2023年调整施工合同中材料补差相关条款补充协议(精选五篇)

('2023年调整施工合同中材料补差相关条款补充协议（精选五篇）第一篇：调整施工合同中材料补差相关条款补充协议XXX工程关于调整施工合同中材料补差相关条款的补充协议业主单位：XXX有限公司〔以下称“业主〞〕承包人：XXX有限公司〔以下称“承包人〞〕业主同承包人于年月日签订了关于XXX工程第一标段项目的施工合同〔下称：施工合同〕，为完善合同专用条款第七十条中材料调差相关条款，简化调差工程量提取计算方法，使合同更具可执行性。经双方协商一样,达成以下补充条款：一、主要调整内容〔一〕水泥混凝土结构、砌体砂浆调差工程量计算水泥混凝土、砌体砂浆根据类别和型号不同，以附件“表〔二〕〞中规定的协作比计算水泥、中〔粗〕砂、碎〔砾〕石的用量，详见附件；〔二〕、原合同中可调差“钢材〞指以下类型并执行以下计算方法：1、永久结构钢筋依据工程量清单所列细目，并按实际计量的数量×1.025计算价风格整量。2、预应力钢筋、钢绞线、钢丝：依据工程量清单所列细目，并按实际计量的数量×1.04计算价风格整量。3、永久性结构型钢、钢板，若合同清单中有计价项，则按实际计量的数量计算价风格整量；若合同清单中没有计价项，则以施工图设计中的数量计算价风格整量。4、水中桩钢护筒：每桩钢护筒重量=钢护筒长度L〔本项目的L=自“水中桩设计桩顶标高H1〞到“地勘设计水中桩位河床顶平均标高H2〞之差+本项目的钢护筒入床深度H3〔见附表一〕〕×钢护筒的每延米重量〔见附表一〕。自水中桩设计桩顶标高以上的钢护筒不调差。5、上述以外的其它钢材不调价差，主要包括：钢管立柱、型钢立柱、波形钢板、钢板标记、铝合金标记、钢管螺丝、螺帽、螺栓、拉杆、锚具、锚垫板、金属水纹管、灯具、灯柱、伸缩缝和各类临时结构钢材等。〔三〕汽油、柴油调差工程量计算项目招标时业主限制价的工程量清单预算02表《人工、材料、机械台班数量汇总表》中，汽柴油数量的80%占承包人中标合同总价的比例，用于价风格整。计算公式：汽油消耗量V=标底02表汽油总数量×80%÷承包人中标合同总价×当季计量金额〔经简化计算：汽油消耗量V=当季计量金额×0.0001，柴油消耗量V’=当季计量金额×0.0014〕。二、其他材料调差以及其它未尽事宜，执行合同原来的规定。三、本补充协议只适用于原合同规定的可调差材料品种，调差的其它材料工程量计算执行原合同规定。四、本补充协议作为对施工合同的补充商定，本协议的内容与施工合同〔包括合同协议书、投标文件、合同专用条款等各组成施工合同的文件〕的内容不一样的，以本补充协议的内容为准。五、本补充协议一式十份。六、附件：价风格整工程实体材料消耗量V计算表(一)；民众立交价风格整工程实体材料消耗量V计算表(二)。业主〔盖章〕：法定代表人〔签字〕：或其授权代理人〔签字〕：单位地址：承包人〔盖章〕：法定代表人〔签字〕：或其授权代理人〔签字〕：单位地址：签订日期：年月日其次篇：施工合同补充协议范本合作框架协议甲方〔合作单位〕：乙方〔合作单位〕：经甲乙双方友好协商，在同等互利恳切信誉的原则下，就有限公司开发的“广场〞等建设项目达成一样合作看法，订立本协议，具体如下：一、合作内容本协议所包含的合作工程内容为：“广场〞五星级酒店〔用地50亩左右，规划建筑面积5.5万平方米左右〕具体规模以相关项目施工图纸为准。工程地点在天北新区。二、合作方式双方确定本协议合作内容的合作方式：“广场〞西区工程项目由乙方垫资实施。三、工程支付方式1、本工程无工程预付款。2、本工程施工完成三层时甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的75%工程款。4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15%工程款。5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的5%工程款。6、剩余5%工程款为质量保修金，保修期两年届满付清工程款。本协议签订后，乙方向甲方支付工程履约保证金佰万元整，本工程完成至正负零时甲方向乙方返还全部的工程履约保证金。四、施工期1、年月日施工人员进场，西区项目开工。2、年月起先对西区其他项目建设施工。3、本协议全部项目于年月日完工。五、工程计价及结算1、本协议合作内容所含工程项目工程造价按2023年国家统确定额及2023年建筑安装工程费用定额进行计价、结算。2、执行二类工程上限取费。3、施工合同签订接受可调价+经济签证+材料差价合同形式。4、材差按市场价计入〔计取税金、运费及材保费〕5、人工工资调差按同时期当地政府相关文件执行。6、经济签证累计超过贰拾万元的随工程进度款支付。7、工程竣工四个月之内完成该工程的结算内容。六、违约责任1、因乙方责任〔如资金短缺等〕，乙方未能按本协议完成合作内容所商定的工程项目，每逾期一天，按未完成工程量造价每日千分之二惩处。中途停工达一周的，每日千分之二进行惩处。中途停工达半月的，甲方有权解除合同，乙方支付甲方合同工程总造价百分之二的违约金。2、因乙方缘由工程质量未到达合格要求，则乙方赔偿该工程的实际全部损失。3、因甲方责任〔如前期施工手续或三通一同等〕，使乙方无法完成合作内容所商定的工程项目，造成的逾期由甲方依据违约责任第1、条的相关金额支付给乙方，并相应顺延施工工期。4、甲方未按本协议支付工程款，每逾期一天，则甲方支付乙方应付款额每日千分之二的违约金。5、施工临时排污费、临时设施管理费、环保费等需乙方办理的相关费用由乙方担当，甲方协作办理。民工工资保证金由甲方统一交纳，支付乙方进度款和结算款时分期扣返。扣返时甲方须供应乙方相应发票。七、甲、乙双方招标程序完成，另行签订施工合同，合同内容如和本协议有冲突的以本协议为准。八、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。自双方签字盖章、乙方支付保证金后生效。甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕年月日年月日第三篇：施工合同补充协议施工合同补充协议发包人〔全称〕：承包人〔全称〕：根据《合肥市建设领域农夫工工资专用账户管理看法》〔合政办〔2023〕55号〕文件要求，本工程施工合同〔编号：〔〕〕补充以下协议：1.本工程农夫工工资实行专用账户管理。专用账户开户行：账号：2.本工程工资性工程款元〔相应的最低工资标准乘建筑面积〕；其中第一个月工资性工程预付款元〔工资性工程款除月工期〕。3.发包人在项目总监理工程师签发工程开工令前，将第一个月工资性工程预付款转入承包人开立的农夫工工资专用专户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起分个月〔3-6个月〕扣回工资性工程预付款。4.发包人于每月日前将月度工资性工程进度款转入农夫工工资专用账户。5.承包人每月日前上报当月农夫工工资清单，次月日前托付开设农夫工工资专用账户的银行划转农夫工工资6.工程竣工后，经项目部农夫工维权组确认无农夫工工资拖欠，合同双方办理农夫工工资专用账户撤销手续，专用账户余额划转至施工合同商定的承包人账户。7.本协议一式四份，发包人、承包人各持一份，专户资料存档一份，送建设领域农夫工维权机构一份。发包人：〔公章〕承包人：〔公章〕法定代表人或其托付代理人：法定代表人或其托付代理人：〔签字〕〔签字〕日期：日期：第四篇：建设施工合同补充协议范本建设施工合同补充协议范本补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确商定，假如补充协议条款与原合同不一样或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。以下是我整理的建设施工合同补充协议范本，欢迎阅读！发包人：承包人：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则。经双方就工程发、承包事项协商一样，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等根据其他事宜执行《建筑工程施工合同》。工程名称：工程地点：结构形式：建筑面积：承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。开工日期：年月日竣工日期年月日合同日期总日历天数：天承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电缘由经甲方和监理签字确认后工期顺延。工程质量到达《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。质量验收标准：合格。金额：大写：执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。XX年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完好的结算资料，并办理结算。1.主体阶段分四次拨款：拨款时必需扣除甲方供料款基础至±0，拨付割算款75%；一层至二层，拨付割算款75%；三层至四层，拨付割算款75%；五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。2.装饰阶段拨款：内、外墙完成拨付割算款75%；地面、屋面工程完成付割算款75%；工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。