全面解析：建筑工程劳务分包合同详尽指南

('建筑工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同合同编号：SJBJ-2016-总包方（甲方）：分包方（乙方）：签订地点：西安/碑林区签订日期：年月日项目隶属：建筑工程劳务分包合同总包方：（以下简称：甲方）分包方：（以下简称：乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，在平等、自愿、公平和诚实互利的基础上，就工程施工劳务分包事项，达成如下协议，签订本合同，以兹共同遵守。一、概况1.1工程概况工程名称：华阴汽车客运站工程地点：陕西省渭南市华阴市华山北站东侧工程结构：框架结构。1.2乙方概况营业执照编号：经营范围：复审时间及有效期：专业资质证书编号：资质专业等级：复审时间及有效期：税务登记证编号：复审时间及有效期：2安全生产许可证编号：复审时间及有效期：二、承包范围2.1承包方式：承包人工，所有辅材，以及总造价的3%劳务税费（其中3%内含租赁费税及材料费税）。其余详见本合同备注条款2.22.2承包范围：1、甲方范围为提供主材钢筋、商品混凝土、砖、砂、水泥。2、乙方范围为除第一条甲方提供主材外的材料均由乙方负责。2.3作业内容：乙方负责内容：1、主体内的所有钢筋、模板、混凝土、脚手架、室内砌体、内外墙粉刷及刮白；2、主体使用的套筒、电渣焊等；3、屋面做到屋面压光找平层（即屋面砖以下）；4、基础底沟砌体、散水及粉刷；其余详见本合同备注条款2.3乙方不负责内容：1、室内外回填土，涂料；2、室内外地砖、墙砖、石材及屋面砖安装；3、水电预埋3三、合同工期3.1合同总工期：日历天。3.2开工日期：年月日其余详见本合同备注条款3.2完工日期：年月日其余详见本合同备注条款3.23.3工期要求本工程要求工期为日历天（包括春节放假时间及法定的假期在内），完全按照总包方进度计划安排施工。四、合同造价按建筑面积结算综合单价：主体400元/㎡。二次结构130元（单价固定不变）建筑面积依据《陕西省工程量清单计价规则》（2009年）及《陕西省建设工程消耗量定额》（2004年）的规定计算。其中±0.00以下建筑面积按地下室建筑面积乘以的系数计算。五、工程质量5.1质量标准本工程要求达到二等级。工程质量总目标为确保100%，结构质量必须达到合格工程，保证全部混凝土构件达到清水混凝土的要求。现场要求达到省级文明工地。5.2质量要求见本合同备注条款5.2六、付款方式、结算、税务管理、发票管理6.1工程结算1、按实际工程建筑面积进行计算面积结算；2、基础部分按系数计算面积结算；3、屋面花架有顶板的按面积结算，无顶板的不计算面积；44、候车厅空洞处，按建筑面积结算，空洞不计算面积；5、见本合同备注条款6.1.16.1.2劳务费用包含的内容：见本合同备注条款6.1.26.2付款方式：付款原则见本合同备注条款6.26.2.1按照甲方和建设单位签订的总包合同的付款方式和付款比例减去税金、上缴费用后作为支付乙方的付款方式。2、第一次付款时间为主体封顶后支付％，乙方给甲方出具增值税专用发票后，甲方于次月日前支付已完工程结算款的％，乙方不能按计划完成当期工程量的，甲方支付工程量的％，待工程全部竣工结算审计完成后月内付清剩余的％，留％作质保金，保修期满后一次性结清，不计利息。6.2.4乙方的收款账户为：（1）收款单位：（2）开户行：（3）银行账号：6.3税务管理6.3.1乙方纳税人资格认定为以下第种：（1）一般纳税人；（2）小规模纳税人。6.3.2乙方的计税方法为以下第种：（1）一般计税方法（2）简易计税方法6.3.3乙方纳税类型为以下第种类型：（1）增值税专用发票，税率%，提交时间：；（2）增值税普通发票，税率%，提交时间：。56.4发票管理6.4.1乙方提供的增值税发票中的单位名称，应与合同中的乙方单位名称、乙方收款单位名称一致；乙方提供增值税发票后甲方付款，否则甲方有权拒绝付款，且甲方并不因此而构成违约。6.4.2乙方须按合同约定，按时办理结算申报，甲方审核完毕后，乙方在5个工作日内向甲方出具并送达增值税专用发票，甲方每次付款金额应与发票金额一致。6.4.3乙方在该工程竣工验收后10日内提供已结算总价等额合法增值税发票。6.4.4乙方委托（身份证号：联系电话：）全权负责该项目的结算，并与甲方联系提交税票。6.4.5甲方指定（身份证号：联系电话：）全权负责该项目发票的审核、签收工作，乙方将发票交给甲方指定之外的人员，甲方均不予认可，造成甲方损失的，乙方自愿承担甲方赔偿金。七、甲方的权利和义务7.1对工程施工进行统一指挥，并通过计划、组织、检查、协调等措施，使工程施工紧张有序。7.2组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总体施工作业控制计划，审批乙方编制的详细施工作业计划和细部施工方案。7.3负责施工控制楼层标高和主轴线的测量工作，其他施工用的标高和轴线以及各种模板控制线由乙方自行测量放线，甲方负责复核。其余职责见本合同备注条款7.4～7.21八、乙方的权利和义务8.1严格按照甲方的总体施工方案和施工组织设计施工，未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案。68.2遵守甲方现场管理制度，精心组织、合理安排、科学管理，仪容整齐、服装统一，持证挂牌上岗。8.3乙方应与其聘用的进驻现场的所有人员签订劳动合同报甲方报案，并在甲方的监督之下按合同的约定及时足额支付工资和养老补贴（或缴纳养老保险费），并在劳动合同约定的工资发放日后7日内，向甲方提交其工资发放表进行备案并加盖乙方公章和签字。否则，甲方有权拒绝支付工程款。8.4若乙方提供的发票信息有误或发票不合规，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方提供合法、合规发票为止。8.5若乙方的增值税专用发票未能及时送达导致甲方不能及时抵扣的，乙方应重新开具增值税专用发票。8.6若乙方提供的增值税专用发票不能认证通过，给甲方造成损失的，乙方应承担法律后果并支付增值税专用发票中载明的税款金额作为违约金。8.7因乙方原因导致增值税专用发票遗失的，乙方应重新开具发票，若造成甲方损失的，乙方应支付赔偿金。其余职责见本合同备注条款8.8～8.30九、安全生产9.1安全目标重大伤亡事故，工伤事故控制在0.4‰范围内，因乙方安全措施不力造成的一切安全事故，损失和责任由乙方承担。9.2安全管理见本合同备注条款9.2十、文明施工710.1文明施工标准严格执行政府有关文明施工规定，确保达到省级文明工地。10.2文明施工管理见本合同备注条款10.210.3环境保护与职业健康安全见本合同备注条款10.3十一、履约保证金乙方在合同签订后日内向甲方交纳履约保证金万元（大写：万元整）。保证金在主体结构如期完工，且验收质量合格，无息返还50%，剩余50%在工程竣工质量验收合格后日内无息返还。十二、完工验收及结算管理12.1完工验收工程完工乙方向甲方交齐相关的完工资料后应立即书面通报甲方，甲方确定初步验收日期。乙方负责清理现场所有杂物，若10天内仍未清理完毕的，甲方可以进行清理工作，乙方承担全部费用。甲方、监理、质检三方共同对乙方分包工程进行初步验收，验收达到合同要求的质量标准，甲方签字认可。对未达到合同要求的，乙方应无条件进行限期整改或返工，在限定日期到达后，乙方通知甲方进行最终验收，达到合同标准后予以签字认可，否则，甲方有权停止工程价款的支付，所造成的损失由乙方承担。12.2结算管理见本合同备注条款12.2十三、工程保修在保修期内，乙方在接到甲方质量维修通知后，两天内必须派人前往维修，如果乙方不能在约定的时间内派人进行维修，甲方有权另行安排专业分包队伍维修，维修所发生的全部费用从乙方保修金中扣除，另8扣除该项分包工程保修金总额的5％作为甲方管理费。十四、中途退场的规定14.1因建设方原因停建、缓建的，劳务分包人需中途退场，应经甲方同意，并提交工程完工相关资料，经双方签字确认后，劳务分包人方可退场。14.2劳务分包人不能按工期要求或工程质量不合格等原因退场的，导致剩余工程成本增加的，由劳务分包人承担。14.3因劳务分包人擅自退场，导致工程施工衔接不畅，延误工期，影响工程进度，由此造成的损失由乙方承担。十五、其他约定15.1施工期间遇合同约定不明确的，乙方须按照甲方指令进行施工（需办理签证的甲乙双方及时办理）。15.2在施工过程中若乙方不能保证工期、安全、质量和文明施工时，或因双方发生严重纠纷、无法配合施工时，甲方可终止合同，造成的经济损失由责任方承担。15.3甲方的招标文件、乙方的投标文件以及甲方的现场管理制度作为合同的组成部分与本合同具备同样的法律效力。如有与招标文件及投标文件不符的，以本合同为准。15.4乙方承诺：如因建设方资金暂不到位，导致甲方不能按照合同约定向乙方支付工程款，乙方同意甲方变更支付工程款的安排，并放弃向甲方追究违约和计取利息的经济责任。且在资金暂不到位的情况下，乙方确保工程顺利施工，由此引起的一切法律责任及经济损失乙方愿意自行承担。9十六、违约责任16.1甲乙双方不能按合同约定履行责任，造成的经济损失由责任方承担。16.2乙方分包的工程项目，不得再行分包或转包，否则甲方有权终止合同，并要求对造成的损失进行赔偿。16.3由于乙方原因，造成合同终止，甲方有权没收履约保证金，乙方所有工程款暂时冻结，直到甲方完成本合同工程再予核算。如果甲方为完成剩下的工程所发生的费用（包括直接及间接的各类费用）大于原分包合同剩余金额，其差额由乙方负责清偿。若所发生费用小于本分包合同剩余金额，则乙方已完工程款由甲方无息支付给乙方。16.4施工工期分包单位应按合同约定的日历天数完成，工期拖延按元/天予以处罚，提前按元/天奖励。开工起止日以实际开工之日起计算，完工以交工验收合格止。因甲方或外界因素影响的，乙方须在一周内书面办理工期延误的签证，否则将视为乙方延误工期。十七、合同授权17.1甲方授权项目经理（身份证号联系电话）行使以下职责权限：遵循甲方《工程项目管理办法》中项目经理的职责。17.2乙方授权项目经理（身份证号联系电话）行使以下职责权限：负责处理合同履行过程中一切事宜，包括但不限于签署发料单，签收甲方下发的各类通知，确认结算金额，变更合同条款，处理索赔事宜等。（注：该项目经理必须始终驻守现场。乙方在进场后5日内，将其他管理人员岗位、职责权限、人员名字、联系电话等情况进行明确并书面报10送甲方备案。如乙方未及时报送备案，由其承担不利的法律后果。17.3未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议，一概无效，且甲方对此不承担任何责任。17.4合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。十八、送达18.1乙方可按本合同第十七条的约定，向有权限的甲方人员当面送达，由其签收。18.2甲方可按以下方式向乙方送达：（1）按本合同第十七条约定，向有权限的乙方人员当面送达，或以电话通知方式向其送达，甲方保留的语音通话记录、短信等可作为送达凭据。（2）甲方亦可按以下地址邮寄送达：乙方地址：邮编：收件人：收件人电话：18.3一方送达方式如发生变更，应及时书面通知对方，否则责任自负。十九、争议的解决甲、乙双方在履行合同时发生争议，可协商解决，如若协商不成，11双方采用诉讼方式解决争议，依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。二十、合同附件附件一：工程情况及分包方资质情况复印件附件二：投标报价单附件三：劳务分包工程安全管理协议附件四：不拖欠民工工资承诺书附件五：授权委托书附件六：专业分包履约承诺书附件七：承诺表附件八：关于对施工现场作业队伍的管理规定附件九：最终结算承诺书二十一、合同的份数、生效与终止21.1本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。22.2本合同自双方签字盖章之日起生效，工作结束，双方债权债务两清后终止。二十二、补充约定补充约定事项：1、消防水池、站房等及二次装饰部分需乙方施工，甲、乙双方需另外协商单价及结算办法。2、活动板房乙方自建，如乙方退场后，甲方需要留用，甲乙双方协12商购买。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决或以合同附件形式补充其条款，附件与合同具有同等法律效力。本合同在签订过程可以参考合同注解内容。（合同注解附后）总包方：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：项目负责人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：签订日期：年日分包方：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：签订日期：年13日月月建筑工程劳务分包合同发包方：重庆华渝建筑工程公司（简称甲方)分包办：重庆泽超建筑劳务公司（简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程安全管理条列》及相关法律法规结合本工程的实际情况，将该工程劳务分包乙方实施。为了明确双方的权利、义务及经济、质量、安全等责任，本着平等互利、公平、公开、公正的原则，双方达成以下协议:一、工程概况1、工程名称：四川省绵阳市博爱福利院休养楼二期2、工程地址：绵阳市青义镇龙中村三社3、建筑面秘：约16000m2(以实际竣工面积为准)二、承包内容及单价1、±0.00以上土建工程、水、电、防雷工程综合单价360元／m2。（此单价包含人工费及施工中的所有机具设备及周辅材料)如因设计变更增加工程内容，增加部份按实结算，此单价不含税金。2、±0.00以下工程○1、基础砼：18元／M3（商砼、振捣、找平)。○2、地粱模板：38元/M2（包括制作安装及辅助材料)。○3、钢筋：800元／吨、(包括制作安装及辅助材料)。○4、砌体：90元/M3、（包括防潮抹灰）3、零星用工：如因甲方需要零星用工．用工单价：杂工80元／天．技工150元／天。4、主体内容○1、泥工所含工作内容：砌体、抹灰，浇筑楼地面、屋面及屋面设计涉及的泥工工作（包含屋面瓦及零星预制构件）、公共部份的粘贴、粉刷、通道墙的涂料。外墙抹灰只抹一次，底层地面10cm垫层砼。天棚不抹灰、楼层不做找平层(厨、厕地面除外)，室外一米内散水。○2、木工所含工作内容：模扳的制作安装，(包括构造柱模板)，高强止水螺杆由甲方提供。○3、脚手架含内、外架手架、外爬架或挑架、卸料平台、水平防护、施工通道、预留洞口及临边安全防护。○4、钢筋工所含工作内容：钢筋的制作安装、竖焊、对焊、搭接焊、焊割等。○5、水、电、防雷工作全部安装到位。(包括户内水、电、灯具的安装)5.本工程的装饰及后续工程在同等条件下，乙方享有优先承包权。三、质量标准合格工程四、工期工期240天，自进场之日起。若遇不可抗拒因素，工期延缓。五、甲方职责1、甲方负责向乙方提供施工现场及相关施工资料，给乙方创造良好的施工条件。2、甲方负责向乙方提供现场施工用水，用电及临舍。施工用电甲方只提供至一级配电箱。现场二、三级配电箱由乙方负责。3、甲方根据业主要求合理制定周、月施工进度计划，组织分部工程的验收，实施安全指导及监控。4、如因不可抗拒因素或业主、甲方原因造成停工连续三天以上（含三天），甲方支付乙方工人在停工期间的务工费及周转材料、设备机具费用。5、甲方负责与业主、监理、设计等部门的协调工作。