防水施工合同范本简单版(精选13篇)

("第1页共34页防水施工合同范本简单版（精选13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloading,pleaseadjustanduseitaccordingtoactualneeds,thankyou!Inaddition,thisstoreprovidesyouwithvarioustypesofclassiccontracts,suchasconstructioncontracts,housingcontracts,laborcontracts,salescontracts,servicecontracts,tradecontracts,financialcontracts,constructioncontracts,decorationcontracts,andothercontracts.Ifyouwanttoknowdifferentcontractformatsandwritingmethods,pleasepayattention!第2页共34页防水施工合同范本简单版（精选13篇）防水施工合同范本简单版第1篇甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照《中华人·民共·和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元㎡结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，________年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。第3页共34页六、甲方义务：1、提供乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必须按照施工图纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为________年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：________年____月____日：防水施工合同范本简单版第2篇建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将高碑店市华尊家园地下车库堵漏工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。第4页共34页一、总则1、工程名称：xx地下车库。2、工程地点：高碑店市xx3、工程内容：xx地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托xx防腐保温工程有限责任公司修堵漏水。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工期：整个工期为20x-11-10至20xx-9-30。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。四、工程造价：经甲乙双方确定包死价共计费用元整。五、质量标准：乙方根据甲方要求认真组织施工，确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。六、双方责任：1、甲方责任：(1)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。第5页共34页2、乙方责任：(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及河北省建设部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。(2)按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。七、付款方式：本工程无预付工程款，现将华尊家园车库有漏水处堵完，经甲方验收合格后支付工程款元，待20xx年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程全部完工验收合格后20xx年9月30日前付至总工程款95%，余款5%作为工程质量保证金，三年后无质量问题一次性付清。八、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________第6页共34页______年______月______日______年______月______日防水施工合同范本简单版第3篇甲方：_________乙方：_________甲方就______的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议：一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制作，按照图纸和规范进行配料单，（乙方必须配置二份料单，一份为施工料单、一份为决算料单）。钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件、预留插筋及浇注砼时的护筋等，并要负责与相关部门核对料单。三、钢筋制作绑扎质量要求：乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料（料单必须提前10天提交施工和决算各一份给甲方），科学合理地配料，遵守操作规程，合理地用料，减少浪费，按照料单进行制作；按照施工图纸和料单来绑扎，每层楼面钢筋绑扎后必须清理所有杂物，确保验收一次性通过，在施工过程中，不得擅自进行钢筋代换，发现问题应及时汇报、处理，若因质量问题第7页共34页造成损失，按工程造价的1—2倍予以罚款，在施工过程中必须合理的使用材料，减少浪费，该焊接的就要焊接，若发现明显不合理的，按照浪费的原材料价格的1—5倍予以罚款。四、承包单价：每吨按照______元计算，工程量按审核后的决算料单计算，开始结账暂按施工料单预结，计时工以签证为准，按_____元/工日。五、工资结付方式：1）工作量必须以浇注好砼为准，浇注完才能结算；2）第一期工程的正负零及以下部分工作量款，按实计算后暂扣十万元以作保证金，剩余部分按正常发放；3）第一期工程的正负零以上部分，每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%，剩余10%作为工程保证金；4）第二期工程按每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%；50第二期工程完成到了工作量的70%六、工期：每月每层按项目部下达的.施工进度计划时间完成，如是乙方原因，造成工期推迟，每延期一天罚款300元，不要求提前。七、乙方人员进场后要做到文明施工，服从甲方工地管理人员的指挥，积极配合施工员。如乙方不服从甲方管理人员的管理，施工员有权对乙方罚款或开除出场。1、乙方人员必须遵纪守法，不得打架斗殴，如发生上述现象，甲方有权对乙方罚款或开除出场。第8页共34页2、乙方的人员在现场内不得偷窃，一经发现，轻者罚款______元，重者送交公安。3、乙方的人员不得在楼面上大便，一经发现罚款______元。并且还要清除掉大便，如不清除者，再加罚款300元，乙方的人员发现其他班组的人在楼面上大便，证据确实上报，可得罚款的80%作为奖金。八、乙方在施工中必须注意安全，班组长应对本班民工加强安全教育，严格按照安全操作规程施工，严格执行甲方的各项规章制度以及周边安全防护，发现不安全因素，及时向甲方提出。1、乙方的人员进入施工现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或打赤脚，一经发现，每人每次罚款30元，如一个人同时不戴安全帽和穿拖鞋，视一人二次罚款。2、在施工过程中，因乙方原因发生任何安全事故所造成的一切经济损失和责任全部由乙方负责，甲方概不承担责任和经济损失；因其他原因造成的安全事故由责任方承担。九、在施工期间，乙方必须指定一名现场负责人，并且每天要在现场指挥，不在现场者每天罚款100元。十、本协议一式五份，甲方四份，乙方一份。本协议从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________第9页共34页法定代表人（签字）：_______________年______月______日______年______月______日防水施工合同范本简单版第4篇甲方：乙方：按照《中华人·民共·和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。第二条工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日第三条工程质量要求及工作范围第四条合同价款：第五条安全施工乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。第六条验收及付款方式乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施第10页共34页工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。