濮阳市人民医院病房楼二次结构劳务施工合同16415修订版

('=============================================施工合同=========================================建筑工程二次结构劳务施工合同合同编号：发包人：承包人：工程名称：=============================================施工合同=========================================建筑工程二次结构劳务施工合同发包人：河北建工集团有限责任公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：濮阳市人民医院1.2工程地点：濮阳市胜利路1.3质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，达到合格，争创中州杯。1.4工程工期：计划开工日期：2016年5月15日；竣工日期：2016年月日完成工程施工并通过业主及监管部门的验收。1.4.1具体施工节点由甲方制定，乙方必须满足甲方施工节点要求。乙方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，乙方应及时进场，乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。1.4.2乙方应完成合同约定工程承包范围内的所有项目，工程必须按期完成，提前不奖。1.4.3乙方不能按期开工或无故停工而影响工期的，工程不顺延；因乙方质量问题，所造成的返工费用由乙方承担，工期不顺延。1.5图纸提供：甲方应在开工前3天向乙方提供施工图纸壹套，并进行设计交底，费用由乙方承担。第二条承包范围2.1承包范围：本工程的所有放线、砌体、止水带、压顶、构造柱、圈梁、过梁、卫生间挡水台、外窗下挡台、地下室基础、植筋、模板、混凝土、所有预留洞留置等=============================================施工合同=========================================项目的制作安装施工，施工图纸、图纸答疑、图纸会审纪要、设计变更和技术核定单等工作内容，以及本项目所涉及到的全部施工内容范围；第三条承包方式3.1承包方式：包工包辅材（人工费、辅材费、机械费（含机械设备、工具及架子等的进出场费）、临建住宿费、措施费、规费、成品保护费、材料装卸费及二次搬运装卸费、现场周转费、现场垃圾清运费等全部工作）；包质包量、包进度、包验收、包安全文明施工、包环境保护；包管理费、利润、税金（若营改增按营改增标准提供发票）、风险费、保险费等其他相关项目费用。包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，以及本项目所涉及到的各种全部费用均已包含在乙方合同承包综合单价中，一个有经验的承包商应考虑到的其他有可能发生的一切费用,质量标准化所要求内容。第四条乙方项目管理人员及施工人员约定4.1项目管理负责人：；施工人员数量：；4.2项目管理人员及施工人员未经批准，擅自更换人员的每人承担3000元的违约金；由此给甲方产生的一切损失及后果由乙方全部承担。第五条合同价款5.1合同方式：本工程为固定综合单价合同方式；5.2综合报价：1）砌体综合单价为：；构造柱、圈梁、过梁、止水带、压顶综合单价为：此价包含钢筋工、模板工、混凝土工）；2）地下室基础综合单价为：元/m3（此价包含钢筋工、模板工、混凝土工）;3）植筋整体工程包干价为：元（含本工程所有的项目需要植筋部位费用，人工、材料、机械费用）；4）合同外增加项目需定价的内容有现场项目经理报公司，由甲方公司工程负责人确认确价后执行。5.3其他用工约定：凡在本工地范围内合同范围外的甲方所用乙方的其它工人时，人工费用统一按100元/工日单价结算。=============================================施工合同=========================================5.4本工程造价：按最终公司审定金额为准；5.5乙方考虑价格上涨因素，政策性调整、技术性调整、材料、人工、机械设备涨价因素及不可预见费，均不予以调整，乙方不得以任何理由停工、聚众闹事等影响甲方正常工作和损害形象的事情，如发生上述事件，给甲方造成一切损失及由此引起的一切不良后果由乙方负责并对乙方处以50000元/次罚款，情节严重者甲方有权终止合同，并按合同暂定总价的10%处以乙方的违约金。第六条工程质量、进度、安全文明施工约定6.1本工程工期按甲方施工节点的要求，每延误一日，乙方向甲方支付违约金壹万元，最高不超过合同总金额的5％。6.2乙方施工质量达不到合同约定的质量标准时，乙方应返工之合同约定质量标准，每出现一次乙方应向甲方支付违约金壹拾万元，最高不超过合同总金额的5％。6.3本工程安全文明施工必须达到合同标准及业主要求，乙方未达到约定标准及要求的，乙方应向甲方支付违约金壹拾万元，最高不超过合同总金额的5％。6.4生活区、办公区和施工区的清洁及为迎接检查等做打扫时的工作费用，均已含在乙方综合单价内，承包人不得向业主及甲方另行收取；若乙方在某指定分包项目上不配合，则所有需配合的费用按乙方合同总价的3%给予扣减，且在支付乙方进度工程款中直接扣除。6.5当乙方在工期、质量、安全、文明施工等方面不能满足甲方已明确的要求，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，无力按质量、安全、文明等标准返修或改进者，甲方有权责成乙方停止施工直至退场，并由甲方另行组织队伍进行施工，由此产生的全部损失由乙方自行承担。另安排施工队所高出的价位有乙方承担，并从工费中直接扣除。第七条合同价款的支付方式7.1合同价款支付约定：7.1.1按照甲方付款流程支付工程款，乙方不得有任何异议。付款时乙方并提供=============================================施工合同=========================================发票及收据作为付款依据。7.1.2在合同签约时，乙方对本工程的资金情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况按合同约定给予工程款的支付，并共同承担资金风险。当业主工程款暂不到位时，乙方不得因此延误工期，必须按甲方要求施工；同时，因业主不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时，乙方承诺决不向甲方追究责任和提起诉讼，待资金到位按约定及时支付。