水泥购销合同(合集15篇),水泥购销合同模板

('水泥购销合同(合集15篇)水泥购销合同1甲（以下简称方）乙水泥厂经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价（元）单价（元）备注价金总额（大写）拾万仟佰拾元角分＄二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋重合格率达到国家规范。四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货：年月日前提（供）吨。其中：吨。吨。年月日前提（供）吨。其中：吨。吨。年月日前提（供）吨。其中：吨。吨。年月日前提（供）吨。其中：吨。吨。甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。六、付款办法和期限：１．甲方在年月日前付定金元；２．采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。年月日前电汇元；年月日前电汇元；年月日前电汇元；年月日前电汇元；３．采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日～日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。七、违约责任：甲方责任：１．中途退货或违约拒收的。除偿付退（或拒收）货部分货款总值５％的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。２．逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。３．承担《工矿产品购销合同条例》第３６条第５、６项规定的责任。乙方责任：１．不能交货的。偿付不能交货部分货款总值５％的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。２．所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。３．承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：经办人：经办人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订时间：签订地点：水泥购销合同2供货方(以下简称甲方)：购货方(以下简称乙方)：一：产品名称、型号、单价、数量;二：质量要求标准：按国家质量技术标准制作生产，甲方提供产品合格证及相关复印件;三：交货地点：由甲方负责运输至乙方大石河施工现场;四：合理损耗及计算方法---现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换(以产品的完整性和无损坏为标准);五：验收标准、方法及提出异议期限：甲方及时送货：乙方按质量验收，如在施工周期内和施工完成后3年内确因产品质量问题的，甲方需免费更换并承担更换所需的施工费用;六：数量及供应方法：乙方用货提前三天通知甲方，甲方应保证接到发货通知后，在三天内到货;七：结算方式及期限：货到10日内付款;八：违约责任：甲乙双方严格遵守合同，出现不可遇见的问题时，在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时，由所属地方法院仲裁裁决，因此所产生的费用均由败诉方承担;九：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效。甲方：电话：签约日期：乙方：电话：签约日期：水泥购销合同3需方（以下简称甲方）：__犇燚商贸有限公司供方（以下简称乙方）：甲乙双方根据（合同法）等法律法规的规定，按照平等互利﹑诚实守信的原则，经双方协商一致，签订本合同。一﹑货物名称﹑型号﹑数量﹑价格产品名称型号规格单位数量单价（元）金额（元）水泥涵管800×2米节240.00水泥涵管1000×2米节380.00水泥涵管1200×2米节630.00以上都含税、含运费价：提供发票类型：增值税专用发票二﹑质量要求﹑技术标准：符合国家规定的相关质量标准与行业内的质量标准，并符合淮南站前广场要求的质量标准。三﹑供货时间﹑地点﹑方式：（淮南站前广场项目部）。运输﹑过路过桥等费用由乙方自行承担。四﹑风险转移：自货物交付至甲方指定地点时起转移。五﹑付款及结算方式：所购水泥涵管金额满十万结算一次，每次结算付至总额的百分之七十，余款待停止供货后分三个月分期付清。六﹑违约责任：1﹑因乙方延迟到货或者所供产品有质量问题的构成违约，承担相应的违约责任，若造成甲方损失的，应赔偿甲方的经济损失。2﹑乙方不得在合同签订﹑履行过程中对甲方及其他工作人员有腐败﹑威胁﹑伤害或欺诈行为，否则，甲方有权解除合同不予支付货款，平有权对甲方处以5000-0元罚款。3﹑乙方不得恶意减少送货数量，否则少一罚百并不予结算货款。七、未尽事宜：双方可通过签订补充协议的方式加以约定，补充协议是本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力八﹑争议解决办法：因执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：合肥犇燚商贸有限公司乙方：委托人：委托人：开户行：开户行：账号：账号：日期：日期：水泥购销合同4购货单位(以下简称甲方)：供货单位(以下简称乙方)：为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条产品名称、型号、数量、单价、金额第二条质量标准：按国家质量技术标准制作生产，甲方第三条供货人对质量负责的条件及期限：供货时间按乙第四条包装标准、包装物的供应与回收：第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：第六条合理损耗标准及计算方法：第七条标的物所有权自时起转第八条交(提)货方式、地点：第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：第十条检验标准、方法、地点及期限：第十一条成套设备的安装与调试：第十二条结算方式、时间及地点：第十三条担保方式(也可另立担保合同)：第十四条本合同解除的条件：第十五条违约责任：第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(一)、提交仲裁委员会仲裁;(二)、依法向人民法院起诉。