防火门工程合同：制作与安装施工协议模板

('防火门制作安装工程施工合同发包人：A承包人：工程名称：防火门及防火卷帘制作安装工程签约地点：签订日期：2019年月日防火门、防火卷帘制作安装工程合同发包人（以下称甲方）：承包人（以下称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。第一条：工程概况1、工程名称：防火门防火卷帘制作安装工程2、工程地点：XX3、工程内容：防火门的门框、门套、门扇，配套门锁、闭门器、拉手、相关五金配件采购制作安装，防火卷帘门电机、控制系统、卷帘、包箱的采购制作安装工程，包含边缝的收边收口工作。4、承包方式：本工程在承包范围内以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格、包总包配合协调费、包市场风险、包税金的形式由乙方承包。第二条：承包范围本工程承包范围包括：漏洞内梯间、电井、水井、抄表间、配电间、设备间、机房、电梯前室等防火门制作、安装工程施工；所有入户门不在本合同承包范围内。具体内容包括承包范围内钢制防火门的门框、门套、门扇，配套门锁、闭门器、拉手、相关五金配件、油漆、注浆等防火门工程所涵盖的、全部的制作、安装工作内容；防火卷帘门电机、控制系统、卷帘、包箱的采购制作安装工程，包含边缝的收边收口工作。合同附表中防火门的规格（暂按和数量仅供参考，具体规格和数量以现场实际测量门框外边线尺寸为准；具体防火门类型以甲方提供的施工图、大样图和甲方要求为准（实际制作前乙方应要求甲方书面确认图纸）；防火门门芯满足防火等级要求，饰面制作标准参照甲方的饰面样板要求；若甲方要求乙方完成除上述部位外的零星工程，乙方亦应完成，但应相应增加合同工程量。所有入户门不在本次承包范围内。第三条：工程质量标准乙方应严格遵照图纸、规范及甲方的饰面样板标准完成制作、安装，防火门制作、安装应符合国家及行业规范和达到相关质量标准；乙方应在施工前按图纸及甲方要求送材料样板供甲方确认,乙方须按经甲方确认的样板进行制作。防火门门框钢板厚度不小于1.2mm，门扇正面及背面钢板不小于0.8mm，门扇厚度不小于50mm，内部填芯料满足国家规范及地方消防部门的验收要求。工程质量不符合设计要求、质量不合格者，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。第四条：验收1、乙方制作、安装的防火门及防火卷帘，报监理及甲方验收合格后，须报消防部门验收，并取得消防验收合格证，因此发生的一切费用由乙方承担。若消防验收不能通过，乙方除应退还甲方已付工程款外，还应承担防火门防火卷帘拆除返工及工期延误的相关责任及费用。2、乙方所制作安装的防火门中应有不少于一扇门，须由消防部门抽检进行防火性能检测，费用由乙方承担。3、消防验收通过之后，若政府主管部门或甲方仍对防火门质量存在疑问，可对现场安装的防火门进行破坏性检验，若发现不符合规范要求，乙方应按不合格防火门数量的3倍价值承担违约责任；若经检验符合样板及规范要求，则甲方补偿乙方相应费用。4、防火门式样验收标准以项目已施工防火门样板为准，颜色及门框包边以甲方确认的小样为准。第五条：质量保修期1、本合同工程保修期为两年。自工程竣工验收、取得政府部门相关许可证等证件并交付发包人使用之日起计。2、质保期内，设备运行出现的故障由承包人免费维修。3、工程处于保修期内，乙方需在接到甲方保修电话后24小时内派出专业维修人员到现场处理，否则，甲方有权另行委托第三方进行维修，并就实际发生的维修费用对乙方进行不高于2倍的转扣。第六条：合同工期：（以具体开工令为准）1、开工日期：本工程开工日期暂定为2013年月日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理工程师下发开工令规定的开工日期为准。合同工期：30个日历天。2、乙方在接到甲方或甲方委托的监理公司发出的开工令后，必须按开工令指定的时间进场，如无正当理由未按时进场的，每延误壹天应支付￥1000.00元违约金。因乙方原因延误天数连续达5天的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方所支付的所有款项，并承担工程暂定总价5%的违约金。3、乙方必须按要求时间完成各工种施工，若因乙方原因导致工期延误，则每延误或影响壹天，乙方须承担1000元/天的违约金；工期延误超过7天以上的，甲方有权单方解除合同并依本合同约定追究乙方延误工期的违约责任。第七条：材料供应与计价1、本工程所需材料均由乙方自行采购，对材料质量负责；甲方施工前另指定提供样板的材料，必须先送样板，经甲方同意后采购；如一方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担；未经甲方同意及检验不合格的材料，乙方不得使用，已使用的须及时整改更换，且工期不予顺延；乙方不予整改或整改后仍存在未更换为甲方验收合格的材料的，甲方有权要求乙方停工整顿、拒付工程费用，并有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同工程暂定总价10%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，乙方还应就超过的部分向发包人支付赔偿金。2、本工程所用的材料必须保证质量、全新、安全、可靠，其性能、品种、型号规格必须满足设计要求及相关技术规范要求，并按投标时提供的、经甲方确认的样板进行制作。3、本工程所用材料及设备必须是当地消防部门认可的产品，满足当地消防部门验收要求。否则，所产生的返工费用由乙方承担，且甲方有权就工期损失向乙方提出赔偿。