令时间为准。2、竣工日期：降水井及排水管施工有效期天，支护施工有效期天。如因不可抗拒力、甲方、第三方原因影响护坡施工，则工期相应顺延。六、图纸：1、乙方向甲方提供双方认可的施工图设计文件和施工方案，并由乙方确保基坑支护设计的可靠性和安全保障，另外乙方需完成的施工图设计文件，由甲方委托审查公司审查通过，甲方不再支付乙方设计费用。2、双方认可的施工图设计文件及基坑支护方案向甲方报五份。七、双方及监理负责人：1、甲方项目负责人：2、乙方项目负责人:3、项目总监理工程师：八、甲方工作：1、施工所需水、电甲方已接至场地周边，场地内水电引接、挂表工作及费用由乙方承担。甲方每月按水电部门的计价标准向乙方收取水电费（含水电损耗摊销费用），以水电部门提供的收费收据为依据，乙方应在接到甲方书面通知书三日内给予签字确认（如未及时签字确认并未书面提出异议，则甲方视同乙方确认无误），费用将从支付给乙方的工程进度款中扣除，乙方不得提出异议。2、提供岩土工程勘察报告、基础施工图设计文件或基槽开挖图、基坑支护锚索施工范围内的地下各类管线、光缆等的位置、管径等，乙方须对现场进行踏勘，对有标记的地下管线、光缆等埋置物视为位置已知，由乙方负责施工时的避让和保护。基坑范围内外的管线需要拆除和移动及水路的封堵的由甲方负责协调和完成。负责满足施工要求的“三通一平”工作并承担相应费用。3、开工前二日，由甲方、监理、乙方三方于现场交验水准点、坐标点，并以书面形式提交乙方。水准点、坐标控制点交验完毕，即由乙方负责保护，并配合向下道工序施工单位交接。此后由于破坏需要重新测量、放线费用及由此造成的其他损失均由乙方承担。4、甲方应协调乙方在工作配合中遇到应由甲方出面协调处理的事宜。5、按合同约定支付乙方工程款。九、乙方工作：1、乙方保证基坑支护的安全性；不能影响正常施工。2、乙方负责施工图纸设计文件的送审（图审费用由甲方支付），并组织专家组对基坑施工方案进行论证审查并承担专家的评审费用。3、乙方根据合同规定时间及时进场，如未经监理或甲方同意或由于乙方原因造成的延期开工，甲方有权视为工期延误，并根据合同约定对乙方进行处罚。4、乙方应在合同签订后两日内向监理或甲方提交施工组织设计或施工方案、质量安全保证措施、工期进度计划及相关报表，并严格按照监理或甲方审批后的施工组织设计进行施工，每周例会前乙方应向监理或甲方提供下周的施工进度计划报表及完成进度报表。5、施工防护工作要求：按有关安全法规要求施工，确保施工文明、安全。6、施工场地整洁卫生的要求：所使用工作面保持清洁、卫生，并不影响周边居民生活。7、接受甲方和甲方委托的监理公司的监督，严格按施工图设计文件及现行国家有关规范标准施工，确保基坑支护工程的质量安全；8、乙方已踏勘现场，对可能出现的影响工程进展的（道路、）现场布置等视为已包含在费用中。9、乙方降水井管的布置应结合现场情况，应工程需要挪动潜水泵和管道时应予以配合，费用不计。10、施工可能出现衔接时，因此而产生的脚手架搭拆、机械增加、运距加长等费用已含在总价中，不再调整。11、乙方应配合甲方对土方开挖单位进行技术指导工作以便锚索、护壁工程的施工。12、不论何种情况（包括资金支付暂未到位和其他原因产生的经济纷争），均不得出现工人群访等各种影响双方企业合作的事情。十、进度计划：1、开工前乙方提供施工组织设计和进度计划的时间；自合同签订或甲方书面通知之日起一周内提供。2、甲方代表、监理审批的时间：自接到施工组织设计后一周内。十一、工期延误：1、如乙方原因延误工期，应由乙方承担由此造成的损失，每延误一天罚乙方三仠元整，以此类推，处罚款在支付工程款时扣除且不予返还。如因甲方原因造成施工延误，累计停工超过一周后，甲方须给乙方（合理）相应的补偿。2、如乙方原因延误工期时间累计达到8个日历天，甲方视同乙方提出终止或解除合同，甲方有权另行委托其他施工单位进场施工，乙方应无条件撤场，并向甲方赔偿因延期造成的一切经济损失。乙方已完工程的工程款应以合同总价减去后续施工费用并扣除经济赔偿费用后，按合同约定据实结算。