施工劳务合同合集15篇

('施工劳务合同合集15篇施工劳务合同1发包人：分包人：兹有发包人将江苏__有限公司的办公楼工程的施工发包给分包人施工，为切实加强管理，保证工程质量，确保安全生产、文明施工，树立良好的社会信誉，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现有发包人与分包责任人就以下事项，签订本合同书。一、分包工程概况分包工程名称：办公楼工程分包工程地点：分包工程承包范围：土建、安装二、施工工期本分包工程定于07月15日开工，02月15日竣工，总工期为210日历天。三、分包目标1、质量管理目标：无质量事故，工程质量综合考评为保办公楼工程评定为市优质主体结构。2、文明施工和安全生产管理目标：无伤亡事故，每次考评得分达到明工地奖。3、市场行为和施工组织管理目标：每次考评得分达到分。四、工程奖罚1、质量考核：根据责任目标每提高或降低1分，分别给予工程总价2、安全生产考核：每提高或降低1分，每次分别给予工程总价的奖罚。3、达到质量目标(市优质主体结构)及同时获得"市文明工地"称号的奖2%。4、凡被通报表扬或批评的，每次分别奖、罚五、工程款结算和支付1、分包价款结算：工程竣工验收后经业主委托的有关部门审计后按审定价收取6%的总包管理费，所得税(按审定总价的1%)及其他税金、有关规费另由分包人按实承担。2、工程款支付：根据总包合同工程款的回收按比例付款。3、分包人提供材料和分包工程发票。六、其他1、分包人应承担自方所涉及的所有债权债务和盈亏，并承担一切经济法律责任。2、准时参加承包人及业主、监理等有关部门组织召开的施工例会。3、在工程质量和安全生产上造成的一切损失均由分包人承担。4、分项工程的分包及特殊材料的采购须经承包人认可。5、分包人应按时足额发放工人工资，对因工资纠纷出现的聚众闹事或多人上访的，每次处罚5万元。6、分包人应自行负责工程的有关签证、资料整理、竣工结算及工程款的回收。7、承包人和分包人共同协调做好与上级主管部门、监理单位、业主及其他分包人的关系。8、分包负责人应遵纪守法，不得向业主工作人员及相关人员行贿;不得高估冒算工程量，一经发现按实退还业主，并由分包人承担责任。七、本合同书一式三份，承包人二份，分包人一份，具同等法律效率，签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同2发包方：____________承包方：____________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：____________2、工程项目及范围：____________3、工程____________二、承包工程范围、形式及合同价款承包工程范围：____________承包形式：包工不包料分项工程单价：____________合同价款约：____________三、分包管理1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。2、发包方按公司______族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。四、双方职责发包方：1、负责工程的总体安排和全面管理工作。2、负责预算及现场签证的处理。3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。4、负责工程的技术问题和技术变更。5、负责提供吊车，保证施工需要。6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施(安全帽费用由承包方自负)。7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用，现场另立协议。8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。10、按协议支付承包方的工程款。11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。承包方：1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发所方保卫部门)，随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。7、小型手持工具，承包方自备(技工常用的专业工具)。8、执行材料限额领料，超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。五、工期1、该工程从_____年__月__日至_____年__月__日止。2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5%进行处罚。3、工期顺延①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。②、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。③、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。六、质量1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。七、结算方式及付款方式1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，____日内支付给承包方人工费的____%(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)。分项工程达到主体完工后，再拨付____%。发包方按结算额的____%预留保修金，工程竣工____年，根据工程保修情况另议支付。八、其它事项1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。九、未尽事宜双方另行协议发包方(签章)承包方(签章)____年__月__日____年__月__日施工劳务合同3甲方：乙方：甲方应工程施工需要，现将土建工程分包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法，劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经甲乙双方友好协商达成共识，特制订立如下协议，以便共同遵守执行。一、工程名称：_____________________二、工程_____________三、工程内容：完成设计施工图及设计变更的全部工作内容，包括：1.本工程全部瓦工分项工程，从放线挖土，回土后压实到甲方和业主签定大合同中所有的瓦工工程量(基础填层砼和二次结构砼全部用自拌砼)，如果图纸变更工作量正负不超过总价5%不作调价，变更超过总价5%按现行定额工资结算所增减的工程量。2.所有工人宿舍，临设，道路、硬化散水坡(自拌砼)，围墙，场地硬化(自拌砼)等瓦工工作量均包括在施工费中，不计任何点工。3.到场的材料必须堆放整齐，机械用具必须保持清洁干净。4.施工工程中必须节约额材料，做到落手清，每天完工后必须做到现场整洁，机械干净。保证现场达到文明标化工地的标准，如果现场任何达不到标化标准，由甲方派人清理，其清理所发生的费用均从乙方工程款中扣除。5.施工期间分派2名技工配合施工放线。6.甲方指令的其他工作。四、承包形式：按图纸建筑面积每平方米计算。一次性包干价为人民币(元)包干费均包含以下内容：1.施工中的全部施工用具，人工费(施工中不存在任何点工)等。2.所有的瓦工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具，包括拖车，震动棒，电夯，泥桶，直尺，二级总配电箱以下的所有电箱电线(必须符合标化工地标准)及足够的施工照明器材和小型用具。3.班组内部的工程质量，施工，技术和安全管理费。4.