7.1.3乙方应及时发放农民工工工资，如乙方不及时发放每个农民工工资导致农民工围堵、上访、游行、向有关部门告状损害发包人利益和名誉，如发生一起，乙方接受每次五万元的处罚，并负全部责任，承担由此给甲方所造成的经济及名义损失。7.1.4乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作，否则不计价。7.1.5乙方申请支付工程款，需填写施工任务完成情况确认单，报甲方项目负责人签字确认，同时还需填写工人工资核算单，实际应支付的工人工资需与实际工资表上的总则相符，工资表必须有工人签字按手印，否则甲方有权拒绝支付。7.2工程款支付方式约定：本工程无预付款，甲方付款时，乙方必须满足施工质量、工期及形象进度要求。按进度支付，月工程量初验合格后支付上月已完成工程量价款的65%；整体工程全部完工，支付已完合格工程量价款的85%；整体工程全部竣工，经业主、监理及其它监管质检验收部门验收合格签字及业主对本工程决算审计后，经双方结算完毕，甲方对结算资料予以确认后支付到乙方总价款的95%；预留5%作为质量保证金，质保期满两年无质量问题1个月内无息支付。第八条竣工结算8.1竣工结算资料约定：工程竣工验收报告经业主、监理及工程监管验收部门认可签字后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照约定的合同价款及条款约定内容，进行工程竣工结算。8.2竣工结算方式约定：1）工程施工必须按甲方及业主要求完成图纸包括的全=============================================施工合同=========================================部工作内容，以及工程质量达到合同约定要求，才能按规定的综合单价结算。2）施工过程中施工队如私自撤场或停工，则视为放弃所有工费不在结算支付。3）出现下述情况时，终止合同，乙方无条件退场，且按已完合格工程量价款的50%结算。a）若进度、质量、安全、文明施工达不到甲方、业主及规范规定要求的；b）设备及周转材料不能满足施工要求的；c）不服从发包人及项目部工作安排和调度的；d）借资金不到位及其他事情围攻项目部及施工现场，业主及各政府部门、聚众闹事、农民工上访、停工、拉闸停电、阻碍施工等情况的；e）施工人员迟迟安排不到位，严重影响施工工期的；f）造成工程质量及安全事故、给公司带来较大负面影响的；g)工程质量不合格或本范围内的施工项目在施工进行中提出放弃的；8.3工程计算依据约定：砌体及地下室基础工程量按实际完成的立方据实结算；止水带、压顶、构造柱、圈梁、过梁工程量按延长米据实结算；有质量问题的及达不到验收标准不予结算。第九条材料、机具（设备、配套设施及周转工具）供应9.1本工程由甲方提供的材料、机具为：1）材料：水泥、沙子、加气块砖、小砖、模板、商混、钢材有甲方提供；2）机械设备：施工人货电梯有发包人提供；9.2乙方自备的材料、机具、临建设备为：1）材料：除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部主材料、辅材及其他用品费用均由乙方承担；2）机具及周转工具：除甲方提供的机具及周转工具外，其它本专业工种承包范围内需用的全部机械设备、周转工具、夜间施工照明灯具、机械设备的安检等机具及用品费用均由乙方承担；9.3对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：=============================================施工合同=========================================1）材料、设施料具按甲方现场管理制度及规定要求领用、保管、保养、退库，因保管不善发生丢失、损坏，乙方应照价赔偿。2）乙方领材料时，应根据工程量以实领取材料。工程完工甲方对乙方所领取材料进行成本核算，除去合理损耗外，超出部分由乙方自己承担费用，乙方按原价全额赔付，甲方不予承担，甲方公司财务部有权在工费中直接扣除。第十条工程进度、质量、安全、农民工工资履约保证金10.1双方在签订合同之前3日内，乙方向甲方提交本工程履约保证金为叁万元整。10.2履约保证金退还方式：整体工程全部施工结束，经业主、监理及其他监管验收部门全部验收合格签字后，以及农民工工资支付完毕10内，无息退还。10.3如中途因乙方原因在工程质量进度、工期、安全文明施工等其他方面无法满足甲方和业主的要求，给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会影响，或者乙方进场后要求加价，验收期间不配合或配合不到位，不认真履行合同，甲方有权没收履约保证金和终止合同等。10.4工程验收必须达到一次验收合格，因乙方原因工程质量达不到验收合格标准，乙方承担由此造成的一切经济损失和违约责任，履约保证金将不予退还。第十一条甲方的权利及义务11.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。11.2甲方组织乙方和设计单位、监理单位、业主进行各类施工图纸会审和设计交底，并做好会议记录。11.3负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产情况及行政管理事务。11.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。11.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。11.6乙方在安全、质量、工期、场容等方面有违反合同约定内容的，甲方可随时提出整改意见，督促乙方进行整改。=============================================施工合同=========================================11.7甲方负责提供主电源及水源，其他施工电源及给水设备有乙方自行承担，施工过程中发生的水电费由乙方承担。11.8负责组织工程各项隐蔽验收及竣工验收工作。第十二条乙方的权利及义务12.1全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。12.2负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。12.3全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。