六、乙方职责1、乙方在施工过程中必须严格按照甲方制定的施工方案及建筑法律法规进行施工，不得擅自改变施工方案违规操作。2、乙方必须严格执行甲方的管理制度及有关规定，无条件执行甲方的质量整改指令3、乙方责任人必须抓好质量检查工作，作好质量自检、互检、自查、自纠工作，整理好各工序的技术资料4、乙方在施工过程中因违章指挥、违规操作所造成的质量问题而引起的返工，所产生的费用及损失由乙方承担。5、乙方必须按照合同约定按甲方项目部通知积极组织安排工人进场施工，如因乙方原因未能完成甲方项目部的合理进度计划安排，甲方项目部有权处罚乙方500元/次责任金6、乙方在工程完工后外脚手架留给甲方20天时间做外墙漆，这个期间的费用由乙方承担，超出时间的租赁费由甲方承担。7、乙方必须配备完整的项目管理班子，且必须交甲方备案8、乙方在施工运程中，必须合理使用材料，严禁浪费，否则将双倍赔偿甲方损失七、安全文明施工1、乙方必须严格按照安全生产管理条例及相关文件进行安全管理，严格遵守国家和甲方的各项规章制度，杜绝伤亡事故，防范轻伤事故。2、乙方必须对员工做好安全培训工作，对员工的三级培训教育必须要落实在实处，对班组要进行安全技术交底，不得违章指挥，违章作业。3、乙方必须严格执行甲方现场安全文明施工的有关规定，做到“工完料尽场地清”，及时整理机具，垃圾，材料、成品、半成品，且必须按指定位置及时堆放整齐，保持施工现场整洁，费用由乙方承担。4、职工宿舍必须保持整洁卫生，不得乱抛烟头及杂物，防火器材必须具备，防火标志必须上墙，厨房必须清洁卫生，做好排污防腐工作，并办理相关卫生手续5、严禁员工饮酒后从事任何工作，严禁野蛮施工，在操作过程中上岗人员必须按照《建筑工程安全生产管理条例》执行。如有违反甲方有权处罚乙方500元/次责任金6、在施工过程中若发生安全事故，费用在2万元人民币内由乙方负责，费用在2万元人民币以上由甲方在保险公司报销后，超出部份款项甲方承担80%，乙方承担20%7、在宿舍内严禁使用大功率电器烤火取暖及做饭，每发现一次，处罚乙方500元/次、8、乙方必须管理好下属班组，严禁工人在现场酗酒闹事及打架斗殴，每发生一次处罚5000元，且承担相应法律及经济责任。八、付款方式1、乙方在三栋房屋的基础工程和主体一层工作完成后甲方开始支付第一次工程款，支付标准按完成工程量的80%支付。二层以上甲方按每月进度80%向乙方支付进度款。每月25日报量，次月15日前支付进度款。2、主体工程、室内外抹灰工程、公共粘贴及墙面涂料工程完工后，经甲方、监理初验合格后5日内甲方支付工程款的90%，余下工程款在工程验收合格后5日内甲方支付至工程款的99%，另外1%作为工程质量保证金二年期满后10日内付清。3、工程结算以甲、乙双方现场代表签证为准，作为结算依据。建筑面积以施工图及国家相关规范计算为准，如有变更按实结算。4.进度款的支付额度以下列分项工程单价为依据进行中间计价：主体工程：290元／㎡室内抹灰：25元／㎡外墙抹灰：10元／㎡水电防雷：25元／㎡公共通道粘贴和涂料：10元／㎡（以上单价均按建筑面积计算）。九、合同生效1、甲、乙双方合同签订后，乙方须向甲方缴纳60万元（大写：陆拾万元）质量保证金，该合同即生效。2、保证金的返还，在该工程主体结构完成三栋，10天内退30万元（大写：叁拾万元），在该工程另外三栋主体结构完成后10天内退还余下的全部保证金。（保证金在返还期内不计息）十、违约责任1、甲、乙双方必须按照《中华人民共和国合同法》及相关规定执行。如一方违约，必须赔偿一方10万元人民币的违约责任金。2、甲方不能按合同要求支付乙方工程款，拖欠资金按日息2‰支付违约金。超过一个月乙方有权停工，所有损失由甲方承担。3、乙方在施工过程中无上述原因，不得以任何借口或理由延误工期，如因此造成的不良后果，乙方承担所有的责任及产生的一切经济损失，同时甲方有权处罚乙方5000—10000元的责任金。4.本合同签订生效后，乙方在一个月内不能顺利进场施工，甲方须赔偿乙方10万元违约金，该合同继续生效。十一、其它合同中有未尽事宜，甲、方双方协商解决。十二、本协议一式四份，甲、方双方各执二份，签字盖章后生效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：电话：电话：身份证号码：身份证号码：签订日期：年月日建筑工程劳务分包合同甲方：简阳市平息乡竹山村新农村建设项目部乙方：简阳市平息乡竹山村新农村建设项目部现将本工程所有的钢筋工程承包给乙方负责施工。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，本着平等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。一、工程概况本工程为砖混结构，地处简阳市平息乡竹山村，所有的钢筋工程以实际完成工程量为准。二、承包范围1、本工程范围内的所有钢筋绑扎和制作。2、本工程以建筑面积计价三、工期要求本范围内合同总日历工期天数为90天，因甲方原因引起工期延误，工期顺延。乙方应在保证质量、安全的前提下，科学、合理的组织施工，按期或提前完成施工任务，如因乙方自身原因延误工期（如乙方人力不足，下雨天无工人；该加班而不加班；导致工期延误，所产生的经济责任由乙方承担，每次罚款不低于1000元）。四、质量要求1、钢筋的绑扎、制作必须达到质量要求。建筑工程劳务分包合同甲方：江苏建业建设集团有限公司乙方：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中权利、责任和义务，经双方同意协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：四、开工日期：五、承包范围：在业主规定甲方范围内的工程及现场安全文明施工，工作内容根据施工现场要求。六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工。七、承包费用：工种：按建筑面积m2/元，工程劳务承包价分期支付，每月按形象进度支付完成量的60%，其余结束后一个月内付清。八、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权责令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。九、本合同未尽事宜，双方本着平等、互利、相互理解的原则，另行协商，本合同一式贰份，双方签字后生效。结清全部劳务款后自行失效。甲方（盖章）：乙方：甲方代表（签字）：法人代表人（签字）：电话号码：电话号码：年月日年月日建筑工程劳务分包合同总包方（甲方）：地址：电话：项目负责人：职务：项目经理分包方（乙方）：职务：泥工班长地址：电话：暂住地：依照《中华人民共和国合同法》，建设部《建筑安装分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃执行。第一条：工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、分包范围：按工程施工设计图纸，变更联系单及图纸会审纪要等内容所包含的一切主体结构砼及砌体等零星结构施工，项目部相应施工要求。包括详细范围：1、现浇结构，预制构件砼。2、主体结构等零星结构，包括基础范围所有砌体。施工要求的因设相应的施工洞，二次封堵。3、项目部现场布置所包含的砼路面，砼构件及砌体工程。4、施工作业时落手清工作，确保施工前后的零星材料堆放整齐，分类按项目部指定分类堆放。5、为配合上级主管部门，集团等检查，每道工序验收，现场必须确保按项目部安排工作内容保持整洁干净。6、做好砼结构及砌体工程施工前准备及施工后养护浇水及成品保护的相应工作范围。7、确保砼结构及主体工程按项目部要求感观施工质量的相应处理。确保施工范围现场整洁干净，工作区域每天有专人负责打扫卫生。四、分包工程期限：①施工进度：地下室基础底板砼完成之后（）天内完成±0.000层梁板、墙柱的砼结构；±0.000层砼完成之日期（）日内完成一层梁板、墙柱砼结构；标准层砼完成之日期（）日内完成一层梁板、墙柱砼结构工程。②地下室仓库施工进度：每施工段（安后浇带划分）基础底板砼完成之日起（）天内完成梁板、墙柱砼工程。③上述（①②）计划分包方必须与木工班。钢筋班交叉作业，相互配合，确保按期完成，标准层按二层配置。（详细计划见项目部通知为准）五、分包工程人费用：按实际、结算为准，按建筑面积：元/㎡。六、乙方投入人数：固定人数，另按进度所需配置。第二条：工程结算：按实际平方结算，工程全部完成。各道工序验收合格，予以结算。第三条：工程质量①甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织班组自检验收，乙方按照施工图纸和变更联系单及图纸会审纪要等内容，结合规范、设计说明，精心组织施工，保证工程质量，达到优质工程标准，如质量不符合标准，必须返工修理，其工料费由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条：安全生产1、甲方对乙方承担的工程做好安全交底，提出明确的安全要求，并进行监-1-督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方不得破坏。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故的，其损失由乙方负责。2、乙方人员进场施工前，甲方安全员和乙方安全负责人对职工进行安全教育和安全交底，未经教育者不准进入工地施工。乙方设立兼职安全员壹名，做好本班组安全管理工作（该人员书面形式报项目部）。3、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。严格遵守工地安全制度，服从管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无操作证人员一律不准玩弄机器，发现安全隐患及时用口头或书面形式报告甲方，以便及时组织整改。4、安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有权力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退，直至向项目经理建议终止承包协议。5、对已方人员违章操作造成事故发生，一切经济损失和事故责任均由乙方负责承担，并且对违章行为6、劳动保护用品（如安全帽、雨衣、手套等）及施工中属于个人需用的工具由乙方自行解决，费用已包含在承包款内，安全帽必须使用甲方公司定制的安全帽。7、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条：治理管理班组长必须了解本班职工的政治、思想、生活、要作状况。经常和职工谈心学习，遵守工地规章制度，在工地上人人应持本人身份证，并上缴身份证复印件贰份，个人照片捌张，统一办理暂住证、劳务证等相关政府部门要求办理的证件，办理费由乙方自理。不得打架斗殴，不明真相的物品被公安机关查扣者，罚款及刑事责任由乙方负责。晚上严禁上街闹事、严禁酗酒、严禁赌博，晚上十时必须回工地宿舍。因治安问题而使项目部罚款的均由该职工及所属班组负责。第六条：文明管理1、本工程生产区、生活区实行市级文明施工标准化管理，进场施工人员必须四证齐全（身份证、暂住证、劳务证、计生证）。2、乙方人员必须遵纪守法，讲究社会公德，宿舍必须每天打扫卫生，人员轮流值日，服装、鞋帽成线放齐，文明有秩。严禁烧电炉、煤气灶等明火设施，严禁电线乱拉或乱接插座。第七条：班组管理要求1、班组长必须常驻现场，亲自管理本班组员，如需外出，必须向项目经理及请假，并作妥善安排，每月到岗不少于25天，缺岗一天罚200元。2、班组成员之大多数须老职工，具有较长施工经历，严禁临时招收无施工经历的新工人，否则，项目部有权辞退或终止协议。3、班组长对本班人员必须有绝对指挥权，同时班组长必须服从项目部安排。4、班组长必须时常教育职工爱护公物、节约材料。5、根据项目部安排的进度计划，班组长必须随时调整人员以满足进度之要求。6、如有职工技术素质差或不服从指挥安排者，项目部有权加以辞退，班组长必须服从并及时调整。7、班组整体应具有纪律性、组织性、有强大的突击能力，以服从项目部的指挥安排为原则。8、为配合管理，特设（质量安全、治安、文明、工期）押金拾万元，不计息完工出场扣除各项罚款后归还。第八条：工期要求1、乙方在施工中必须配备足够的技术力量和施工人员，无条件服从项目部的进度计划或临时加班抢工安排，不得以任何理由或借口予以拒绝。积极配合其它工种共同抓好工程进度。影响进度要经济处罚，完不成甲方进度计划要求每天罚款3000元。具体根据项目部工程进度计划执行。2、（确保农忙期间按项目部要求正常施工）春节期间如项目部有特殊要求仍需正常施工，如因施工人员不足，造成无法完成相应进度，班组应承担相应处罚及责任，同意项目部可组织人员施工，具体费用加倍从班组承包款中扣除。第九条；奖罚制度：本协议单价中已考虑了奖励，本条主要针对处罚。1、机械违章操作的行为，每次罚款50~200元。2、机械违章操作发生事故，按公司章程处理。3、要节约材料，合理利用，如有故意抛弃或故意浪费者，每次罚款200~1000元。4、不戴安全帽每人每次罚款50元。5、无正当理由影响工期的罚款500~5000元/天。6、下班后不切断机械及照明电源的罚款50元/次。7、现场发现随地大便者罚款100~500元/次，并责令其清理全部大便。8、宿舍检查不符合文明卫生要求者罚款50~200元/次。9、班组长无正当充足理由不服从项目部指挥者，罚1000~5000元/次。10、夜间22：00以后无环保局批准手续，绝对禁止作业，否则除承担环保罚款外，项目部将根据名誉损失程度酌情处罚。11、经甲方认可后的废钢筋，乙方按甲方指定地点堆放整齐。如有乱抛乱甩行为，经教育不听者，罚200元以上。12、赤膊、穿拖鞋、野蛮施工一次罚款50元。13、损坏工地内的临时设施、宣传标语，按情节严重程度作赔偿处理，并处200元起罚款。14、未经许可擅自动明火的班组和个人分别作100~300元罚款。15、特殊工种无证进行上岗操作，发现一次罚款150元，责令停止。16、严禁使用电炉、热得快、电饭锅、煤气灶等一切燃具，发现一次罚100元。17、宿舍禁止动用明火或用小太阳灯取暖，违者每次罚款100元。18、擅自拆除外架子或损坏各项防护、隔离措施的罚责任班组200~2000元，并责令整改好。19、无故动用（或损坏）灭火器、消防栓的罚款100元。20、因操作者违章或野蛮操作，造成伤害他人或自身的，承担经济损失的100%，并按情节轻重处罚。21、违章作业的整改内容在发出整改后，要求规定时限内未完成者，责令继续整改，并以每延期一天罚款500元，依次类推，严重者做停止作业退场处理。22、打架斗殴，按情节轻重处理，参与者不论无理由，最低以1000元起处罚，情节严重的送司法部门处理。23、发现事故隐患，能及时排除或上报项目部的班组或个人，视隐患程度给予奖励，能检举揭发违章违规人员的，以违章处罚款项的80%作奖励。24、未经项目负责人同意，本工程职工宿舍禁止妇女及小孩留宿，如有留宿妇女小孩，每晚罚款100元。25、为安全，本工程禁止未满16周岁的小孩进入作业现场，发现一次罚款100元。26、为便于管理识别，职工需带胸卡，费用自付，上班时不带胸卡罚款5元/次。27。所有单面焊，双面焊钢筋必须在施焊前预弯，如违反，每个接头罚款100元。。第十条：施工机具一、塔吊、升降梯由甲方负责，保证使用需要。二、弯曲机、对焊机、电焊机、切断机、调直机、切割机等机械由乙方自负，修理由乙方自负。