施工期间职工的劳保福利费用和乙方人员的自行投保费用。5.施工期间的安全文明施工和加班赶进度的补贴所发生的额外费用，其中安全费和文明费5%。6.职工生活费，借居费及往返的车旅费。7.必须做好本职的人身意外保险费(每人60元-150元)。五、甲方责任和义务：1.提供建筑设计施工图，对工程质量，施工，技术，进度和安全的全过程控制管理，组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。2.提供垂直运输机械塔吊，二级电箱供到底层房角(其它所有用具均由乙方自理)。3.提交乙方施工场所。4.提供乙方食宿场所。六、乙方责任和义务：1服从业主，监理，甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。2认真执行施工规范和业主，建立指令及本公司的所有规章制度。3根据设计要求进行精心施工，确保瓦工分项验收100%合格。4负责主材用料计划必须提前二天以书面形式上报进料计划，确保施工顺利。5服从业主，监理，甲方的工期要求。6做好与钢筋工，木工班组的沟通和配合，砼浇筑时必须浇实，浇平，压光。7负责自身班组所有职工的劳动分配。8负责自身班组的生活费，预付款，食堂炊事费用，统一食堂。七、施工质量要求：按设计要求和甲方技术交底要求施工，执行《现行建筑施工规范》和《建筑施工质量验收规范》保证主体结构达到优质结构，确保竣工验收一次性合格。每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工。施工过程中如发生不符合规范要求的或不合格的，必须立即返工重做，所发生的返工费用均由造成人承担。八、工期要求：本协议生效后，立即根据甲方要求，组织人员进场，布置施工场地。全部瓦工工程必须达到总工程进度计划要求并与木工钢筋工紧密衔接不得脱节。如达不到工期控制要求，除按建设单位和监理单位处罚外，甲方另按1000元/日历天罚款。九、工程付款：一层结构完成预付生活费10000元，春节前预付已做工程量人工费的70%，总结算款在土建工程竣工验收合格后二个月内全部付清。十、安全和文明施工：所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;进入施工现场正确佩戴安全帽，2米以上高空作业必须按规范要求系好安全带，施工期间班组内发生的一切安全费用均由乙方支出，甲方不承担任何费用。施工区域，严禁吵架闹事现象发生，发生一次打架斗殴处罚每人次200元。住宿区禁止明火和自搞小食堂;宿舍不乱丢烟头，每天要有专人清扫，注意整洁、卫生。十一、其他：1、施工人员进出场费用均由乙方自负，甲方不支付任何费用;所有施工人员进出工地必须经甲方登记。2、如因乙方班组(或职工)不服从业主、甲方人员现场管理或工程质量达不到设计要求或施工进度满足不了合同和业主要求，甲方有权随时终止本合同，清退乙方出场，已施工的工作内容均按70%结算。3、如乙方未按要求达到安全和文明施工要求，甲方有权扣除安全和文明费5%。4、爱护公物，未经同意，非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场，已经发现以原值的10倍罚款。5、甲方现场代表为：同志，乙方现场代表：6、签订合同前，乙方必须向甲方交付履约保证金(履约保证金包括：质保金、进度保证金、本合同必须共同严肃履行，未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，有效期至工程结清为止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同4发包方：____________（以下简称甲方）承包方：____________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________公司________工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。二、本合同期限：从_________起至_________止。三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付，装修完工前付_________。五、乙方的职责乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同5根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止。其中试用期至年月日止。2、以完成一定工作为期限的合同。本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。3、无固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至年月日止。二、工作内容和工作时间第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为。第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167．4小时)。3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150％的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200％的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300％的工资报酬。三、劳动保护和劳动条件第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46—)。第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元，试用期满后月(日)工资为元。2、按工程量计付工资（1）按工程量单价计取工资；（2）按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70％。甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定：第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。五、劳动纪律和劳动合同的解除第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同；(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；(四)被依法追究刑事责任的。第十二条乙方解除本合同，应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。六、当事人约定的其他内容第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。第十四条甲乙双方约定的其他内容：七、劳动争议处理及其他第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）乙方（签字或盖章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）签订日期：年月日施工劳务合同6发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。三、合同T期处罚条款：1、年月年月日完工。2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。四、安伞生产，文明施工。（一）安全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。五、付款方式1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。