安徽省建筑施工合同模板

('安徽省建设工程施工合同范本导语：施工合同两边有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部份。以下小编为大伙儿介绍安徽省建设工程施工合同范本文章，欢迎大伙儿阅读参考！安徽省建设工程施工合同范本施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确彼此权利、义务关系的合同。发包人(全称)：__________________承包人(全称)：__________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么，两边就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。工程名称：工程地址：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：金额(大写)：_____________________________元(人民币)￥：_____________________________元一、本合同专用条款2.标准、标准及有关技术文件3、图纸4、工程量清单五、工程报价单或预算书,两边有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有一样效劳。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目领导，项目领导在回执上签署姓名和收到时刻后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予回答的，视为口头指令已被确认。承包人以为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情形下，工程师要求承包人当即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。项目领导按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情形紧急且无法与工程师联系时，项目领导应当采取保证人员生命和工程、财产平安的紧急方法，并在采取方法后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。1.在动工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工厂地外部接至约定地址，保证施工期间的需要;开通施工厂地与城乡公共道路的通道，约定的施工厂地内的要紧道路，知足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;2.向承包人提供施工厂地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责;办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)在动工前7日内完成;3.确信水准点与座标操纵点，以书面形式交给承包人，进行现场交验在动工前7日内完成;4.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在动工前7日内完成;5.和谐处置施工厂地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(包括文物爱惜建筑)、古树名木的爱惜工作、承担有关费用;1.在每一个月1日向工程师提供年、季、月度工程进度打算及相应进度统计报表;依照工程需要，提供和维修非夜间施工利用的照明、围栏设施，产负责平安捍卫;向发包人提供施工厂地办公和生活的衡宇及设施，发包人承担由此发生的费用;2.遵守政府有关主管部门对施工厂地交通、施工噪音和环境爱惜和平安生产等的治理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外;3.已完工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的爱惜工作，爱惜期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊方法爱惜的工程部位和相应的追加合同价款，按约定做好施工厂地地下管线和临近建筑物、构筑物(包括文物爱惜建筑)、古树名木的爱惜工作;承包人应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度打算在动工前提交,工程师超期不确认也不提出书面意见的，视为同意。承包人必需按工程师确认的进度打算组织施工，同意工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度打算不符时，承包人应按工程师的要求提出改良方法，经工程师确认后执行。因承包人的缘故致使实际进度与进度打算不符，承包人无权就改良方法提出追加合同价款。工程师以为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处置意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥帖爱惜已完工程。承包人实施工程师作出的处置意见后，能够书面形式提出复工要求，工程师作出的处置意见后，能够书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予回答。工程师未能在规按时刻内提出处置意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予回答，承包人可自行复工。因发包人缘故造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，补偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人缘故造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。质量标准的评定以国家或行业的质量查验评定标准为依据。因承包人缘故工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。两边对工程质量有争议，由两边同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。两边均有责任，由两边依照其责任别离承担。承包人应认真依照标准、标准和设计图纸要求和工程师依据合同发出的指令施工，随时同意工程师的检查查验，为检查查验提供便利条件.工程质量达不到约定标准的部份，工程师的要求拆除和从头施工，直到符合约定标准。因承包人缘故达不到约定标准，由承包人承担拆除和从头施工的费用，工期不予顺延。工程师的检查查验不该阻碍施工正常进行。如阻碍施工正常进行，检查查验不合格时，阻碍正常施工的费用由承包人承担。除此之外阻碍正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。基础工程具有隐蔽条件或达到主体中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时刻和地址。承包人预备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时刻内修改后从头验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时刻提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。经工程师验收，工程质量符合标准、标准和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。承包人应遵守工程建设平安生产有关治理规定，严格按平安标准组织施工，并随时同意行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护方法，排除事故隐患。由于承包人平安方法不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因发包人缘故致使的平安事故，由发包人承担相应责任及发生的费用.工程取费按丙类计算,执行现行内蒙地域定额标准结合图纸和实际工程量为计算依据,参照本地的政策.