第十一条：材料供应管理乙方专人向甲方办理领料手续。乙方严格按照甲方提供的质量要求和材料配合施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担（按实际使用钢筋损耗超过1％以上的，超额部分差价由乙方承担），乙方在施工中使用材料，做到日用日清，活完料清，保持现场整洁。第十二条：分包工程人工费单价按工程实际平方，每平方32元计算，包括止水钢板焊接和柱子电渣压力焊，包含绑扎用的扎丝、切割片、保护层垫块（不包括现浇板上层钢筋料撑脚）、电焊条、安全帽、雨衣及劳保用品等辅助材料费用。第十三条：付款方法1、±0.000以下乙方同意垫资，全部±0.000以下结构完成，支付完成工程量的%。2上月完成工程量，在下月底部分支付完成工程量款，依次类推，支付不超过完成总价工程量%，主体全部封顶，主体中间结构验收无异议后付至总工程款85%，竣工验收五个月内付清余款。3、职工每月工资问题一律由乙方自筹，甲方概不预支，每月甲方上月职工工资发放两次，共计800元（工人出勤必须达到项目部的最低日历数）。4、自动退场或终止协议退场的按完成的成品工程量50%结算工程量，余额及保证金作为赔偿罚没。第十四条：其他1、进入宿舍不准存放电饭煲、热得快、煤气瓶、煤气灶等电器或燃具，住宿为单身男人，夫妻或女工在外自行租房。2、每间住宿9人。3、根据公司相关文件规定“2006年7月1日后新开工的建设工程，各方包单位必须与劳务公司签订劳务分包合同”。该合同由甲方统一与劳务公司办理，乙方负责配合提供相关资料并交纳相应的管理费用，该费用从乙方工程款中扣除。第十五条：违约责任一、如公司、监理公司于其他部门检查出的问题缺陷进行处罚的，项目部将以两倍的罚金进行处罚。二、所有人员进入工地，由班长带领到安全员处进行上岗培训，并领取安全帽发放到每一个工人，并监督佩带，否则一切责任由班长及当事人承担。三、每到工序开工前必须与施工员或技术负责人进行该工序的方案确定，否则一切经济损失由班组承担。四、分包的工程项目，不得再行分包，施工质量经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，由乙方全额赔偿。五、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如乙方未经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失，如任何质量问题及特殊情况，甲方中途解除合同，甲方应赔偿乙方因此造成的经济损失。六、乙方须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每延期一天应偿付3000元的逾期违约金。七、甲方应及时支付给乙方约定工程款，如久拖不付按银行利息偿付给乙方逾期违约金。第十六条：附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，解决不了的，可按以下第（1）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。二、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执正本壹份。三、要求签证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位（盖章）：法定代表人：分包单位（盖章）：法定代表人：公证单位（盖章）：公证人：年月日建设工程施工劳务分包合同工程承包方:（简称：甲方）劳务分包方:（简称：乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，依据公司劳务......建筑工程劳务施工分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一......建筑工程单项劳务分包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规的规定，遵守平等自愿、公正和诚信的原则，......建筑工程施工劳务分包合同工程名称：海拉尔盛世家园综合楼工程承包人：浙江正见建设集团劳务分包人：哈尔滨福广兰天劳务服务有限公司签订日期：二零一一年八月二十五日工程承保......【建筑工程劳务合同】承包人与包工头签订的劳务合同首先和没有劳务作业资质的施工单位签订的劳务分包合同是无效的，是不合法的。虽然现行《建筑法》对劳务分包的问题没有进......建筑劳务分包合同(木工工程)发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规......建设工程劳务分包合同甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原......建筑工程劳务施工合同建筑工程劳务施工合同模板建筑工程劳务施工合同范文1甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围________________________第三条工程工期1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。第九条环境保护、安全生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。第十条材料、设备供应与管理1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。第十一条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价2.承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。第十二条结算办法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。第十三条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)第十四条工程保修1.保修范围、期限：______________2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。第十五条保险1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。第十六条争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。第十八条不可抗力1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十九条合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第二十条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第二十一条合同份数本合同一式_______份，甲方_______份;乙方_______份。_________________第二十三条合同生效本合同双方约定_______后生效。合同签订时间：______________合同签订地点：______________甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包人：(以下简称甲方)劳务分包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。二、分包工期：开工，竣工，总工期天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源)，按每平方米元计算，建筑面积为平方米，总价元。场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。结算方式：首付工程款万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;余下的万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。五、奖惩措施乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格10%的罚款。乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款100元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。六、甲方的权利和义务1、提供相应的施工图纸一套，编写详细的施工组织设计，完成各项报表。2、检查验收工程质量、安全生产、文明施工、施工进度。3、按时提供施工材料。4、甲方在检查工程质量时如发现达不到验收标准时，有权加以制止，并责令其整改，严重者令返工重做，由此发生的材料浪费及人工费用全部由乙方承担。5、乙方在施工过程中不服从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的，甲方管理人员有权对乙方处以100-200元的罚款，并从本月支付工程款中扣除。6、甲方应根据工程进度及时将材料采购到位，保证乙方不出现窝工现象，如发现因材料不到位所造成误工，经甲方确认给予误工补助。同时，乙方应提前24小时通知甲方供应材料，否则不予补助。7、甲方要对各主要工序进行安全技术交底。8、甲方人员经常深入工地，加强对安全、质量、材料及施工过程的监督检查和控制，指导施工工作。9、完成竣工验收资料，办理竣工验收手续和竣工决算。七、乙方的权利和义务1、必须严格执行国家现行有关工程质量评定标准、规范。2、施工时必须做到工完料尽场地清，落地材料及时回收利用，不另计人工费，杜绝材料浪费，如材料用量超过定额用量时，超出部分材料自负，费用从工程款中扣除。3、现场施工员和班组长必须现场负责，如遇特殊情况，须经项目负责人同意，并委托他人负责，否则处罚100元/人次。4、不得无故停工，如发现无故停工现象，甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款，情节严重者清退出场，并拒付已完成的工程量款。5、乙方要保持与甲方的良好沟通，发现问题及时反馈，积极配合甲方。6、必须保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。7、乙方自备手头工具，如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。八、其它1、甲方有权对乙方的工作做临时性调整，乙方应积极配合。2、围墙以内的安全文明施工，必须遵照要求作到活尽场清，不另计人工。3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根据实际情况给予一定补偿。4、变更部分按照原承包价格中的定额预算有关相应子目计算(增加或减少)。5、现场质量、安全管理、材料管理有相应的惩罚措施。6、施工单位的各项制度、质量、安全条例均与本合同具有同等效力。本合同一式四份，甲乙双方各二份，双方签字后生效，工程款付清后自行失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，经双方友好协商，达成一致，签订本合同，双方共同遵守。一、工程概况：1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构形式：1.4质量标准：合格工程，争取优良二、承包方式：劳务大清包(包人工、包周转材料、施工机械)三、工程承包范围：按施工图纸、招标文件规定和图纸会审纪要土建工程，预埋件制作的.人工费、机械费、职工食堂及炊具、周转材料、机具设备、耗材。(不包括机械挖土、破桩头、防水、门窗制作与安装、内外墙油漆、涂料、水电暖及消防安装、通风、室内外地板砖、大理石、花岗岩、墙砖、保护层垫块、内外墙保温粘贴、外挂、防水螺栓、止水带、止水条、围墙外的周边防护及屋顶批刷、电梯、土方工程的机械开挖及回填机械运土、公共建设部门的二次装饰工程、楼梯扶手、铁艺和工程材料费。)四、结算依据及承包单价：4.1本工程土建部分按2008版河南省预算定额或执行现行的建筑面积计算规范计算建筑面积。每平方米元(基础屋面、花架造型按一层面积另增加一层面积计算。)4.2乙方承包该工程主体框架结构面积约米。最终以实际建筑面积为准进行结算。4.3乙方承包的工程单价不含任何税费。税费由甲方全部承担。4.4为便于工程款支付及管理，以上约定承包价以主体结构、砌体、楼地面及粉刷分三大部分，按比例分解为主体70%，砌体15%，楼地面及粉刷15%，以此确定各项款付款基准价。五、甲方提供的主要建筑材料：甲方提供钢材(商砼)水泥、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建筑材料。六、现场计时工：除甲方工程项目部有特殊需求外，施工过程之中甲方不签署任何计时工。若甲方项目主管人员签证安排计时工按/工日计算，当月计时工并入当月工程量结算。七、开工竣工日期：本工程定于年月日开工至年月日竣工。共个工作日(以垫层浇筑完为准开始计算工期)。八、工程结算及付款方式：8.1甲方工程款以现金支付给乙方，但乙方必须足额发放人工工资。8.2主体工程施工到三层时，甲方以实际完成工程量总价格的65%支付乙方工程款。以后每五层结一次，直至结顶(春节前完成到几层，甲方支付到几层)，主体封顶、模板拆出完毕付总工程款的70%。砌体、楼地面、粉刷按月进度拨款，以承包基准价核实，实际完成工程量的80%付款。工程完工后付总工程款的90%。工程交工验收后，拨付至总工程款的97%，剩3%的总工程款作为工程保修金暂扣，待保修期过后一次性无息返还。工程款项应在阶段工程量完成后一月内付清。九、工程停建或缓建：9.1甲方原因工程停建或缓建的，甲方应在一个月内一次性付清乙方所完成工程量的工程款。并承担乙方由此而造成的停工费、机械、钢管、扣件、顶丝租赁费等相关损失费用。必要时双方另行协商解决，以补充协议为准。9.2因甲方不到位材料供应不及时或因停水停电、地方干扰造成乙方停工超过三天的，因此产生的全部损失由甲方承担，工期相应顺延。十、其他：10.1到结算点不付农民工工资造成停工一切损失由甲方承担。10.2办公用房、宿舍、材料由项目部提供。10.3合同约定款项支付前发生的乙方所承包范围内各项人工费及相关费用由乙方承担，结算后由甲方支付。停建甲方及时支付。10.4所有进场人员购买意外人身伤害保险，费用由甲、乙双方各承担50%。10.5乙方承包内容以外发生的工程量另外结算，价格另商。十一、材料及设施供应相关事项：11.1工程所需的钢材、水泥、商砼、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建筑材料，由甲方供应(不含机械设备、周转材料、机具设备及耗材)。乙方应在用料一周前书面提出详细用料清单，交付甲方项目部。如不按期提供用料单，造成甲方停工，由乙方承担责任。11.2乙方负责提供本工程所需大型机械设备及各种施工设备：包括二级配电箱、电缆、电线、塔吊、模板、安全设备雨具、钢管、输送泵、扣件、吊蓝、钉子、铁丝、扎丝、胶带、钢刷、扫帚、塑料薄膜、蝴蝶卡、步步紧、焊条、电焊机(含电线)、安全带、安全网，脚手架、小推车、扳手、铁捶、手提电锯、碘钨灯(含电线)、铁锨、振刀棒(含电线)、弯曲机、切断机、对焊机、调直机等小型工具。