3、面积计算方式：（1）基础筏板按其建筑面积的计算。（2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。（3）有柱子的阳台按全面积计算。（4）结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。（5）不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。（6）每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式：生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的%，二次结构砌砖至元，粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：（1）营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书。（2）进场人员花名册：3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。九、违约责任：甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决；2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。甲方（盖章）：__________________乙方：_________________________代表人（签字）：________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日施工劳务合同7合同编号：__________甲方：____________________乙方：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。第一条合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：1．本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；2．本项目工程质量检查、验收标准；3．本项目施工安全标准；4．本项目施工组织设计；5．本项目施工进度计划（含节点计划）；7．业主、监理和甲方的文件；8．甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。第二条承包单价详见（附件），不调价。第三条有关约定1．乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。2．计量支付2．1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。2．2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=____‰×标的额×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。2．3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。3．工程材料供应3．1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。3．2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。4．测量、试验、检验等技术工作4．1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。4．2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。5．乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。6．隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。7．甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。8．依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）。9．甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。10．乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。11．乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。12．甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。13．本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的____%）。14．乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。15．乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。第四条争议解决若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：1．和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；2．调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；3．仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。第五条附则1．本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2．本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。3．本合同正本2份，双方各1份；副本2份，甲方2份。甲方：______________乙方：______________代表人：____________代表人：____________电话：______________手机：______________合同订立时间：________年________月______日附件1：工程量清单（略）施工劳务合同8乙方（职工姓名）：性别：文化程度：毕业院校：身份证号码：籍贯：_________省_________市_________（县）村家庭住址：甲方因用人需要，聘用乙方为本单位职工。甲乙双方根据国家有关劳动法律、法规规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订本合同。一、本合同期限为_________，即自_________年_____月_____日至_________年______月______日，其中：试用期限为______月。试用期内如发现乙方不符合录用条件的，甲方可以解除劳动合同。二、工作内容：乙方接受甲方安排的合理的工作任务。1、在项目经理直接领导下，进入施工现场，协助搞好施工监理，与施工队一起复核工程量，提高工程量正确性。2、负责安全质量检查，督促施工过程严格按照相关制度安全文明施工，严格把握施工质量，减少返工。3、负责完成每天填写施工日志，对工程施工中设计更改、材料替换等其他重要的决策作好记录。4、及时提供施工现场所需材料规格、型号和所需日期，做好现场材料的验收签证和管理。5、工作到施工现场，及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，对自己不能解决的问题及时向项目经理汇报。6、工程竣工提供详细的工作量及主材、设备等基础资料。