2.电线、电缆、配电箱由甲方供应，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。1.承包人选购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。2.甲方或监理工程师觉察承包人选购并运用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、撤除或重新选购，并担当发生的费用，由此延误的工期不予顺延。3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必需用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。1.甲供材乙方计取材保费：1%。2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；3.定品牌认价的材料不计取材保费。4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。5.工程投标产生的费用，承包人担当依据国家规定应由承包人担当部分的费用。工程具备隐藏条件或到达专用条款商定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。1.平安文明施工：承包人须依据工程建设平安文明生产有关管理规定，严格按平安文明标准组织施工，并随时接受行业平安监察人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，杜绝平安事故。由于承包人平安文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。因没到达施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人担当2.民工工资：乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按商定刚好支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按商定拨付工程款，乙方有担当垫付民工工资的责任，因乙方缘由拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款干脆支付民工工资。3.工程资料：承包人须确保工程施工技术资料和平安技术资料详实完好，到达当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失担当赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内担忧排修理，发包人可自行支配修理，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金缺乏以支付的，由承包人补足差额。1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。2.塔机安拆：乙方听从甲方支配，避开管线位置，听从甲方的施工现场总平支配。施工单位必需具备相应资质3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人全部临设应刚好撤除，以免影响工程进度。4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则赐予相应经济惩处。1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。3.严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、消遣等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方觉察上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方担当赔偿责任。若甲方人员明示或示意要求宴请、款待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或有意刁难、显失公允现象，乙方有权举报，廉政监督电话：或。十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。发包人:承包人：法定代表人：法定代表人：签约时间：年月日签约地点：第五篇：施工合同补充协议施工合同补充协议施工合同补充协议〔一〕发包人：________________________________承包人：________________________________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程〞建筑施工工程合同》基础上，依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体状况在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的状况下，签定本工程施工合同补充协议。一、工程概况1.工程名称：___________________________________。2.工程地址：___________________________________。3.建筑面积：___________________________________。4.结构类型：底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。5.设计单位：___________________________________。6.监理单位：___________________________________。二、工程内容及承包范围1._______________改为_______________。2._______________取消。3.本工程为满七层，结构找坡。4.楼梯踏步为_______________。5.外墙_______________取消。6._______________取消，改为_______________。7.其余均按原图施工。三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)开、竣工日期：开工日期：______________年_______________月______________日;竣工日期：______________年_______________月______________日;总工期_______________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。四、付款方式本工程按建筑面积一次性包干，_______________元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体_______________层，_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________完工，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%，滞留_______________%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。五、合同生效与终止、争议处理1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同商定的全部义务后，本合同即告终止。2.本补充协议一式_______________份(其中正本_______________份)，甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。3.本补充协议系《_______________工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一样处，以本补充协议为准。4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。5.本补充协议自双方签订之日起_______________日内生效。