11.3甲方设专人收领到场的各种建筑材料，乙方合理利用，甲方现场人员监管，不得浪费。11.4施工安全防护设备由乙方自行购买(不包括消防器材)。十二、施工组织及安全质量要求：12.1乙方必须严格按照施工图纸、设计变更说明和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方及监理的监督检查。12.2质量等级：项目保证优质。12.3乙方确保按图纸、按规范、按时、按质施工，工程质量必须达到国家规定的验收标准。质量如达不到国家规定的验收标准，乙方必须无条件返工，返工费用、材料、人工费由乙方承担，并按合同质量奖惩条件给予处罚。12.4乙方确定的施工现场负责人、技术负责人和专业技术人员及管理人员必须上交上岗证复印件，以供甲方备案审查。12.5乙方提供的工程所需机具设备及周转材料，质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程质量标准。不合格的，不准进入施工现场。12.6乙方必须严格遵守并执行项目部的各项规章制度，依照甲方的施工进度计划，组织合格的劳务人员进场施工。年龄不满18周岁的不得招入本工地，老弱病残的不得录用。虚心接受有关管理人员及社会各界的监督、检查及指导。按时完成甲方下达的生产计划任务，需加班赶进度时必须全力服从，乙方不得提任何附加条件。12.7乙方施工人员严禁带家属、孩子入住施工现场，严禁在住宿房屋内用明火烧饭及私拉电线，经查处没收器具，并每次罚款300元。如发生意外事故，概由乙方承担责任。12.8施工期间如发生矛盾，应及时制止，迅速向现场负责人汇报，尽快商量解决。严禁聚众打架，酗酒闹市。如在施工现场、住宿区内发生打架事件，不论有无理由每次罚款元整。严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次每人罚款送公安机关处理。项目部不承担任何责任。12.9对进入现场施工的劳务人员，必须经过三级安全教育。严格执行安全规章制度，违反者按安全规章奖惩制度执行。一旦发生安全事故，查清原因后，由负责方全部承担。如属乙方责任应由乙方全权负责。按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究责任。发生其它意外或安全事故产生的医疗费在万元以内，由乙方负责。在万元以上的，由甲方承担的医疗费用，乙方承担的医疗费用。12.10如一旦发生安全事故，应立即组织抢救，并保护好现场。立刻上报，严禁隐瞒事故不报，积极配合项目部质安部门工作，做到上通下达。及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。12.11乙方承包人应是本工程安全生产第一责任人。应带头遵纪守法，不准违章指挥，确保安全、质量、进度，保证全体施工人员全方位的运转。12.12乙方必须服从甲方的管理及指挥。执行本项目的一切规章制度，遵守国家的政策法令。乙方在施工中因管理、质量、安全、工期不符合甲方要求时，甲方有权单方面终止合同，另行安排劳务公司进行施工。终止协议时，按完成工程量的50%终止结算工程款，余款及保证金作为甲方的损失弥补。12.13如因甲方违反国家有关规定及安全操作规程，强迫乙方强行施工、故意拖欠工程款或不执行合同条款;侵犯乙方合法权益，忽视安全防护措施;劳动安全环境恶劣，严重危害乙方人身安全和身体健康的，乙方有权终止合同，乙方所完成的工程量甲方全额支付，并赔偿由此给乙方所造成的全部损失。12.14任何一方终止合同需提前七天通知对方。十三、甲方责任;13.1甲方负责建筑物的每层轴线定位、测量、放大线。13.2免费提供住宿生活和施工用水、用电。13.3提供所需建筑材料(按十一条执行)。13.4向乙方免费提供施工图纸三套和相关技术资料。13.5甲方负责拉围墙防护为乙方提供有利看场条件。13.6项目部管理人员及委托的监理单位对工程进度、质量和安全及合同执行情况监督检查，并负责设计图纸问题的处理及设计变更签证等相关事宜。13.7按合同约定及时足额结算并支付乙方工程款。13.8甲方负责土方开挖并承担费用，乙方人工配合清底。13.9甲方负责提供乙方办公场地，负责向乙方进行现场三级教育，向乙方进行技术交流。13.10甲方负责收集整理竣工验收资料。13.11甲方负责协调地方周边关系和处理当地纠纷。13.12甲方在乙方缴纳合同履约金一个月内如工程不能正常开工，甲方无条件全额退还乙方合同履约金万元整，并承担相应的利息。十四、乙方责任：14.1施工场地平整，施工界区内的用水用电和道路及临时设施的施工(所需材料由甲方提供)。14.2乙方提供建筑材料供应和设备进场计划及用水用电计划。14.3严格按照施工图与说明施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工。14.4乙方配合甲方收集整理竣工验收资料，协同办理工程竣工验收手续。14.5乙方必须配合甲方分包项目施工，不得收取任何配合费。但甲方另外分包外墙涂料项目的施工队伍，必须及时随乙方外墙粉刷同时施工，若甲方不及时安排涂料施工队伍或因涂料施工队伍不及时进行施工所造成的损失由甲方承担。14.6甲方天棚不用粉刷，不扣乙方人工费。14.7乙方所包工程项目保修期间若有质量问题，必须及时进行维修(如因甲方其它分包队伍造成的破坏除外)。14.8乙方自行将承包工程转包或违反质量和安全管理规定的，甲方有权单方终止合同并另行组织施工队伍，因此造成的甲方损失由乙方承担;由于乙方原因，不能按合同约定期限交工的每延迟1日向甲方偿付违约金元，提前交工1日交乙方元。十五、合同签订交付履约金及有效期：15.1本合一式二份，双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。合同生效后在开工十日内乙方向甲方交付合同履约保证金拾万元，本工程地下室完成后甲方向乙方退还拾万元保证金，若合同订立后一月内达不到开工时，甲方赔偿本金，另外付损失费两万元。15.2本合同由双方签字盖章后生效，工程价款全部付清后自动失效。十六、补充范围和解决方式：16.1未尽事宜双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2如双方发生合同及协议争议，由双方代表友好协商，协商无果，递交合同签订地方劳动仲裁机构申请裁决或向人民法院起诉。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同总包方（甲方）：地址：电话：项目负责人：职务：项目经理分包方（乙方）：职务：泥工班长地址：电话：暂住地：依照《中华人民共和国合同法》，建设部《建筑安装分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃执行。第一条：工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、分包范围：按工程施工设计图纸，变更联系单及图纸会审纪要等内容所包含的一切主体结构砼及砌体等零星结构施工，项目部相应施工要求。包括详细范围：1、现浇结构，预制构件砼。2、主体结构等零星结构，包括基础范围所有砌体。施工要求的因设相应的施工洞，二次封堵。3、项目部现场布置所包含的砼路面，砼构件及砌体工程。4、施工作业时落手清工作，确保施工前后的零星材料堆放整齐，分类按项目部指定分类堆放。5、为配合上级主管部门，集团等检查，每道工序验收，现场必须确保按项目部安排工作内容保持整洁干净。6、做好砼结构及砌体工程施工前准备及施工后养护浇水及成品保护的相应工作范围。7、确保砼结构及主体工程按项目部要求感观施工质量的相应处理。确保施工范围现场整洁干净，工作区域每天有专人负责打扫卫生。四、分包工程期限：①施工进度：地下室基础底板砼完成之后（）天内完成±0.000层梁板、墙柱的砼结构；±0.000层砼完成之日期（）日内完成一层梁板、墙柱砼结构；标准层砼完成之日期（）日内完成一层梁板、墙柱砼结构工程。②地下室仓库施工进度：每施工段（安后浇带划分）基础底板砼完成之日起（）天内完成梁板、墙柱砼工程。③上述（①②）计划分包方必须与木工班。钢筋班交叉作业，相互配合，确保按期完成，标准层按二层配置。（详细计划见项目部通知为准）五、分包工程人费用：按实际、结算为准，按建筑面积：元/㎡。六、乙方投入人数：固定人数，另按进度所需配置。第二条：工程结算：按实际平方结算，工程全部完成。各道工序验收合格，予以结算。第三条：工程质量①甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织班组自检验收，乙方按照施工图纸和变更联系单及图纸会审纪要等内容，结合规范、设计说明，精心组织施工，保证工程质量，达到优质工程标准，如质量不符合标准，必须返工修理，其工料费由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条：安全生产1、甲方对乙方承担的工程做好安全交底，提出明确的安全要求，并进行监-1-督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方不得破坏。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故的，其损失由乙方负责。2、乙方人员进场施工前，甲方安全员和乙方安全负责人对职工进行安全教育和安全交底，未经教育者不准进入工地施工。乙方设立兼职安全员壹名，做好本班组安全管理工作（该人员书面形式报项目部）。3、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。严格遵守工地安全制度，服从管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无操作证人员一律不准玩弄机器，发现安全隐患及时用口头或书面形式报告甲方，以便及时组织整改。4、安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有权力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退，直至向项目经理建议终止承包协议。5、对已方人员违章操作造成事故发生，一切经济损失和事故责任均由乙方负责承担，并且对违章行为6、劳动保护用品（如安全帽、雨衣、手套等）及施工中属于个人需用的工具由乙方自行解决，费用已包含在承包款内，安全帽必须使用甲方公司定制的安全帽。7、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条：治理管理班组长必须了解本班职工的政治、思想、生活、要作状况。经常和职工谈心学习，遵守工地规章制度，在工地上人人应持本人身份证，并上缴身份证复印件贰份，个人照片捌张，统一办理暂住证、劳务证等相关政府部门要求办理的证件，办理费由乙方自理。不得打架斗殴，不明真相的物品被公安机关查扣者，罚款及刑事责任由乙方负责。晚上严禁上街闹事、严禁酗酒、严禁赌博，晚上十时必须回工地宿舍。因治安问题而使项目部罚款的均由该职工及所属班组负责。第六条：文明管理1、本工程生产区、生活区实行市级文明施工标准化管理，进场施工人员必须四证齐全（身份证、暂住证、劳务证、计生证）。2、乙方人员必须遵纪守法，讲究社会公德，宿舍必须每天打扫卫生，人员轮流值日，服装、鞋帽成线放齐，文明有秩。严禁烧电炉、煤气灶等明火设施，严禁电线乱拉或乱接插座。第七条：班组管理要求1、班组长必须常驻现场，亲自管理本班组员，如需外出，必须向项目经理及请假，并作妥善安排，每月到岗不少于25天，缺岗一天罚200元。2、班组成员之大多数须老职工，具有较长施工经历，严禁临时招收无施工经历的新工人，否则，项目部有权辞退或终止协议。3、班组长对本班人员必须有绝对指挥权，同时班组长必须服从项目部安排。4、班组长必须时常教育职工爱护公物、节约材料。5、根据项目部安排的进度计划，班组长必须随时调整人员以满足进度之要求。6、如有职工技术素质差或不服从指挥安排者，项目部有权加以辞退，班组长必须服从并及时调整。7、班组整体应具有纪律性、组织性、有强大的突击能力，以服从项目部的指挥安排为原则。8、为配合管理，特设（质量安全、治安、文明、工期）押金拾万元，不计息完工出场扣除各项罚款后归还。第八条：工期要求1、乙方在施工中必须配备足够的技术力量和施工人员，无条件服从项目部的进度计划或临时加班抢工安排，不得以任何理由或借口予以拒绝。积极配合其它工种共同抓好工程进度。影响进度要经济处罚，完不成甲方进度计划要求每天罚款3000元。具体根据项目部工程进度计划执行。2、（确保农忙期间按项目部要求正常施工）春节期间如项目部有特殊要求仍需正常施工，如因施工人员不足，造成无法完成相应进度，班组应承担相应处罚及责任，同意项目部可组织人员施工，具体费用加倍从班组承包款中扣除。第九条；奖罚制度：本协议单价中已考虑了奖励，本条主要针对处罚。1、机械违章操作的行为，每次罚款50~200元。2、机械违章操作发生事故，按公司章程处理。3、要节约材料，合理利用，如有故意抛弃或故意浪费者，每次罚款200~1000元。4、不戴安全帽每人每次罚款50元。5、无正当理由影响工期的罚款500~5000元/天。6、下班后不切断机械及照明电源的罚款50元/次。7、现场发现随地大便者罚款100~500元/次，并责令其清理全部大便。8、宿舍检查不符合文明卫生要求者罚款50~200元/次。9、班组长无正当充足理由不服从项目部指挥者，罚1000~5000元/次。10、夜间22：00以后无环保局批准手续，绝对禁止作业，否则除承担环保罚款外，项目部将根据名誉损失程度酌情处罚。11、经甲方认可后的废钢筋，乙方按甲方指定地点堆放整齐。如有乱抛乱甩行为，经教育不听者，罚200元以上。12、赤膊、穿拖鞋、野蛮施工一次罚款50元。13、损坏工地内的临时设施、宣传标语，按情节严重程度作赔偿处理，并处200元起罚款。14、未经许可擅自动明火的班组和个人分别作100~300元罚款。15、特殊工种无证进行上岗操作，发现一次罚款150元，责令停止。16、严禁使用电炉、热得快、电饭锅、煤气灶等一切燃具，发现一次罚100元。17、宿舍禁止动用明火或用小太阳灯取暖，违者每次罚款100元。18、擅自拆除外架子或损坏各项防护、隔离措施的罚责任班组200~2000元，并责令整改好。19、无故动用（或损坏）灭火器、消防栓的罚款100元。20、因操作者违章或野蛮操作，造成伤害他人或自身的，承担经济损失的100%，并按情节轻重处罚。21、违章作业的整改内容在发出整改后，要求规定时限内未完成者，责令继续整改，并以每延期一天罚款500元，依次类推，严重者做停止作业退场处理。22、打架斗殴，按情节轻重处理，参与者不论无理由，最低以1000元起处罚，情节严重的送司法部门处理。23、发现事故隐患，能及时排除或上报项目部的班组或个人，视隐患程度给予奖励，能检举揭发违章违规人员的，以违章处罚款项的80%作奖励。24、未经项目负责人同意，本工程职工宿舍禁止妇女及小孩留宿，如有留宿妇女小孩，每晚罚款100元。25、为安全，本工程禁止未满16周岁的小孩进入作业现场，发现一次罚款100元。26、为便于管理识别，职工需带胸卡，费用自付，上班时不带胸卡罚款5元/次。27。所有单面焊，双面焊钢筋必须在施焊前预弯，如违反，每个接头罚款100元。。第十条：施工机具一、塔吊、升降梯由甲方负责，保证使用需要。二、弯曲机、对焊机、电焊机、切断机、调直机、切割机等机械由乙方自负，修理由乙方自负。第十一条：材料供应管理乙方专人向甲方办理领料手续。