电梯安装合同与施工规范：全面指南

('合同编号：电梯合同书项目名称：项目地址：签订时间：-1-电梯合同书地址：业主代表人：（1）联系电话：（2）联系电话：乙方：地址：代表人：联系电话：甲方向乙方购买品牌为：的乘客电梯台，同时甲方委托乙方负责办理各类手续、实施电梯安装调试、钢构、土建基坑施工工程等加装的代建工作。为明确双方权利义务关系，经友好协商一致，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规之规定，甲乙双方同意签订如下合同补充，并严格执行。合同补充条约如下：一、承包范围和合同价格（1）、工程建筑方案：详见合同附件，其中电梯的技术参数等详见合同附件。(2)、合同形式：固定总价合同（甲方指定变更另行报价计费），含税费。（3）、承包范围：由乙方负责整个工程的实施工作，乙方负责从甲方完成电梯加装工程的公示后，至电梯验收合格、投入正常运行期间的全部工作，同时还负责按当地行政主管部门的要求做完申报补贴资料，若因乙方提供资料不全，导致政府补贴申请不成功，则由乙方负责。双方各自承担的部分具体工作见附件一。-2-（4）电梯采购及土建施工安装设备型号、数量及价格（具体规格详见附件）梯号梯型载重（kg）速度（m/s）层/站/门设备价单台总价（元）数量合计1乘客8001M\\S6\\6\\612500012500012钢结构制作、安装、110000土建.廊道钢架、装饰、设计及各种资料合计人民币:¥元整工程总金额总计：¥元整大写：肆拾伍万伍仟元整备注：包含2米内基坑深度，不包含2米外基坑深度以上费用含：1.本项目的工程公示、地探、设计、图审、监理及安装费用。2.本项目不包含打桩（根据地勘如果需要四个立柱打桩）费用。3.本项目不包含地下水、电、气、强弱电、光纤等管网、线缆、井的位移、改造费用。4.本项目土建，外墙恢复（与电梯安装相关）、地面恢复费用。5、本项目包含基坑、钢结构、廊道、地砖、栏杆、吊顶、封窗等。具体施工内容详见《既有建筑增设电梯方案》5.本项目含税费。电梯钢架、过道制作和底坑制作：1、电梯的钢架采用的型材规格（详见施工图）。2、电梯井架外封装材料规格及颜色（详见参数表）。3、电梯井架外封装玻璃规格及颜色（详见参数表）。4、基坑用钢筋混凝土制作，钢筋采用双排Φ12，基坑的开挖工作并用混凝土浇灌完成。（详细见施工图纸）5、钢结构井架1-6楼的门立面采用金属雕花板装修，规格及颜色（详见参数表）。6、乙方负责将甲方业主的墙或窗拆除，负责廊道部分与楼梯地面找平。7、电源由甲方提供三相五线制（包括电源线缆和配电箱），电梯标配：IC卡系统（不明之处，按设计及规范要求执行）。8、特别注明:政府补助资金由甲方提出书面申请,甲方按乙方的要求即时提供办理政府补助资金的所需的资料交与乙方，乙方应负责尽快向政府相关部门办理好政府补助资金的所有手续。并需提供本单元全部业主签字（并按手印）-3-认可资料，并复印房产证及其产权关联人身份证，如有房产证多人名字需同时签名。乙方承担设计，图纸会审，监理，结构鉴定等费用。9、因行政审批不通过导致合同无法进行下去，扣除乙方所产生的费用后，剩余部分全部退还给甲方，不够部分由甲方补齐。10、电梯五大部件质保期为6年，免费维护保养1年。免保后按3200元/年收取维保费、年检费600--900院\\年，乙方根据市场价格进行长期维护保养。5.钢结构井道及其附属设施的制作、安装，电梯设备的运输、安装以及质保期即新电梯安装完工并取得当地主管部门颁发的《特种设备使用标志》之日起12个月的免费维修保养（人为损坏和非乙方原因造成电梯部件损坏的由甲方负责承担该部件的购买以及更换费用）等费用，首次免保期间检验费由乙方承担。二、合同生效及付款方式（1）、合同生效和生效本合同经甲乙双方责任人签字盖章后生效,双方履行完毕本合同的各项条款之日起自动失效。（2）、付款方式：本合同工程总款由乙方指定打入专业施工单位账户。附：乙方指定专业施工单位账户公司名称：四川鲁匠建设工程有限公司。开户银行名称：中国建设银行股份有限公司双流棠湖支行。开户银行账号：51050152797300000216公司地址：成都市双流区东升街道永安路四段43号18栋附7号。其支付方式为：分四次转账支付。