3、如遇不可抗力造成的工期延误，经监理或甲方签字确认后工期顺延。十二、检查和返工：由甲方、监理或质量监督机构检查发现问题，乙方应在甲方规定时间内整改完毕并承担所有整改费用。十三、材料质量及工程质量等级：1、所有材料均由乙方自购，严禁采用国家明文规定的淘汰及不合格材料，所购材料的材质、规格均需甲方、监理认可后方可使用。2、工程质量等级：合格。3、工程质量等级：经建设单位组织的监理单位、施工单位等共同验收评价。4、护坡工程做法按照乙方所报甲方确认的方案进行施工。十四、工程验收：按照合同确认的基坑支护方案、国家相关标准规范进行验收。十五、工程量确认：乙方应在控制节点完成后三天内向监理和甲方报送实际已完成的工程量报告一式四份，监理必须在收到符合要求的报告后3日内审核确认，甲方工程师应当在接到监理审核意见3天内给予书面确认，并反馈乙方。十六、工程款支付：1、工程完成时，经甲方及监理验收确认后，付完成工程量的。2、工程竣工验收十日内付该竣工项目总价款的。3、剩余款项待基坑回填土完毕验收十五日内付清。4、付款时，乙方应开具正规税务发票。十七、基坑安全施工：1、乙方施工时应严格按有关安全施工条例的安全要求进行，若施工中发生安全责任事故，所有责任由乙方全部承担，甲方不承担任何责任和经济赔偿。如果因乙方原因出现人员伤亡的事故，由乙方承担全部责任和经济赔偿；如给甲方造成损失和影响的，甲方有权对乙方处以处罚；如因甲方或第三方原因造成安全责任事故，甲方负责协调责任划分，根据责任大小协调相关方面补偿相关损失。乙方不负担任何责任。2、服从总包关于现场安全文明的管理，需要办理出入证件或因不符合安全规定而产生的停工或罚款自行承担。十八、竣工验收要求：1、工程竣工必须是内业、外业均符合有关工程竣工的规定。乙方应在验收前向甲方及监理提交验收报告。2、乙方提交竣工资料和验收报告的时间：本工程竣工前日内向甲方提供一式三份竣工资料及相应的电子竣工资料。十九、竣工结算：1、竣工结算条件：本工程通过监理及甲方验收合格后个工作日内乙方应将全部竣工资料书面移交甲方，并在三日内全部撤离现场。2、竣工结算要求：乙方资料全部移交后二十五个工作日内甲方应完成竣工结算的审核。如甲方在规定时间内对乙方提交的竣工结算未提出异议，则视为认可结算。二十、保修期及内容：1、保修期限：至地下室基坑土方回填完。2、保修内容及范围：基坑支护工程及由于基坑支护质量问题造成的主体工程质量缺陷。乙方基坑支护设计及施工方案已经充分考虑后续主体工程的施工，因此如在保修期限内之前发生的基坑支护漏水、整体或单体整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂、基坑坍塌、滑坡等质量缺陷均属于乙方维修范围，乙方应负责及时抢修补救、修复，并承担由此产生的一切费用。乙方完工后，甲方或第三方须按设计要求使用和维护基坑，严禁在基坑周围堆放超限重物；严禁擅自开挖或扰动基坑坡体；严禁利用坡体进行支撑和运送建材等；严禁机械碾压坡体，由于此类原因造成上述现象的乙方不负担任何责任。二十一、执行条款：1、本合同签订后，根据合同约定履行相关权利及义务，双方及时沟通，做好施工过程中的协调配合工作。乙方现场代表及工程主要负责人必须常驻现场，特殊情况经甲方、监理同意除外，否则，甲方对乙方按每天500元∕人次的违约金进行罚款，在工程款中扣除。二十二、合同文件的组成：1、本工程基坑支护工程双方认可的施工图设计文件和施工方案；2、本工程岩土工程勘察报告及相关施工图设计文件。二十三、争议：1、本工程在履行过程中如发生争议，双方友好协商解决。协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。二十四、合同生效与终止：1、本合同及附件经双方签字盖章之日起生效。2、合同终止：保修期满、工程款结清，本合同即终止。二十五、合同份数：本合同一式六份，甲方四份、乙方二份。甲方：乙方：代表人：代表人：合同签订日期：年月日',)