16篇通用建筑工程施工劳务分包合同范本

('1Word格式、可编辑排版建筑工程施工劳务分包合同（通用16篇）建筑工程施工劳务分包合同（通用16篇）建筑工程施工劳务分包合同篇1甲方：______________________乙方：______________________为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺当完工，依据施工支配，甲方将________工程承包给乙方施工。依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，根据高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1.工程名称：_______________________2.工程地点：_______________________3.工程数量：_______________________4.工程数量及内容：_________________第二条工期1.开工日期：________年_______月_______日开工。2.竣工日期：________年_______月_______日竣工。3.总工期为：日历天________天。4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工方案为准。第三条承包方式与工程造价1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的全部工作项目。2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的2Word格式、可编辑排版工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节省形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。3.本合同施工均含完成本项工作全部的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或示意与本工程有关的全部责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的帮助工作，不再另行计价。4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决（不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及训练费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。第四条履约保证金1.合同签订之前，乙方必需向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应根据担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。2.若乙方因自身缘由不能按期进场或不能连续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，消失所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。第五条计量支付与工程结算1.甲方每月对乙方完成的阅历收合格的工程项目进行计量支付，每月的25日为计量支付时间（但甲方有权依据实际状况对计量时间和支付时间做出调3Word格式、可编辑排版整）。乙方根据当期实际完成且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和方案经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不估计量和结算。2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用状况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清楚，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。6.开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支其他任何费用。7.本工程保留金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年。甲方将在业主保留金支付后一个月内支付乙方保留金。但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权依据实际状况提高保留金的比例和延长保留金的支付时间（最长可在保修期满后支付）。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。8.若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的状况，乙方应准时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予认可。9.有下列状况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目；违反合同规4Word格式、可编辑排版定转包分包的项目；变更增加工程项目手续不完备的工程项目；工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的项目；其他违反合同规定的项目。建筑工程施工劳务分包合同篇2甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，依据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：一级电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除、包油漆、包帮助材料、包机械、包工具、包质量、包平安、包工期、包单价的形式进行承包。2、包施工工具、施工电牌、电线、平安帽、水鞋、雨衣。第六条、承包价格1、依据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币元。2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。3、付款的审批程序按甲方规定。第七条、付款方式1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。2、乙方收到款后，每月必需付清工人工资，并向甲方供应工资发放表。第八条、工期1、按甲方的施工进度方案完成。2、甲方需赶工期时，乙方应无条件服从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。第九条、质量要求5Word格式、可编辑排版乙方必需严格根据施工图纸和施工规范要求，细心组织施工，质量必需符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。如由于乙方施工缘由，消失质量问题或事故，造成的损失和返工费概由乙方负责，返工造成材料的损耗和铺张部分由乙方负责。第十条、保修工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发觉质量问题，乙方必需在接到通知后三天内处理完毕，否则甲方有权另委他人修理，费用由乙方担当。第十一条、双方的权利和义务甲方的权利与义务。2.1.6.协作其他承包方进行的预埋包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。12、平安施工与检查12.1劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安训练，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。13、平安防护13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当。13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程6Word格式、可编辑排版承包人担当平安防护措施费用。13.3劳务分包人在施工现场内使用的平安爱护用品(如平安帽、平安带及其他爱护用品)，由劳务分包人供应使用方案，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14、事故处理14.1发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15、保险15.1劳务分包人施工开头前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.3工程承包人必需为租赁或供应给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为：___________________。15.4劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：___________________。15.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施，防止或削减损失。16、材料、设备供应16.1劳务分包人应在接到图纸后______天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应方案(详细表式见附表一);经确认后，工程承包人应按供应方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必需准时进行，费用另行商定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。7Word格式、可编辑排版16.2劳务分包人应妥当保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。16.3工程承包人托付劳务分包人选购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：16.4工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购凭证，另加______%的管理费向工程承包人报销。17、劳务酬劳17.1本工程的劳务酬劳采纳下列任何一种方式计算：(1)固定劳务酬劳(含管理费);(2)商定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;(3)商定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。17.2本工程的劳务酬劳，除本合同17.6规定的状况外，均为一次包死，不再调整。17.3采纳第(1)种方式计价的，劳务酬劳共计______元。17.4采纳第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：17.5采纳第(3)种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：17.6在下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整：(1)以本合同商定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过______%，按变化前后价格的差额予以调整;(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;(3)双方商定的其他情形：18、工时及工程量的确认18.1采纳固定劳务酬劳方式的，施工过程中不计算工时和工程量。18.2采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。18.3采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承8Word格式、可编辑排版包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19、劳务酬劳的中间支付19.1采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人商定按下列方法支付：(1)合同生效即支付预付款______元;(2)中间支付：第一次支付时间为______年______月______日，支付______元;第二次支付时间为______年______月______日，支付______元;19.2采纳计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方商定支付方法为___________________。