2018年贵州省铝合金门窗工程项目分包协议

('合同编号：GDHT030铝合金门窗工程分包合同甲方（发包方）：统一社会信用代码/身份证号：住所地/居住地：联系人：电话：微信号：电子邮箱：乙方（承包方）：统一社会信用代码/身份证号：住所地/居住地：联系人：电话：微信号：电子邮箱：根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，双方经友好充分协商一致，自愿达成如下合同，双方共同信守。一、工程项目概况（一）本合同所涉工程项目如下：1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.承包方式：二、工程期限（二）合同工期总日历天数天，开工日期：年月日，竣工日期：年月日。（三）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：1.工程量变化或设计变更。2.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3次以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上。3.不可抗力（不可抗力是指当事人不能预见，对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况）及风雨雪等不能施工的恶劣天气。4.甲方未按时拨付工程款超过15天或未按合同规定提供相关材料、设施的。5.合同规定或甲方代表同意工期顺延的。6.因甲方原因造成的其他延停工。（四）因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。三、工程价款、履约保证金及付款方式（五）本工程总造价约人民币元（大写元）。价款明细须按实际约定。（六）双方签订合同后，甲方支付乙方合同总金额的20%作为备料款，窗外框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内，付至工程总价款的20%，扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格一周内，付至工程总价款的20%，工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后一周内办理结算，办理完结算后一周内付至该栋工程总价款的20%，剩余的20%作为质保金，竣工验收合格后一年质保期内若无质量问题，甲方于一年质保期满后一周内付清。（七）本合同生效后，为保证乙方各阶段工作完成情况符合双方约定，乙方应在本合同签订之日起日内向甲方交纳履约保证金人民币元（大写元），双方约定履约保证金退还方式：在本工程竣工验收合格之日起15日内由甲方退还乙方保证金，超过15日的，甲方按中国人民银行同期同类贷款利息支付乙方资金占用损失。（八）双方委托银行代付代收有关费用甲方开户银行：银行账号：乙方开户银行：银行账号：甲方在收到乙方提供发票之日起日内支付乙方款项。（九）除上述规定的银行汇款支付外，以下三种支付方式双方均予认可：1.支付宝转账；2.微信转账；3.现金支付。四、材料的使用（十）铝合金窗型材采用系列注胶断桥节能型材，颜色以甲方提供色板颜色为准，型材壁厚：。玻璃选用中空玻璃。本工程门窗配件选用。五、工程质量要求及验收标准（十一）门窗的制作安装应符合设计及国家规定的验收标准。（十二）铝合金门窗进入现场，送检合格后乙方方可进行安装施工。（十三）竣工后乙方必须提供三套完整的工程技术资料，如果资料因乙方原因不符合备案要求，由乙方在商定的期限内补充完善，由此产生的费用由乙方自行承担。（十四）甲方、监理、质监部门抽检不符合要求的产品及工艺做法，乙方无条件返工。六、安全施工（十五）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。七、质量保修（十六）本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起算。（十七）在免费保修期内，乙方应保证通信畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通信不畅或拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，乙方无条件认可甲方支付的维修费用，由乙方承担所有费用并加收%的劳务费。乙方保修联系人：；乙方保修联系电话：。八、双方其他权利义务（十八）甲方提供施工所需的电源、脚手架、升降电梯等门窗工程进场应具备的开工条件。（十九）甲方负责协助乙方办理向质监部门报检事宜，所需费用由甲方承担。（二十）甲方负责对铝合金门窗的工程进度和质量进行监督检查。（二十一）乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度，服从甲方现场负责人的指挥。（二十二）乙方应严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。（二十三）甲方指定代表对工程施工进行监督，并对乙方进行签证，乙方现场派驻为项目经理，对工程进行施工管理。九、违约责任（二十四）乙方未能按合同约定工期竣工的，每延期一日应按工程总价款1‰向甲方支付违约金，甲方可以从工程款中直接扣除。（二十五）甲方逾期支付工程款，每逾期一日应按照逾期支付工程款额1‰向乙方支付违约金。（二十六）由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。（二十七）因出现不可预见、不可避免、不可克服的不可抗力事件，导致本合同无法有效及时履行的，相互不承担违约责任，但是遭遇不可抗力方应立即通过电话、微信等方式通知对方，并在通知后的三个工作日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。否则，遭受不可抗力的一方应当承担相应的违约责任。十、合同的变更、解除及争议解决（二十八）经双方协商一致可以变更、解除合同。（二十九）一方要求变更或解除合同，应在30日前以书面方式通知另一方，协商解决。因变更或解除合同，致使守约方遭受实际损失的，除按合同约定或法律规定可免除责任的情形外，应由违约方负责赔偿。（三十）一方只主张违约责任，没有主张解除合同的，合同应当继续履行。一方收到解除合同的通知后，对解除有异议的，应当在15个工作日内向法定机关提出，否则，视为对解除无异议。（三十一）任何一方违反本合同任何条款约定的，在对方催告后15个工作日内没有改正为全面履行的，守约方有权书面通知违约方解除合同，且有权要求违约方赔偿相当于合同总额５%的违约金及所遭受的损失（包括但不限于直接损失、可得利益、律师费用等全部损失）。（三十二）合同在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商的方式解决。如协商不成时，应先向调解组织申请调解。调解不成的，双方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。但在判决结果作出之前，双方有义务保证本合同不中断履行。十一、附则（三十三）双方在签订本合同时，应当提供经核实的身份证明和相应资质证明文件的复印件作为合同附件。（三十四）甲乙任何一方住所地（住址）、代表人（联系人）、电话等联络方式如有变更，变更的一方应在变更后2４小时内以书面方式通知对方。否则视为本合同载明的联络方式继续有效，微信和短信内容也作为双方来往文件。通知、诉讼文书等文件以邮寄方式发送的，将文件按有效联络方式交给经营特快专递的单位邮寄后，邮件被签收或拒收均视为已经送达。（三十五）本合同的标题仅为便于阅读和对合同内容的理解的作用，不作为确定双方权利义务的条款。（三十六）如有其他未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同有冲突或不一致的，以补充协议为准。（三十七）本合同自双方签章后生效。一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（签名捺印）/（盖章）：代表人（签名）：年月日乙方（签名捺印）/（盖章）：代表人（签名）：年月日本合同签订地点：',)