Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 合同模板 > 工程结算合同(最新),工程结算有争议找哪个部门

工程结算合同(最新),工程结算有争议找哪个部门

收藏

本作品内容为工程结算合同(最新),格式为 doc ,大小 52776 KB ,页数为 16页

工程结算合同(最新)


('工程结算合同范本发包人:广州市重点公共建设项目管理办公室承包人:广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目,及时完成建设项目的结算工作不仅是省市领导的明确要求,也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件,是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作,发包人、承包人双方经协商一致,签订本工作协议书,资双方共同遵照执行。1、工程结算报告的提交及审定1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员,在年月日至月日必须保证在工地现场办公,专门从事竣工档案编制、工程结算工作;否则,应按号合同(以下简称原合同)专用条款第款的约定承担违约责任,直至承包人改正到位为止。1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料,并在年月日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。1.3本工程合同正常结算工作以截止在年月日前上报的工程结算资料为基础进行,承包人应积极配合发包人,协助政府上级主管部门,完成上报结算书的审定工作。1.4发包人在收到承包人年月日提交的手续齐备的工程结算资料后,应组织有关单位在年月日前审核完毕,及时报送上级部门审批。1.5承包人虽未能在年月日前上报,但能在年月日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为年月日。至年月日承包人仍未报送本工程结算资料,视为已全部报出,发包人不再受理任何本工程结算资料。1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组,要求及时报送工程结算资料并予以落实,否则,应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员,发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员,有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付,承包人不得有异议。2、工程结算定审后有关款项的支付本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的,双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理:(1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额),发包人继续支付至结算定审金额的100%。3、工程结算中争议问题的处理对于工程结算中有争议的问题,依据合同的相关约定,本着“依法依规,实事求是和风险共担”的原则,按如下约定处理:(1)承包人在年月日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议,在年月日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定;未能达成一致的部分如能在年月日前取得一致的,将与承包人在年月日至年月日之间上报的工程结算资料为基础并在年月日前取得一致的部分一起,经上级主管部门审定后,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。(2)双方未能在年月日前达成一致的本工程结算争议,按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解;调解不成的,任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。4、本工作协议书作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的,以本工作协议书的约定为准。5、本工作协议书于双方签字盖章后生效,至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。6、本工作协议书一式份,发包人执份、承包人执份,具有同等法律效力。附件:广州亚运建设项目工程结算工作架构。发包人:广州市重点公共建设项目管理办公室承包人:(盖章)(盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:住所:住所:电话:电话:传真:传真:签约日期:签约日期:签订地点:广东省广州市区。委托人(甲方):__________________受托人(乙方):__________________兹由甲方委托乙方办理工程审计业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。一、委托审计项目名称、目的______________________________________________________________。二、委托审计的时间自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。三、委托审计的方式______________________________________________________________。四、双方责任(一)甲方须向乙方提供真实、准确的资料;(二)乙方有责任按照甲方委托的审计内容和要求按时按质完成审计工作并出具审计报告书;(三)乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。五、双方违约责任(一)甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费,乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书;(二)甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议,不得索要已支付给乙方的款项;(三)甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料,由此产生的不良后果由甲方负责,乙方不承担责任,并支付乙方总协议收入25%的违约金;(四)乙方在甲方的积极配合下,不能按期完成审计工作,或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议,应视为违约,违约金为总协议的25%。六、收费标准及结算方式(一)收费标准:_____________________________________________。(二)结算方式:按收费标准,经双方协定,由甲方预付乙方审计费_________元,待审计验证结束后一次结算。七、其他事项(一)甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用;(二)本协议经双方签字,并加盖单位的公章或合同专用章后,即发生法律效力;(三)本协议正本一式三份,具有同等法律效力;(四)如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件,导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议,所遗留问题由双方协商解决。甲方(公章):__________法人代表(签字):______联系人:________________地址:__________________电话:__________________开户银行:______________帐户:___________________________年_____月____日乙方(公章):__________法人代表(签字):______联系人:________________地址:__________________电话:__________________开户银行:______________帐户:___________________________年_____月____日甲方:乙方:甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商一致,现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同,以供双方共同遵守。一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程,进行工程结算编制(审核)。二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后5个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程,双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件,并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件,同时将甲方提交的.资料退回给甲方。四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核),并保证成果文件的真实性、合法性,并对成果文件予以严格保密,未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。五、服务费计算及支付单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5‰)计取;单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5‰)计取;效益审核费按核减金额的5%计取;单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用;在乙方提交成果文件正稿后5个工作日,甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称:;开户银行:;银行账号:)。六、违约责任1、甲方未能按期支付审核费用的,每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的,每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金,逾期超过5天的,甲方有权解除本合同。七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议,首先由双方友好协商解决,协商不成则通过诉讼解决,诉讼由乙方所在地法院管辖。八、本合同一式肆份,甲、乙方各执贰份,自双方盖公章及法定代表人签字后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就项目结算(预算)的审核(编制)经协商一致,签订本协议书。