建设工程施工合同示范文本（二）

('第1页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑建设工程施工合同示范文本（二）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标第2页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、第3页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。4、图纸第4页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务第5页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑5、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，第6页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。第7页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包第8页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑人发出任何指令。6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的第9页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7、项目经理第10页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发第11页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。8、发包人工作8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约第12页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；第13页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。9、承包人工作第14页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和第15页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物第16页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。[1][2][3][4][5][6][7]我精选建设工程施工合同（示范文本）【实施日期】20__(请自填)/11/03【颁布单位】建建（1999）313第17页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑号建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（ｇｆ—９１—０２０１）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设第18页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（ｇｆ—１９９９—０２０１）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（ｇｆ—９１—０２０１）停止使用。附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（ｇｆ—１９９９—０２０１）国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日第19页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑第一部分协议书发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况第20页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１）工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第21页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑二、工程承包范围承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、合同工期开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同工期总日历天数＿＿＿天。第22页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑四、质量标准工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、合同价款金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币）＄：＿＿＿＿＿＿元六、组成合同的文件第23页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑组成本合同的文件包括：１．本合同协议书２．中标通知书３．投标书及其附件４．本合同专用条款５．本合同通用条款第24页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑６．标准、规范及有关技术文件７．图纸８．工程量清单９．工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。第25页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第26页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑本合同双方约定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住第27页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电第28页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑话：电话：传真：传第29页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑真：开户银行：开户银行：账号：账第30页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑号：邮政编码：邮政编码：建设工程施工合同示范文本（一）第一部分协议书发包人（全称）：____________________________________________第31页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑______________________承包人（全称）：__________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：______________________________________________________________________第32页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑工程地点：______________________________________________________________________工程内容：______________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________资金来源：______________________________________________________________________第33页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________________________三、合同工期：开工日期：______________________________________________________________________竣工日期：______________________________________________________________________第34页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：__________________________________________________________________五、合同价款金额（大写）：_____________________________元（人民币）￥：_____________________________元第35页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款第36页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第37页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日第38页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑合同订立地点：_________________________________________________________________本合同双方约定_________________________________________________________后生效。发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________住所：_______________________________住所：______________________________________第39页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________电话：_______________________________电话：______________________________________传真：_______________________________传真：______________________________________第40页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑开户银行：___________________________开户银行：__________________________________账号：_______________________________账号：______________________________________邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________.第二部分通用条款第41页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。第42页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。第43页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付第44页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。第45页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合第46页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑约定所应承担的责任。1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。第47页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款第48页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书[1][2][3][4][5][6][7]建设工程施工合同示范文本（七）（3）承包人可代为调剂串换的材料：___________________________第49页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑_____________________（4）到货地点与一览表不符：______________________________________________________（5）供应数量与一览表不符：______________________________________________________（6）到货时间与一览表不符：______________________________________________________27.6发包人供应材料设备的结算方法：______________________________________________第50页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：__________________________________________________八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：____________________________________________________32.6中间交工工程的范围和竣工时间：_________________________第51页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑_____________________十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：____________________________本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：__________________________第52页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：__________________________双方约定的发包人其他违约责任：__________________________________________________35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：____________________________本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：_____第53页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑_____________________双方约定的承包人其他违约责任：__________________________________________________37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请___________________________________________________________________调解；（2）采取第种方式解决，并约定向第54页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：__________________________________________分包施工单位为：________________________________________________________________第55页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：____________________________________________________40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：____________________________________________________________发包人委托承包人办理的保险事项：____________________________第56页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑____________________（2）承包人投保内容：___________________________________________________________41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：________________________________________________（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。第57页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：____________________________________________________46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：______________________________________________________47、补充条款第58页共58页本文格式为Word版，下载可任意编辑附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书（略）',)