精选六份零星工程合同模板合集

('零星工程施工合同范本（集合6篇）零星工程施工合同范本第1篇建设方(甲方)：施工方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。6、工程质量：合格。7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。二、甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。按照相关规定要求办理审批手续。3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。六、质量保证期：本工程质保期六个月。质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。甲方签字：年月日乙方签字：年月日零星工程施工合同范本第2篇甲方：乙方：甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：-_____________________二、承包价格：承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。六、工期要求：工程总工期为天，即施工时段为年月日至年月日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。七、其他要求1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日零星工程施工合同范本第3篇发包方（以下简称甲方）__________________承包方（以下简称乙方）__________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.二、工程承包范围安全维护及整改。三、合同工期______天。四、工程造价工程造价为：__________________元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。3、具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）________________________年______月______日乙方（公章）________________________年______月______日零星工程施工合同范本第4篇甲方：_________________乙方：_________________甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%;甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。甲方(盖章)_______________年_____月_____乙方(签章)___________日____年_____月_____日零星工程施工合同范本第5篇发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。四、工程造价：本工程预算价为元（大写金额：整）（详见工程预算书）。五、承包方式：包工包料。六、付款方式：合同签订后7日内，甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款；工程完工时，甲方一次性支付剩余款项。七、结算方式：实测工程量×固定单价八、工程工期工期总日历天数为天，自年月日至年月日。九、施工要求1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。十、其它事项1、乙方必须严格控制工期。2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。十一、本协议共2页，一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。附件：工程预算书甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月2日零星工程施工合同范本第6篇甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方将零星工程承包给乙方施工，为了加强工程管理，确保工程质量与安全生产，明确双方的权利义务，经双方协商，特订立如下条款，以利双方共同履行：一、工程名称：零星工程。二、承包内容：小区主体工程以外(包含施工图纸以外的工程量)的工程内容，按业主、物业及相关主管部门(消防、人防、测绘、电力、规划等)委托指派任务。三、承包方式：包工包料，竣工后工程量按实结算。四、工程质量：乙方须按照乙方提供的设计图纸和国家施工规范进行施工，乙方在工程施工过程中须接受甲方及物业管理人员的监督。五、维修施工期限六、工程验收：按照国家验收标准进行验收，如工程出现施工质量不合格，乙方必须进行返工，并承包返工所发生的一切费用。在施工中由于施工的不当引起重大质量事故，甲方有权终止合同。七、付款方式：已完成工程量的85%计取;保修任务结束且工程竣工决算审核完毕，付至工程量的101%。甲方凭乙方提供的建筑安装税务发票付款。八、结算方式：根据《浙江省建筑土建工程预算定额》(20_年版)，土建定额没有的子目参套市政、园林等相应定额。材料价格按当期建德市建设工程造价信息进行计算，无价材料以及其它大宗材料(三材除外)双方以市场价为基础协商。九、安全责任：施工期间若发生安全事故，由于乙方违章由其全部负责，甲方不承担任何责任和费用。十、其它：未尽事宜另行协商，本协议一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。甲方：代表：时间：年月日乙方：代表：时间：年月日',)