委托项目:委托单位:(以下简称甲方)受托单位:(以下简称乙方)受托业务范围、内容:所有项目内的结算审核第一条受托人依委托人的委托,对项目的结算(预算)进行审核(编制)。第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求:公平、公正。第三条委托期限自20xx年7月17日至20xx年月日止。第四条委托人的责任和义务:1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料,并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责;2、提供必要的工作条件,需要外出调查、取证的,费用由委托方负责;3、因委托方原因影响审计审核(预算)工作时间的,受托方不承担责任;4、按合同约定,及时向受托方结清服务费。第五条受托人的责任和义务:1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务;2、依照法律、法规,对委托项目实施必要的工作程序和工作方法;3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则,保护委托方的商业机密和经济信息;4、非委托方提供的与项目有关的资料,必须由委托方对其真实性、合法性进行认证;6、按照约定时间完成业务,出具相关报告书。第六条服务费用及支付方式:1、双方约定,按委托项目审核后的工程造价的‰计收基本审核费,按该项目工程预、结算审核核减(核增)总额的%计收效益审核费(编制标底、预算时,按该项目工程总造价的无‰计收标底、预算编制费);2、双方签定本业务协议书时,委托方须预交无元审核费(标底、预算编制费),在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%(含预交审核费),其余部分待出具报告书时一次结清;编制标底、预算时,在受托方交付标底、预算书时委托方一次付清受托方标底、预算编制费。3、支付方式:双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。第七条违约责任:1、违反本合同约定,违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定,承担违约责任;第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商,解决方式可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第九条其它约定事项:1、因不可抗力或出现不可预见的事项,致使委托项目不能按照约定时间如期完成的,或者需要提前出具报告书的,双方在客观、现实的基础上协商解决;2、本约定书未尽事宜,依照《中华人民共和国合同法》办理;3、工作条件和协作事项。第十条本业务协议书自双方签字盖章后生效,受托方出具报告书,委托方结清服务费后终止。本业务协议书一式五份,委托单位执三份、受托单位执二份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日合同编号:签订时间:签订地点:委托人:(以下简称甲方)受托人:(以下简称乙方)甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:一、工程造价结算审计业务范围甲方委托的工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。二、乙方结算审计人员的资格条件1、具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。2、乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。乙方项目经理:乙方主要审计人员:3、乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利:1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。24、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。(二)甲方的义务:1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并对其真实性、完整性负责;2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并对其真实性、完整性负责;3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利:1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。3、有权按合同规定收取审计费用。4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。(二)乙方的义务:1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计3工作。3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。报告可以都送给审计部结算资料事务所来取5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。五、结算审计费用结算审计费用=甲方送审额׉+乙方审减额×%,若乙方审减额低于:甲方送审额׉,则按照审减额支付审计费用。甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。六、付款方式七、其他约定事项1、本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。2、若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。3、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。4、其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。八、本合同经双方签字盖章后生效。委托人:受托人:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户行:开户行:账号:账号:税号:税号:合同编号:签订时间:签订地点:委托人:(以下简称甲方)受托人:(以下简称乙方)甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:一、工程造价结算审计业务范围甲方委托的_________工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。二、乙方结算审计人员的资格条件(一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。(二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。乙方项目经理:乙方主要审计人员:(三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利:1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。(二)甲方的义务:1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并对其真实性、完整性负责;2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并对其真实性、完整性负责;3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利:1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。3、有权按合同规定收取审计费用。4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。(二)乙方的义务:1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。五、结算审计费用结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%,若乙方审减额低于:甲方送审额_________×_________‰,则按照审减额支付审计费用。甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。六、付款方式_____________________________________________。七、其他约定事项(一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。(二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。(三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。(四)其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。八、本合同经双方签字盖章后生效委托人:法定代表人:委托代理人:开户行:账号:税号:受托人:法定代表人:委托代理人:开户行:账号:税号:甲方:乙方:经甲、乙双方协商,就马场河铁矿山采矿工程结算事宜,双方本着互惠互利,共同发展的目标,达成如下协议,双方共同遵守执行。一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所;二、乙方按照国家有关安全规定,并做好各项生产中的责、权、利关系,安全有效的搞好生产秩序。三、工程结算价格明细1、巷道挖掘:1200元/米(大写:壹仟贰佰元整),(运输到指定位置)。2、矿石开采(巷道)50元/吨(大写:伍拾元整)四、工程费每月核算一次,押回工程费一个月,依次乙方每月结算,年底甲方一并结清。五、本协议未尽事宜,经双方同意可另作补充协议,具有同等法律效力。六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日甲方:乙方:(身份证号码:)现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议,以望共同遵守:一、经双方结算总工程款为元,已付款元,余款元尚未支付。二、甲方于年月日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利,甲乙双方再无纠纷。三、如甲方未按本协议约定按期全额付款,乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。五、本协议一式两份,双方各执一份,两份均是协议正本,具有同等的法律效力。六、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的,相关文书及文件退回之日即视为送达之日。甲方邮件接收地址:收件人:电话:乙方邮件接收地址:收件人:电话:甲方:乙方:负责人:负责人:日期:日期:【工程结算合同范本】',)


广告位推荐

相关合同模板更多>