本合同总价款为人民币¥455000.00元（大写：肆拾伍万伍仟元）。公司垫付资金为人民币¥100000.00元（拾万元整）。第一次支付：合同签定后，三日内甲方通过银行转账方式支付给乙方合同总-4-额的10%定金，即人民币¥45500.00元（大写：肆万伍仟伍佰）。第二次支付：乙方取得开工许可（或《既有住宅自主增设电梯告知书》）后三日内，甲方支付给乙方合同总额的20%进度款：人民币¥91000.00元（大写：玖万壹仟元整）。第三次支付：基础施工完毕，五日内甲方按合同总额40%支付乙方钢结构、电梯定货款：人民币¥182000.00元（大写：壹拾捌万贰仟元整）。第四次支付：钢架、电梯安装完，三日内甲方按合同总价30%应支付乙方装修款人民币：136500元（大写：壹拾贰万贰仟捌佰伍拾元），减去公司垫资100000元（拾万元整），实际支付36500元（叁万陆仟伍佰元整）。本合同以双方签订的合同且确认的加装电梯整体工程承包范围为准，如遇下列情况合同总价双方协商调整增加，调整增加结果以书面方式确认。±3%范围内合同总价不作变化。（1）由双方确认的设计变更；（2）由双方确认的新增工程项目；（3）双方确认的新增工程项目工程量的增加，甲方收到乙方报告后五天内予以确认，甲方未在约定时间答复的，视为对增量工程及增加价款的确认和认可，其变更价款作为追加合同价款据实结算，与工程进度款同时支付。同意增设电梯并且投资参与业主，对于土建工程费用，电梯设备及安装费用等采用以下方式计算：房号分配比例%总金额（45.5万元）前期出资金额（35.5万元）政府补贴返回金额（20万元）实际出资（25.5万元）公司垫资（10万元）备注房号2013.51.66861.31860.70.96860.351#-5-2023.51.66861.31860.70.96860.352#3017.53.44862.69861.51.94860.753#3027.53.44862.69861.51.94860.754#40111.55.22864.07862.32.92861.155#40211.55.22864.07862.32.92861.156#50115.57.00865.45863.13.90861.557#50208#60119.758.89996.92493.954.94991.9759#60219.758.89996.92493.954.94991.97510#注：政府补贴部分¥200000.00元（贰拾万整）由参加安装电梯业主及公司各垫付50%（拾万元），待取得政府补贴款后按公司及各业主垫付金额如实返回。三、设备（电梯）及工程材料交货方式1．交货地点：施工现场2．货物到达地点：电梯安装施工现场3．交货方法：乙方负责运到甲方指定的交货地点，监理、甲方验收。四、设备（电梯）及配套工程质量保证及执行标准1.相关法律、法规、规章、标准和规范性文件具体的详见《成都市既有住宅自主增设电梯工作实施方案》和《成都市既有住宅自主增设电梯实施指南》。-6-2.电梯质量标准（1）乙方电梯产品按照GB7588－2003《电梯制造和安装安全规范》及第1号修改单标准制造，产品同时符合双方确认的产品规格、土建图纸和双方约定的其他要求。（2）乙方提供的产品及服务、质量、技术符合中国国家标准要求及电梯检验标准要求。3.工程材料质量标准乙方供应的材料规格型号和质量标准符合设计及相关规范要求，乙方必须按设计施工图纸及与甲方约定进行采购，进货时按样品质量及国家、省、市相关规范验收，乙方同时须提供产品质量合格证明书及相应的送货单据以备查验。甲方在乙方材料、设备到货后进行查验，如发现不符合样品质量要求或品牌不符致使本合同无法履行的，甲方有权要求乙方立即组织重新订货，由此造成的一切损失由乙方负责。五、竣工验收1、竣工资料乙方必须在竣工验收后30日内将竣工验收资料提交给政府相关部门。2、竣工验收(1）工程具备验收条件，乙方应按竣工验收的各项规定进行自检，自检合格后，组织监理、勘察、设计等单位进行初验。(2）初验提出的问题经乙方整改完毕后，报相关单位进行工程竣工验收。(3）工程移交工程竣工验收完成并整改合格后15日内，乙方向甲方进行工程移交使用。六、双方责、权、利。