2023年光伏发电安装合同,2023年光伏发电国家最新政策解读

('2023年光伏发电安装合同2023年光伏发电安装合同1设计单位（或施工单位，以下简称甲方）:建设单位（或业主，以下简称乙方）:经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条甲乙双方责任一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期本项目自___年___月___日开始施工，至___年___月___日日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）：1、发电自发自用□2、发电自发自用余电上网□3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥______万元，大写为：￥____________。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条付款方式和付款时限一、付款方式（方框内打“√”选择）：1、现金□2、支票□3、汇款□二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内第八条违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）乙方（盖章）：合同签订地点：合同签订时间：___年___月___日2023年光伏发电安装合同2发包单位（甲方）：___承包单位（乙方）：___根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。第一条：工程概况1、工程名称：___2、工程地点：___3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：___元（人民币大写___）。4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。第二条：施工工期1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。第五条：乙方责任1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。第六条：其他事项本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。甲方（签章）：___乙方（签章）：___负责人：___负责人：___联系电话：___联系电话___2023年光伏发电安装合同3甲方：___乙方：___根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为明确甲、乙双方的权利、义务，经双方在平等、自愿的基础上，就YYY“10MW分布式太阳能光伏并网发电站项目”合作事宜协商，签订本协议。乙方租赁甲方屋顶12.61万平方米建设“10MW分布式太阳能光伏并网发电站项目”(以下简称“项目”)为使项目尽快完工和顺利通过验收，甲、乙双方经友好协商，达成如下一致条款：一、项目建设所需资金：由乙方自筹解决。二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置，项目产权归乙方所有。三、屋顶租赁：经协商，乙方租用甲方屋顶建设项目，采用分块发电，电站所产生的电能以用户侧并网，供甲方优先使用，甲方按照市场工业用电价格月结算费用、余电上网模式。租赁期限为___年，自___年___月___日起，至___年___月___日。租赁满___年后，光伏电站归甲方所有，其节能效益全部由甲方受益，具体操作如下：1、甲方固定租赁费用：自光伏电站验收投入运行之日起内，按照1元/平方/月×实际租赁面积，每月一结算。2、乙方发电收益计算公式为：电价×光伏电站发电甲方用量-固定租赁费+光伏余电上网电价×余电上网电量，甲方用电电价按照当地电网工业用电峰段价格确定。四、各方责任：1、甲方责任：(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;(2)、保证优先使用项目运行后所发电力，按月支付电费给乙方;(3)、在项目建设和电站运营过程中，为加快项目进度，提高效率，全力配合乙方工作，提供便利;(4)、在项目运行期内，确保电站不被人为破坏、受损或盗窃。如果上述情况发生，将承担维修职责或费用;(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。2、乙方责任：(1)、负责项目建设所需资金的筹集;(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;(3)、每月根据甲方所支付的电费，开具普通发票给甲方;(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护：在产权转移前(1-)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(后)由甲方负责并承担相关费用。五、电站产权转移乙方有权将电站转移给第三方，甲方有优先购买权。电站转移给第三方后，本合同下乙方权力和义务由第三方承担。六、违约责任：1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费，逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注：甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)2、若电站运行未满需要拆除，如属乙方原因，乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因，甲方应按未满部分的电费收入赔偿乙方损失，损失额的计算公式为：电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)3、任意单方面违背上述协议条款，按有关法律追究违约责任，并赔偿对方的一切经济损失。七、争议的解决办法：协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)：___乙方(盖章)：___代表人签字：___代表人签字：___签约时间：___年___月___日签约时间：___年___月___日2023年光伏发电安装合同4设计单位（或施工单位，以下简称甲方）:本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位（或业主，以下简称乙方）:经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条甲乙双方责任一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期本项目自年月日开始施工，至年月日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为（方框内打“√”选择）：1、发电自发自用□2、发电自发自用余电上网□3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥万元，大写为：￥万仟