2023年山东省建筑施工合约修订版

('2023山东省建设工程施工合同随着社会的不断进步，许多公民的维权意识不断增强，合同协议也随之产生。下面是小编精心整理的2022山东省建设工程施工合同【汇编四篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。【篇一】2022山东省建设工程施工合同委托方：_______________________________________________(以下简称甲方)承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。一、主要要求：(一)工程项目名称：_____________(二)承揽施工内容：______________(三)施工地点：__________________________(四)楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米第1页共12页(五)预算总造价：_______________(六)技术资料及图纸提供方法：_________________二、施工时间：本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。三、付款方式四、施工、拆除与设计变更：1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的.协调工作。3.施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。五、工程交验与保修：1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙第2页共12页方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。六、工程负责人：甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。七、特别说明：该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。八、其他条款：1.委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。九、争议解决：本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。第3页共12页甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日【篇二】2022山东省建设工程施工合同甲方：_________乙方：_________甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称_________有限公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点_________有限公司院内。三、工程范围钻孔(钻孔直径_________mm)。四、承包方式第4页共12页甲方仅提供施工用水、电。五、工程价款钻孔：包干价_________元/m。工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。六、付款方式本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。七、双方责任1、甲方提供施工用水、电;2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担;5、乙方必须按照国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;第5页共12页7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担;8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理;9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。八、施工工期按甲方要求，由甲方原因工期顺延。九、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________日期：_________年____月____日_________年____月____日【篇三】2022山东省建设工程施工合同建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)第6页共12页依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：__经济适用房。2、工程地址：__中兴大道。3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部第7页共12页分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进行施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。三、工程期限第8页共12页本工程经甲乙双方协商一致，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。四、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;2、乙方在施工中必须遵守下列规定;(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。五、安全生产与文明施工1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。第9页共12页2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。六、工程价款支付及结算本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。八、其它约定第10页共12页1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日【篇四】2022山东省建设工程施工合同发包人代表(甲方)：承包人代表(乙方)：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：合同双方根据《中华人们共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。第11页共12页3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。8、总工程的费用为__元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。甲方：(签字)盖章乙方：(签字)盖章签订日期：X年X月X日第12页共12页',)