屋面防水施工合同15篇,屋面防水合同简单范本

('屋面防水施工合同15篇甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点：高嘴头小学2)、工程名称：屋面防水工程3)、工程内容：在原有基础上新做一层SBS4mm厚改性沥青防水卷材施工。包含:细部处理、底部基层冷底油的涂刷施工、原豆石保护层的铲除、基底的维修、材料运输及周转、及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工包料三、主材选用及工程价款等：1、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)2、全部包工包料：包干价为43元/㎡。四、工期：10天。五、工程质量：1.乙方施工质量必须符合现行建筑工程验收标准要求、达到屋面工程技术规程规定要求。2.施工材料：防水材料为聚酯胎-10度4mmSBS改性沥青卷材，材料进场应有合格证及检验报告等相关资料。六、合同价款与支付方式1、本工程无预付款。2、乙方承包工程量为329㎡，工程承包总价为14147元，最终结算以乙方实际工作量为结算依据。3、乙方完成所有承包内容，工程质量达到合格标准，经甲方及建设单位及相关部门验收合格，建设单位给甲方结算工程款后付乙方120xx元，其余款项保修期满后一次付清。七、施工安全乙方在施工作业前应认真检查和熟悉作业环境，做好安全防护措施，屋面上人孔及屋面临边部位作业应有专人监护及相应的措施。作业工人身体状况应适应该项工作要求，严格遵守安全操作规程要求，不违章作业，不违法劳动纪律要求，严禁冒险蛮干的行为，如若发生不安全事故由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。八、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。九、工程质量保修本防水工程的保修期为一年。乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：乙方：年月日屋面防水施工合同2发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：__________________竣工日期：__________________四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。六、付款方式竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。七、工程保修承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.防水工程为年;3.装修工程为年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5.供热与供冷系统为6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。八、合同生效合同订立时间：__________________年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日屋面防水施工合同3甲方：乙方：甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。一、协议内容屋顶防漏工程。二、施工费用屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。三、施工期约20xx年11月日到20xx年11月日，总工期天。四、施工结算工程总费用为元。五、工程质量质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。六、施工安全1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。3、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。七、施工保修1、本防水工程保修期两年。2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。八、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日屋面防水施工合同4（简称甲方）（简称乙方）本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：一、工程概况：1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处2、工程名称：屋面防水维修工程3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材4、承包方式：包工、包料5、承包价格：28200元二、乙方职责：1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故由乙方自己承担3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）三、甲方职责：1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行四、付款方法：屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）五、法律责任：1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向提起诉讼3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日屋面防水施工合同5甲方：合同号：乙方：甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规，并遵循自愿公正、诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。一、工程名称：成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程二、工程地点：邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号三、承包施工范围：屋面防水分项工程(包工完成整体工程)，按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付：1、工程内容：清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。2、工程价格及金额：(1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/㎡计算(按实际施工面积计算);(2)一期工程施工面积约4万㎡，折算金额约?万元。3、工程量以实施工面积计算.4、工程款的支付：按工程进度每月结算一次，甲方每月按实际施工量的80%支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后，甲方支付到总工程款的95%;剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。5、如需乙方开据建安发票，税率按%计算。五、施工期限：按一般防水施工进度进行正常施工，进度由甲乙双方根据现场实六、防水卷材质量和施工质量要求：1、防水卷材质量要求：由甲方提供卷材及冷底子油，并有出厂合格证、出厂检验报告，符合国家现行标准抽检合格。2、施工质量要求：屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求，地下防水达到GB50208-20规范要求，必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当，不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固，接缝密实，四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%，搭接和损耗率不得超过15%，超出部分材料消耗由乙方承担。3、质保期限：按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修，若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏，乙方不承担保修责任，但可协助甲方处理，费用由甲方承担。在保修期间，发生任何质量问题，乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修，否则甲方有权自行修复，所产生的费用(费用金额无需乙方同意，以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。