乙方严格按照甲方提供的质量要求和材料配合施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担（按实际使用钢筋损耗超过1％以上的，超额部分差价由乙方承担），乙方在施工中使用材料，做到日用日清，活完料清，保持现场整洁。第十二条：分包工程人工费单价按工程实际平方，每平方32元计算，包括止水钢板焊接和柱子电渣压力焊，包含绑扎用的扎丝、切割片、保护层垫块（不包括现浇板上层钢筋料撑脚）、电焊条、安全帽、雨衣及劳保用品等辅助材料费用。第十三条：付款方法1、±0.000以下乙方同意垫资，全部±0.000以下结构完成，支付完成工程量的%。2上月完成工程量，在下月底部分支付完成工程量款，依次类推，支付不超过完成总价工程量%，主体全部封顶，主体中间结构验收无异议后付至总工程款85%，竣工验收五个月内付清余款。3、职工每月工资问题一律由乙方自筹，甲方概不预支，每月甲方上月职工工资发放两次，共计800元（工人出勤必须达到项目部的最低日历数）。4、自动退场或终止协议退场的按完成的成品工程量50%结算工程量，余额及保证金作为赔偿罚没。第十四条：其他1、进入宿舍不准存放电饭煲、热得快、煤气瓶、煤气灶等电器或燃具，住宿为单身男人，夫妻或女工在外自行租房。2、每间住宿9人。3、根据公司相关文件规定“2006年7月1日后新开工的建设工程，各方包单位必须与劳务公司签订劳务分包合同”。该合同由甲方统一与劳务公司办理，乙方负责配合提供相关资料并交纳相应的管理费用，该费用从乙方工程款中扣除。第十五条：违约责任一、如公司、监理公司于其他部门检查出的问题缺陷进行处罚的，项目部将以两倍的罚金进行处罚。二、所有人员进入工地，由班长带领到安全员处进行上岗培训，并领取安全帽发放到每一个工人，并监督佩带，否则一切责任由班长及当事人承担。三、每到工序开工前必须与施工员或技术负责人进行该工序的方案确定，否则一切经济损失由班组承担。四、分包的工程项目，不得再行分包，施工质量经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，由乙方全额赔偿。五、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如乙方未经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失，如任何质量问题及特殊情况，甲方中途解除合同，甲方应赔偿乙方因此造成的经济损失。六、乙方须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每延期一天应偿付3000元的逾期违约金。七、甲方应及时支付给乙方约定工程款，如久拖不付按银行利息偿付给乙方逾期违约金。第十六条：附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，解决不了的，可按以下第（1）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。二、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执正本壹份。三、要求签证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。本合同自双方签字之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位（盖章）：法定代表人：分包单位（盖章）：法定代表人：公证单位（盖章）：公证人：年月日建筑工程劳务分包合同合同编号：SJBJ-2016-总包方（甲方）：分包方（乙方）：签订地点：西安/碑林区签订日期：年月日项目隶属：建筑工程劳务分包合同总包方：（以下简称：甲方）分包方：（以下简称：乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，在平等、自愿、公平和诚实互利的基础上，就工程施工劳务分包事项，达成如下协议，签订本合同，以兹共同遵守。一、概况1.1工程概况工程名称：华阴汽车客运站工程地点：陕西省渭南市华阴市华山北站东侧工程结构：框架结构。1.2乙方概况营业执照编号：经营范围：复审时间及有效期：专业资质证书编号：资质专业等级：复审时间及有效期：税务登记证编号：复审时间及有效期：2安全生产许可证编号：复审时间及有效期：二、承包范围2.1承包方式：承包人工，所有辅材，以及总造价的3%劳务税费（其中3%内含租赁费税及材料费税）。其余详见本合同备注条款2.22.2承包范围：1、甲方范围为提供主材钢筋、商品混凝土、砖、砂、水泥。2、乙方范围为除第一条甲方提供主材外的材料均由乙方负责。2.3作业内容：乙方负责内容：1、主体内的所有钢筋、模板、混凝土、脚手架、室内砌体、内外墙粉刷及刮白；2、主体使用的套筒、电渣焊等；3、屋面做到屋面压光找平层（即屋面砖以下）；4、基础底沟砌体、散水及粉刷；其余详见本合同备注条款2.3乙方不负责内容：1、室内外回填土，涂料；2、室内外地砖、墙砖、石材及屋面砖安装；3、水电预埋3三、合同工期3.1合同总工期：日历天。3.2开工日期：年月日其余详见本合同备注条款3.2完工日期：年月日其余详见本合同备注条款3.23.3工期要求本工程要求工期为日历天（包括春节放假时间及法定的假期在内），完全按照总包方进度计划安排施工。四、合同造价按建筑面积结算综合单价：主体400元/㎡。二次结构130元（单价固定不变）建筑面积依据《陕西省工程量清单计价规则》（2009年）及《陕西省建设工程消耗量定额》（2004年）的规定计算。其中±0.00以下建筑面积按地下室建筑面积乘以的系数计算。五、工程质量5.1质量标准本工程要求达到二等级。工程质量总目标为确保100%，结构质量必须达到合格工程，保证全部混凝土构件达到清水混凝土的要求。现场要求达到省级文明工地。5.2质量要求见本合同备注条款5.2六、付款方式、结算、税务管理、发票管理6.1工程结算1、按实际工程建筑面积进行计算面积结算；2、基础部分按系数计算面积结算；3、屋面花架有顶板的按面积结算，无顶板的不计算面积；44、候车厅空洞处，按建筑面积结算，空洞不计算面积；5、见本合同备注条款6.1.16.1.2劳务费用包含的内容：见本合同备注条款6.1.26.2付款方式：付款原则见本合同备注条款6.26.2.1按照甲方和建设单位签订的总包合同的付款方式和付款比例减去税金、上缴费用后作为支付乙方的付款方式。2、第一次付款时间为主体封顶后支付％，乙方给甲方出具增值税专用发票后，甲方于次月日前支付已完工程结算款的％，乙方不能按计划完成当期工程量的，甲方支付工程量的％，待工程全部竣工结算审计完成后月内付清剩余的％，留％作质保金，保修期满后一次性结清，不计利息。6.2.4乙方的收款账户为：（1）收款单位：（2）开户行：（3）银行账号：6.3税务管理6.3.1乙方纳税人资格认定为以下第种：（1）一般纳税人；（2）小规模纳税人。6.3.2乙方的计税方法为以下第种：（1）一般计税方法（2）简易计税方法6.3.3乙方纳税类型为以下第种类型：（1）增值税专用发票，税率%，提交时间：；（2）增值税普通发票，税率%，提交时间：。56.4发票管理6.4.1乙方提供的增值税发票中的单位名称，应与合同中的乙方单位名称、乙方收款单位名称一致；乙方提供增值税发票后甲方付款，否则甲方有权拒绝付款，且甲方并不因此而构成违约。6.4.2乙方须按合同约定，按时办理结算申报，甲方审核完毕后，乙方在5个工作日内向甲方出具并送达增值税专用发票，甲方每次付款金额应与发票金额一致。6.4.3乙方在该工程竣工验收后10日内提供已结算总价等额合法增值税发票。6.4.4乙方委托（身份证号：联系电话：）全权负责该项目的结算，并与甲方联系提交税票。6.4.5甲方指定（身份证号：联系电话：）全权负责该项目发票的审核、签收工作，乙方将发票交给甲方指定之外的人员，甲方均不予认可，造成甲方损失的，乙方自愿承担甲方赔偿金。七、甲方的权利和义务7.1对工程施工进行统一指挥，并通过计划、组织、检查、协调等措施，使工程施工紧张有序。7.2组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总体施工作业控制计划，审批乙方编制的详细施工作业计划和细部施工方案。7.3负责施工控制楼层标高和主轴线的测量工作，其他施工用的标高和轴线以及各种模板控制线由乙方自行测量放线，甲方负责复核。其余职责见本合同备注条款7.4～7.21八、乙方的权利和义务8.1严格按照甲方的总体施工方案和施工组织设计施工，未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案。68.2遵守甲方现场管理制度，精心组织、合理安排、科学管理，仪容整齐、服装统一，持证挂牌上岗。8.3乙方应与其聘用的进驻现场的所有人员签订劳动合同报甲方报案，并在甲方的监督之下按合同的约定及时足额支付工资和养老补贴（或缴纳养老保险费），并在劳动合同约定的工资发放日后7日内，向甲方提交其工资发放表进行备案并加盖乙方公章和签字。否则，甲方有权拒绝支付工程款。8.4若乙方提供的发票信息有误或发票不合规，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方提供合法、合规发票为止。8.5若乙方的增值税专用发票未能及时送达导致甲方不能及时抵扣的，乙方应重新开具增值税专用发票。8.6若乙方提供的增值税专用发票不能认证通过，给甲方造成损失的，乙方应承担法律后果并支付增值税专用发票中载明的税款金额作为违约金。8.7因乙方原因导致增值税专用发票遗失的，乙方应重新开具发票，若造成甲方损失的，乙方应支付赔偿金。其余职责见本合同备注条款8.8～8.30九、安全生产9.1安全目标重大伤亡事故，工伤事故控制在0.4‰范围内，因乙方安全措施不力造成的一切安全事故，损失和责任由乙方承担。9.2安全管理见本合同备注条款9.2十、文明施工710.1文明施工标准严格执行政府有关文明施工规定，确保达到省级文明工地。10.2文明施工管理见本合同备注条款10.210.3环境保护与职业健康安全见本合同备注条款10.3十一、履约保证金乙方在合同签订后日内向甲方交纳履约保证金万元（大写：万元整）。保证金在主体结构如期完工，且验收质量合格，无息返还50%，剩余50%在工程竣工质量验收合格后日内无息返还。十二、完工验收及结算管理12.1完工验收工程完工乙方向甲方交齐相关的完工资料后应立即书面通报甲方，甲方确定初步验收日期。乙方负责清理现场所有杂物，若10天内仍未清理完毕的，甲方可以进行清理工作，乙方承担全部费用。甲方、监理、质检三方共同对乙方分包工程进行初步验收，验收达到合同要求的质量标准，甲方签字认可。对未达到合同要求的，乙方应无条件进行限期整改或返工，在限定日期到达后，乙方通知甲方进行最终验收，达到合同标准后予以签字认可，否则，甲方有权停止工程价款的支付，所造成的损失由乙方承担。12.2结算管理见本合同备注条款12.2十三、工程保修在保修期内，乙方在接到甲方质量维修通知后，两天内必须派人前往维修，如果乙方不能在约定的时间内派人进行维修，甲方有权另行安排专业分包队伍维修，维修所发生的全部费用从乙方保修金中扣除，另8扣除该项分包工程保修金总额的5％作为甲方管理费。十四、中途退场的规定14.1因建设方原因停建、缓建的，劳务分包人需中途退场，应经甲方同意，并提交工程完工相关资料，经双方签字确认后，劳务分包人方可退场。14.2劳务分包人不能按工期要求或工程质量不合格等原因退场的，导致剩余工程成本增加的，由劳务分包人承担。14.3因劳务分包人擅自退场，导致工程施工衔接不畅，延误工期，影响工程进度，由此造成的损失由乙方承担。十五、其他约定15.1施工期间遇合同约定不明确的，乙方须按照甲方指令进行施工（需办理签证的甲乙双方及时办理）。15.2在施工过程中若乙方不能保证工期、安全、质量和文明施工时，或因双方发生严重纠纷、无法配合施工时，甲方可终止合同，造成的经济损失由责任方承担。15.3甲方的招标文件、乙方的投标文件以及甲方的现场管理制度作为合同的组成部分与本合同具备同样的法律效力。如有与招标文件及投标文件不符的，以本合同为准。15.4乙方承诺：如因建设方资金暂不到位，导致甲方不能按照合同约定向乙方支付工程款，乙方同意甲方变更支付工程款的安排，并放弃向甲方追究违约和计取利息的经济责任。且在资金暂不到位的情况下，乙方确保工程顺利施工，由此引起的一切法律责任及经济损失乙方愿意自行承担。9十六、违约责任16.1甲乙双方不能按合同约定履行责任，造成的经济损失由责任方承担。16.2乙方分包的工程项目，不得再行分包或转包，否则甲方有权终止合同，并要求对造成的损失进行赔偿。16.3由于乙方原因，造成合同终止，甲方有权没收履约保证金，乙方所有工程款暂时冻结，直到甲方完成本合同工程再予核算。如果甲方为完成剩下的工程所发生的费用（包括直接及间接的各类费用）大于原分包合同剩余金额，其差额由乙方负责清偿。若所发生费用小于本分包合同剩余金额，则乙方已完工程款由甲方无息支付给乙方。16.4施工工期分包单位应按合同约定的日历天数完成，工期拖延按元/天予以处罚，提前按元/天奖励。开工起止日以实际开工之日起计算，完工以交工验收合格止。因甲方或外界因素影响的，乙方须在一周内书面办理工期延误的签证，否则将视为乙方延误工期。十七、合同授权17.1甲方授权项目经理（身份证号联系电话）行使以下职责权限：遵循甲方《工程项目管理办法》中项目经理的职责。17.2乙方授权项目经理（身份证号联系电话）行使以下职责权限：负责处理合同履行过程中一切事宜，包括但不限于签署发料单，签收甲方下发的各类通知，确认结算金额，变更合同条款，处理索赔事宜等。（注：该项目经理必须始终驻守现场。乙方在进场后5日内，将其他管理人员岗位、职责权限、人员名字、联系电话等情况进行明确并书面报10送甲方备案。如乙方未及时报送备案，由其承担不利的法律后果。17.3未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议，一概无效，且甲方对此不承担任何责任。17.4合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。十八、送达18.1乙方可按本合同第十七条的约定，向有权限的甲方人员当面送达，由其签收。18.2甲方可按以下方式向乙方送达：（1）按本合同第十七条约定，向有权限的乙方人员当面送达，或以电话通知方式向其送达，甲方保留的语音通话记录、短信等可作为送达凭据。（2）甲方亦可按以下地址邮寄送达：乙方地址：邮编：收件人：收件人电话：18.3一方送达方式如发生变更，应及时书面通知对方，否则责任自负。十九、争议的解决甲、乙双方在履行合同时发生争议，可协商解决，如若协商不成，11双方采用诉讼方式解决争议，依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。二十、合同附件附件一：工程情况及分包方资质情况复印件附件二：投标报价单附件三：劳务分包工程安全管理协议附件四：不拖欠民工工资承诺书附件五：授权委托书附件六：专业分包履约承诺书附件七：承诺表附件八：关于对施工现场作业队伍的管理规定附件九：最终结算承诺书二十一、合同的份数、生效与终止21.1本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。22.2本合同自双方签字盖章之日起生效，工作结束，双方债权债务两清后终止。二十二、补充约定补充约定事项：1、消防水池、站房等及二次装饰部分需乙方施工，甲、乙双方需另外协商单价及结算办法。