第十七条本合同从后生效。甲方：乙方：______年______月______日：水泥购销合同5需货方：(以下简称甲方)供货方：(以下简称乙方)经甲乙双方充分协商，特订立本合同，双方必须严格履行。一、价格条款1、沙、石、水泥、石灰建筑用材料根据市场价格双方协定。附：河沙78元/方，本地沙70元/方，石灰370元/吨，砾石68元/方，水泥依行情价进行调整。2、甲、乙双方不定期对材料行情了解，确需进行调整的可调整。3、若有市场原因导致材料价格上涨，乙方提前通知甲方。(如今年水泥行情变化剧烈，需有厂方涨价函，经甲方确认真实，乙方方可按上涨后价格实行。)4、价格表中未列出商品，甲乙双方根据市场正常协商定价。二、材料配送方式及运输方式1、乙方按要求将甲方所需材料运送到目的地时，乙方应请现场负责人验收、签字，且开具体相关送货单一式三份进行核对，甲方和现场负责人各一份，乙方一份。2、甲方所需材料均由乙方负责安排车辆运输，且运输过程中所发生材料损失、丢失，均由乙方负责，甲方不承担责任。三、质量标准1、沙、石要干净，不含泥沙，粗细要达到级配。2、水泥要求：有出厂质量报告、合格证，达到所需标号。四、结算方式每月采取月结的方式结算，每个月月底乙方凭现场收货人签字确认的送货回单到公司对单，待公司确认无误后，次月初给予结算。合同期内必须保证所有材料款结清。五、甲方责任1、保证材料款及时到位，按期结算。2、甲方需乙方配送的材料尽可能提前通知乙方，给乙方提供充裕的时间安排配送工作。六、乙方的责任1、乙方保证按甲方限定的时间及时送货;2、若有材料不符合质量标准，乙方负责退货。七、合同期限本合同执行期限，从签定至本公司在建工程项目完工。八、本协议经双方代表签字盖章后即时生效，双方应严格执行，执行合同过程中如发生纠纷，双方应本着平等、互谅的原则协商解决，协商未果可提请法院判决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方单位(盖章)：乙方负责人：负责人：电话：电话：日期：日期：签定地点：水泥购销合同6甲方(购方)：____________联系电话：________________________乙方(销方)：____________联系电话：________________________经双方协定一致，签订水泥合同条款如下：一、产品数量、单价甲方采购乙方水泥约________吨，价格以送货同时期市场价为________准，(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额)，且不得高于泸州市造价办发布的施工周期的价格。二、质量标准水泥标号执行国家规定标准，由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告，送检不合格检测费用由供方负责。甲方凭单验质，并按规定复检，复检不合格所造成的损失概由乙方负责。三、交货方式、地点和运杂费负担乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点，乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。运费，上、下车费均由乙方负责。四、乙方供应要求乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划)，如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的，甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。五、付款方式和期限乙方先期垫付吨水泥给付甲方使用，甲方在________付款给乙方￥其款项主体工程封顶后30天内付款至供货的_____%其余款项在工程竣工结算后付清。六、其它1、乙方不能交货或逾期交货的，按逾期交货货款总值计算，每天偿付________的违约金。2、乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定，除自行负责处理外，还要陪偿甲方的实际损失。七、本合同一式贰份，签字后生效。双方各执贰份。甲方(签章)：________________乙方(签章)：__________________________年______月______日__________年______月______日水泥购销合同7经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下。一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价（元）金额（元）备注价金总额（大写）拾万仟佰拾元角分＄二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋重合格率达到国家规范。四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货X年X月X日前提（供）X吨。其中：X吨。吨。X年X月X日前提（供）X吨。其中：X吨。吨。X年X月X日前提（供）X吨。其中：X吨。吨。X年X月X日前提X吨。其中：X吨。吨。甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。水泥购销合同8甲方（供应方）：__乙方（采购方）：赵__根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于金寨流波新村建设工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：际供货数量结算。注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。第二条产品质量标准：甲方供应产品质量必须符合中华人民共和国国标（GB175-、GB1344-）规定标准并满足该工程施工需要。