协助搞好工程预结算，提供必要的现场资料。7、协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档。8、负责落实环境管理的相关工作制度及作业手册，并不断优化作业流程。9、负责拟定环境工作应急预案，处理相关突发事件。10、负责对环境外包单位进行工作督导，以保证小区环境质量。11、能够接受上级领导安排的其他任务，并在需要时出差工作。三、甲方根据国家和本省劳动工资有关规定和本单位工资、奖金、津贴制度，确定乙方劳动报酬形式，按时向乙方支付劳动报酬。经协商甲方拟支付乙方：________元/每月，五险于乙方工作三个月之后，甲方为其办理手续，并根据乙方完成工作任务情况，以及本单位经济效益状况和物价变化情况适时调整乙方劳动报酬，改善乙方的生活福利待遇。四、违约责任：任何一方违反本劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据产生后果和责任大小，予以经济赔偿。甲方擅自解除本合同的应赔偿乙方人民币_________元。五、双方认为需要订明的其他事项1．_________________________________________________2．_________________________________________________3．_________________________________________________4．_________________________________________________5．_________________________________________________六、甲乙双方基本权利和义务（一）甲方拥有以下基本权利：1．根据本单位工作需要安排和适当调整乙方工作任务；2．依据法律、法规、政策制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范，并监督其实施；3．对违反本单位规章的乙方依法给予处罚；4．法律、法规和本合同规定的其他权利。（二）乙方拥有以下基本权利：1．依法享有政治权利，学习政治文化和业务技术，参加甲方组织的专业技术培训的权利；2．在国家规定的安全和卫生标准条件下从事劳动，用人单位劳动条件恶劣，严重违反国家规定的劳动安全卫生标准的，乙方可以拒绝履行本合同；3．按照个人的能力以及劳动的数量、质量领取劳动报酬；4．法律、法规和本合同规定的其他权利。（三）甲方应承担以下义务：1．遵守国家法律法规，并对乙方进行遵纪守法、职业道德、安全生产等教育和技术业务培训；2．根据法律、法规以及集体劳动合同规定，为乙方提供符合法定安全卫生标准的工作；3．按时足额支付乙方劳动报酬和保障乙方享有规定的社会保险福利待遇；4．对乙方以礼相待，不得采取有损其人格尊严的行为；5．应将本单位所制定的各种劳动行为规范，于乙方上岗前以书面形式发给本人；6．支持本单位员工组织的正常活动；7．在劳动合同终止、解除时，应提供给乙方一份证明书。（四）乙方应承担以下义务：1．按照本合同规定，自觉地进行工作，努力完成工作任务；2．遵守单位的规章制度，遵守劳动纪律和保守本单位工作或业务秘密；3．严格按照章程和安全规程进行工作；4．爱护设备和工具，并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。七、甲方在合同期间应按国家和省有关规定为乙方办理社会保险，甲乙双方应按国家规定缴纳社会保险费（包括养老、工伤、医疗、疾病、生育、失业等）。八、乙方享有国家规定的公休假、婚丧假、探亲假和女工孕期、产假、哺乳期等，以及疾病、伤亡等有关保险福利待遇。九、甲乙双方解除劳动合同，必须按国家有关劳动法律、法规执行。需要解除劳动合同的应提前三十日以书面形式通知对方（国家法律另有规定的除外）；国家劳动法律、法规规定不能解除合同的，双方不得解除劳动合同。甲方因转产、调整生产任务或者由于甲乙双方情况的变化，经双方协商同意，可以变更合同的相关内容。乙方被劳教或判刑的，本合同自行解除。十、在履行本合同中若发生劳动争议，应通过本单位劳动争议调解委员会协商调解，当事人也可以直接向当地劳动争议仲裁委员会申诉。不愿调解或调解不成的，应当从争议发生之日起六十日内，向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，当事人自收到裁决书之日起十五日内，可向当地人民法院提起诉讼。施工劳务合同9发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：新上城原上城影院。3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。二、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：月日合同期总日历天数：三、质量标准：合格四、工程款(进度款)支付及结算办法：甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。六、违约发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。七、补充条款：在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。九、未尽事宜，甲乙双方另签补充协议。十、本协议一式贰份，双方各执壹份，甲乙双方签字生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同10甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规。遵循平等自愿、公平诚实、信任的原则，双方就劳务分包事项，协商达成协议如下，甲乙方必须共同遵守执行。工程名称：工程概况：一、安全文明施工：1、进入施工现场，必须配戴安全帽及帽带、穿胶底鞋、不准打赤膊、穿拖鞋、皮鞋上班，如有违反甲方有权罚款20元/次。因违反工地安全制度而发生的安全事故由乙方负全部责任。2、严禁酒后进入施工现场，严禁带有高血压、心脏病、恐高症、传染病、精神病等危害性严重的人员和未成年童工进入施工现场作业，如有违反者，造成后果由乙方全部负责。3、乙方人员如有发现存在安全隐患、质量隐患、都应立即通知甲方或项目部管理人员安排整改。4、如有乙方人员自行违章造成的安全事故，乙方自己承担全部责任。5、乙方人员不得在施工现场追打或与其他班组发生纠纷，如有先动手者处500元罚款给对方赔偿，如有严重暴力者，构成刑事责任的交公安机关处理。所有费用由乙方承担，不准赌博、吸毒等违法行为，乙方在工作时间外和工地外，所发生的任何安全事故，均由乙方自己承担甲方概不负责。6、乙方人员不得与项目经理、施工员、管理人员及食堂、小卖部员工进行辱骂、斗殴等不当行为，违者处以200元至500元罚款或清退处理。7、如发现工地有偷盗行为的，罚款1000元一次。8、各施工班组长通讯工具全天都要处于开启状态，如工作上有要紧事而各种方法都无法联系上长达48小时，视乙方放弃本工程。甲方不作任何解释，施工的\'确有特殊情况要离开本工地，必须向甲方管理人员请假后方可。9、因本项目工期紧，乙方不得有任何理由拒绝甲方合理安排的加班加点的施工工作方案，否则甲方管理员按实际价格的2倍安排另外班组的处理方案。10、乙方必须遵守国法法律和地方法规。11、乙方在施工途中由于违反本合同或所属工程质量和进度跟不上等原因而引起中途退场的个人或群体，甲方只付所做工程量的80%，其余20%作为后段班组的进场补助。乙方不得以任何理由向甲方索要。12、乙方在本施工范围及施工时间内的每位员工所遇到的经济困难、工作困难、以及衣、食、住、行的建议和异议都可随时随地反应给甲方，甲方都会尽心尽快地解决和接受妥善安排所有问题。13、乙方每位师傅，必须具有有效身份证，进场3天内身份证复印件交给甲方。14、外架上的卸料平台，乙方使用前必须报告甲方或项目部询问是否可以使用，平台上堆放的材料重量必须控制在允许范围内，乙方不可以私自搭设卸料平台和改动。