佰元角分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条付款方式和付款时限一、付款方式（方框内打“√”选择）：1、现金□2、支票□3、汇款□二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内第八条违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位本溪市溪湖区姚溪路2号开户银行：账号：联系电话：024-42963188乙方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位开户银行：账号：联系电话：合同签订地点：合同签订时间：年月日2023年光伏发电安装合同5甲方(业主)：乙方(服务企业)：根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本分布式光伏发电项目服务(以下简称项目)的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实守信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条项目概况1-1项目名称：1-2项目1-3装机容量：1-4首年发电量(kWh)：1-5项目服务范围：□前期调研：□项目设计：□安装调试：□运维内容：第二条项目期限2-1安装期限：2-2运维期限：第三条项目标准3-1项目设计标准：3-2项目安装标准：3-3项目检测和评估标准：3-4项目运维标准：第四条项目价款本项目安装费用：单价(人民币)元/瓦，总价款为元，(大写)元。(可另列附件)。第五条付款方式第六条项目设计6-1乙方提供项目设计的，甲方应在日内确认设计内容。6-2项目设计经双方书面确认后，甲方需变更设计的，应提前日与乙方协商，并签订项目设计变更单，项目竣工日期顺延。第七条设备提供7-1项目施工所需的设备和原材料应由双方确认，并列明清单(附件1)。7-2乙方提供项目设备和原材料的，应提前日通知甲方验收，双方应对项目设备和原材料到达现场的事实予以确认。7-3甲方提供项目设备和原材料的，应符合设计文件的要求。乙方发现甲方提供的项目设备和原材料不符合设计文件要求的，应及时向甲方提出书面异议。甲方认为可继续使用的，应向乙方作出书面确认并承担相应的责任。7-4乙方应向甲方提交制造商出具的项目设备和原材料质量证明或检验合格证明。对不符合设计文件要求的项目设备和原材料，甲方有权拒绝验收，乙方应按甲方的要求运离项目现场，重新按设计文件要求提供，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。第八条安装及验收8-1乙方应做好项目现场的人员配置、项目设备与原材料准备及安装质量、成本、进度、职业健康、安全与环境的管理。8-2在安装过程中，甲方提出变更设计、增减安装项目、保留或变更项目设备和原材料的，须提前日与乙方协商，由原设计方出具项目变更单后方可继续进行，由此影响竣工日期的，工期顺延。8-3双方应在隐蔽工程完工后日内进行验收，甲方迟延验收的.，工期顺延。8-4设备安装完成后日内甲方组织项目参与各方进行验收，并予以书面确认。验收未通过的，甲方有权拒收，乙方承担返工及延期交付的责任。8-5乙方应在项目并网前进行运行调试，双方应对调试结果予以确认。8-6双方应于项目并网验收通过后日内办理项目结算，并予以确认。第九条运维9-1乙方向甲方提供光伏发电项目运行、监控和维护服务的，具体运行维护范围和内容、价款和支付方式等详见服务清单(附件2)。第十条质量保障10-1自项目并网发电之日起，乙方就项目安装质量提供年质保(不少于2年)，其中：太阳能组件提供年功率有限质保，逆变器提供年质保，其他设备根据制造商的质保期限执行。第十一条双方权利义务11-1甲方应提供光伏发电项目的设计、安装、运维所需的交通、环卫和防治施工噪音管理等必备手续。11-2甲方根据合同约定提供的相关资料，须真实、有效、准确、完整。11-3在项目施工阶段，甲方应提供项目实施的工作场所和条件。乙方运送至甲方的项目设备、原材料、施工工具等物品，甲方应提供存放场地。11-4项目结算后乙方应向甲方移交项目档案资料及后续运行所必需的相关技术资料。11-5项目竣工验收合格后，乙方应对甲方人员进行系统的工作原理、操作规程、常见故障及处理措施等的培训。11-6如项目设备发生故障、损坏的，乙方收到甲方通知后个工作日内开展检测和维保工作。第十二条违约责任12-1首年发电量未达到合同约定要求的，不足部分换算成峰值电价费用加上每度电国家补贴费用以及每度电地区补贴费用的总和用以补偿甲方。12-2乙方逾期竣工的，每逾期一日，向甲方支付本项目安装费用‰作为违约金。12-3由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。12-4甲方逾期付款的，每逾期一日，按未支付部分价款的‰向乙方支付违约金。12-5乙方提供的项目设备和原材料属假冒伪劣产品的，应按相应的项目设备和原材料价款的3倍赔偿甲方。12-6乙方破坏建筑结构和电气系统的安全及功能要求的，由此给甲方造成的损失，应予以赔偿。第十三条知识产权本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：第十四条其他约定第十五条争议解决双方发生争议的，可以协商解决，或向有关部门申请调解，也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁，而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)。第十六条附则本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各执两份。甲方(盖章)：住所：法定代表人：授权代表：电话：传真：开户银行：帐号：日期：乙方(盖章)：住所：法定代表人：授权代表：电话：传真：开户银行：帐号：日期：2023年光伏发电安装合同6甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________联系_________________联系_________________法定代表人身份证：_________________身份证：_________________联系电话：________________联系电话：_________________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。2、居间报酬结算方式：_________________居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至_______年________月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。合同签订地：_________________乙方指定账户户名：_________________乙方指定账户账号及开户行：_________________甲方：(盖章)：_________________乙方(盖章)：________________________年________月______日_______年________月______日',)