12.4积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。12.5乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。12.6乙方应自觉遵守业主及发包人的有关规章制度，遵守各项法律法规，服从项目部人员的管理。12.7乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，制作详细的旬、周施工计划上报甲方审核后严格按计划执行。12.8严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全：加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款：12.9自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；=============================================施工合同=========================================12.10按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；12.11按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；12.12遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用；12.13本工程未交付业主前，负责对业主成品工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。12.14服从甲方现场管理及工期要求，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定；工程完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清；12.15按合同约定内容，为本工程提供配合和管理，参加相关工程验收和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。12.16乙方自行解决施工人员与管理人员的食宿，乙方自行负责搭建办公场所，费用自负；12.17乙方须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令。配合甲方按业主或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。12.18乙方应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12.19乙方必须按照甲方《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理。12.20乙方向甲方提供《企业营业执照》和《资质证件》及其它相关资料，提供施工现场人员名单、身份证、特种工种施工人员操作证、上岗证原件和复印件等有效证件，除特殊工种操作证外，其他上岗证原件经核验后，由乙方自行保管。12.21乙方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到甲方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。12.22按照相关法律法规的要求，乙方提供作业人员的劳动合同，每月的考勤=============================================施工合同=========================================表递交项目部，并按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案），乙方不能支付人工及其他债务要求时，甲方可直接代为支付并从乙方工程款中扣除。12.23乙方用工必须遵守政府有关规定，乙方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全和质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。12.24必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；12.25乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。12.26乙方应对作业人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。12.27乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工等要求，组织劳动力。农忙季节施工人员不低于正常施工的80％以上，保证连续施工不影响正常工期。12.28按期完成施工任务并保证施工质量；组织验收工作，并保证一次性通过验收取得合格证。第十三条安全文明施工约定13.1安全施工约定13.1.1安全文明施工目标：杜绝死亡事故；13.1.2乙方必须执行甲方公司及业主的各项管理制度，不按制度执行的甲方将按有关管理规定给予处罚。13.1.3乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育、三级安全教育，甲方有权进行检查。在签订本合同时，乙方应与甲方签订《安全文明施工目标管理责任书》，对施工人员的安全负全部责任。13.1.4乙方所有的工人进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带，所有进入=============================================施工合同=========================================施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉鞋和赤脚等现象，否则，将按甲方有关安全文明管理规定给予处罚。13.1.5工程施工现场的一切安全因素由乙方全部负责，若出现任何重大伤亡、意外伤亡、工伤、火灾及其他安全事故等造成一切经济损失及法律纠纷的后果全部由乙方承担，甲方不承担任何责任及连带责任。13.1.6对本工程的安全生产标准和环保事故，双方约定如下：施工现场必须达到河南省级安全文明工地。乙方在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合甲方提出的安全、文明施工要求。