地形图测绘工程项目合作协议书

('地形图测绘服务项目测绘合同发包人：承包人：年月日委托方(甲方)：受托方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本项目地形图测绘事项协商一致，订立本合同。第一条测绘范围第二条测绘工期该项目工期为7日历天，自合同订立之日起计算。第三条执行技术标准1、作业依据1.1、国家基础比例尺地图图式第1部分：1：5001：10001：2000地形图图式（GB/T20257.1-2007）；1.2、全球定位系统（GPS）测量规范（GB/T18314-2001）；1.3、国家三、四等水准测量规范（GB/12898-2009）；1.4、数字测绘成果质量要求（GB/T17941-2008）；1.5、数字测绘成果质量检查与验收（GB/T18316-2008）；1.6、城市测量规范（CJJ8-99）；1.7、基础地理信息要素分类与代码(GB/T13923-2006)；1.8、1：500、1:1000、1:2000地形图质量检验技术规程；1.9、高程控制测量成果质量检验规程。2、基本技术要求2.1、技术设计书和控制点布置图提交甲方审核并同意后方可开展测量工作。2.2、坐标、高程系统及控制测量等级（1）坐标、高程系统和投影坐标系统采用2000北京坐标系，采用高斯正形投影，高程系统采用1985国家高程基准。（2）地形图分幅：正方形分幅，图幅规格50×50cm（1：1000）。第四条测绘成果1、本合同所指的测绘工程成果组成如下：（1）成果涉及电子数据，均需提供硬盘和光盘各一套；（2）1：1000地形分幅图数据：地形图分幅图、地形图合图及成果接图表；（3）所有技术资料及数据成果电子文档包括数字化地形图及纸质图二份。（4）控制点符合1:500、1:1000、1：2000的技术规范；（5）控制点成果成果表及成果计算过程；（6）技术报告等文字材料；2、乙方在约定工期到期日向甲方交付约定的测绘成果。甲方如需增加测绘成果数量，由双方协商解决。第五条测绘工程费用取费标准：依据国家测绘局2002年1月颁布执行的《测绘工程产品价格》取费后下浮让利。合同价款为100000.00元，大写（拾万元整）第六条付款方式乙方提供数据成果后甲方一次性付清。第七条测绘成果的权属本合同所指的全部测绘成果的所有权属于甲方。第八条保密条款受托人应当妥善保管委托人提供的资料，保守委托人的各项秘密。并不得利用知悉的委托人的保密资料为自已或第三方谋取利益。委托人对受托人承担同等的保密义务。第九条甲方应为乙方办理野外测量必需的证件及证明，并为乙方进场人员的工作、生活提供方便，费用由乙方负责。第十条乙方应提供项目所需仪器的检查鉴定资料给甲方检验。第十一条乙方应及时与工程监理单位联系，配合甲方做好验收工作。第十二条未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方。第十三条乙方对测量成果质量终身负责。第十四条乙方必须按国家有关安全生产规范进行作业，否则后果自负。第十五条甲方违约责任甲方未按本合同第六条约定支付乙方合同价款的，付款时间每拖延一天按1‰支付给乙方。第十六条乙方违约责任１、合同签订后，因乙方原因导致合同中途停止或解除的，乙方应向甲方返还已支付的费用。２、乙方未能按本合同规定的日期提交测绘成果的，乙方应向甲方赔偿拖延损失费，每天的拖延损失费按本合同总价款的1‰算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。３、乙方提供的测绘成果质量不符合本合同约定的要求的，乙方应负责无偿采取补救措施或重测，并在两天内修测改正完毕。因此造成损失的，乙方应对直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。4、负责施工期间的全部安全生产责任，承包人应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等现行法律、法规，确保测绘活动及其人员、材料、设备和设施的安全，防止造成人身伤害和财产损失，如测绘期间发生安全生产事故，所造成的一切责任和后果均由承包人自行承担。第十七条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十八条合同争议的解决方式合同履行期间发生争议时，双方协商解决，协商不成时，按第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。第十九条未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第二十条合同生效合同订立地点：合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。发包人和承包人约定双方法定代表人签字、盖章后生效，全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。发包人：(盖章)法定代表人或其委托代理人：（签字）承包人：(盖章)法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日',)