第七条付款方式工程验收合格后，凭验收签字单据结算。第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人·民法院起诉。第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：（签字）乙方代表（签字）年月日防水施工合同范本简单版第5篇发包方：承包方：根据《中华人·民共·和国劳动法》及《中华人·民共·和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。内容如下：第11页共34页一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。三、工程总造价(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;四、付款方式：1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工安全1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的'返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：第12页共34页乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。八、合同期限：年月日始——年月日此。九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利第13页共34页原则协商解决，或到工程所在地仲裁委·员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发包人：承包人：xx年xx月xx日防水施工合同范本简单版第6篇发包人：(甲方)承包人：(乙方)依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。2、工程地点：中国移动通信集团汉中分公司园内。二、工程承包范围：第14页共34页中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理(钢结构彩钢板屋顶)、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。三、合同工期:总日历天数20天。四、质量标准：合格(无渗漏)五、合同价款：金额(大写)：整(小写：人·民币)。六、付款方式：施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50%工程款;屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%保修金外，全部付清。七、保修期限：本屋面防水工程保修期为二年，两年后甲方全部退还乙方2%保修金。八、施工安全：1、乙方必须遵守各项安全施工规范，严格执行安全操作规程，做到安全、文明施工。2、防止事故发生，甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。九、违约责任：1、因乙方原因造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方承担。2、施工期间由甲方原因造成停、窝工、材料的损失由双方七日内认定后，由甲方承担并顺延工期。十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章后生效。第15页共34页十一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_______________年______月______日______年______月______日防水施工合同范本简单版第7篇甲方：乙方：身份证号码：电话：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格：屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责第16页共34页任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。八、开工日期自20xx年三月十二日起至本月二十日止。九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_______________年______月______日______年______月______日防水施工合同范本简单版第8篇甲方：乙方：一、工程项目第17页共34页1、工程地点：2、工程名称：3、施工工期：因不可预测原因，甲乙双方协商后工期顺延。二、工程造价及付款工程采用包工包料施工方式，工程总价276100元人·民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，____日内付清工程款总额的95%。余款5%于工程验收合格________年后付清。三、甲、乙双方责任1、甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房，办理用水用证明，协调与相关单位的关系，确保工程如期进行。2、甲方应提供所施工区域予埋管线及其他设施情况。3、按期付款。4、乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育，要有专人负责安全技术方面的人员，确保安全、治安、防火万无一失。同时服从大厦管理人员的统一管理，确保工期按期完成，质量优良。5、负责将完工后的施工现场清理干净，将垃圾渣土清理到甲方指定现场。四、质量保证乙方对堵漏工程保修期为________年。五、合同纠纷1、双方发生经济合同纠纷自行协商解决。2、到工商行政管理局经济合同仲裁委·员会申请仲裁。第18页共34页3、提起公诉。六、验收标准以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份，甲、乙双方各一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日________年____月____日防水施工合同范本简单版第9篇甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：第19页共34页自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：联系电话：联系电话：住址：第20页共34页签字日期：________年____月____日防水施工合同范本简单版第10篇施工单位：_________（以下简称甲方）承包单位：_________（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程当中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：1、工程名称：_________2、工程地点：_________3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1。5cm厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：第21页共34页乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程当中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。（2）配合市建公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，第22页共34页否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95％给乙方，留5％的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_______________年______月______日______年______月______日防水施工合同范本简单版第11篇甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：___________________________________二、工程量：_____________________________________三、工程造价：___________________________________四、付款方式：乙方设备进场开始_________________作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。第23页共34页五、甲乙双方责任（一）甲方责任：1．负责_________________________，以方便乙方_________________作业。2．派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。