13.1.7乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用有乙方承担。13.1.8乙方必须建立健全安全生产责任制，配备专职安全员（有安全员岗位证及安全考核等级C证），并报甲方备案。13.1.9乙方在施工过程中，发生重大伤亡事故，则对乙方处以工程总承包金额2%的处罚，在工程进度款支付和工程结算时兑现。13.2文明施工约定13.2.1乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。13.2.2不能阻碍通道及他人的施工场地。不能滥用或破坏甲方提供的设施。13.2.3施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中多余材料、建筑垃圾必须通过施工电梯或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。13.2.4乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由乙方承担。=============================================施工合同=========================================13.2.5乙方人员不得盗窃工地材料、工具，不得破坏甲方及他人的产品、材料、工具，一旦发现按原价的10倍赔偿，并罚乙方5000元以上罚款，同时移交有关相关部门处理。13.2.6确保该工程达到省级安全文明工地，乙方要保证工完料净场地清，安排专人管理、专人清理。材料堆放，生活垃圾、建筑垃圾清理必须当日完成，不得以费工、麻烦为由超天清理，否则项目部有权派工代为清理，费用以项目部确认费用为准（无需承包人确认）乙方双倍支付。生活垃圾、建筑垃圾不能留在建筑内，必须清理到甲方指定的地点堆放。13.2.7如乙方文明现场保持不好，上级或外单位考察时的突击清理用工不发生费用，若达不到要求，甲方有权按有关条款对乙方进行处罚。第十四条安全责任14.1绝一切安全伤亡、工伤、火灾等事故，施工中所发生的一切安全事故造成的经济及法律纠纷全部由承包人承担，甲方不承担任何责任及连带责任。第十五条保险约定15.1乙方为现场施工人员缴纳意外伤害保险及现场各种施工所用机械设备材料的保险，如不缴纳，甲方可以代为缴纳，费用从乙方工程款中扣除。各项保险费用已含在合同单价中。施工中所造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任均由乙方全部承担。第十六条工程照管、成品及半成品保护16.1乙方负责照管承包范围内的工程及工程材料的保管工作，若有损坏及丢失照价赔偿。16.2乙方承包范围内的施工区域，整体工程在没验收及交付使用时，所有的成品及办成品保护工作全部有乙方负责，若有损坏，材料及人工费全部由乙方自行承担并恢复原状。同时项目部对乙方处以5000元/次罚款。第十七条工程质量及技术要求17.1质量标准17.1.1工程质量标准：达到业主、施工图纸及国家有关施工质量验收规范要求，=============================================施工合同=========================================并一次性验收合格\ue5e5。17.1.2质量达不到合同约定要求，乙方应无偿返工，按期整改（整改所需的材料有乙方承担），工程整体竣工验收经反复整改后仍达不到省级文明工地及中州杯工程评定验收标准，甲方有权解除合同，质量、安全保证金不退还，工费按实际完成工作量价款的50%结算，并赔偿甲方损失。17.2技术要求17.2.1执行标准：按照施工图纸、设计单位、业主及国家现行有关技术规范标准要求执行。第十八条隐蔽工程验收18.1隐蔽工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽前48小时以书面形式通知甲方，甲方在接到通知联系监理及业主验收，验收合格后方可进行下一工序。如乙方自行施工，造成工程质量问题，所造成的返工费由乙方承担。乙方若隐瞒真相，以次充好，产生返工造成损失由乙方自负。根据严重程度予以罚款2000～5000元。18.2乙方应认真按照标准、规范和图纸要求施工，随时接受监理及甲方的检查、检验。承担由自身原因导致工程质量未达到本合同约定的标准而发生的费用。第十九条竣工验收19.1竣工验收：按业主、甲方、监理、各工程质量验收监管部及国家现行的相关验收标准要求执行验收。第二十条工程保修期限及保修20.1保修期限：本工程保修期为两年，自工程竣工经业主及监管部门验收合格双方签字之日起保修期为准。20.2后期回访：保修期内已完施工项目，乙方每月巡查回访一次，发现有问题，及时安排人员整修。20.3质保服务：在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应，则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修，如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的，乙方承诺不足部分继续由乙方承担。=============================================施工合同=========================================第二十一条禁止转包或再分包21.1乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，否则，乙方将依法承担责任。21.2除甲方同意外，本工程严禁分包、转包，乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，如经发现，甲方有权解除合同，并按已完工程量价款的50%结算。第二十二条不可抗力22.1如遇下列情况，经双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期：A、因遇不可抗力的自然灾害(如:自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度。第二十三条保密条款23.1在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。23.2任何一方违反上述约定的，责任方应按工程造价的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。