第三条交货方式：1、交货地点：甲方需将水泥运输至金寨流波新村工地。2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。3、供货时间：乙方指定人员（姓名：徐建身份证号码：电话：电子邮箱：）应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员（姓名：__电话：身份证号码：电子邮箱：）。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。第四条产品验收方法：1、数量验收：甲方交付水泥时，水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。2、质量验收：以甲方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据，甲方应将出售给乙方之水泥所属编号的水泥检验报告交付乙方存查。如乙方对水泥质量有异议，需在收货后25个日历天内提出，经双方共同取样（同一编号封存样）送检最终以安徽省建材质量检测站的检测报告为准。若确属甲方所供水泥质量问题，则由甲方承担检测费用若乙方未在25个日历天内提出质量异议，则视为甲方所提供的产品质量及数量均符合本合同所要求之标准。本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。第五条货款结算及付款方式：1、结算方式：每月5号前，由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。第六条违约责任：1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一天，乙方有权对甲方处以元的违约金。第七条争议解决办法：若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。第八条其它：1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。2、本合同自双方盖章之日起生效。3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日水泥购销合同9甲方：如下简称甲方。乙方：如下简称乙方。经双方洽谈，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，乙方向甲方定购下列家具，经双方协商一致，订立本合同。一、定购产品（一）产品名称：画案两件套、书柜一对。（二）产品规格1.画案两件套：画案：196cm×86cm×83cm，板厚≥1.2cm，桌面板一木对开。2.上博四出头官帽椅：47cm×60cm×53cm,总高120cm，板材厚≥1.2cm。3.书柜：198cm×98cm×42cm（单个），面板侧板厚≥1.2cm，其他层板竖板等厚≥0.9cm。按要求书柜下层加一层隔层。（三）产品材质：大果紫檀(缅甸花梨)。（四）合同总价：人民币大写：__万元整，人民币小写￥____x.00元（其中画案两件套人民币大写__万元整、书柜一对人民币大写__万元整），除运费外，乙方不再支付任何费用。二、货款的结算合同签订后3日内支付全额货款，收到货款后随即安排发货。三、产品样式图片如下图所示(具体以现场确认的实物为准）四、产品的质量标准及售后服务（一）按国家标准及相关法律规定执行。（二）甲方必须保证乙方本合同所购买产品符合如下质量要求：100%大果紫檀（缅花），材料烘干到位，并做到产品无拼补(细微处粉补属正常)，100%无铁钉，100%榫卯结构，如有产品材料出现与本合同不符，乙方可通过有关合法的鉴定机构为其材质做鉴定，以鉴定书作为甲方无条件退换的理由。产品出现较轻微问题可协助联系当地家具维保人员上门处理打理，若出现大的明显的开裂问题，当地无法维修的可协助退回厂家维修，同时厂家承担往返运费。红木制品，因气候关系和木性问题出现的开裂，属于正常现象，享受优质红木带来的品质生活的同时，也需有接受木质属性带来的可能的开裂或者收缩的常见问题。五、交货时间乙方支付甲方货款后5天内，如有特殊情况，双方可协商。六、交货地点及要求1．交货地点：__x2．交货要求：物流必须送货入户，经乙方检查验收签字后方支付运费，不能在工作日的工作时间送货，期间产生的仓储费用乙方不承担，甲方与物流协商运输相关事宜。七、违约责任1．运输风险由甲方承担，任何损坏经协商后无理由退换货，因运输风险造成退换货所产生的全部费用由甲方承担，但乙方有义务协助与物流的交涉与索赔事宜，甲方确保乙方购买的产品完好无损。2．如产品材料出现与本合同不符，乙方可通过有关合法的鉴定机构为其材质做鉴定（双方一致同意的合法鉴定机构），以鉴定书作为甲方无条件退换的理由，退换产生的全部费用由甲方承担。3．产品自乙方验收无异议之日起维护质保期为一年，如质保期内产品发生严重质量问题，甲方应与乙方协商处理，可选择返厂维修，直至客户满意为止，如返厂维修都不能解决质量问题，甲方应更换乙方同样质量及规格的产品，返厂维修及更换产品所产生的所有费用由甲方全部承担。4．甲方逾期交货的，按逾期交货货款计算，向乙方偿付每日千分之五的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。八、争议的解决办法1．因购买产品质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定（双方一致同意的合法鉴定机构），双方无条件服从该鉴定的结论。2．执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的可以依法向人民法院提起诉讼。十、附则1．本合同经甲乙双方签字盖章后生效。2．本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件：________家居有限公司工商营业执照甲方：乙方：__x签字(盖章)：身份证号：x开户银行：建设银行____支行签字(盖章)：帐号：__时间：年月日时间：年月日水泥购销合同10供方：(以下简称甲方)需方：(以下简称乙方)经供需双方友好协商，本着平等、互利的原则，需方同意到供方定点采购水泥使用于工程，具体细节达成如下协议：第一条：价款、数量及交(提)货时间：1、成交价格：元吨2、成交数量：吨3、按需方要求供货，大宗货物需提前三天报备计划。