钢结构工程施工合同范本(8篇)

('钢结构工程施工合同范本发包人(全称);(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：建设面积：约4500㎡二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。三、承包方式：包工包料四、合同工期进场安装日期：____年___月___日安装竣工日期：____年___月___日合同工期日历天数：20天。五、质量标准工程质量标准：合格六、分包合同价款按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。第1页共28页七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：______________年____月____日____年____月____日钢结构工程施工合同范本（二）甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1工程名称：钢结构车棚制作安装1.2工程地点：1.3工程面积：1.4工程内容：1.5承包范围：开工日期：竣工日期：质量等级：合格合同价款：第2页共28页乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定第4条图纸由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表第3页共28页乙方委派驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第8条乙方工作乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第9条进度计划按双方协商的工期要求施工。第10条工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的___%，工程竣工验收后，保留工程总价款的___%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。第11条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第4页共28页第12条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第13条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第14条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。第16条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第17条合同份数第5页共28页本合同一式四份，双方各执二份。甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：______________年____月____日____年____月____日钢结构工程施工合同范本（三）建设单位：(简称甲方)施工单位：(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：顶上雨棚及地面划线。二、工程承包方式：包工包料三、工程承包范围：见报价表中所示。四、工程日期：五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。六、工程造价：伍万伍仟元整七、工程验收方式：工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工____日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的___%的工程款作为质保金。第6页共28页九、保修期限一年，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)十、双方的其它义务：甲方义务1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的___%，余下___%部工程验收。工程驻工地代表为。乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款____%支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式两份，双方各执一份。钢结构工程施工合同范本（四）发包人(全称);(以下简称甲方)第7页共28页承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：建设面积：约4500㎡二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。三、承包方式：包工包料四、合同工期进场安装日期：____年____月____日安装竣工日期：____年____月____日合同工期日历天数：20天。五、质量标准工程质量标准：合格第8页共28页六、分包合同价款按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：______________年____月____日____年____月____日甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1工程名称：钢结构车棚制作安装第9页共28页1.2工程地点：1.3工程面积：1.4工程内容：1.5承包范围：开工日期：竣工日期：质量等级：合格合同价款：乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;第10页共28页4、工程联系单;5、工程签证第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定第4条图纸由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第11页共28页第7条甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第8条乙方工作乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第9条进度计划按双方协商的工期要求施工。第10条工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的____%，工程竣工验收后，保留工程总价款的____%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。第11条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：第12页共28页在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第12条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第13条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第14条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。第13页共28页乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。第16条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第17条合同份数本合同一式四份，双方各执二份。甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：______________年____月____日____年____月____日钢结构工程施工合同范本（五）建设单位：(简称甲方)施工单位：(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：第14页共28页顶上雨棚及地面划线。二、工程承包方式：包工包料三、工程承包范围：见报价表中所示。四、工程日期：五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。六、工程造价：伍万伍仟元整七、工程验收方式：工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工____日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的____%的工程款作为质保金。九、保修期限一年，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)十、双方的其它义务：甲方义务1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。第15页共28页2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的____%，余下____%部工程验收。工程驻工地代表为。乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款____%支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：______________年____月____日____年____月____日第16页共28页钢结构工程施工合同范本（六）建设单位：(简称甲方)施工单位：(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。二、工程承包方式：包工包料包质量包安全三、工程材料确认：图纸上标示的有些材料规格市场上没有，由甲乙双方协商确定。100_______方通更换成100_______方通。因市场上木型材的特殊性，四、工程日期：____天五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。六、工程造价：合计___元。(壹万捌仟柒百壹拾元)七、工程验收方式：工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工____日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。第17页共28页八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款____元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。九、保修内容和期限一年。十、双方的其它义务：所以廊架上的80____200防腐木，足只有80____185.甲方义务：1、用地和施工许可证：2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为高经理。4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天元，机械按每台班元计算。)乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。第18页共28页2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款____%支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式2份，双方各执1份，签字盖章生效。甲方：__________乙方：__________法定代表人：__________法定代表人：__________委托代理人：__________委托代理人：__________住所：__________住所：__________电话：__________电话：__________开户行：__________开户行：__________银行帐号：__________银行帐号：__________签订合同时间：第19页共28页钢结构工程施工合同范本（七）甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第____条工程概况1.1工程名称：钢结构车棚制作安装1.2工程地点：1.3工程面积：1.4工程内容：1.5承包范围：开工日期：竣工日期：质量等级：合格合同价款：第20页共28页乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第____条合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第____条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定第____条图纸第21页共28页由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第____条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第____条乙方驻工地代表乙方委派驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第____条甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第____条乙方工作第22页共28页乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第____条进度计划按双方协商的工期要求施工。第____条工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的____%，工程竣工验收后，保留工程总价款的____%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。第____条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：___________________________________________________。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第____条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：第23页共28页1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的____天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后____天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出____天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第____条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第____条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第____条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。第____条合同的生效和终止第24页共28页本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第____条合同份数本合同一式四份，双方各执二份。甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________地址：__________地址：__________法定代表人：__________法定代表人：__________授权代理人：__________授权代理人：__________日期：__________日期：__________钢结构工程施工合同范本（八）依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、就本项工程建设有关事项，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第____条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：第25页共28页1.3工程内容：屋后____米____米加建二层主体，框架结构，墙体为24墙，部分为24红砖砌筑，里外抹灰一遍。屋前____米____米地梁与一层地面做平。拆除屋前面原主体部分，甲方负责全部施工材料及施工机械，乙方负责全部人工费用及生活费用，出现一切安全事故由乙方负责。1.4总工期：天1.5开工日期：____年____月____日。1.6竣工日期：年月(实际开工时间以现场具备开工条件为准)。1.7合同条款：本工程总造价(小写)：金额大写：(注：最终结算以实际竣工工程数量为准)。第____条付款方式1工程预付款：合同签订之日，甲方应向乙方支付工程款的，即元。2工程进进度款：结构工程主体完工后，甲方向乙方支付工程款的，即元。3工程进度款：工程竣工验收合格后一周内，甲方向乙方支付工程款的，即元。第____条竣工验收1工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提供竣工资料，甲方应在乙方送交验收资料一周内组织验收，并在验收后____天内给予批准或提出修改意见。第26页共28页2甲方在乙方送交验收报告一周内无正当理由不组织验收，或在验收后____天内不予批准且未提出修改意见，可视为竣工验收已被批准。3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，如需修改才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。第____条争议甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商无效时，经人民法院裁决。第____条违约甲乙任何一方不能按本协议条款定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。第____条合同生效与终止1、本合同自订立之日起生效。2、乙方收到竣工结算款、交付竣工工程，本合同即告终止。第____条合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方分别保留：副本份。第____条补充条款本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致作为本合同补充内容。第27页共28页发包方：(章)承包方：(章)委托代理人：__________委托代理人：__________电话：__________电话：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日第28页共28页',)