由外架子搭设的平台，否则一切后果自负。15、乙方小组长必须具有一定的技术、管理、信誉、经济（能垫资3000元至5000元）方面的实力。16、由于塔吊指挥或搭吊司机放置错误，乙方不得打架、吵闹、关电源和抓塔吊、吊钩等过激和不当行为，如有违反罚款200元一次或交项目部处理。严重者交公安机关处理。17、安全事故单次医疗费用500元以下的由乙方承担，单次医疗费用500元以上的根据实际，划分责任协商而定。二、施工任务范围：1、所属工程从承台垫层起至屋顶构架等一切现浇构件的架子和模板的制作安装、拆除、清理、模板刷油所有付在模板上的木方需撤除，并退出钉子按甲方指定地点分类堆码，以及螺杆上的蝴蝶扣和螺帽的拆出。2、乙方自备钉子、铁丝、工地常用的机具、手工工具、电动工具、扫把、灰线及劳保用品等物。3、所有机用料的卸车工作。三、工程质量要求：1、梁柱搭接必须平、正、光、直。2、乙方必须按甲方提供的设计图纸以及技术设计变更要求，建设单位和甲方现场管理人员的要求进行施工。3、不得未经甲方许可，擅自更改设计要求。4、现浇构件模板几何尺寸必须正确，不得出现增模、漏桨、垮模及支撑不牢等工程质量的现象发生，如有违者返工部份的材料工资及其它工程人工工资由乙方负责。如有凿陶漏部分需要处理由乙方负责。5、现浇梁板、柱及楼梯底板必须平整，误差严格控制在2mm以内。6、所有室内天棚必须保证不抹灰，只刮888的质量要求。7、有砼浇捣时，必须有本组木工随时随地护模。如有发现无人护模的罚款每次250元。8、乙方制作中的浪费材料现象，处以伍倍以上罚款。9、所有外角住中线垂直度必须控制在之内，乙方组长必须配合甲方技术检验人员的检查，否则罚50元/次。10、乙方所有领取的工具及辅材必须按损耗5%的数量归完，否则按市场价格赔偿，结帐时在乙方工程款里扣除。11、装完模必须清理平板上面模板、木方、钢管、扣件，特别是锯木灰的清扫，冲洗和架子下面多余的材料成堆，拆完模必须把平板模上钉子退出，材料尽快清理，以便下一道工序施工，否则甲方派人清理，工资由乙方承担。12、木工内支模架不得与外架相连，内支模架框梁主柱需连扫地杆。13、所有内升模需制成定型模板、升板平板模需编号定位安放。14、所有柱子模板上档必须封口。15、所有木工用料不能放置于外架上。16、柱子的垂直度，平整度每层不得超过5mm，在一条线柱子必须拉通线核正调直，否则一根柱子罚款50元。17、柱子下端第一度圈离地不能起过25cm,下面4度圈的对应位置距离不能超过50cm,柱模上端必须用木方封挡。18、每个内升模的阴角必须垂直钉木方（木方钉在矮升模挡子）。四、承包单价及付款方式：1、单价按设计院提供的图纸模板与混凝土接触面积，地下室每平方米元，地下室主楼至屋顶每平方米元包干结算，结算包干后甲方不再签任何计时工。若有特殊情况，有计时工的，按元/工日计算。2、第一次付款按施工进度，从乙方进场开工之日起要出本工程正负零结构完成，付本工程量的%（包借支的现金和餐票）其途中只有零用钱支付给乙方，以后付款方式每完成主体结构五层，付一次工程进度款%，主体竣工验收合格付至合同总价的%，其余额扣除锤凿（锤凿工资按实结算）一个月内一次付清。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力，自双方签字后生效。甲方签字：乙方签字：身份证号码：身份证号码：电话：电话：年月日年月日施工劳务合同11甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程质量，工程进度及安全，经双方协商一致，签订本合同，以此共同遵守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：承包方式、价格及范围1、承包方式：包工不包料，不包辅材，包质量、安全、进度。2、承包单价：110隐框玻璃幕墙/㎡，面积约㎡;点式玻璃采光顶元/㎡，面积约㎡。3、范围：贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容第三条：工程结算方式1、110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工，结清尾款;结算总价根据实际完成工程量据实结算。2、如甲方工程款不按时支付，乙方有权停工。3、如甲方工程款不按时支付，因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方承担。第四条：工期1、在施工条件具备的情况下，工人进场施工开始计算工期，年月日开工，至年月日竣工，历时天。2、在施工中如遇特殊情况，经现场监理工程签证后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。第五条：工程质量1、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。乙方必须严格按照施工图纸和要求，精心组织施工，保证工程质量，并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。2、乙方在施工中保质、保量进行施工，经甲方验收后如质量达不到标准，甲方有权限期整改。3、乙方在施工中因质量不符合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担。另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。4、乙方参与现场施工的人员以书面形式将其姓名、身份、技术人员证件，所分担的工作通知甲方，持证上岗。5、乙方应服从项目管理人员、监理公司的管理。第六条：现场管理及安全生产1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度，严格按照安全要求进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力，造成事故达到责任和因此而发生的费用由乙方自行承担。2、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上诉规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自负，乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理，安全生产的教育。3、乙方进场后，甲方需为乙方提供住宿。乙方的日常生活，炊具自行解决，生活费由乙方承担，须保证现场清洁卫生。4、乙方必须在甲方的监督下，及时足额支付施工人员工资，由乙方未支付和未付足施工人员工资所引起的纠纷由乙方负责。5、在施工过程中，如不按安全管理违反操作规程造成的人生安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造成的经济损失和有关部门的罚款，因乙方原因发生火灾等事故，由乙方负责，并赔偿甲方损失。6、甲方须为所有进场施工人员购买意外伤害保险。7、乙方必须遵守甲方项目部的规定，甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。第七条：材料及设施供应1、本工程所需的材料，由甲方供应，乙方应在3天内书面提出用料单，交付甲方项目部。如不按期提供所用材料或因甲方原因现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时)，则甲方承担乙方的停工损失，按现场施工人员50元/人进行补偿。2、乙方设专人收领甲方到场的各种材料，妥善保管，合理利用，必须接受甲方现场监管，不得浪费。乙方进场的物资未经甲方允许，不得运出场外。3、乙方组织工人文明施工，重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。合理使用甲方提供或租赁的机具，如果人为损坏、丢失则照价赔偿。