幕墙工程承包协议模板

('编号：_____________幕墙工程施工合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。一、工程概况：1、项目名称:第1页共4页2、工程地点:3、承包范围:幕墙主材和辅材的采购、制作与安装。4、承包方式:包工包料5、工期:6、合同总价款(人民币大写)：万元。二、甲方工作：1、甲方负责审定将乙方提供的施工图纸及做法说明，审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。3、甲方负责幕墙的相关检测费用。4、甲方提供脚手架及现场用电。三、乙方工作：1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护5、乙方负责幕墙的相关检测并提供完整的验收资料。6、乙方负责幕墙开工前的备案登记。四、关于工期的约定：1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。第2页共4页五、关于工程价款及结算的约定：1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）2、结算方式：（1）、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的%；（2）、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的%；（3）、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的%；（4）、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；六、有关安全生产和防火的约定：1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。七、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方元，作为奖励。3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、争议或纠纷处理：第3页共4页1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。甲方（盖章）：乙方（盖章）；法定代表人：法定代表人：开户银行及账号：开户银行及账号：电话：电话：年月日年月日第4页共4页',)