19.3本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中商定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。20、施工机具、周转材料供应20.1工程承包人供应给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满意施工的要求，准时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行商定。20.2工程承包人应供应施工使用的机具、设备一览表见附件二。20.3工程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21、施工变更21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：21.2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延;因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。9Word格式、可编辑排版21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人担当，延误的工期不予顺延。21.4因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。22、施工验收22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同商定工作。但工程承包人与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的工程承包人的相关损失。22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再担当责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。23、施工协作23.1劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因供应上述协作而发生的工期损失和费用由工程承包人担当。23.2劳务分包人按商定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时，工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作，且工程承包人应担当因此而发生的费用。24、劳务酬劳最终支付24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同商定的计价方式，进行劳务酬劳的10Word格式、可编辑排版最终支付。24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，赐予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。24.3劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本合同关于争议的商定处理。25、违约责任25.1当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任：(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的商定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳;(2)工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他状况。25.2工程承包人不按商定核实劳务分包人完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日______‰的违约金。25.3工程承包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金______元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。25.4当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任：(1)劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付______元的违约金;(2)劳务分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付______的违约金。(3)劳务分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金______元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。25.5一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。26、索赔11Word格式、可编辑排版26.1工程承包人依据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以乐观协作，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总(分)包合同可以索赔的情形消失，则工程承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后，工程承包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔大事发生时有效的相应证据。26.4工程承包人未按商定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人担当责任的其他状况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能准时得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：(1)索赔大事发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内赐予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;(5)当该项索赔大事持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔大事终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。26.5劳务分包人未按商定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。27、争议27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方商12Word格式、可编辑排版定采纳下列第______种方式解决争议：(1)双方达成仲裁协议，向______仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。27.2发生争议后，除非消失下列状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;(3)仲裁机构要求停止合同工作;(4)法院要求停止合同工作。28、禁止转包或再分包28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法担当责任。29、不行抗力29.1本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。29.2不行抗力大事发生后，劳务分包人应马上通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，工程承包人应帮助劳务分包人实行措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。29.3因不行抗力大事导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别担当：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人担当;(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用;(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行担当;29.4因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。30、文物和地下障碍物30.1在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地13Word格式、可编辑排版质讨论价值的物品时，劳务分包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求实行妥当爱护措施。工程承包人担当由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法担当相应责任。30.2劳务作业中发觉影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收处处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人担当由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发觉的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。31、合同解除31.1假如工程承包人不根据本合同的商定支付劳务酬劳，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务酬劳，劳务分包人可以发出通知解除合同。31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭受的损失。31.3如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。31.4合同解除后，劳务分包人应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同商定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。32、合同终止32.1双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务分包人向工14Word格式、可编辑排版程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。33、合同份数33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本______份，工程承包人执______份，劳务分包人执______份。34、补充条款35、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：___________________本合同双方商定___________________后生效。附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件方案附件二：工程承包人供应施工机具、设备一览表附件三：工程承包人供应周转、低值易耗材料一览表工程承包人：(公章)___________________劳务分包人：(公章)___________________住所：___________________住所：___________________法定代表人：___________________法定代表人：___________________托付代理人：___________________托付代理人：___________________开户银行：___________________开户银行：___________________帐号：___________________帐号：___________________邮政编码：___________________邮政编码：___________________',)