（一）甲方责权利本合同由甲方全体业主委托授权业主代表签署，签字业主代表对本合同甲方的责权利享有连带权利、承担连带责任。1．在乙方进现场前，由甲方承担向电力公司申请安装（380v、50hz）三相五线制电源配电箱及电梯使用电缆，该费用由乙方承担。2．甲方无偿提供材料堆放、施工场地给乙方使用，但甲方不承担材料设备保管责任；甲方负责提供施工用水用电，费用由乙方据实承担，由甲乙双方共同与物业沟通。3．如遇隐蔽工程乙方通知甲方验收的，甲方四十八小时内没有进行验收，视为合格且乙方可以进行隐蔽及继续施工，乙方可采用拍照或摄像取证方式保留凭证，以便甲方及时查证（拍照应体现出该隐蔽施工项目所涉及的所有材料和结构的相关内容）。-7-4．甲方未能按照合同的约定履行应负的责任，由此引起的误工停工，工期相应顺延。5．在本合同正常履行过程中，甲方不能以任何理由对未交付的工程进行更改、使用、转让和再分包，以及在没有征得乙方同意下做出其他变更，否则后果由甲方承担，乙方并视此工程合格，且甲方应付清全部该工程余款。6．甲方负责派驻施工代表：联系电话：协调各种关系，监督管理现场，组织图纸会审、技术交底、设计变更、竣工验收等，并及时签字认可；施工代表作出的意思表示代表甲方意思，其结果由甲方承担。7．甲方负责协调业主物业公司等其它相关单位，支持配合乙方施工，乙方全力配合。8．（二）乙方责任1.乙方负责组织、实施工程管理，对各参与或参建单位进行相关资质审查。2.乙方提供有资质的设计单位按照符合加装电梯相关规范，设计电梯井道及配套工程的施工方案图纸并提供给甲方全套的设计方案。3.遵守甲方现场的物业管理制度。4.负责办理电梯安装工程所需开工手续。5.电梯设备和施工所有材料从开始运输至相关部门验收合格之日止期间的保管工作，由乙方负责并承担相应费用。6.负责施工过程中的防火和安全作业以及设备和人身安全做到持证上岗，严格管控工程质量和施工安全，接受甲方对施工现场提出的安全隐患整改的合理化建议。7.在施工完毕后，对产品进行调试，使其技术参数达到国家标准规范要求。8.安装结束后，乙方负责办理电梯准用手续，甲方应协助提供相关资料及确定电梯安全管理员。9.负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。10.乙方施工期间因乙方原因造成的自身或他人的人身和财产损害，由乙方自行承担解决。11.乙方负责购买工程施工人员雇主责任险及意外保险。12.设备进场同时乙方应提供电梯出厂的合格证等质量证明文件供甲方查验。13.建立健全乙方项目管理班子，做好现场质量管理、安全文明施工管理、进度管理及作业人员的管理。及时清除由施工产生的建渣，其产生的建渣清运费由乙方承担。14.乙方所采购的材料应具备质量合格证明文件并交由甲方存档，确保工程材料合格。确保最终的工程质量达到国家规定的合格标准的要求。因乙方原因工程质量不合格造成的损失由乙方自行承担解决。15.乙方在施工时，应保护好甲方现有的设施及管线，如有损坏，由乙方照价-8-赔偿。16.乙方在施工时，应严格保护本工程承包范围内的既有建筑和构筑物，如有损坏，应及时修复。17.乙方应保证本工程中涉及的土建基础满足电梯配套系统及相关设施的载荷。18.质保期内，乙方在接到甲方和物业公司报电梯故障时，应该2小时内做出响应，并到达现场维修。如不需要更换配件，应在4个小时完成恢复电梯正常使用；如需更换配件，应在72小时内完成恢复电梯正常使用。19.本工程设备由多普勒电梯有限公司提供，由具有特种设备安装、改造、维修A级资质的公司负责安装及1年质保期内的维保；钢结构、土建等其他施工及报建，由亚洲富士电梯股份有限公司委托专业施工单位：四川鲁匠建设工程有限公司完成。20.乙方负责派驻施工代表：胥锡全联系电话：13258267775。七、其它1、双方约定：施工蓝图完善后、乙方按施工图做出正规合格的实际《施工方案》，并严格按照该方案施工。2、8号业主现在暂不安装使用电梯，如果以后自己要使用电梯，增加部分阳台，钢构、栏杆、防盗门，封窗、吊顶、地砖等内容8号业主自行安装。