第二条：质量标准：供方严格按照国家标准提供产品。第三天：供方对质量负责的条件：因需方的损坏或施工未按厂家的技术要求造成的后果，由需方负责。第四条：随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：第五条：付款结算方式：元。第六条：交(提)货地点、方式供方按需方出具的要货计划，要求的时间与具体数量送货到需方工地。第七条：运输方式和费用的负担：大宗货物供方送到工地，由需方负责派人卸货。第八条：验收标准方法，地点及期限：按本合同的第二条所规定的标准，本合同第六条规定的地点，由需方指定专人验收后在销售单上签字，对产品质量的异议期限应当在使用前。第九条：违约责任，由违约方承担违约损失。第十条：违约处罚方式：供方未如期供货，由供方每天赔偿需方拖欠发货金额的5，若需方未按照合同第五条的规定付款，则需方每天向供方支付尚欠货款金额5的滞纳金。第十一条：资料提供和费用承担：供方提供产品合格证、厂家检测资料，如工地需要送检，费用由需方负担。第十二条：退货期限、要求费用承担：需方如因计划不当出现退货，需在提货后三天内提出，如出现产品损坏则供方有权拒绝退货，退货的运输费用由需方负担，供方收取退货金5%的退货费用。第十三条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商或解决不成的，服从____市经济仲裁委员会的仲裁。第十四条：本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方盖章或签字生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日水泥购销合同11甲方(购方)：乙方(销方)：经双方协定一致，签订水泥合同条款如下：一、产品数量、单价：甲方采购乙方水泥约吨，价格以送货同时期市场价为准，(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额)，且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准，由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质，并按规定复检，复检不合格所造成的损失概由乙方负责。三、袋重误差必须达到国家规范，超过误差标准按实际结算数量。四、交货方式、地点和运杂费负担：乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点，乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。运费，上、下车费均由乙方负责。五、乙方供应要求：乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划)，如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的，甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。六、付款方式和期限：乙方先期垫付吨水泥给付甲方使用，其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。吨以后乙方向甲方提供的水泥每吨凭甲方的收货单结算一次，结算时乙方要提供厂方发票。如甲方未能按时给付货款，逾期货款按月息利息计息。计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。七、其它：1、乙方不能交货或逾期交货的，按逾期交货货款总值计算，每天偿付的违约金。2、乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定，除自行负责处理外，还要陪偿甲方的实际损失。八、本合同一式肆份，签字后生效。双方各执贰份。甲方：乙方：单位名称(章)：单位名称(章)：________年____月____日________年____月____日水泥购销合同12甲方[供货方]：乙方[购买方]：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。第一条标的、数量、价款第二条质量标准水泥质量应符合水泥国家GB175-标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。第三条运输交货方式：由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。第四条付款结算方式合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水泥购销合同13供方：(以下简称甲方)需方：(以下简称乙方)为促进双方之协作关系，经双方友好协商决定，达成协议由甲方销售水泥给乙方使用，为保证双方有序地进行合作，特签订本合同书，以便双方共同遵守执行。一、产品名称：海螺、磊达PC32.5级、PO42.5级。二、包装方式：散装。三、水泥质量：依GB175-标准执行。四、水泥数量：约50000吨，以实际供货量为准。五、水泥价格：因价格浮动较大，32.5级暂定到场价360元/吨，42.5级暂定到场价460元/吨，以后价格根据市场行情的变化随时调整(以厂方的调价函为依据)。六、履行地点及方式：送货至乙方指定工地。七、计量及验收方式：1、计量在乙方所在地进行，甲方需向乙方提供数量单据于乙方核对。2、合理损耗按照国家标准5‰执行，乙方可随时对甲方所送水泥进行抽检重量，如发现重量不符，则按实签收。3、甲方向乙方提供该标号水泥的同时，须提供原生产厂家该标号水泥的化验报告。4、甲方提供的水泥，以生产厂同编号水泥的检验报告为质量依据，如需复试，甲乙双方在同编号水泥中共同抽取试样，共同鉴封样保存三个月，在三个月内或乙方对水泥质量有异议，可将该样共同提交省级或省级以上国家认可水泥质检机构进行检验，其结果作为评定该批水泥质量的依据，所发生的.费用先由乙方垫付。若质量符合国家标准，则检验费用由乙方承担，若质量不符合国家标准，则检验费用由甲方承担。