第八条：合同价1、合同暂定总价为人民币：贰拾捌万伍仟陆佰伍拾壹元整（￥285651元）；工程竣工验收后，按按验收合格的防火门的门框外边线尺寸计算防火门的面积乘以附表1中的包干单价进行结算；防火卷帘按验收合格的卷帘门洞净开洞尺寸计算防火门的面积乘以附表1中的包干单价进行结算；乙方承诺其包干单价不因实际测量的规格和数量的不同而调整。2、计价方法1）、乙方以综合单价包干的形式承包本工程，包干单价(详见附表1)包括完成全部制作、安装、刷油内容所需的人工费、材料费、机械费、施工技术措施费、施工组织措施费、管理费、规费、利润、税金、风险费以及工程所需的测量费用、超过定额（或核定）含量的各种损耗、各种技术处理费、验收费等一切费用。2）、包干单价含配合费或总包管理费，此费用由乙方直接与总包单位协商给付。主体单位总包配合内容包括：提供符合要求的标高线及轴线、提供现有垂直运输、施工水源及电源（乙方自行安装水表、电表并承担水电费（须分摊总表线路损耗）、主体结构上洞口的填塞收口收边。3）、以上价格不包含门框注浆费用，如甲方要求乙方完成门框注浆工作，则按照15元/平方米结算注浆费用。第九条：付款时间、条件与付款方式1、乙方根据工程形象申报进度款，防火门门框、门扇、卷帘门及电机全部主材到场，经甲方工程师清点确认后，甲方按合同总额的30％支付给乙方；防火门框、门扇及五金、卷帘门电机及卷帘等全部合同工程量施工完毕，甲方支付至合同总额的70%作为工程进度款。2、工程完成消防专项验收合格并办理结算后30天内（乙方须提供齐全的结算资料一式三份），甲方累计支付乙方至实际结算工程款的95%，水电费用直接由乙方支付给总包单位。若甲方在2013年10月30前仍不能组织消防验收，则按消防验收通过对乙方进行工程结算及支付；但进行结算不能免除验收配合责任及相关施工质量责任。3、工程结算款的5%作为保修金，待质保期满后工程无质量问题，则甲方在30天内无息付清保修金。4、乙方在领取进度款或结算款时须向甲方提交相应金额的正规发票。工程款总额的70%为材料采购费用，30%为建安工程费用。第十条：现场移交标准1、现场移交时甲方提供水源接驳点、电源接驳点、标高、坐标控制点。2、除部分周转材料可堆放在甲方指定的现场地点外，所有其他临时设施一律不能在建筑红线范围内搭设，由乙方在红线外自行解决；3、场地移交时办理移交手续，注明移交部位、移交时间、移交条件，经甲乙双方签字认可。第十一条：双方现场代表1、甲方授权XXX为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。2、乙方委派为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题；为项目副经理，持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。3、工程施工期间，项目经理必须按甲方要求参加每周工程例会，否则每缺席一次，乙方须向甲方支付违约金￥500.00元；第十二条：合同生效1、本合同自双方签字盖章后生效。2、本合同文本壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份具同等法律效力。第十三条：其他约定1、在本工程施工过程中，如果甲方因甲方原因要求乙方持续停工超过3天，工期顺延，并办理延期签证。2、乙方施工质量达不到合同要求或施工进度不符合经甲方确认的施工组织方案的要求，经催告后仍无明显改进措施的，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场。3、甲方通讯地址:XX，邮政编码为：，乙方依本地址向甲方发送有关信函文件，甲方如变更上述地址应及时通知乙方，避免发生延误。4、乙方通讯地址：，邮政编码为：，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。5如在合同履行过程中发生争执，双方可友好协商解决；协商不成时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条：附件附表1:防火门制作安装工程综合包干单价报价表附件2：项目组织架构表甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：电话与传真：电话与传真：年月日年月日附表1：防火门防火卷帘门报价表钢质防火门类型宽高樘数面积单价总价1甲级钢质隔热防火门12002100615.125308013.6静电喷粉，颜色参照甲方入户门样板,颜色以甲方样板确认为准2甲级钢质隔热防火门9002100713.235307011.93甲级钢质隔热防火门2100210028.825304674.64乙级钢质隔热防火门12002100110277.205201441445乙级钢质隔热防火门1000210024.2052021846乙级钢质隔热防火门18002100726.4652013759.27乙级钢质隔热防火门1500210013.1552016388乙级钢质隔热防火门1100210024.625202402.49丙级钢质隔热防火门800210086144.4851073684.810防火门注浆15按每平方米15元收费合计497.28257512.5双轨双帘无机特级防火卷帘1双轨双帘无机特级防火卷帘61004100125.0155013755.5耐火极限≧3H2双轨双帘无机特级防火卷帘44782920226.1555014383.34合计51.1628138.84附件2：项目组织架构表工程名称：防火门、防火卷帘工程承包单位：单位名称企业资质法人代表项目管理架构姓名职务身份证号社保帐号执业资格联系电话主要施工技术质安人员清单工种姓名执业资格身份证号码社保帐号',)