第八条：双方责任及义务1、甲方权利及义务(1)甲方有权对乙方违反合同条款内容实施处罚、经济赔偿及辞退的权利。根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。(2)甲方提供乙方具备本合同作业的施工现场。免费提供施工住房、用水、用电，使用机具及材料;及时提供所需建筑材料并及时到位;(3)甲方提供给乙方技术服务，给乙方创造施工条件，现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证;(4)甲方负责各部门联系，协调各班组间配合，使工程达到安全高效。(5)按照本合同向乙方支付工程款。2、乙方权利及义务(1)乙方有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保按时保质保量完成甲方交给的任务。(2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电;(3)严格按照施工图及说明施工，确保工程质量，按合同规定的质量标准工期要求如期完工和交付。(4)乙方不得在甲方未违约的情况下擅自离场，否则，甲方有权扣发乙方工资，并可向乙方追加因此而造成的损失。第九条：违约责任1、由于乙方原因，不能按合同约定的期限交工的，每逾交付一天，则向甲方偿付违约金元(按天计算)。2、由于甲方原因，不能按合同约定的期限支付工程款的，每逾支付一天，则向乙方偿付违约金元(按天计算)。3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。第十条：争议的解决方式合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。其他合同为说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，双方以盖章签字后生效。未尽事宜，双方另行协商。第十二条：本合同工完帐清时，自动失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同12甲方：乙方：据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方楼施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.结构类型：4.建筑规模：共约㎡(以施工图纸为准)5.开工日期：以甲方通知为准二、劳务作业分包项目内容及价款1一级配电箱;土方工程及机械○2钢筋、混凝土、止水钢板、1、甲方提供的设备及材料：水泥、砂石、砖、加气块。临时设施，屋面瓦。2、其余一切施工设备工具、材料、安全防护设施、通讯工具，由乙方承担。3、分包劳务费用综合单价(达到扫地出门，不包含地暧地面处理、桩基础工程、土石方工程、防水工程、门窗工程、栏杆扶手、公共部位及外墙镶贴面层、外墙保温及涂料以外的施工分项，做到内、外墙抹完为止，人工配合槽)，元/㎡。4、甲方所用另行用工元/工作日。5、承包单价元/㎡(主体：元/㎡，管理费元㎡，文明施工费元㎡)。三、合同价款的支付1、进度款支付：按主体结构6层完成，付款%;结构封顶完成，付款主体结构%。高层主体结构6层完成，付款70%;每八层付完成工程量的70%;结构封顶完成，付款%，工程交付验收合格后付至后一次性付清。2、每次支付劳务费时，乙方凭收款收据领取，乙方每月必须提供真实有效的工人工资表，项目部监督发放(工资表及考勤表必须实现实名制签字方可有效)。3、具体工资发放办法另行约定。四、进度、工期要求1、本合同工程计划：根据甲方签订的总承包合同日开工，乙方必须按甲方要求的工程进度计划(合同签订时同时签订)完成每个分部工程，每分部每拖延一天由乙方承担元的违约金，同时承担由延期给甲方造成的其他经济损失(非乙方原因除外)。如甲方原因造成乙方停工应补人工费(如有3人以上作业除外)2、如果乙方未完成进度计划，且甲方认为乙方明显完不成进度计划及要求工期，甲方有权组织其他施工队伍进场抢工，所发生的费用(实际发生的费用+10%管理费)从乙方当月进度工程款中扣除，若因乙方管理混乱、进度严重滞后等乙方原因造成工程进展困难或无法进行，甲方有权更换其他施工队伍，所产生的一切费用及由此造成的一切损失由乙方承担。3、对于不可抗力(工程变更等原因造成工期延误所执行甲方与建设单位签订合同中的相关约定)，经业主、监理及甲方项目经理确认，工期相应顺延，业主对甲方顺延的工期对乙方有效。五、质量标准、检验与验收1、本工程质量标准为合格标准，按照设计图纸、变更签证及国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-)及相关的施工质量验收规范、甲方与业主签订的施工2、每个单项工程施工前必须先做样板(样板间、样板墙)，经甲方验收合格后方可正式按样板间(墙)标准进行大面积施工。3、分包工程项目验收批具备验收条件后，由乙方书面提出验收要求，双方确定验收时间进行验收。4、工程验收时，对甲方和监理提出的合理修改意见，乙方应按要求整改，并承担由此所产生的人工费用。六、安全施工与体系管理(一)双方签订《安全生产责任书》，签订时间：与合同同时签订。1、甲方对施工现场安全实行监督管理。2、甲方负责进场从业人员进行安全生产教育和培训，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全级才能，并按操作规程施工作业。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全从业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。3、乙方对分包工程范围内的施工现场安全生产工作负责。对于乙方施工过程中发生的安全事故，如出现甲方垫付或承担责任的，甲方有权向乙方追偿，款项可从工程款中扣回。(二)乙方必须执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治安、消防等规章制度，严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底要求组织施工，服从甲方现场施工管理，创建安全文明工地。(三)安全事故责任，0元以内的安全事故由乙方自行负责，0元元以上按时事故原因协商处理。七、乙方自备工具约定1、铁锨、镐头、锤子、铁钎(钻子)、水管、抹灰用小工具(灰条、靠尺杆、灰板、抹子、筛子、铁钉、钢钉等)，施工用的线绳、铅笔、粉笔及小型电动工具脚手架等。2、防护用品(安全帽、安全带、雨衣、手套、绝缘鞋等)、通讯用具(对讲机等)均由方自行解决。八、甲方的权利和义务1、甲方项目经理所领导的项目部代行合同约定的甲方职责。2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务，向乙方提供必要的安全施工保障措施、施工技术措施、施工方案、符合要求的安全防护措施。做好各项技术交底。3、按本合同约定支付分包合同价款。4、负责与建设单位、监理及相关部门联系，协助协助现场工作。九、乙方的权利和义务1、委托的驻工地履行本合同的项目负责人为：。2、必须向甲方提供以下材料(1)每个现场施工人员的详细情况表及身份证复印件。(2)现场每个单项分包班组签订的劳动协议(包括单价、计量、结算或工资发放等)。乙方必须保证所提供的资料真实有效。3、乙方必须保证足够的、满足甲方工程进度要求的施工人数及自备的配套工具，确保施工进度计划及工期。及时向项目部提供每周材料供应计划，项目负责人必须常驻工地。4严格执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治安消防等规章制度，严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底组织施工，服从甲方现场管理，创建文明工地。5根据劳务分包内容自主组织素质高、具备熟练操作技能的工人进入施工现场并满足工程需求。