七、安全文明施工：1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，双方由指定的负责人做好交接工作，并做好记录工作。3、施工安全由乙方负责，甲方代乙方购买建安意外伤害险。4、派驻现场代表：甲方：，乙方：八、施工注意事项：1、乙方施工人员在本工程施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物，严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工，规范管理，服从甲方的工作区域管理，不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物，不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为，由乙方承担相应责任。3、乙方在施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。4、竣工验收前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其它单位清理，由此产生的费用由乙方承担。九、甲方责任：1、负责提供图纸或设计变更材料一份;2、负责提供符合规范要求的防水施工基面，如局部基面需要处理，提供基面处理材料(水泥、砂等);3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施，甲方不得收取乙方任何费用;4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;6、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达，并进行监督、检查;7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的，甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。十、乙方责任：1、遵守甲方现场的各项规章制度，做到安全施工，文明施工;2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;4、提供甲方所需材料的相关资料;5、做好对防水施工完成的工作面的保护;6、做好蓄水试验及验收工作。7、负责保管甲方提供的防水材料，如有丢失由乙方负责赔偿。十一、违约责任：1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失，应给予赔偿;2、甲方未按合同的要求支付工程进度款，须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金，乙方有权停工，因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度，造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。十二、合同争议：1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后，本合同终止作废。甲方(章)：代理人(签字)：联系电话：乙方(章)：代理人(签字)：_年_月__日：屋面防水施工合同6甲方：武威六中家属院业主委员会负责人：，业主委员会主任。乙方全称：宏达防水公司承办人：，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，身份证号：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为39元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计算，工期为天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产品名称：2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。七，结算方式：1，乙方料进现场预付工程款%工程款，为元。2，乙方施工完毕，验收合格后付%工程款，为元。3，房屋竣工验收交付使用后日内付%，为元。4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方全称：乙方全称：（签章）负责人：经办人：经办人20xx年月日20xx年月日屋面防水施工合同7甲方：乙方：就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。10、本协议一式两份，双方各持一份。11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：经办人（签名）：乙方：经办人（签名）：20xx年月日屋面防水施工合同8发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)鉴于甲方采取邀请方式选择周书芳防水工程施工承包单位，乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。甲方以邀请方式确定乙方为施工单位，故乙方对本合同全部内容已经充分知悉，是其真实意思表示，不存在合同无效或者被撤消的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的项目简介1.1工程名称：欧蓓莎购物中心1.2工程地点：大丰市人民北路1.3承包范围：公寓楼南侧天沟防水工程(在原SBS防水基础上重新施作SBS防水层)。1.4承包方式：本防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。1.5工期：1.6材料品牌及施工要求：SBS厚度3㎜.表面有铝箔面卷材.1.7合同价格：第一条1、本工程采用“大包干”的.形式，屋面按32.00元/平方米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。2、本合同结算办法是按甲,乙双方根据实际面积进行计算。3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范.为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证。第二条甲方驻工地代表2.1甲方任命驻工地现场代理人;。第三条乙方的责任和义务3.1工程施工过程中，乙方应当按照甲方要求进行施工。3.2乙方应服从甲方的管理,用水用电及材料堆放等服从的安排.3.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员，撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。3.4乙方必须按甲方的要求进行施工,乙方不得擅自更改工序施工，否则，由此造成的一切损失，包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小，均由乙方自行承担责任，并立即报告甲方和建设主管部门。3.6施工完成后，必须清理现场，保证施工场地达工完场清要求，3.7乙方在工程施工过程中，必须维护工地现场及其周围的公用设施，对任何违反文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若仍未整改时，甲方有权制止该项工作并责令其退场，由此产生的费用由乙方自行承担。3.8乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。3.9施工过程中，乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。3.10乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。3.11乙方专现场施工员在有重大事情时，必须随叫随到。以上规定以甲方通知为准，若有违反或者冒名顶替，所发生的责任事故由乙方全权负责3.12乙方工人必须遵守治安管理的规定，如果乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理条例的行为，除接受治安管理条例的处罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定，及时向本单位工人发放工资，否则，甲方有权在监理单位的见证下，按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者全部工资给工人，以确保工程顺利进行，代付款额在乙方工程款中直接扣除，并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方负全部责任第四条工程质量等级施工要求;必须严格按照GB5027-20xx(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层应有一定的强度，不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥。达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘，不可点粘或条粘，面积以坡度大小而定，最小粘接时，应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接，满粘法不小于80mm，短边搭接，满粘时不小于100mm。(备注:本工程采用双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽，不同缝。在屋面阴阳角，天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位，不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的8~10㎝并将上口采用聚氨酯沥青胶进行收口)。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品，应注意防火安全，并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处，切忌日晒，或与热源接触。第五条付款方式5.1所有防水工程施工完毕经甲方验收合格并办理验收合格后，支付至工程总造价的85%，剩余的15%工程款作为工程保质金，在20xx年梅雨季节过后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款第六条合同的生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字，甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕，除有关质量、安全责任条款外，其它条款即告失效。第七条合同份数7.1履行本协议过程中，对协议条款解释权归甲方。7.2本合同一式两份份，由甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排.甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日屋面防水施工合同9甲方(发包人)：乙方(承包人)：依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、守信原则，甲乙双方友好协商，订立本合同，以便双方共同遵守。一、概况1、工程地点：2、工程名称：3、工程内容：照图纸设计要求，及国家现行施工规范质量验收要求，施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板，以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理，按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)二、承包方式乙方以“包工、包料、包质量，包进度、包安全文明施工”的方式，完成甲方委托的全部施工内容。三、材料1、主材选用耐低温-10°的，高聚物改性沥青防水卷材(SBS)。2、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容，为厂家配套使用的无毒、环保产品。3、乙方在施工前，提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。4、乙方将防水材料采购到施工现场后，乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师，对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-20xx)及合同约定的要求。在施工过程中，甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时，有权随机抽样送检，检验结果如不符合本合同约定的材质要求，一切返工损失费用由乙方承担。四、工程造价1、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。2、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费，以及材料进场的检验费。3、本工程施工面积约2，施工合同总造价暂定为元整。(竣工结算时候，施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)五、工期按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工，乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。六、施工工艺及技术要求1、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)和《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)要求，以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(10J301)2、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求，编制《防水专业施工方案》，报监理工程师审批。3、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。七、工程质量及验收1、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)、《地下建筑防水构造》(10J301)要求。2、施工过程中的分部、分项验收，必须经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后，方可进入下道工序施工。3、施工过程中应根据规范要求做好淋水、蓄水检验，对有渗漏部位应做好技术处理，直至质量验收符合要求。4、在全部工程完工后，乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。八、安全施工文明施工1、乙方进场施工人员应遵守本工程土建总承包方的安全文明施工规章制度，进场作业人员必须戴好安全帽作业人员必须经上岗培训，持证上岗。2、乙方(承包人)负责本专业承包施工过程中的人员安全生产和文明施工，一切因此而发生的直接、间接损失费用，完全由乙方自理。九、工程款支付1、本工程竣工验收合格后，乙方提交工程造价结算书，经监理工程师审核确认后，甲方在10个工作日内，向乙方支付70%的合同结算款。2、在第一次付款后6个月内，如防水工程返修问题较少，甲方向乙方继续支付25%的合同结算款，留5%的结算款作为质量保修款;如在第一次付款后6个月内，防水工程返修问题较多，甲方向乙方继续支付20%的合同结算款，留10%的结算款作为质量保修款。3、质量保修期到期后，甲方支付乙方剩余工程款。4、工程款支付均为无息支付。十、工程质量保修及其他补充约定1、本防水工程施工质量保修期为五年。2、在质量保修期内，因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接到甲方维修通知后，应立即组织人员赶赴现场进行维修，并承担由此引起的一切费用损失。3、本工程严禁乙方再次分包和转包，一经发现，甲方有权立即终止合同，并要求乙方限期改正，如乙方拒绝执行，甲方有权对乙方诉求停工、怠工等经济损失费用补偿。4、对于施工期间发生暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害的不可抗力影响时，双方的经济损失分别由各自承担。5、工程款结算时，乙方应开工程业务结算发票给甲方。(其票务税金已包含在本合同单价中。)6、乙方现场防水施工技工人员必须有防水专业上岗证，持证上岗率100%。7、乙方施工人员如需要在现场食宿，统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排，费用由乙方自理。8、乙方施工期间，应派驻一名项目经理或工长常住现场，全面负责协调本专业施工的生产、进度、质量、安全管理。十一、违约责任在合同履行期间，甲、乙双方应认真履行自己应尽的义务，如有违约，由违约方支付合同总价的20%款，作为合同违约金赔偿。