Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 合同模板 > 简洁劳务合同范本(精选5篇),劳务合同范本精选大全

简洁劳务合同范本(精选5篇),劳务合同范本精选大全

收藏

本作品内容为简洁劳务合同范本(精选5篇),格式为 docx ,大小 69022 KB ,页数为 35页

简洁劳务合同范本(精选5篇)


('第1页共35页简洁劳务合同范本(精选5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloading,pleaseadjustanduseitaccordingtoactualneeds,thankyou!Inaddition,thisstoreprovidesyouwithvarioustypesofclassiccontracts,suchasconstructioncontracts,housingcontracts,laborcontracts,salescontracts,servicecontracts,tradecontracts,financialcontracts,constructioncontracts,decorationcontracts,andothercontracts.Ifyouwanttoknowdifferentcontractformatsandwritingmethods,pleasepayattention!第2页共35页简洁劳务合同范本(精选5篇)简洁劳务合同范本第1篇甲方(居间人):地·址:联系方式:乙方(委托人):地·址:联系方式:甲、乙双方根据《中华人·民共·和国合同法》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:一、委托事项1、甲方接受乙方的委托,负责就项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、居间期限从______年______月______日至______年______月______日。三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式第3页共35页1、本项目居间报酬为项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。3、乙方应以的方式支付居间报酬。四、居间活动费用的承担居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业第4页共35页秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人·民币元(大写圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付相关的违约金。3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委·员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。十、其他事项第5页共35页1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:(盖章):法定代表人或授权签字人:乙方:(盖章):法定代表人或授权签字人:日期:简洁劳务合同范本第2篇发包方:_________分包方:_________一、工程概况1、工程名称:2、分包范围:3、工期:同土建4、质量要求:同土建队要求5、工程量及计算规划:按建筑面积(或按实际发生的工程量)6、工程承包分项款:按土建队工程进度拨付见附表二、双方权利义务发包方:1、发包方负责向分包方提供相应的工程资料(图纸及变更);2、发包方负责向分包方提供计划及目标,对工程质量、工期、第6页共35页安全生产,文明施工,计量检测等进行控制监督检查和验收。3、提供图纸一份有和时通知图纸变更。分包方:1、对劳务分包范围内的工程质量,向发包方负责,组织具有相应对业务熟练工人投入工作。2、严格按照设计图纸施工验收规范,有关技术要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程达到约定标准。3、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,确保工期和施工质量。4、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全,加强现场管理,保证做到文明施工。5、服从发包方转发的建设方及工程师指令。6、劳务分包人应对其作业内容的实施安全负责,劳务分包人应承担并履行总分包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工程程序。7、在施工中与其它工种各相互协调,若有问题及时协调解决,杜绝扯皮,相互报复现象发生。8、按工程进度及实际需求,提前依书面形式上报主材和附材,而是准确无误,否则由分包人自负。9、严格控制材料的合理使用,浪费材料发包方有权做出相应的处罚。三、违约责任:第7页共35页1、工程经验收达不到发包人要求的,分包人负责返工,工期不顺延,造成损失的,分包人应赔偿相应的损失。2、在施工过程中分包人应按有关安全规则施工,若造成安全事故,由分包人自己负责(如施工中分包方与其它工种发生安全责任事故,由事发责任方负责),施工现场工作人员应佩戴相应安全防护用具(如安全帽、安全带等),发现一次未戴安全帽罚款50元。四、合同所签订分包内容:五、本协议在图纸所含及签订的工程量变化不大的价格不做相应调整。六、工程价款及拨付方式:总价款:按实际平方/元或实量工程量计算。总价款m×元=元实测工程量付款方式如下:甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_______________年______月______日______年______月______日简洁劳务合同范本第3篇甲方:____________________乙方:____________________根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。第8页共35页第一条:合同文件作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;2、本项目工程质量检查、验收标准;3、本项目施工安全标准;4、本项目施工组织设计;5、本项目施工进度计划(含节点计划);7、业主、监理和甲方的文件;8、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。第二条:承包单价详见(附件),不调价。第三条:有关约定1、乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。2、计量支付乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的第9页共35页____%。同时,甲方有权终止本合同。本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的.资金垫付能力。工程材料供应所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。测量、试验、检验等技术工作甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。5、乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。6、隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。7、甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。8、依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。9、甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。第10页共35页10、乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。11、乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。12、甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。13、本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。14、乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。15、乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。16、乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进第11页共35页行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。第四条:争议解决若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:1、和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;2、调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;3、仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委·员会仲裁。第五条:附则1、本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。3、本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。甲方:______________乙方:_________________________年_____月____日_______年_____月____日发包方:_________________________承包方:_________________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就_工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。第一条:工程概况第12页共35页(一)工程名称:____________________________。(二)工程地点:____________________________。(三)施工面积:____________________________。第二条:承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。第三条:承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条:工期(三个月)(一)开工日期:____________________________。(二)竣工日期:____________________________。第五条:施工技术要求第13页共35页(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。第六条:双方责任及工作(一)甲方工作提供食宿条件:为乙方施工协调有关工作关系:派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。(二)乙方工作严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①扣件按3%②u形扣按15%③钢管、钢模按%包干,全奖全赔。第14页共35页第七条:工程验收(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。第八条:人工费支付(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若第15页共35页不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。第九条:安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。第十条:未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守第十一条:其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条:本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效甲方:__________________乙方:________________________年_____月______日_______年_____月______日发包人:________________承包人:____________________根据《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第16页共35页第一条:工程概况工作内容:______________________。工程名称:______________________。工程范围:______________________。第二条:作业人员第三条:合同工期风险提示:明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。第四条:合同价款1、合同价款为:_________元(人·民币),大写:_________元。2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一第17页共35页致,确认:(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。(2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)第五条:合同价款的结算和支付1、结算、决算资料:(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。2、合同价款的结算和决算:(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付:第18页共35页(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。