8号业主向其他9户业主支付人民币26000元的电梯基础、主钢架、主梁桥等费用，9户业主按现在支付分摊比例收回成本（分摊如下1#：910元、2#：910元、3#：1950元、4#：1950元、5#:2990元、6#：2990元、7#：4030元、9#：5135元10#：5135元.）。3、在安装每户防盗门时，统计每户安门位置和开门方向，按业主要求安装防盗门。八、工程期限1.双方确定，乙方负责以上所列电梯及配套设备，在项目工地完成电梯安装调试工作。2.工期：甲方书面通知开工后且现场具备开工条件之日起120个工作日（乙方办理报建时间不超过25工作日（特殊情况除外），如有变动由双方商定并及时调整。如遇下列情况工期相应顺延：(1)工程量增加或设计变更；(2)一天内，非乙方原因发生停水、停电及其他影响正常施工的造成连续停工2小时以上或累计超过3小时，水、电影响施工之日起至恢复正常施工止，工期按日-9-历天顺延；(3)本工程是室外露天作业，因天气等不可抗力影响，不能正常施工的，顺延相应日历天；(4)因外界（政府管制、业主意见不统一等）干扰乙方不能正常施工以及合同以外约定或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况；(5)甲方未能按合同约定期限付款而影响乙方施工的，从应付款期限满的次日起到该款实际支付的时间止，工期顺延；(6)合同期内，因甲方自行进行设备安装和其它工程施工而导致乙方不能正常施工甚至停工的，从停工之日起到复工之日止，工期顺延。九、售后服务及保修期1．质保期为自电梯安装完毕并取得当地主管部门颁发的《特种设备使用标志》之日起12个月。2．保修期内若产品出现质量问题由乙方负责免费解决，因用户的不正确使用，所造成的人为损坏或自然灾害由甲方承担责任。3．钢结构主体保质期限以设计文件规定的合理使用年限为准，乙方承担竣工后一年内的检查及维修费用（为期1年的质保期届满前15天，乙方对钢结构主体进行全面检查并做相应维修工作），每五年一检查油漆、焊缝等（所产生的费用由甲方承担）。4．工程附属装饰装修工程保修期为竣工之日起一年，因用户的不正确使用，所造成的人为损坏或自然灾害等由甲方承担。十、违约责任1．除前述条件约定的顺延情形外，如果乙方未能按合同规定完成设备安装及主管部门验收，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为逾期部分合同金额的千分之五。此违约金最高不得超过合同总金额的百分之五（5%）。2．除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分合同总金额的千分之五。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。3．除不可抗力外，本合同签订后，任何一方不得擅自解除合同，否则应按合同总价款的20%向另一方支付违约金，违约金不足以赔偿经济损失时，违约方对不足部分还应承担补充赔偿责任。4．因甲方原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等产生的相关费用，以及因此造成的其他损失（累计时间超过15天，甲方应向乙方支付500.00元/天的误工费）。累计时间超过16天以上，或甲方原因导致暂时无法施工-10-的，双方应另行约定开工时间，期间不产生费用。5．因乙方原因导致工程中途停建、缓建的，乙方应采取措施弥补或减少损失。若乙方累计停建缓建时间超过15天以上，甲方有权终止合同另行选择施工单位。6．甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。不可抗力，是指任何提出不可抗力事件的一方所不能预见并不能合理控制且无法避免的情况下发生的任何客观事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱及其他类似的自然事件及乙方供应商所遭遇的类似事件。十一、其它约定1．协商过程出现争议时，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续性，保护好已完工程：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。