十二、合同争议解决及法律效应1、本合同执行中，如发生合同外争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向工程所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。3、本合同以工程质量保修期满，甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合同执行终止期，合同到期后即告无效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：电话：电话：签约日期：年月日签约日期：年月日屋面防水施工合同10甲方：乙方：经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：一、施工期限：自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求：乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、未尽事宜，双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。甲方：乙方：负责人：负责人：经办人：经办人：年月日年月日屋面防水施工合同11甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：联系电话：联系电话：住址：签字日期：________年____月____日屋面防水施工合同12甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1。工程地址：湖北随县开发区2。工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。3。施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。4。承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。第二条：工程价格：1。屋面SBS每平米8元(含燃气)2。厕所丙纶布每平米元第三条:质量要求1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1。工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。2。如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1。工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。第六条：施工安全：乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。第五条：合同生效:本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方:乙方：年月日：屋面防水施工合同13发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、防水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日屋面防水施工合同14一、工程概况施工范围：屋面防水施工施工主要内容：1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；2、安装排气孔；3、做改性沥青防水卷材；4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明：编制依据：按甲方意图。《建筑乙方质量管理条例》XX版《按国家gt19250—XX标准》《建设工程项目管理规范》g/t50326—XX《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。三、施工部署：（一）施工准备（1）项目负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验，对具体技术及作范围相当熟悉，具有较强的现代管理意识和法律观念，能以甲方项目经理为核心，精心施工，达到优质、快速、安全的目的。（2）制定严密的管理体制：施工力量准备，按照项目管理层组劳务作出层分离的原则，我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利；提倡一专多能，一岗多职，确保工程施工顺利进行。（3）材料准备：工程开工前，我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。（4）劳动力进场准备：1）施工动员及交底，我们充分利用开工前的前期准备时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作，经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况，清楚施工特点，以及注意事项，做好心中有数，提高思想认识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。2）劳动的落实，保证措施①根据施工方案、实施要求，提前落实安排和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。②在做好上述需求计划落实之后，应另行做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工期一项必要措施。③对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的需要。（二）施工顺序及处理：铲除局部起泡，脱落的防水层修补屋面炸裂处以及人为破坏处安装排气孔清扫屋面刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。（三）屋面防水工程质量的检查及验收：防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观实用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。四、成品保护：（1）施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。（2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻。五、质量保证措施：（1）对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏，特别注意的是：一旦被破坏，必须根据破损程序进行更换或修补，决不留下隐患。（2）要强化作人员成品保护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应注意成品保护。（3）施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。六、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量：确保合格，争创优良。屋面防水施工合同15建设单位：____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方)承包单位：(以下简称为乙方)为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：____省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点：督院街。3、工程内容：A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。C、具体做法详见施工图。二、工期和质保期：1、按甲方要求，遇雨顺延。2、防水工程质量保修期________年。三、承包方式：1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。四、甲方责任：1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。五、乙方责任：1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。六、合同价：合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式：合同签定乙方进场后，按工程总造价的30%工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。八、违约责任：甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：甲方代表签字(盖章)：乙方：乙方代表签字(盖章)：________年____月____日',)