法规.文件.现行材差和人工费调差.主体两层封顶后发包方支付以完工程量80%工程款,主体全数封顶后发包方支付已完工程量的80%工程款,装修工程中期发包方支付装修工程的造价60%工程款,完工验收合格后一月内支付工程款额度达到工程总造价的95%.承包人应按约定的时刻，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约按时刻通知承包人，承包人未能参加计量，计量结果无效。在确认计量结果后5天内，发包人应向承包人支付工程款.发包人超过约定的支付时刻不支付工程款(进度款)，承包人在约定支付时刻7天后向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知后7天停止施工.发包人可与承包人协商签定延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时刻和从计量结果确认后第5天起应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，两边又未达到延期付款协议，致使施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。十八.材料设备供给:由发包人所供给材料必需符合利用标准而且不得高于本地市场价钱,工程完工结算时执行地域定额材差指导价钱.工程具有完工验收条件，承包人按国家工程完工验收有关规定，向发包人提供完整完工资料及完工验收报告。发包人收到完工验收报告后15天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身缘故造成修改的费用。发包人收到承包人送交的完工验收报告后15天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为完工验收报告已被认可。工程完工验收通过，承包人送交完工验收报告的日期为实际完工日期。工程按发包人要求修改后通过完工验收的，实际完工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人完工验收报告后15天内不组织验收，从第16天起承担工程保管及一切意外责任。工程未经完工验收或完工验收未通过的，发包人不得利用。发包人强行利历时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。工程完工验收报告经发包人认可后15天内，承包人向发包人递交完工结算报告及完整的结算资料，两边依照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程完工结算。发包人收到承包人递交的完工结算报告及结算资料后10天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人确认完工结算报告通知经办银行向承包人支付工程完工结算价款。承包人收到完工结算价款后14天内将完工工程交付发包人。发包人收到完工结算报告及结算资料后10天内无合法理由不支付工程完工结算价款，从第11天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。发包人收到完工结算报告及结算资料后10天内不支付工程完工结算价款，承包人能够催告发包人支付结算价款。发包人在收到完工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人能够与发包人协议将该工程折价，也能够由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。争议发生时向有管辖权的人民法院起诉,违约方并承担工程总造价5%违约罚金,并承担给对方直接造成的经济损失.不可抗力包括因战争、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，和专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。不可抗力事件发生后，承包人应当即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取方法，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取方法。不可抗力事件终止后48小时内承包人向工程师通报受害情形和损失情形，及估量清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情形。不可抗力事件终止后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不可抗力事件致使的费用及延误的工期由两边按以下方式别离承担：(1)工程本身的损害、因工程损害致使第三人人员伤亡和财产损失和运至施工厂地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工厂地的必要的治理人员及捍卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免去迟延履行方的相应责任。工程动工前，发包人为建设工程和施工厂内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工厂地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人能够将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。承包人必需为人事危险作业的职工办理意外损害保险，并为施工厂地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的方法，避免或减少损失。发包人承包人履行合同全数义务完工验收合格而且工程款结算完毕后本合同即告终止.发包人承包人协商一致或停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。因一方违约(包括因发包人缘故造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。合同解除后，承包人应妥帖做好已完工程和已购材料、设备的爱惜和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工厂地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经定货的材料、设备由定货方负责退货或解除定货合同，不能退还的货款和因退货、解除定货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当补偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不阻碍两边在合同中约定的结算和清理条款的效劳。保修范围有防水项目保修期限2年.给排水项目保修期限1年.供热项目保修期限2年.维修经费利用预留的5%保修金.二十六.本合同一式六份,正本两份,副本四份,签字盖章后生效.合同订立时刻：________年__________月__________日合同订立地址：发包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________居处：_______________________________居处：______________________________________法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________：_______________________________：______________________________________：_______________________________：______________________________________开户银行：___________________________开户银行：__________________________________账号：_______________________________账号：____________________________________年月日',)