钢结构工程施工合同书(个人钢结构安全协议书)

('钢结构工程施工合同书（个人钢结构安全协议书）钢构造工程施工合同书1建立方：___〔以下简称甲方〕承包方：___〔以下简称乙方〕依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、工程概况〔1〕工程名称：___〔2〕工程地点：甘肃玉门黄花农场〔3〕工程范围和内容：本房为___跨钢构造厂房，规格：长第1页共24页___米；宽___米檐高___米，按图纸施工。〔4〕建筑外包面积：___平方米。〔5〕工程总造价：本工程总造价人民币〔大写〕：___，〔小写￥：___〕二、钢构造施工打算〔一〕甲方：〔1〕做好建筑红线以外的.“三通”，负责进场道路的修理，保证施工材料能运到达场。〔2〕负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满意施工用水、用电的须要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及供应相应资料。第2页共24页三、钢构造工程期限〔1〕依据须要，商定工程总工期为天〔日历天，以甲方预付款到帐之日起计算〕，___年___月___10日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。四、钢构造工程价款的支付与结算〔1〕本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自变更，但发生图纸变更或本工程中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。〔2〕本合同签订后，甲方须付预付款___％计人民币___元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价第3页共24页的___％计人民币___元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币___元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___％，计人民币___元作为工程款，〔3〕工程竣工验收后，甲方方可运用，未经历收，甲方擅自运用或提前运用那么视为本工程验收合格。〔4〕如甲方因未刚好支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应担当相应经济责任。〔5〕本合同结算方式：___。五、附那么〔1〕本合同一式___份，甲乙双方各执一份。第4页共24页〔2〕本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。〔3〕本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商相同后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。附：甲方：___乙方：___法定代表人：___法定代表人：___托付代理人：___托付代理人:___电话：___电话：___本合同签订日期：___年___月___日钢构造工程施工合同书2甲方：第5页共24页乙方：遵照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原那么，结合本工程详细状况，甲、乙双方协商签定本施工合同并相同确认以下条款内容：第1条工程概况1.1工程名称：钢构造车棚制作安装1.2工程地点：1.3工程面积：1.4工程内容：1.5承包范围：开工日期：第6页共24页竣工日期：质量等级：合格合同价款：乙方以包工包料的方式对本工程钢构造进展制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更那么相应调整变更局部造价。平安措施、技术措施由乙方供应技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条合同文件及说明依次本工程合同由以下文件组成：第7页共24页1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条合同文件运用的标准适用法律适用法律状况：国家及有关建立工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、标准：本工程应执行的标准如下：《钢构造工程施工及验收标准》及其它政府的规定第4条图纸第8页共24页由乙方托付设计，刚好将全套图纸交甲方认可。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必需承受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方看法的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为第9页共24页乙方看法的有效表达。第7条甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺当开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方供应进出道口的临时通行证给乙方。第8条乙方工作乙方遵照甲方要求的时间刚好组织工程技术人员熟识图纸，选购材料，组织生产。第9条进度打算按双方协商的工期要求施工。第10页共24页第10条工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保存工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。第11条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费修理，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细那么，双方另定协议。第11页共24页第12条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量幸免争议或纠纷。假如发生争议，按以下原那么处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的接着执行。2、双方承受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能承受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进展仲裁。如任何一方不承受仲裁，可要求法院判决。第12页共24页第13条违约如有违约，应按经济合同法的原那么，由违约一方担当违约责任并向对方支付违约金。第14条平安施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的平安生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应依据本工程的员工作好平安、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否那么发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条不行抗力因不行抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商第13页共24页处理。第16条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第17条合同份数本合同一式四份，双方各执二份。甲方(盖章)乙方(盖章)地址：地址：法定代表人法定代表人第14页共24页授权代理人：授权代理人：日期：日期：钢构造工程施工合同书3甲方：乙方：遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就本工程建筑施工事项协商相同，订立本合同。一、工程名称：工程内容：第15页共24页工程建筑面积：二、合同价款工程每平方米造价：元。工程总造价：元，以实际建筑面积结算。三、付款方式：1、乙方带材料进入工地，甲方付相应材料费用及施工费用。约：钢架C型檩条%;彩瓦%。2、工程完工验收合格后一周内付清。四、双方责任甲方责任：1、应为乙方供应水电以及施工中须要协助的解决问题。乙第16页共24页方责任：1、乙方严格遵照预定方案进展制作、安装，保证工程质量。2、在施工中，乙方保证人身平安，假设出现意外事故，由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。3、乙方运用材料应为：国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm，彩瓦0.426;C型檩条：160×60×20×2.5120×50×20×2.5五、质保范围及期限：1、属乙方施工质量问题，质保期内由乙方无偿保修，属甲方运用不当或意外损坏，由乙方供应有偿修理。第17页共24页2、质保期为壹年。3、质保金为合同价款的3%。六、由单方面缘由造成的违约，有违约方担当一切损失。七、本合同自签定之日起生效，至质保金完毕止。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日钢构造工程施工合同书4建立单位：(简称甲方)施工单位：(简称乙方)第18页共24页依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原那么，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。二、工程承包方式：包工包料包质量包平安三、工程材料确认：图纸上标示的有些材料规格市场上没有，由甲乙双方协商确定。101250方通更换成101200方通。因市场上木型材的特别性，四、工程日期：10天五、工程质量：严格按甲方供应的图纸施工，工程质量必需达同行业验评之合格标准。第19页共24页七、工程验收方式：工程竣工之后(指本工程钢构造子分部工程)，依据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经历收，不得交付运用。假设甲方借故推迟验收或擅自运用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款10100元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。甲方假设逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并担当乙方窝工期限的人员工资和机械损失。九、保修内容和期限一年。十、双方的其它义务：所以廊架上的80200防腐木，足第20页共24页只有80185。六、工程造价：合计18710元。(壹万捌仟柒百壹拾元)甲方义务：1、用地和施工许可证：2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。3、甲方驻工地代表应当深化施工现场，对乙方的进场材料进展验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发觉问题，应刚好指出并催促整改，在乙方提出书面报验后，刚好组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为高经理。第21页共24页4、假设因甲方的资金不到位停水、停电等缘由造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天元，机械按每台班元计算。)乙方的义务：1、必需运用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工平安均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的缘由造成的平安责任由甲方负责。十一、违约责任：本合同自愿订立，签字生效，假设一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。十二、本合同假设有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，第22页共24页补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式2份，双方各执1份，签字盖章生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：居处：居处：第23页共24页电话：电话：开户行：开户行：银行帐号：银行帐号：签订合同时间：第24页共24页',)