2、活动板房乙方自建，如乙方退场后，甲方需要留用，甲乙双方协12商购买。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决或以合同附件形式补充其条款，附件与合同具有同等法律效力。本合同在签订过程可以参考合同注解内容。（合同注解附后）总包方：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：项目负责人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：签订日期：年日分包方：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：签订日期：年13日月月建筑工程劳务分包合同发包方：重庆华渝建筑工程公司（简称甲方)分包办：重庆泽超建筑劳务公司（简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程安全管理条列》及相关法律法规结合本工程的实际情况，将该工程劳务分包乙方实施。为了明确双方的权利、义务及经济、质量、安全等责任，本着平等互利、公平、公开、公正的原则，双方达成以下协议:一、工程概况1、工程名称：四川省绵阳市博爱福利院休养楼二期2、工程地址：绵阳市青义镇龙中村三社3、建筑面秘：约16000m2(以实际竣工面积为准)二、承包内容及单价1、±0.00以上土建工程、水、电、防雷工程综合单价360元／m2。（此单价包含人工费及施工中的所有机具设备及周辅材料)如因设计变更增加工程内容，增加部份按实结算，此单价不含税金。2、±0.00以下工程○1、基础砼：18元／M3（商砼、振捣、找平)。○2、地粱模板：38元/M2（包括制作安装及辅助材料)。○3、钢筋：800元／吨、(包括制作安装及辅助材料)。○4、砌体：90元/M3、（包括防潮抹灰）3、零星用工：如因甲方需要零星用工．用工单价：杂工80元／天．技工150元／天。4、主体内容○1、泥工所含工作内容：砌体、抹灰，浇筑楼地面、屋面及屋面设计涉及的泥工工作（包含屋面瓦及零星预制构件）、公共部份的粘贴、粉刷、通道墙的涂料。外墙抹灰只抹一次，底层地面10cm垫层砼。天棚不抹灰、楼层不做找平层(厨、厕地面除外)，室外一米内散水。○2、木工所含工作内容：模扳的制作安装，(包括构造柱模板)，高强止水螺杆由甲方提供。○3、脚手架含内、外架手架、外爬架或挑架、卸料平台、水平防护、施工通道、预留洞口及临边安全防护。○4、钢筋工所含工作内容：钢筋的制作安装、竖焊、对焊、搭接焊、焊割等。○5、水、电、防雷工作全部安装到位。(包括户内水、电、灯具的安装)5.本工程的装饰及后续工程在同等条件下，乙方享有优先承包权。三、质量标准合格工程四、工期工期240天，自进场之日起。若遇不可抗拒因素，工期延缓。五、甲方职责1、甲方负责向乙方提供施工现场及相关施工资料，给乙方创造良好的施工条件。2、甲方负责向乙方提供现场施工用水，用电及临舍。施工用电甲方只提供至一级配电箱。现场二、三级配电箱由乙方负责。3、甲方根据业主要求合理制定周、月施工进度计划，组织分部工程的验收，实施安全指导及监控。4、如因不可抗拒因素或业主、甲方原因造成停工连续三天以上（含三天），甲方支付乙方工人在停工期间的务工费及周转材料、设备机具费用。5、甲方负责与业主、监理、设计等部门的协调工作。六、乙方职责1、乙方在施工过程中必须严格按照甲方制定的施工方案及建筑法律法规进行施工，不得擅自改变施工方案违规操作。2、乙方必须严格执行甲方的管理制度及有关规定，无条件执行甲方的质量整改指令3、乙方责任人必须抓好质量检查工作，作好质量自检、互检、自查、自纠工作，整理好各工序的技术资料4、乙方在施工过程中因违章指挥、违规操作所造成的质量问题而引起的返工，所产生的费用及损失由乙方承担。5、乙方必须按照合同约定按甲方项目部通知积极组织安排工人进场施工，如因乙方原因未能完成甲方项目部的合理进度计划安排，甲方项目部有权处罚乙方500元/次责任金6、乙方在工程完工后外脚手架留给甲方20天时间做外墙漆，这个期间的费用由乙方承担，超出时间的租赁费由甲方承担。7、乙方必须配备完整的项目管理班子，且必须交甲方备案8、乙方在施工运程中，必须合理使用材料，严禁浪费，否则将双倍赔偿甲方损失七、安全文明施工1、乙方必须严格按照安全生产管理条例及相关文件进行安全管理，严格遵守国家和甲方的各项规章制度，杜绝伤亡事故，防范轻伤事故。2、乙方必须对员工做好安全培训工作，对员工的三级培训教育必须要落实在实处，对班组要进行安全技术交底，不得违章指挥，违章作业。3、乙方必须严格执行甲方现场安全文明施工的有关规定，做到“工完料尽场地清”，及时整理机具，垃圾，材料、成品、半成品，且必须按指定位置及时堆放整齐，保持施工现场整洁，费用由乙方承担。4、职工宿舍必须保持整洁卫生，不得乱抛烟头及杂物，防火器材必须具备，防火标志必须上墙，厨房必须清洁卫生，做好排污防腐工作，并办理相关卫生手续5、严禁员工饮酒后从事任何工作，严禁野蛮施工，在操作过程中上岗人员必须按照《建筑工程安全生产管理条例》执行。如有违反甲方有权处罚乙方500元/次责任金6、在施工过程中若发生安全事故，费用在2万元人民币内由乙方负责，费用在2万元人民币以上由甲方在保险公司报销后，超出部份款项甲方承担80%，乙方承担20%7、在宿舍内严禁使用大功率电器烤火取暖及做饭，每发现一次，处罚乙方500元/次、8、乙方必须管理好下属班组，严禁工人在现场酗酒闹事及打架斗殴，每发生一次处罚5000元，且承担相应法律及经济责任。八、付款方式1、乙方在三栋房屋的基础工程和主体一层工作完成后甲方开始支付第一次工程款，支付标准按完成工程量的80%支付。二层以上甲方按每月进度80%向乙方支付进度款。每月25日报量，次月15日前支付进度款。2、主体工程、室内外抹灰工程、公共粘贴及墙面涂料工程完工后，经甲方、监理初验合格后5日内甲方支付工程款的90%，余下工程款在工程验收合格后5日内甲方支付至工程款的99%，另外1%作为工程质量保证金二年期满后10日内付清。3、工程结算以甲、乙双方现场代表签证为准，作为结算依据。建筑面积以施工图及国家相关规范计算为准，如有变更按实结算。4.进度款的支付额度以下列分项工程单价为依据进行中间计价：主体工程：290元／㎡室内抹灰：25元／㎡外墙抹灰：10元／㎡水电防雷：25元／㎡公共通道粘贴和涂料：10元／㎡（以上单价均按建筑面积计算）。九、合同生效1、甲、乙双方合同签订后，乙方须向甲方缴纳60万元（大写：陆拾万元）质量保证金，该合同即生效。2、保证金的返还，在该工程主体结构完成三栋，10天内退30万元（大写：叁拾万元），在该工程另外三栋主体结构完成后10天内退还余下的全部保证金。（保证金在返还期内不计息）十、违约责任1、甲、乙双方必须按照《中华人民共和国合同法》及相关规定执行。如一方违约，必须赔偿一方10万元人民币的违约责任金。2、甲方不能按合同要求支付乙方工程款，拖欠资金按日息2‰支付违约金。超过一个月乙方有权停工，所有损失由甲方承担。3、乙方在施工过程中无上述原因，不得以任何借口或理由延误工期，如因此造成的不良后果，乙方承担所有的责任及产生的一切经济损失，同时甲方有权处罚乙方5000—10000元的责任金。4.本合同签订生效后，乙方在一个月内不能顺利进场施工，甲方须赔偿乙方10万元违约金，该合同继续生效。十一、其它合同中有未尽事宜，甲、方双方协商解决。十二、本协议一式四份，甲、方双方各执二份，签字盖章后生效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：电话：电话：身份证号码：身份证号码：签订日期：年月日建筑工程劳务分包合同甲方：简阳市平息乡竹山村新农村建设项目部乙方：简阳市平息乡竹山村新农村建设项目部现将本工程所有的钢筋工程承包给乙方负责施工。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，本着平等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。一、工程概况本工程为砖混结构，地处简阳市平息乡竹山村，所有的钢筋工程以实际完成工程量为准。二、承包范围1、本工程范围内的所有钢筋绑扎和制作。2、本工程以建筑面积计价三、工期要求本范围内合同总日历工期天数为90天，因甲方原因引起工期延误，工期顺延。乙方应在保证质量、安全的前提下，科学、合理的组织施工，按期或提前完成施工任务，如因乙方自身原因延误工期（如乙方人力不足，下雨天无工人；该加班而不加班；导致工期延误，所产生的经济责任由乙方承担，每次罚款不低于1000元）。四、质量要求1、钢筋的绑扎、制作必须达到质量要求。建筑工程劳务分包合同甲方：江苏建业建设集团有限公司乙方：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中权利、责任和义务，经双方同意协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：四、开工日期：五、承包范围：在业主规定甲方范围内的工程及现场安全文明施工，工作内容根据施工现场要求。六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工。七、承包费用：工种：按建筑面积m2/元，工程劳务承包价分期支付，每月按形象进度支付完成量的60%，其余结束后一个月内付清。八、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权责令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。九、本合同未尽事宜，双方本着平等、互利、相互理解的原则，另行协商，本合同一式贰份，双方签字后生效。结清全部劳务款后自行失效。甲方（盖章）：乙方：甲方代表（签字）：法人代表人（签字）：电话号码：电话号码：年月日年月日建设工程施工劳务分包合同工程承包方:（简称：甲方）劳务分包方:（简称：乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，依据公司劳务......建筑工程劳务施工分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一......建筑工程单项劳务分包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规的规定，遵守平等自愿、公正和诚信的原则，......建筑工程施工劳务分包合同工程名称：海拉尔盛世家园综合楼工程承包人：浙江正见建设集团劳务分包人：哈尔滨福广兰天劳务服务有限公司签订日期：二零一一年八月二十五日工程承保......【建筑工程劳务合同】承包人与包工头签订的劳务合同首先和没有劳务作业资质的施工单位签订的劳务分包合同是无效的，是不合法的。虽然现行《建筑法》对劳务分包的问题没有进......建筑劳务分包合同(木工工程)发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规......建设工程劳务分包合同甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原......建筑工程木工班组劳务施工合同木工班组劳务承包合同甲方：遵义市静山建筑安装有限公司仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部（以下简称甲方）乙方：木工班身份证号（以下简称乙方）甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将仁怀名酒工业园区荣昌坝污水处理厂模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：工程名称：仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程地点：仁怀市名酒工业园区荣昌坝承包形式：全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。一、合同工期根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。二、质量标准工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：水池内外不抹灰)1/5三、甲方责任1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（模板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、主电路电缆、配电箱（配电箱后由乙方负责）。2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电。3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。四、乙方责任1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）4、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。5、乙方应严格按照国家行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。6、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。7、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。8、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。9、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。五、承包材料范围1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。六、施工单价中所包含的承包工作内容施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：1、本工程图设计范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放至甲方指定位置。5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款2000～5000元。7、拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/次从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，由乙方承担全部责任及相应的一切费用，甲方不负任何责任。七、质量及相关具体要求1、浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。2、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。3、模板拼缝必须密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，构件几何尺寸必须符合设计要求，梁柱节点、内外墙面不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。