23.3本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。第二十四条其他条款约定24.1开工之前乙方必须把施工人员的身份证复印件、上岗证及保险单证明递交甲方项目部后才可以进驻工地。24.2如由于双方在施工过程中发生分歧或矛盾时，乙方不得擅自停止生产或停工，必须严格在保证工地正常施工的情况下，再双方协商寻求解决矛盾途径。若因乙方谋求自己利益，不顾甲方利益且不听从甲方调解采取停工手段，每次处以50000元罚款，甲方有权终止合同，一切后果责任由乙方承担。24.3若甲方现场管理人员或甲方委托的专业监理工程师在检查乙方工作中，因=============================================施工合同=========================================乙方原因不服从指导，在检查提出整改时乙方不服，甚至污辱、辱骂、采取暴力行为进行殴打者，每次处以10000元的罚款并赔偿一切医药费用，情节严重者交当地公安部门处理。24.4乙方应按照国家有关文件要求，保证民工工资的及时发放。每次支付乙方工费时，乙方必须按提交劳务人员花名册和工资单，并由工人签字后甲方方能支付乙方工费款。由于乙方原因出现工人工资纠纷，向劳动局及建设单位投诉，每次处罚承包人50000元。24.5乙方如果采取过激行动，到业主方、、劳动部门、政府部门、甲方的上级主管部门闹事，或停工、拉闸停电等，则乙方支付5000元/人次（以参加人数计算），作为乙方违约补偿给甲方。无论任何原因，乙方不得发生聚众闹事、上街游行等事件，如有发生则每次处以1000-30000元的罚款；情节恶劣者，直接清退出场，一切损失由乙方负责。24.6施工现场的卫生标准、噪音标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由乙方负责。24.7合同规定由乙方完成或提供配合的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他公司完成，所发生的费用（另加20%的管理费）从乙方进度款中扣除，影响工期的责任由乙方承担。24.8乙方在施工当中，如出现重大的质量问题或进度无法满足业主的要求时，在甲方书面通知乙方的3天内，如乙方仍无明显改进时，甲方有权终止合同。并赔偿甲方损失。24.9如因特殊情况工程进度款未及时拨付的不能影响工程进度。24.10如无正当理由未按月计划完成工程进度的从进度款中暂扣伍万元（5）万，待最后一笔工程进度款时再拨付。24.11施工过程中严格按施工规范施工，如发现不按规范施工、野蛮施工及浪费材料的情况每次罚款伍仟元（5000）元。24.12如发现无理由又不配合其他专业正常施工的情况，每次处罚伍仟元（5000）元。=============================================施工合同=========================================24.13乙方不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。24.14严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；24.15乙方不得以甲方的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由乙方自行承担，甲方因此遭受一切损失及法律责任均由乙方承担。第二十五条违约责任25.1乙方承担的工程项目，不得再进行分包、转包。在施工中不得发生严重减员、质量不合格又不认真整改或工期严重拖后等情况，一旦出现此类情况，甲方有权终止合同，对其所干工程量不与结算，并有权进行索赔。25.2乙方若出现农民工、材料供应商或与本工程相关联人员上访、围堵建设工地、项目部、建设单位、政府机关，以任何手段阻止施工现场正常施工、阻塞交通等行为的；乙方承诺每次按工程总价款的10%支付违约金。25.3如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。25.4乙方未在每月30日前向甲方提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向甲方支付违约金五万元。25.5乙方人员按合同的约定时间进场，逾期进场的按照3000元/天进行罚款；乙方在合同的约定进场5日后仍未进场，甲方可终止合同，并按照合同总额的20%进行索赔；乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响时，甲方有权终止合同，对其所干工程量不予结算，并有权索赔。25.6乙方在本合同规定的时间内未能按期完工，每延误一日，乙方向甲方支付工程总价款的3%违约金，超过7天加倍支付违约金。=============================================施工合同=========================================25.7如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟延一天，乙方按合同总价的2%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。25.8乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付10000元的违约金，因此引发的各种损害赔偿由乙方承担；由此造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。25.9乙方的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工、节约料具达不到合同要求，甲方有权清除乙方出场，并对所干工程量不予结算，同时乙方需赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。25.10在工程施工过程中以及过程竣工保修期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸，电视媒体的曝光或者政府有关政府部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次乙方除承担造成的直接损失外，还应向甲方支付50000元违约金，从乙方工程进度款或保修款中扣除。25.11合同签订后，乙方不得以任何理由要求对本合同综合单价进行调增，否则视为违约，甲方有权不予认可，同时违约方需赔偿对方不低于本合同总价款20%的违约金赔偿金。