(2)调解要求停止施工，且为双方接受。(3)法院要求停止施工。以上所列情况之外的任何争议发生时（包括发生价格争议时），乙方均应按甲方指令及本合同的要求继续施工，保持施工连续性，工期不得顺延，如由于此类争议的解决过程中，乙方有意减缓工程进度或停止施工，所引起的工期延误、人工机械窝工，损失由乙方承担。2．双方因本合同或履行本合同相关事项发生争议，应友好协商解决；协商不成的，由本合同项目所在地有管辖权人民法院管辖。3．如乙方在合同存续期间，不能按合同约定履行正常维保义务，不能保证电梯正常运行时，由此造成的直接经济损失，由乙方负责承担。4．在经甲方授权委托后，乙方负责按照《成都市人民政府办公厅关于促进既有住宅自主增设电梯工作的实施意见（试行）》（成办函[2021]2号文）、《成都市既有住宅自主增设电梯政府补助资金使用管理暂行办法》（成建委[2021]2号文）及《成都市既有住宅自主增设电梯实施指南》（成建委[2021]2号文）及当地相关文件的要求，向政府部门申报补助至全额取得（非因乙方过错甲方项目未取得政府补贴的，乙方不承担任何责任），甲方应配合并协助提供相关资料。5．本合同为双方之间的合同补充；其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议。6．本合同附件及其他，经双方确认，是不可分割的合同组成部分，享有本合同同等法律效力。7．本合同一式2份，具有同等法律效力，甲方执1份，乙方执1份；双方签字盖章起生效。十二、附件合同附件明细：附件一：甲、乙方承担的工作-11-附件二：电梯规格参数表附件三：具体价格表及做法见已经与业主达成共识的《既有建筑增设电梯方案》及电梯安装具体实施方案。甲方（代表签字按手印）：乙方（代表签字盖章）：联系电话：联系电话：日期：日期：附件一甲、乙方承担的工作以下各项与设备安装工程有关的准备工作是甲乙双方应尽的义务，应由甲乙双方根据乙方提供的并经双方确认的规格配置所要求的设备布置图执行，并应符合国家和地方性的行业法规和条例。具体要求如下：阶段安装过程中的责任甲方乙方土建结构依据经双方确认的设备布置图,向设备安装方提供设备安装的土建井道结构,并相应完成满足设备布置图中《注意事项》内的各项要求。√提供各楼层地面水平装饰基准线和墙面装饰基准线。按合同图纸预留墙身和和机房地面孔洞.按合同图纸提供机房及井道内的吊钩，其承载力应符合布置图的要求，并有清楚的承载标示。√清除施工场地的建筑尘土和杂物，清除井道内的建筑尘土、√-12-阶段安装过程中的责任甲方乙方杂物及井道底坑积水，底坑需做防水处理；负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。在电梯施工井道移交前，所有井道厅门及孔洞均应设置符合国家标准的安全护栏和护网，有效封闭，并在厅门口及孔洞设置100mm高的防撞围堰。√在电梯移交前，所有门窗已安装完毕且能上锁。√工程准备在工程准备前期，提供相关技术咨询服务和提出合理整改建议。√预计安装工程开工前两周或另有协议约定，派员前往工地检查土建是否具备开工条件。协商具体施工日期。√设备到货后甲乙方共同接受验货。√√乙方向当地政府部门办理安装工程所需手续。√甲乙方对设备进行仔细的开箱清点。√√安装施工在设备安装开始前及在整个施工期间自行提供安装施工、照明、调试、运行的电源直至验收完成[主电源采用三相五线制L1+L2+L3+N+PE(TN-S)，且380V交流主开关和断路器含有漏电保护功能。]。安装用电源点应敷设至电梯机房（无机房为顶层井道）附近,调试用电源敷设至经双方确认的机房电源箱缆（由乙方提供）主电源开关进线端。电梯正式电源线应敷设至电梯控制柜。√√提供安装施工、生活用水用电便利。√提供畅通的搬运通道。√负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。协同乙方维护施工现场的设备保护。√负责乙方安装施工期间本小区业主的沟通、协调、安抚等工作。√-13-阶段安装过程中的责任甲方乙方安装施工负责将大型（重载）设备吊至适当的位置：√-将轿厢部件吊到顶层；-将曳引机、控制柜吊进机房（无机房电梯为顶层）。负责土建结构误差的整改和根据施工进度完成设备与土建结构收口工作。