4、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、本工程所有模板工程元/m2；(注：模板工程量以图纸混凝土接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。2、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理。九、付款方式按单体（缓冲池、BAF池、A/O池、及零星工程）完工后支付该工程进度款的80%，计量手续完善后15天内支付；余款20%在主体结构验收合格后1月内支付。乙方进度未达到工程拨款条件甲方不予支付任何费用，其工人工资发放由乙方自行负责。达到工程拨款条件应当支付进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。十、违约责任1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的70%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。第十一条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条其他约定：1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。甲方:遵义静山建筑安装有限公司仁怀乙方：木工班组名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部承包人：项目负责人：身份证：日期：2013年月日日期：2013年月日木工班组劳务承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）总则：甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目（1号仓库）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：工程名称：东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目工程地点：东莞市望牛墩镇朱平沙工业园建文项目承包形式：全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。一、合同工期根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。1/6二、质量标准工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。三、甲方责任1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。四、乙方责任1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以200元/次的罚款。3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以100元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以200元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。2/65、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。6、乙方应严格按照国家和新乡市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。9、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。五、承包材料范围1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。六、施工单价中所包含的承包工作内容施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。3/65、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款1000～2000元。7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于两名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋20元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。七、质量及相关具体要求1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。4/64、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度≤5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、以上主体模板工程按展开面积计算元/平方；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。九、付款方式按节点支付工程进度款的８０%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、本工程交付后工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。十、违约责任1、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元／天的违约金直至处理好违约事宜止。5/6第十一条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条其他约定：1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。甲方：身份证：身份证：联系电话：联系电话：乙方：银行账号：日期：日期：6/6XXXXXXXXXXXXXX工程B3、B4号楼车库商业房合同编号：签定时间：BDC-XX2012年木工劳务承包合同日1/10月木工班组劳务承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）总则：甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：工程名称：工程地点：全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。合同履约保证金：根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。一、合同工期根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。二、质量标准工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验2/10收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)三、甲方责任1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。四、乙方责任1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。3/106、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。五、承包材料范围1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。六、施工单价中所包含的承包工作内容施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种4/10材料必须及时收集、统一堆放。5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款2000～5000元。7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。七、质量及相关具体要求1、各楼层浇混凝土时，必须派两人以上护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上)，达到外观效果和文明施工标准。2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。3、模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家5/10的合同要求。4、模板每缝必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面)控制在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准，其平整度≤5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、B3、B4号楼±0.00以下模板工程32元/m2；±0.00以上主体模板工程22.5元/m2；人防（车库）基础和主体模板工程35元/m2；(注：模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。2、非承包范围内的各类零星工作，原则上不采取计时工，可以采取估工的形式进行处理，如采用计时工；技工200元/个工；普工：100元/个工。九、付款方式按每一节点支付（车库结构、主体１5层、主体封顶以单栋号计量，商业房全部完成为一节点）工程进度款的８０%，计量手续完善后15天内支付；余款20%（其中：10%在主体结构验收合格后1月内支付，10%在内、外抹灰完工后1月内支付）。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时，乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。十、违约责任1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。2、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，6/10材料损耗较为严重，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。5、违约金：甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元／天的违约金直至处理好违约事宜止。第十一条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条其他约定：1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。3、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于三日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。若合同签订之日起三日内乙方未向甲方指定账户足额交纳合同约定保证金甲方可另行发包。5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。6、附件一：乙方对质量、进度（包括劳动力、机械设备等资源配备计划）等的承诺书，本承诺书为乙方自愿填报，做为合同附件，具备法律效力。附件二：安全生产责任合同书，做为合同附件，具备法律效力。甲方：乙方：身份证：身份证：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日7/10附件一承诺书重庆建筑劳务有限公司：我作为北大资源江山名门项目部B区3号、4号楼、车库（人防）及商业房木工班组分项工程的承包负责人，我郑重承诺我及我的班组全部人员都已熟练掌握木工分项工程的施工操作工艺及操作规程要求，我班组全体工作人员熟悉该分项工程相关的国家规范及质量要求，我及我班组管理人员已完全熟悉我所承包的分项（木工）工程的图纸。我将严格按照公司的要求及时足额发放我班组工作人员工资。满足节点要求收取进度款时我将向贵方（重庆建筑劳务有限公司）提供工人工资表并由贵方监督发放。保证质量达到合格标准，一次性通过验收。进度按甲方要求工期按时完成施工任务，不影响相邻施工队伍工作。我班组（木工）针对本项目配备的管理人员组织架构如下：1、本分项工程管理人员配备：现场总负责：王洪彬电话13608315645现场代班：1名孙家云电话13193093780安全员：王洪彬2、本分项工程劳动力组织计划：⑴、模板支、拆工人B328人B428人⑵、普工：3、机械设备配置：承诺人：身份证号码：日期：8/10附件二工程建设安全生产责任合同书甲方:重庆建筑劳务工程有限公司乙方:为了更好的贯彻执行<<中华人民共和国建筑法>>、《建筑管理条例》，建设部〈〈建筑施工安全检查标准〉〉和〈〈安全生产法〉〉，牢固树立安全是职工的生命，安全责任重于泰山的思想，强化工程项目安全管理，采取切实有效的措施，防止工伤事故发生，提高各参建班组的信誉和经济效益，本着平等互惠、互利双赢、自愿公平的原则，在甲乙双方权利、义务分明、责任划分明确，目标一致的前提下，签订劳务承包合同的同时，签订本合同，并作为劳务承包合同的从合同，具有同等法律效力。一、甲、乙双方共同的目标（1）杜绝死亡事故，杜绝重大设备、交通和火灾事故。（2）防止重伤事故，重伤率为零。（3）避免轻伤事故，年负伤频率0.8‰。（4）本工程项目按59—2011规定必须达到标准化施工现场。二、甲乙双方的权利和义务（1）甲方支付安全风险费（已包含在主合同总价中）；乙方承担安全风险；（2）乙方向甲方交纳履约保证金30万元（主合同中已有规定）；（3）甲方按规定办理建安工程一切险；乙方为职工特别是高危作业职工办理高危作业保险；（4）甲方支付劳保用品费（包含在主合同总价中），乙方为职工购买合格的安全带、安全帽、防暑降温物品；（5）甲方提供防护用竹胶板、钢管、扣件、安全网、竹夹板、木镶板、兜网，乙方保证组织足够人员即时开展安全防护工作，作好安全防护；（6）甲方提供职工住所，乙方负责职工住宿人员管理，达文明施工的要求；（7）甲方提供垂直运输机具，塔吊和施工电梯，负责搭设外脚手架；（8）甲方及时按约定支付乙方工程进度款；（9）乙方服从甲方管理，不得野蛮施工，违反安全操作规程，违背施工操作程序。（10）乙方教育职工遵守国家有关法律、法规，遵守甲方的各项规章管理制度。三、安全责任：1、乙方向工人提供安全防护所需的防护用品：安全帽、安全带。甲方负责安全网、竹夹板、木镶板、兜网。防护用竹胶合板、钢管、扣件等。属乙方范围内的工作，乙方保证组织足够人员开展安全防护工作。不得偷工减料，拖延时间，否则造成的安全事故由乙方承担全部责任，并承担经济、法律责任。如甲方不提供合同约定由甲方提供的安全防护用品，乙方有权拒绝施工，乙方未拒绝造成的损失由乙方承担。甲方强行要求乙方组织工人施工，造成的安全事故由甲方负责。