建设工程合同：决算审核服务与纠纷案由分析

('合同编号：建设工程决算审核服务合同项目名称：项目地点：委托单位：审核单位：甲方（委托方）：乙方（服务方）：根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就建设工程项目决算审核服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、项目概况项目名称：项目地点：工作范围：二、工作内容1.□建设项目可行性研究投资估算□编制（审核）□项目经济评价2.□建设项目概算编制（审核）□建设项目预算编制（审核）□建设项目结算编制（审核）3.□建设项目施工招标标底编制（审核）□施工投标报价的编制（审核）第1页/共5页4.□项目洽商、变更及合同争议的签订与索赔5.□编制项目造价计价依据□对项目造价进行监控□提供有关项目造价信息服务6.□对建设项目造价进行全过程编制（审核）7.□其他：决算审核三、甲方权利义务1.权利（1）甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。（2）甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。（3）乙方专业人员不按合同履行其职责，或给甲方造成经济损失的，甲方掌握证据证明或乙方主管单位认定属实的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。2.义务（1）甲方应当在约定的时间内向乙方提供与工作有关的全部资料。（2）甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。（3）甲方应当授权胜任本项目的工作代表负责与乙方联系。（4）甲方应按时间约定向乙方支付决算审核服务费用。四、乙方权利义务1.权利（1）乙方在履行工作过程中，如甲方提供的资料不明确时，可要求甲方补充资料。（2）乙方在工作过程中，有权提出与本工作有关的问题并进行核对。（3）乙方在进行工作过程中，有到项目现场勘察的权利。第2页/共5页（4）由于甲方的原因使乙方的工作受到延误或增加了额外工作内容，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，甲方应顺延延误的工作时间，双方另行签订书面变更协议确认。2.义务（1）乙方按合同协议书中约定的工作范围实施决算审核工作。当甲方有要求时，应向甲方提供与本项目工作有关的资料，包括相关资质证书及承担本合同工作的专业人员名单、工作计划等。（2）乙方在履行本合同期间，应当按甲方的要求提供服务，保质、按时完成项目决算审核工作。（3）甲方提出与本工作有关的问题并要求进行核对时，乙方应在约定的时间内给予书面答复或核对。（4）在履行合同期间或合同终止后，未征得甲方同意，乙方不得泄露与本项目有关的保密资料。五、服务费用本项目决算审核服务费用为人民币（大写）元（￥）计费基数为咨询人决算审核报告书（附件一）的决算审核金额（含所有费用）。六、支付方式乙方完成项目的决算审核并出具决算审计报告且向甲方提供足额的增值税专用发票后个工作日内，甲方将决算审核服务费用一次性支付至以下乙方账号：账户名称：账号：开户银行：七、工作期限第3页/共5页1.自乙方收到甲方的全部有效资料后个工作日内，乙方应完成本合同约定的决算审核工作并出具决算审计报告。2.如工作期限需发生变更，需经双方协商，签订书面变更协议。八、违约责任1.乙方应当认真履行合同中约定的工作，并对其出具的工作文件的真实性和准确性负责。因乙方单方过失给甲方造成的经济损失，应当给甲方进行赔偿，累计赔偿总额不应超过本合同约定的决算审核费用（除去税金）。2.甲方向乙方提供的全部资料，应对资料的真实性、准确性和有效性负责。如因甲方提供资料虚假、不准确、失效等问题造成乙方审核成果存在偏差，乙方不承担任何责任。3.乙方未在规定期限内完成决算审核工作的，每逾期一天，乙方应按本合同约定的决算审核费用（除去税金）的%向甲方支付违约金，同时仍应履行交付义务。逾期超过天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。乙方累计赔偿总额不应超过本合同约定的决算审核费用（除去税金）。4.甲、乙其中一方要求变更或提前解除合同时，应当提前日通知对方，因变更或提前解除合同使一方遭受损失的，应由责任方承担。损失累计赔偿总额不应超过本合同约定的决算审核费用（除去税金）。九、争议解决1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。十、附则第4页/共5页1.本合同一式四份，合同各方各执二份。各份合同文本具有同等法律效力。2.本合同经各方签署后生效。签署时间：年月日甲方（签字或盖章）：联系人：联系方式：地址：乙方（签字或盖章）：联系人：联系方式：地址：附件一：决算审核报告书第5页/共5页',)