建设工程施工合同补充协议范文(4篇)

('建设工程施工合同补充协议范文工程名称：_____工程地点：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____年_____月_____日补充协议发包人：_____(以下简称：_____甲方)承包人：_____(以下简称：_____乙方)经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就_____年_____月_____日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_____一、写明具体补充的内容。二、如有未尽事宜，双方另行协商。三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。甲方：_____乙方：_____(盖章)(盖章)第1页共7页法人代表或代理人：_____法人代表或代理人：__________年_____月_____日_____年_____月_____日建设工程施工合同补充协议范文（二）原告：_____法定代表人_____，职务董事长，住_____市_____区_____街_____号楼_____室，邮编：_____电话：_____被告：_____公司，法定代表人_____，职务总经理,住_____市_____区_____号，邮编：_____电话：_____案由：_____建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款_____元，延迟支付的违约金_____元;以上两项共计_____元;2、以上金额截至_____年_____月_____日，逾期支付，则以_____元为基数，按每日_____%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于_____年_____月_____日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。合同还约定工程款的_____%作为保修款，保修期自竣工之日起_____个月，项目最后的结算金额为_____元，所以被告留存保修款_____，保修期至_第2页共7页____年_____月_____日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。此致_____市_____区人民法院具状人：_____有限公司法定代表人：__________年_____月_____日建设工程施工合同补充协议范文（三）_____充协议工程名称：_____工程地点：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____年_____月_____日补充协议发包人：_____(以下简称：_____甲方)承包人：_____(以下简称：_____乙方)第3页共7页经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就_____年_____月_____日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_____一、写明具体补充的内容。二、如有未尽事宜，双方另行协商。三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。甲方：_____乙方：_____(盖章)(盖章)法人代表或代理人：_____法人代表或代理人：__________年_____月_____日_____年_____月_____日建设工程施工合同补充协议范文（四）发包人：_____承包人：_____为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。第4页共7页一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地址：_____3、建筑面积：_____4、结构类型：底层为框架结构、地上61层为砖混结构。5、设计单位：_____6、监理单位：_____二.工程内容及承包范围1、外墙面砖改为外墙漆2、客厅推拉门取消3、本工程为满七层，结构找坡4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光5、外墙40_____40深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。7、其余均按原图施工三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1、开、竣工日期1.1开工日期：_____年_____月_____;竣工日期：_____年_____月_____日;总工期_____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。四、付款方式第5页共7页本工程按建筑面积一次性包干，_____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。五.合同生效与终止、争议处理1、除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。4、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。5、本补充协议自双方签订之日起____日内生效。甲方：_____(盖章)乙方：_____(盖章)法定代表人：_____法定代表人：_____第6页共7页电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____银行账号银行账号：_____签定合同代表：_____签定合同代表：__________年_____月_____日_____年_____月_____日第7页共7页',)