2、由于乙方管理不善，跟踪管理不到位以及工人自身原因造成的安全事故由乙方负责，承担全部责任。3、其它不可预料的安全事故，贰万元以内的医药费由乙方承担，超过贰万元的医药费（正规医院发票）以及其它费用由甲方负责70%，乙方负责30%。并由乙方负责处理，甲方协助。4、乙方所组织的施工管理人员同样接受甲方项目部的监督管理，乙方班组长、施工管理人员不服从甲方项目部管理，而要求或听任工人在不安全的工作面施工。项目管理人9/10员指令强行整改，而拒不执行或延缓执行造成的工伤事故由乙方承担全部责任，造成大的安全事故由乙方承担全部责任。5、安全事故责任的确认，以联合调查组的事故认定报告为准。调查组由建设单位、监理单位、总承包单位、劳务公司组成或由国家行政机关依法成立。6、甲方对组织进场的工人必须进行三级教育，建立三级教育卡。未经三级安全教育的工人不得入场施工。乙方必须在工人进场后作业前把工人身份证复印件交甲方，特种作业必须持证上岗，证件交甲方备查。四、奖惩：（一）、奖惩1、据项目部安全、质量、管理制度，凡违反安全、质量、管理制度的工人、班组。依据甲方管理制度处罚的规定，甲方有权给予经济处罚。2、质量合格达到安全文明施工、标准化施工现场。无重伤以及重伤以上的安全事故发生，甲方按总建筑面积计算每平方米奖励0.5元。3、乙方如达不到安全文明施工，标准化施工现场以及发生重伤事故及重伤以上的安全事故，甲方按总建筑面积计算每平方米处罚0.5元的罚金，从保证金中扣除。五、本合同在履行过程中发生争议，按主合同处理。六、本合同壹式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。甲方:重庆建筑劳务工程有限公司乙方:负责人：负责人：身份证号码：身份证号码：年月日年月日10/10建筑施工木工工程劳务分包合同用工单位（甲方）：宝鸡市第二建筑工程有限责任公司第二十七项目部劳务单位（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，以平等、公平、自愿和诚信的原则，双方就彬县银鑫名苑D、E、F座木工分包之事协商一致，订立本协议，双方共同遵守。一、工程概况工程名称：彬县银鑫名苑D、E、F座住宅楼工程地点：彬县公刘街中段工程内容：银鑫名苑D、E、F座所有木工工程。二、工程承包范围（人工、包进度、包安全、包工程质量）1、文明工地配合2、控制线、小线自理。3、小机械自理、电源线自理4、扣件损耗2%，其他按市场价格赔偿。5、制作、组装、拆除、拔钉、码垛堆放。6、劳动防护用品自理。7、食宿自理8、安全基金合同总价的2%扣除。9、工伤事故五万元以内自负，五万元以上双方协商解决。10、由于无辜停工、劳力短缺影响工程进度，每工日罚款5000元。11、中途无辜退场，前工程量按30%结算。押金不退还12、押金50000元整。三、合同价款（不含税）按建筑面积每平方米元，阳台以1／2计算。二次结构每平米27元。辅材每平米28元四、合同工期以土建进度为准。三、工程质量验收标准以施工方案及国家行业标准施工质量验收规范。文明工地建设省级标准四、付款时间、方式第一次付款基础至四层封顶支付已完工程量的70﹪第二次付款主体封顶支付已完工程量的70﹪第三次付款主体验收后支付至80%，竣工后支付至85%，其余结算完后六个月后付清。五、合同签订及生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，承包分项工程完工后合同自动解除。六、工程结算完后，甲方有权监督乙方付清工人工资，由于乙方与工人发生债权纠纷影响甲方信誉及工程进度甲方将予2000元罚款。七、补充事项人员持证上岗。附：宝鸡市第二建筑工程有限责任公司项目部现场管理奖罚规定，奖罚细则。甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）电话：电话：日期：日期：模板工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就天心区新路小学新建工程模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。一、工程概况：1、工程名称：天心区新路小学新建工程2、工期要求：号楼，总工期不超过160天（从0.00标高开始计工期）；、地下车库/地下室，总工期不超过60天。（从基础底板开始计工期）二、承包方式：1、本工程采取包工不包料方式承包。2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。三、承包范围：1、号楼及地下车库模板工程：号楼基础至三十二层模板工程，号楼基础至四层模板工程，地下车库基础至正负零，包括：基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。四、工作内容：1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的卸车和二次倒运（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡第页共5页子、吊正找平、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子（含超高）等工序。4、木模板的拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。5、整个模板工程完成后，模板修理，拔除可用模板铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐6、乙方应协助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、拆除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块，凿除包括止水螺杆的拆除，外墙对拉螺杆木块凿除，后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。7、捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等，建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。8、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。五、承包价格:1、按每层木模板的沾灰面积计价，承包单价为综合包干元/㎡（提供劳务发票）。若乙方自带两线一钉单价按1元/㎡计算。2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整（除变更工程内容外）。3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等工期顺延）、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。六、工程量计算及工程造价结算方式：1、工程量计算方式：按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构。2、工程造价结算方式：工程造价=工程量×综合包干价。七、付款方式：1、主体正负零以下部分按平口后付款70%，地下施工中间根据甲方付款情况可酌情考第页共5页虑提前支付一部分。2、主体正负零以上进度款按月付款，只对己拆除模板的主体结构付进度款，由工地技术员及建设、监理、项目部对己拆除模板的主体结构验收达到合格后付进度款，根据项目部所结工作量的70%付给。主体封顶工人退场时支付总工程款的15%，模板工程全部完工后，经甲方、监理验收达到合格后付款5%，剩余10%待工程通过竣工验收后全部付清。3、每次申请拔款时，乙方必须提供工人领取劳务报酬登记表给甲方（工资表），劳动报酬不能超过进度款，超过进度款由乙方垫付，劳动报酬由工人本人签名后经甲方负责人确认后方给予预拔。八、质量标准及有关要求：1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）合格等级2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款200～500元。7、质量要求：合格。8、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，或更换班组，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。九、文明施工要求：1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清；文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚每次1万元以上罚款。十、安全要求：1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。如现场发生（人员伤亡等）安全责任事故，由上级主管部门确定责任后，按国家、省、市现行法律法规、条例及相关处理标准和办法执行。其中费用3000元以内的，由乙方自行承担；超过3000以上的由保险公司赔付（甲方必须为乙方现场施工作业人员缴纳意外伤害保险）。第页共5页2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。十一、工期要求：1、本合同工期从2012年10月1日开始至2013年8月30日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，因乙方原因造成工期延误，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。2、乙方应在标准层配完三层模板后，每3天内完成一层梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。3、乙方必须保证每天有足够的工人上班作业，如连续3天内项目部提出上班人数不足延误工期，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。十二、管理要求：1、上班期间班组负责人必须在现场，离开必须向项目部经理请假，如发现未在施工现场，又未经请假批准的，发现一次罚款200元。2、班组人员必须服从甲方的管理。十三、合同签订后，乙方如要解除合同，乙方无条件退场，工资不结算，承担给甲方造成的所有损失。十四、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求，否则甲方有权终止合同，工资按完成工作量的70%结算。十五、发包方材料管理：1、发包方提供材料参照黑龙江省建筑工程现行定额进行总量损耗控制，控制标准为：三层标准层配模后的损耗，模板﹤4%，木方﹤3%；U托损耗率控制在0.5%以内，大燕、小燕﹤15%。其他材料按照定额消耗量下浮30%，但在实际操作中，项目部酌情考虑，如承包方材料总量超过此损耗，损耗超出规定要求的部分甲方承担50%以内，乙方承担50%。2、现场材料管理：2.1、因承包方施工质量不达标造成返工所消耗的发包方材料由承包方承担。第页共5页2.2、因承包方料场或库房管理不善造成发包方材料非正常损耗，每次罚款200元，并照价赔偿。2.3、施工过程中，材料合理节约使用，合理计算工程用料，做到套割合理，如浪费材料承包方照价赔偿，并按2倍罚款。2.4、承包方每完成一流水段施工，须做到工完场清场内可利用材料分类回收入料场，如承包方未及时回收，发包方有权另行安排人工清理。费用从承包方当次工程进度款中扣除，并对承包方处以500元以上罚款。十六、其它：1、临时停水、停电及雨天以及不可抗力原因造成停工、乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。2、进行施工人员的姓名造册应交甲方存档，并上交进场工人身份证复印件，未列入册的人员不允许入场作业。3、乙方要加强对工人遵法守章教育，要爱护施工现场机具、材料。如发现乙方人员有偷盗或故意损坏甲方的材料、机具、设备等情况，处以加倍的罚款，并立即清理出场或移交公安机关处理，一切责任和经济损失由乙方负责。4、乙方应加强对员工的法律、法规教育，施工区域内和生活区内严禁发生打架、斗殴、赌博、嫖娼等违法事件，不得有损甲方公司形象，否则无论何种原因，当事各方罚款500元及一切责任由乙方承担，重犯或屡教不改或情节严重者移交公安机关处理。5、乙方作业人员必须严格执行甲方制订的有关规章制度，如有违反制度者，甲方现场负责人有权做出罚款处理及责令乙方违反者退场。6、乙方无条件服从甲方召开的技术、安全、质量、进度和工地管理有关的会议。如无故不参加，每次扣款200元。签收甲方发出的文件、通告及有关文件资料。7、凡有酗酒、恐高症、心血管疾病、癫痫患者和不满十八岁的人员不准进场施工。8、进场施工人员必须遵守甲方制定的工地宿舍居住的规定，宿舍乱接电源，用电炊具煮饭、烧水、一经发现，处以罚款100元，如引起事故，由乙方承担全部责任。9、工人因自身违反法律的所有行为后果均与甲方无关，由乙方或行为者自负。10、工人往返途中的交通或其它意外事故，均由事做的有关责任方承担，与甲方无关。十七、本合同一式两份，甲方、乙方各一份，双方签字后生效，工程完成后并结算付清款后自行失效。甲方（签名）：乙方（签名）：合同签订日期：年月日。第页共5页木工班组劳务合同工程发包单位：（以下简称甲方）劳务分包单位：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，本着平等互利，资源承担一切风险的原则下，甲方将恒立—恒顺星城项目3、4号楼的土建......建筑工程班组承包合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：(以下简称乙方)有效证件：承包人住址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他......篇一：建筑工程木工班组劳务施工合同xxxxxxxxxxxxxx工程b3、b4号楼车库商业房合同编号：签定时间：bdc-xx2012年木工劳务承包合同日月木工班组劳务承包合同甲......建设工程劳务分包合同甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原......建筑工程劳务分包合同甲方：简阳逸水鼎城二期1#楼项目部乙方：木工班组逸水鼎城二期1#楼项目部，根据施工需要，现将本工程所有的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、安全......木工班组劳务承包合同发包方：银设。唐堤慧苑二期一标段工程项目部（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理......模板工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方）遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就远大聚英阁商住楼2栋A、B、C座模板工程劳务分包施工事......通州建总华润置地橡树湾工程项目部内部班组承包协议书-1留檐、板、空调板、阳台栏板二次结构模板及混凝土施工缝模板的拦茬、拆除清理及密封海绵条的清理等施工全内容......',)