第二十六条合同解除26.1由于甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。26.2乙方有下列情形之一者，甲方可以解除合同：26.2.1乙方未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。26.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但乙方停止施工时间持续达15天的。26.2.3乙方延误工期15天的。26.2.4乙方拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。26.2.5乙方明确表示不履行合同规定主要义务的。=============================================施工合同=========================================26.2.6乙方未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。26.2.7乙方导致农民工围堵项目部、阻碍施工、拉闸停电、上访、游行、向有关部门告状损害公司利益和名誉的。26.2.8乙方非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。26.2.9乙方在施工期间发生重大质量、安全事故或者文明施工、进度管理不善，已不能继续保证正常施工或甲方发出的工程整改通知连续3次不能按照要求整改时，甲方有权单方终止合同，因此造成的损失由乙方承担。26.2.10乙方不能按照要求正常组织施工，控制点工期拖延15天，无正当理由且无能力将工期赶上，甲方有权解除合同，并按已完合格工程量价款的50%与乙方结算。26.3乙方以没有资金为借口，甲方多次通知迟迟不进场施工，一周内不进场视为乙方自动放弃施工并解除合同。26.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。26.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。第二十七条纠纷解决方式27.1双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不成时，由濮阳市仲裁委员会仲裁。第二十八条合同终止28.1双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，乙方向甲方交付工作成果，并经甲方、业主、监理及质量监管验收部门验收合格签字后，本合同即告终止。第二十九条合同份数29.1本合同共计肆份，双方各执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效。第三十条附件=============================================施工合同=========================================附件1：《工程质量保修承诺书》附件2：《安全文明施工责任承诺书》附件3：《工程施工质量工期承诺书》附件4：《建设工程劳务人员工资支付承诺书》发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订日期：签订日期：附件1工程质量保修承诺书为保证工程在合理使用期限内正常使用，乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。=============================================施工合同=========================================2、质量保修范围包括此次承包工程所有项目。二、质量保修期1、监管部门验收合格签字之日起两年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到维修通知之后24小时内派人维修，乙方不在约定期限内派人维修，甲方可委托其他人员维修，保修费用从质量保修金内扣除。2、若因质量问题引起的突发事件和故障，在接到业主电话后应立即到达现场进行抢修，并做好施工记录。3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。4、工程验收交工后，在保修期内，定期派人到建设单位进行回访，并制有回访卡，虚心听取建设单位的意见，发现质量问题及时派员工维修，直至甲方及业主满意为止。四、我本人及我单位保证在保修期内，如有任何质量问题保证随叫随到，若不到位维修甲方可以安排其它人员维修，所发生的全部费用有我本人及我单位全部承担。特此承诺！承诺单位：（企业盖章）法定代表人：（法人委托人）承诺日期：年月日=============================================施工合同=========================================附件2安全文明施工责任承诺书我本人或我公司已与贵公司签订《濮阳人民医院二次结构工程施工》合同，我本人及我公司同意在合同履行过程中，向贵公司就安全文明施工工作做如下承诺：一、我本人及我公司将建立安全文明施工组织机构，健全安全文明各种管理制度，由项目负责人负责，现场有专职的安全员。坚持“安全第一、预防为主”的方针。二、承诺在施工期间，严格按公司或业主要求，依照《建筑施工安全检查标准》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或业主及相关部门的日常管理和检查。三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和第三方人员、财=============================================施工合同=========================================产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，我公司承诺负全部责任，与贵公司无关。四、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方、业主及职能部门的检查监督，对甲方、业主、监理及相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。五、承诺对现场施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反甲方管理规定和国家法律法规。