（二）乙方责任：1．负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2．负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。3．作业人员持证上岗。4．加强安全警戒工作。六、违约责任1．乙方按甲方要求完成爆破施工。2．甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：__________________年______月______日_________年______月______日防水施工合同范本简单版第12篇甲方：乙方：第24页共34页甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人·民共·和国合同法》及其相关的法律、行政法规，并遵循自愿公正、诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。一、工程名称：成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程二、工程地点：邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号三、承包施工范围：屋面防水分项工程(包工完成整体工程)，按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付：1、工程内容：清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。2、工程价格及金额：(1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按元/㎡计算(按实际施工面积计算);(2)一期工程施工面积约4万㎡，折算金额约万元。3、工程量以实施工面积计算.4、工程款的支付：按工程进度每月结算一次，甲方每月按实际施工量的80%支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后，甲方支付到总工程款的95%;剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。5、如需乙方开据建安发票，税率按%计算。第25页共34页五、施工期限：按一般防水施工进度进行正常施工，进度由甲乙双方根据现场实六、防水卷材质量和施工质量要求：1、防水卷材质量要求：由甲方提供卷材及冷底子油，并有出厂合格证、出厂检验报告，符合国家现行标准抽检合格。2、施工质量要求：屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求，地下防水达到GB50208-20规范要求，必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当，不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固，接缝密实，四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%，搭接和损耗率不得超过15%，超出部分材料消耗由乙方承担。3、质保期限：按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修，若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏，乙方不承担保修责任，但可协助甲方处理，费用由甲方承担。在保修期间，发生任何质量问题，乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修，否则甲方有权自行修复，所产生的费用(费用金额无需乙方同意，以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不第26页共34页足部分可向乙方追索。七、安全文明施工：1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，双方由指定的负责人做好交接工作，并做好记录工作。3、施工安全由乙方负责，甲方代乙方购买建安意外伤害险。4、派驻现场代表：甲方：，乙方：八、施工注意事项：1、乙方施工人员在本工程施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物，严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工，规范管理，服从甲方的工作区域管理，不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物，不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为，由乙方承担相应责任。3、乙方在施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。4、竣工验收前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委第27页共34页托其它单位清理，由此产生的费用由乙方承担。九、甲方责任：1、负责提供图纸或设计变更材料一份;2、负责提供符合规范要求的防水施工基面，如局部基面需要处理，提供基面处理材料(水泥、砂等);3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施，甲方不得收取乙方任何费用;4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;6、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达，并进行监督、检查;7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的，甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。十、乙方责任：1、遵守甲方现场的各项规章制度，做到安全施工，文明施工;2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;4、提供甲方所需材料的相关资料;5、做好对防水施工完成的工作面的保护;第28页共34页6、做好蓄水试验及验收工作。7、负责保管甲方提供的防水材料，如有丢失由乙方负责赔偿。十一、违约责任：1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失，应给予赔偿;2、甲方未按合同的要求支付工程进度款，须向乙方赔偿合同总金额%的违约金，乙方有权停工，因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度，造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额%的违约金。十二、合同争议：1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地人·民法院提起诉讼。十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后，本合同终止作废。甲方(章)：乙方(章)：日期：防水施工合同范本简单版第13篇第29页共34页甲方：：乙方：依据中华人·民共·和国合同法a；a；、中华人·民共·和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：3B防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)第30页共34页3、施工厚度要求：采用外3厚B防水卷材4、全部包工包料，单价为27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人·民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的.防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失第31页共34页的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十一、工程转包和分包第32页共34页本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为________年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方第33页共34页工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人·民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。第34页共34页甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：",)