5、乙方对水泥质量引起的损失进行索赔时，必须凭上述质检机构出具的水泥质量化验报告，并于该检验结果出来后十五日内提出。八、付款及结算方式：每送满壹仟吨结账付清货款一次，以此类推。余款在停用水泥一个月内结清。九、其它约定事项：1、由甲方免费提供散装水泥罐5只给乙方使用，乙方必须保证水泥罐完好无损，若损坏则按水泥罐的价值人民币15000元/只赔偿给甲方。且乙方在使用过程中造成的安全责任事故与甲方无关。乙方必须保证运输通道畅通无阻。1《水泥购销合同》2、在合同有效期内，乙方未能按照合同约定支付货款，所欠往来款按照银行借款同期利率的2倍结算利息。3、甲方根据乙方的需求供货，乙方必须提前24小时通知甲方，否则由此引起的供货不及时，一切损失与甲方无关，(在国家节能减排政策控制压缩生产造成供货紧张的情况下除外，但甲方必须提前告知乙方)。4、若乙方未能按照本合同约定支付货款，甲方可拒绝供货，甲方不承担任何违约责任。且乙方不可另寻合作单位，若发现乙方从其他单位调货，乙方需赔偿甲方人民币伍万元整，并付清所有往来欠款。5、若由于乙方计划不周未能及时通知甲方发货而影响工程作业，由此引起的损失与甲方无关。6、若甲方未能及时按乙方要求供货，所造成的损失均由甲方承担。十、争议解决：因本合同执行过程中发生的问题引起的争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，可提交合同所在地人民法院判决。十一、双方关于收货的单据及其它票据、合同执行过程中双方的书面约定为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。十二、本合同的有效期：从合同签订之日起至付清货款后止。十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。十四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水泥购销合同14甲方(卖方)：_________________乙方(买方)：_________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上甲方因工程需要，向乙方购买建筑材料，双方经友好协商，约定如下：一、建材材料名称：1、规格型号：_________________2、数量：_________________3、单价：如遇原材料涨价，水泥砖随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同。二、质量标准：符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，________合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。三、验收甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。四、供货期限：按照乙方施工进度，乙方提前一天通知甲方进场时间及数量，至合同数量结束。五、付款方式及时间：六、违约责任：(一)甲方违约责任：水泥砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。甲方按照乙方按实按量交货。(二)乙方违约责任：1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款_5_%的滞纳金。七、争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。八、其他事项：1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民国和国有关法律、法规和政策执行。九、补充条款：十、本合同经甲、乙双方签字之日起生效。十一、此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。甲方(章)：_________________乙方(章)：_________________联系电话：_________________联系电话：_________________代表签字：_________________代表签字：_________________12月__日12月__日水泥购销合同15甲方：电话：传真：乙方：电话：传真：甲、乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、互惠互利的商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就有关水泥买卖事宜，兹签订本合同如下：一、产品名称、品种规格、价格、数量甲方自20_年4月1日起至20_年12月30日止，按下表所列产品、等级及价格向乙方供应水泥：当市场上该产品价格变动较大时，双方可协商调整。(注：每月购货数量超1000吨时，每吨返还元。)乙方应每月5日前，以传真或其他书面形式用认购单通知甲方下一个月份拟购水泥数量品种并得到甲方确认函，以便甲方做好供货计划。二、质量要求按照国家标准GB175-20_标准执行。三、交货及计算方式:款到发货。甲方在乙方的预付款额内安排发货，并保证供货量。四、验收标准及异限议期1、交货时水泥的质量验收以甲方同编号水泥的检验报告为依据。并以厂方地磅单为结算依据。2、甲乙双方在提货、交货时在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存两个月;或委托甲方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存两个月。3、在两个月内，乙方对水泥质量有疑问时，甲乙双方把签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。五、所有权及风险转移货物的所有权及损坏、灭失的风险自交付时发生转移。六、责任及索赔按《中华人民共和国合同法》执行。七、其他约定事项未尽事宜，双方另行协商解决，解决不了时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同自甲、乙双方盖章签字之日起生效。甲方：乙方：日期：',)