服从甲方和监管部门的监管。六、承诺开工前将我单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交甲方备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受甲方及监管部门的监督检查，凭证出入施工现场。七、甲方及监管部门监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。七、承诺因施工不当等问题造成人员及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接甲方视情节作出1000元至10000元一次的违约金扣款处理。八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守甲方的管理制度做好用电安全和消防安全等安全预防工作。九、承诺施工期间对甲方及相关部门开出的《不合格项整改通知单》接受整改。自觉签收《不合格项整改通知单》，并接受甲方或相关部门对此做出罚款50-500元一次的处理意见，对拒签整改通知单行为，甲方有权直接从工程款中双倍扣除。十、建立建筑意外伤害保险制度，依法给工程施工人员购买建筑意外伤害保险。依法与工程施工人员签订劳动合同，按时支付工人工资，绝不拖欠名民工工资。十一、自觉接受使用单位及其管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查，及=============================================施工合同=========================================时整改检查中提出的问题。十二、治安管理1、每周召开一次治安教育会，派专人负责治安管理工作，各项治安管理措施落实到各班组.2、不准各施工班组人员发生打架事件，严禁各施工人员超出规定的活动范围，影响工地管理人员的生活。十三、不遵守工地各项治安管理规定者，一律给予开除处理。十四、环境卫生1、我本人及我单位承诺工地每天及时整理生活垃圾，一定要保持生活居所整洁；2、我本人及我单位承诺工地废弃物必须每天清理，防止污染；3、我本人及我单位承诺所有垃圾必须弃放指定地方，不得擅自乱放乱弃。4、我本人及我单位承诺坚决执行场地清洁的施工行为，确保施工环境的整洁。十五、我本人及我单位承诺本工程保证做到文明施工，安全方面出现任何伤亡等事故，所造成的一切经济及法律纠纷问题，所以责任有我本人及我单位自己承担，绝不连累贵公司。本承诺书一式四份（公司存档一份，项目部一份，项目安全部一份，施工单位现场张贴一份，施工完成由施工单位将此表交给公司财务做为结算凭证。）特此承诺!承诺单位：（企业盖章）法定代表人：（法人委托人）承诺日期：年月日=============================================施工合同=========================================附件3工程施工质量工期承诺书为确保《濮阳人民医院二次结构工程施工》项目保质保量的顺利进行，我本人及我单位特作做出以下承诺：一、质量保证1、为表示我公司对工程质量承诺的决心，一旦我公司中标该工程，严格在施工合同中明确规定，若工程质量达不到一次性验收合格工程，愿接受总价的10%的罚款。2、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准（包括强制性标准）的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立建全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。二、工期保证1、组织合理措施：①由项目部统一调度管理。②及时落实材料、机具、劳力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。2、实施进度管理：①每周安排计划，下达班组和个人的定额和完成的工程量指标，明确责任。②每天班组对进度和质量实行自检，提出完成计划的具体措施。每周召开协调会，做好协调工序及施工进度工作，及时解决延误施工工期的因素。3、工期承诺：按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证按照业主要求的工期保质保量完工，若我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。=============================================施工合同=========================================我本人及我公司承诺本工程出现质量缺陷及工期延误由此造成的后果负责，并承担全部经济损失，绝不连累贵公司。特此承诺！承诺单位：（企业盖章）法定代表人：（法人委托人）承诺日期：年月日第26页=============================================施工合同=========================================附件4建设工程劳务人员工资支付承诺书根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，为保护农民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，我本人及我单位郑重承诺，我本人及我单位承包的《濮阳人民医院二次结构工程施工》项目，将保证做到如下内容：一、我本人及我单位承诺按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不转发他人。二、乙方是本工程劳务人员管理的责任人，全面负责施工过程中劳务人员的管理、用工合同管理和劳务人员工资发放等工作。三、乙方所招用劳务人员必须签订有效劳动用工合同。四、如果发生违反规定不签订劳动合同，拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，及其它突发事件或公共事件，按合同约定执行。五、我本人及我公司承诺本工程保证不出现拖欠劳务人员工资现象，如出现拖欠劳务人员工资现象，我本人及我公司自愿承担所有费用，若情况严重贵公司可对我本人及我公司进行合同价款的双倍罚款。我本人及我公司绝不给贵公司造成负面影响，所有责任均有我本人及我公司自己承担，绝不连累贵公司。特此承诺！承诺单位：（企业盖章）法定代表人：（法人委托人）承诺日期：年月日',)