6、分包的分项工程质量不合格，应立即返工重做，直到合格，并承担由此造成的工期延误责任和经济损失。7、在甲方按合同约定付款的前提下确保劳务工资，100%对作业工人支付，否则由此而引起工资纠纷甲方有权进行处理，所发生的一切费用及损失由乙方承担全部责任。8、合同签订后乙方向甲方缴纳合同信誉金为，乙方不可提出合同外的任何不合理要求，否则，乙方承担5万元的违约金。若情节严重，甲方有权辞退乙方，若甲方付款不及时，发生乙方施工人员因工资等原因聚众或上访时甲方负责所有相关损失，同时对于期间甲方为此支付的各项费用凭票据由乙方承担，从乙方决算之中直接扣除，同时执行合同约定。9、在甲方已按合同付款的情况下，若因乙方在本工程中对外欠付劳务费、材料费、租赁费等导致甲方被起诉或承担支付责任，甲方因此支付的款项和起诉费(仲裁书)、代理费和代案费等费用由乙方负责加倍偿还。10、酝酿合同在履行期间内，乙方应给予核算时间和付款签证时间。如手续具备，若甲方不能发行合同付款是，每逾期一天应赔偿拖欠款项的万分之三给乙方。11、如因甲方供材料、机械、停水停电等影响工期，工期相应顺延，并赔偿给乙方造成的损失。12、乙方在施工中必须注意安全，严格操作规程，严禁野蛮施工和带病上岗作业，杜绝安全事故发生。十、质量保修1、质量保修期为1年，自该工程发包人验收合格之日起计算。2、质量保修金双方约定为工程价款的5%，按照国家相关规定一年返还。十一、其他本合同一式贰份，甲乙双方分别各执一份，本合同自订立之日起(双方盖章后)生效，工程竣工保修期结束自行失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同13甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：一、工程名称：二、工程概况：三、本工程劳务分包范围及单价：四、工期：本工程开工日期：年月日竣工日期：月五、双方责任：1、乙方施工队伍进场，由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。2、乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明施工。3、乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过2%。4、安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。六、结算方式：施工队进场由甲方预付生活费，每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款%，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至%，其余%一个月内付清。七、违约：甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约导致合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。八、本合同共四份，双方各执两份，具有同等法律效力。九、补充条款如下：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同14甲方：乙方：经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF—19999—0201），及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。一、工程名称：1、工程地点：__小区安居工程（两栋小区安居高层）2、工程概况：约平方米（以实际建筑面积为准）。3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。二、承包内容：1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等所有土建泥作项目（含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品）。2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰等。4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间等）施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。三、工程承包标准：该工程中所有承包范围实行包干制：x元/㎡（以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按x元/工日，小工按x元/工日结算）。四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：1、砌体工程：x元/㎡2、内抹灰：x元/㎡3、抹灰：x元/㎡4、地坪：x元/㎡5、公用部分及屋面：x元/㎡6、散水：x元/㎡五、付款方式：甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月30日前计量，在次月15日以内支付工程量的85%，整体工程初验合格支付工程款95%，余款二个月内付清。六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50%，余款在内抹灰完工后全部退还。八、甲方责任：。1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20万x元正，并补乙方违约金6万x元整。2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操作工和指挥工根据设备情况由甲方配备，乙方不承担费用。九、乙方责任：1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严重者退出工地。2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要求和规范施工。3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整改返工，直到满足要求为止，返工所需工料自行负责。4、乙方承担自己现场机具维修。5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，保证现场达标，获市安全文明施工工地。8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故伍仟x元以下由乙方负责，伍仟x元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80%，乙方负责20%。9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药品。11、劳保用品，安全帽、安全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责。12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。十、质量要求及相应处罚：1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100—200元，并负责整改达到质量要求。3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。十二、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日施工劳务合同15发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容，达到主体验收的条件。五、承包方式1、人工费(劳务费)清包。