√提供符合电梯现场安装规范及安全标准要求的脚手架和辅助材料或安装移动平台及附件。√提供380V主电源，并提供YC31010+2电缆一根接至顶层电梯控制柜内。√提供并安装井道底坑内爬梯。√入户墙体上开孔、安装防盗门（以施工图为准）。遵守甲方和施工现场劳动和安全纪律，配合甲方的现场管理。√严格按照国家标准和公司内部质量标准，按合同规定的进度，科学管理精细施工。√向甲方提供施工方案，人员组织及施工进度计划。√协同甲方和现场监理严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业、建渣清运以及设备和人身安全。√做好施工期间的设备及甲方现有管、线保护工作。√自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。√工程竣工后，向甲方移交通过国家和地方检测部门以及乙方内检的优质设备和相关的证书随机文件和设备安全准运证。√竣提供优质的售后服务和24小时热线服务，并提供长期的技√-14-阶段安装过程中的责任甲方乙方工术支持和运行维保服务。政府部门开工、检验、验收费用√其它办理使用登记证、主导政府补贴事宜√附件二、电梯规格参数表一、电梯产品技术规格电梯编号设备名称无机房乘客电梯电梯型号1台主要参数额定载重800kg额定速度1.0m/s停靠层站6层6站6门（以施工图为准）基站1F主要配置操作系统全电脑全集选方式控制系统模块化全电脑软件化控制系统，串行传输通讯系统控制方式标配：■单控选配：□并联□群控拖动系统新型交流变频变压无级调速拖动系统门机系统变频门机系统曳引机位置£井道顶部正上方机房内■井道顶部正上方厅门装置厅门材质发纹不锈钢钢板,门套材质发纹不锈钢钢板,门套规格标配：■小门套选配：□大门套-15-厅门地坎铝合金厅门显示采用先进技术的点阵形式轿厢位置显示及运行方向箭头(↑↓)显示厅门呼梯采用先进技术，发纹不锈钢面板，微动按钮，登记带辉光高亮显示，消防开关轿厢装置轿壁装潢发纹不锈钢吊顶装潢标准型轿底材质标配：■PVC仿大理石选配：□大理石轿门材质发纹不锈钢轿门地坎铝合金照明设施高效节能专用灯具，LED型照明通风设施低噪音风机通风通讯设施隐藏式对讲装置检修设施位于轿厢操纵箱下方轿内显示标配：■轿厢位置显示及运行方向箭头（↑↓）显示;选配：□七寸液晶显示器轿内呼梯标配：■发纹不锈钢面板，微动按钮，登记带蓝光高亮显示;选配：□不锈钢盲文显示轿内扶手标配：□不锈钢单管□镜面不锈钢椭圆开门方式■中分开门方式：以人站在厅门外，面对轿厢看为准有偿选配□井道视频电缆□监控系统□五方通话□停电平层装置□无碍障功能□其他土建参考尺寸（按照我司的标准土建尺寸考虑。合同签订后一周内提供详细的土建布置图供建筑单位施工。下列尺寸为单台电梯的数据，供贵方参考）。井道净尺寸(宽×深)见图纸顶层高度见图纸底坑深度见图纸轿厢净尺寸(宽×深×高)见图纸开门净尺寸(宽×高)见图纸安全设备-16-1、断相和错相保护2、上、下极限开关3、上、下限位开关4、缓冲器及开关5、限速器及开关6、安全钳及开关7、紧急停止开关8、层门门锁装置9、轿门门锁装置电力提供动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：3相5线制，零线和地线始终分开照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相井道款式三面观光£全封闭£后壁观光£四面观光£优势：铝隔热板：耐久性好，C4防腐，A级防火，不易褪色，不脱皮，展示效果好。有色钢化夹胶玻璃：防紫外线性能强（能有效阻挡85%-90%的紫外光线传入），采用干法夹胶安全性能更高。钢架：防腐工艺采用抛丸除锈，整体烤漆，附着力强，防腐耐候更持久。电梯井道净尺寸（深宽）见方案电梯井款式入户方式（平层）侯梯厅铺装+装饰楼层层高2.9M侯梯厅长度+数量长：米数量：-17-侯梯厅服务楼层6侯梯厅两侧装饰见方案左耳服务楼层5右耳服务楼层5左耳连廊长度/宽度2.9\\1.5右耳连廊长度/宽度2.9\\1.5左耳连廊装饰右耳连廊装饰备注附3、具体价格表：见《既有建筑增设电梯方案》。-18-',)