第六条:安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。2、重大伤亡及其他安全事故处理:(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。第七条:工程质量、验收与保修风险提示:工程质量未符合标准的归责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异第19页共35页或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。第八条:工期延误1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。第九条:文明施工第20页共35页1、发包人、承包人应严格执行_市人·民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。第十条:材料机具供应风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。第十一条:发包人的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交第21页共35页底。2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条:承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。第十三条:违约责任风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,第22页共35页来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。1、发包人违约责任:(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任:(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承第23页共35页包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。第十四条:合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人·民法院起诉。第十五条:合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十六条:本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。发包人:_____________承包人:_____________________年____月____日_______年____月____日简洁劳务合同范本第4篇发包方:_________________承包方:__________________依照《中华人·民共·和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第24页共35页第一条、工程项目1.工程名称:______________________2.工程地点:______________________3.工程编号:______________________4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_________平方米。5.工程造价:全部工程施工图预算造价人·民币_________元,其中:人工费_________元。(各单项工程详见工程项目一览表)第二条、工程期限1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。第三条、物资供应第25页共35页1.全部工程所需的物资按下列第(_________)项供应方式理。(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。(2)统配、部管材料,由乙方负责理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。(4)其他方式:_________2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)3.成套设备和非标准设备,由甲方负责理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定理结算。5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的.材料第26页共35页要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。第四条、工程款结算1.全部工程造价的结算方式按下列第(_________)项规定理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。(5)招标的工程,按中标的价款结算。2.工程款拨付与结算法,按现行规定理(详见附件)第五条、施工与设计变更1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或第27页共35页变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。(4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经银行,做为结算工程款之依据。第六条、竣工验收、结算与保修1.乙方在单项工程竣工前___日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,第28页共35页另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。2.竣工工程验收合格,从验收之日起___天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之___的逾期违约金。5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和理移交手续。6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前___天向甲方提供以下文件:(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以第29页共35页由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后___天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后___天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设___天内,工业建设___天内审查完毕,如到期未提出异议,由经银行审定拨款。8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修___年(采暖工程在第一暖期内)在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定理。)9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。第七条、违约责任和仲裁1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期___天,应偿付给甲方按预算造价万分之___的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期___天,应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。第30页共35页4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委·员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人·民法院起诉。第八条、附则1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。3.招标工程,按《_________市建设工程招标、投标暂行法》签订合同。4.双方商定的其他事项:_________第九条、合同份数及有效期限。1.本合同一式_________份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(发包方)(盖章)_______________乙方(承包方)(盖章)_______________第31页共35页代理人(签字)_____________________代理人(签字_____________________工程负责人(签字)________________工程负责人(签字)_________________单位地·址:_____________________单位地·址:_______________________开户银行:_____________________开户银行:_______________________帐号:_____________________帐号:_______________________________电话:_____________________电话:_______________________________日期:_________年_______月______日日期:________年_______月____日签订地点:__________________签订地点:___________________________简洁劳务合同范本第5篇甲方:________________________乙方:________________________依照《中华人·民共·和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第32页共35页第一条工程概况工程名称:工程地点:第二条工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5.2)第三条工程工期1.开工日期:以甲方开工令为实际进场日期,伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期,以所承包工程竣工时间为结束,总施工天数为:第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量:合格第五条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价:合同价格:本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式,按元/㎡建筑面积计价及地下室,完成图纸内双方约定的全部工作量2.承包价格所包含的内容:(1)安装;模板的制作与支设,砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等,操作工及其工资;(3)其他所有土建所需小型工具附件;(4)在图纸会审以后有分部分项工程,实际变更增减,在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。第33页共35页第六条甲方责任和义务1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。2.及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。3.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;第七条乙方的责任和义务:1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工,确保工期和质量;2加强对现场操作工人的安全教育;3认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故,并承担一切经济费用于法律责任。第八条结算及付款方式1、工程量计算:按设计施工图纸,工程变更签证联系单,有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;2、工程款支付:甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用,每栋封顶支付到已完工工程量的85%,局部(分项工程)验收合格后,支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。第34页共35页第九条争议1.如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,协调期间结束后,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同,甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。2.如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。3.乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量,或人员不足造成工期延误,甲方有权要求乙方清场,并不与结帐。3.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;协商不成,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人·民法院解决。第十条不可抗力:执行国家通行条款第十一条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。第十二条合同份数本合同一式而贰份,甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。补充条款第35页共35页乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口,有此现象,甲方有权终止合同。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_______________年______月______日______年______月______日',)


广告位推荐

相关合同模板更多>