2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。六、合同价款1、最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以元/M2结算。七、施工日期主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款‰。八、付款方式1、根据项目部向建设单位每月报量(完成量)项目部收入人工费的%付给乙方工程款。2、工程主体竣工验收合格后，60日内办理完结算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的%3、其余保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。九、工程质量1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。2、工程质量达到国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求)。十、工程签证1、施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经项目经理签字，分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日元整。2、在施工中，如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实，分公司主管经理批准审核后方可具实调整。十一、隐蔽工程验收分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并提供有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽;未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求乙方剥露重新验收，如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，甲方有权进行重新验收，全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。十二、甲方工作1、开工前向乙方提供施工图纸2套，乙方应妥善使用和保管。2、组织乙方进行图纸会审，负责对乙方工长和技术员进行技术交底。3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全生产、文明施工进行监督。达不到要求时，提出整改要求，直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。4、负责施工现场三通一平，临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设，数量视情况另议。5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生安全事故的责任和经济损失由乙方负责。6、负责甲方提供的施工用设备安拆和调试。十三、乙方工作1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。2、现场管理人员，在施工过程中，甲方认为乙方工作人员不称职时，可要求乙方进行更换。3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将《周进度计划》报送甲方，《周进度计划》包括上周计划完成情况、存在的问题和本周施工计划。4、乙方应承担在本工程移交前的成品及半成品的保护责任。5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认后方可大面积施工，否则由此产生的一切责任由乙方负责。6、乙方在施工过程中必须根据业主在销售过程中的需要，积极配合售楼处样板房及形象展示等工程的施工。7、乙方项目管理人员在工程项目施工期间(包括准备和收尾阶段)，必须专职在岗，不得兼任其他任何职务，如需变更人员安排等，必须提前书面通知甲方并经同意方可执行。8、乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的，必须由缺席者委托代理人参加，乙方应落实周例会所决定的各项事宜。9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。10、乙方施工完毕后，应负责对因乙方原因人为损坏的市政公共设施恢复原状，若乙方无能力或未在规定的时间内恢复，由甲方派人修复，费用由乙方承担。11、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣减，影响工期的责任由乙方承担。12、工程竣工验收后，乙方人员和小型设备在离完毕，做到工完场清，并自行承担有关费用。13、项目部管理人员必须配置手机，并保持24小时开机，保证施工期间(特别是紧急情况下)的通讯畅通，同时安排节假日及夜间施工值班。14、负责劳动力的组织、调配及管理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理，其费用自理。十四、材料、设备供应1、甲方负责供应采购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具，乙方需提天向甲方递交材料供应计划，设备负责供应塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯，甲乙双方必须履行严格的交接签证手续，乙方必须指定人员清点数量、填写材料交接清单，乙方应有指定代表签名，清单一式四份，其中应交甲方三份。2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件，乙方要负责维修和保养，严禁任意打孔和损坏，如发生打孔和损坏现象，乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。3、乙方负责工程施工用小型工具，如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。十五、安全、文明施工1、乙方在施工过程中必须加强管理，按有关规定采取各项安全保证措施，确保施工安全，否则、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中，要达到省级文明工地标准。因乙方原因未达到省级文明工地标准，扣除乙方劳务费总造价的%作为乙方的违约罚款。十六、工程移交乙方应在竣工验收后日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外)，并向甲方递交工程移交书;乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同乙方延误工期，乙方承担延误工期的违约责任。十七、工程保养详见附件《工程质量保修书》十八、如遇不可抗力的战争、自然灾害等造成的损失，由甲乙双方在协商解决十九、其他1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售，如发现有类似现象出现，甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款，情节严重上的送交司法部门处理。2、甲方负责配备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷扬机等专业操作人员并负担费用。3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。二十、合同未尽事宜，由双方按实际情况另行协商解决。甲方：乙方：负责人：负责人：联系电话：联系电话：',)