甲方(签章)：____________________________乙方(签章)：_______________________________联系电话：______________________________联系电话：_________________________________________________年__________月__________日________________年__________月__________日施工合同补充协议〔二〕甲方：______________________________乙方：______________________________甲乙双方本着同等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1、土建工程造价按_______________类工程取费，总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按_______________类工程取费，总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前_______________个月至_______________年_______________月_______________日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____________万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负____________万元区间以外的工程材料，乙方须根据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取以下费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地缺乏施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价____________%(主要设备费除外)收取总分包协作费、管理费并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7、工程造价计算根据以本协议相关条款，机械工业部____________设计探讨院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款商定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1、甲供材料有：钢筋、商品砼。2、甲供设备有：电梯、发电机、凹凸压配电柜、水泵。3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、凹凸压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1、在____________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出____________及甲方领到项目预售答应证后____________日内，甲方应向乙方支付足____________万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在____________个月内审核完毕，并在其后____________个月内按月平均分____________批付清工程结算尾款。2、____________年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后____________日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在____________个月内平均分____________次付清工程尾款(即每次支付____________分之一审定结算款)。3、地下室工程完工出±____________后____________日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在____________日内审核完，并支付结算款的____________%，其余的____________%在扣除结算总价____________%的工程保修金后在主体封顶后____________日内支付。4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成____________层支付____________%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分____________段，每次支付____________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成____________层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付____________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在____________日内按合同商定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后____________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5、工程竣工验收完后____________日内按工程合同暂定造价付至____________%，在工程结算审定后____________日内平均分____________期支付完工程结算余款(扣除____________%保修款)。当结算时间超过____________个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起____________天内甲方付至工程总价的____________%。四、施工答应证及其他各项手续本合同工程凡需乙方关心办理的施工答应证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方供应有关手续后____________日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。本协议为报建合同不行分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。本补充协议经甲、乙双方签字盖章及____________项目部正式成立、乙方按期办妥施工答应证之日起生效。甲方(签章)：____________________________乙方(签章)：_______________________________联系电话：______________________________联系电话：_________________________________________________年__________月__________日________________年__________月__________日施工合同补充协议〔三〕甲方(全称)：______________________________乙方(全称)：______________________________本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____________年____________月____________日签订施工合同编号为____________的《施工合同》(以下简称“原施工合同〞)中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据实际状况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分为：1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于____________方。2、因甲方缘由导致车辆停工，每天补偿车辆误工费____________元。具体包括：甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超____________小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方担当;如天气及路况到达可开工的条件，甲方无法支配乙方施工超____________小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方担当;节假日、双休日或者银行出现故障和特殊状况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过____________小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方担当;甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。二、本协议生效后，即成为原施工合同不行分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全接着有效。本协议与原施工合同有互相冲突时，以本协议为准。三、本协议一式____________份，甲方执____________份，乙方执____________份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方(签章)：____________________________乙方(签章)：_______________________________联系电话：______________________________联系电话：_________________________________________________年__________月__________日________________年__________月__________日',)