CFG桩施工：详尽合同指南与实操视频解析

('劳务承包协议书工程名称：工程地址：甲方：乙方：签约地点：签约日期：年月日劳务承包合同甲方：乙方：甲方将所属工程CFG桩施工内容委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务事项协商达成一致，订立本协议。一、劳务承包工程项目、工程数量及劳务报酬1、承包工程项目工程名称：工程地点：陕西省汉中市宁强县2、工程内容cfg桩包括施工前成桩试验，成孔，混凝土灌注等与此相关的工作内容。3、工程结算数量：乙方按照甲方下达的技术交底进行施工，以甲方现场验收合格的实际工程数量作为结算依据,超出甲方技术交底的工程量不甲方：乙方：第2页共10页予结算。4、劳务报酬cfg桩劳务单价：11.5元/米，本单价不含税、电费。劳务单价中已包含乙方为完成本合同劳务承包项目所有工作内容需要的劳务、零星材料、自有机具、水费、安装、管理、环境保护、劳动保护、调遣（进出场）、转场、自有人员食宿、自有人员意外伤害保险、机械设备损坏、管理损失、地质风险等费用以及合同明示或暗示的所有其他责任、义务等费用。此单价原则性不可调整，不可抗力等因素除外。二、乙方驻工地负责人1、乙方合同签署人必须为工地负责人。该负责人工作行为向甲方承担法律责任。2、在甲方认为乙方现场的作业人员的工作能力和业务水平难以履行合同条款或在施工管理和与甲方配合上存在严重问题，要求撤换时，乙方接到通知后，必须撤换，重新委派。三、工期及施工进度1、工期：以甲方的总工期要求及技术交底为准。2、在施工期间如遇到征地纠纷、地方关系不协调、图纸变更、自然灾害等原因造成的停工窝工，工期予以相应顺延。因此而产生的窝工等费用，如建设方给予补偿，则相应的给予补偿，如建设方没有补偿，则不予补偿。四、工程质量1、乙方应遵守甲方的质量管理及创优规划，所承包的工程必须全部达甲方：乙方：第3页共10页到或符合业主和现行的铁路施工技术标准、规范，包括国家强制性标准及现行的行业标准、规范。工程质量检验评定标准：工程一次性验收（检验）合格率100%。2、凡因乙方原因造成施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工或补救,并承担由此给甲方带来的直接损失。3、本工程的质量保证金为合同额的10%。五、安全施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守铁路建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，随时接受各级安全检查人员监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆、交通要道、高边坡、深基坑、既有线附近施工时，施工开始前乙方应采取相应的防护措施。防护措施费包含在劳务报酬单价内。4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，采取相应的安全防护措施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。防护措施费包含在劳务报酬单价内。5、乙方应按规定为施工现场人员配足配齐安全保护用品（包括安全帽、安全带、防尘口罩、手套、雨衣、保险绳、工作服、安全警示和防护等用具），甲方：乙方：第4页共10页该费用已包含在了承包单价内。其中安全帽、安全带由甲方统一制作配发，按甲方给乙方实际配发数量和购买单价从乙方的计价款中扣回）。乙方应指导现场人员正确操作，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。特种作业人员必须持证上岗，开工前乙方需将相关证件报甲方备案。6、乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放泥浆及其他污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。7、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并立即通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。8、若乙方在施工期间发生人身伤亡、机械设备受损等安全事故或其他责任事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承担。在施工中，乙方对出现的人身意外伤害伤亡事故和第三方责任事故未及时处理或处理不妥善，给甲方带来负面影响或第三方到甲方或甲方上级机关索赔闹事，即视为乙方违约，甲方有权终止合同，并且甲方将按处理或赔偿费用的两倍直接予以处罚乙方。六、水、电及临时设施的提供施工及生活用水、用电由乙方自行解决，费用已包含在单价之中，均由乙方承担。或甲方提供水电，费用从工程款中扣除。七、税保险甲方：乙方：第5页共10页1、本合同工程人身意外伤害险、工伤事故险、施工设备险由乙方自行办理，费用由乙方承担。施工期间发生的乙方的人员伤亡、施工设备损坏由乙方自行理赔，甲方不承担任何责任及费用。2、乙方未及时办理保险或未及时进行保险理赔或属于保险免赔额范围或保险赔付额与实际损失的差异等导致乙方遭受损失，均由乙方自行负担，甲方不承担任何责任及费用。八、计价结算与支付1、工程结算在本合同工程完工后一月内或相关机构完成本合同工程检测且合格后的一月内完成。2、工程完工后双方要及时核对工作量办理结算手续。3、在施工期间乙方可根据完成工作量情况向甲方申请相应的工地备用金。工地备用金在完工计价结算中扣除。4、工程完工撤场前，支付不低于合同额40%的工程款（含工地备用金）。完工后的首个春节前支付合同额的70%。跨年度的项目除外。其余工程款待建设方结清甲方全部工程款后，甲方扣除乙方质保金一次性支付给乙方。5、工程质保金待建设方规定的缺陷责任期满后，全部返还乙方。九、甲方权利及义务1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负责。2、负责该工程项目的技术指导工作、控制测量、验工计价工作；及时提供有关技术资料；开展施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题；收甲方：乙方：第6页共10页集整理技术档案资料，负责组织交工验收。3、负责制订各项管理目标，下达年、季、月、旬（周）施工计划和材料、设备计划，实施对施工进度、安全生产、工程质量、现场标准化管理、环水保、文明施工的控制、监督、检查、验收和考核评比。4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承担。5、及时交付应提供的材料、设备、安全设施，并保证施工需要。6、负责对乙方上场的人员进行登记审核，负责乙方进场材料、机具设备的检验。7、甲方有权调整乙方施工的工程范围和工程量。8、负责与业主、监理有关部门联系，协调施工现场关系；9、在拨付劳务报酬前，甲方有权扣除乙方在甲方处产生的各种费用。10、负责进场主干道路的修建，提供施工用地。十、乙方权利及义务1、对本合同劳务承包范围的工程进度、安全、质量、环水保、文明施工及现场标准化管理向甲方负责。在合同签订后，按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的人员、自有机具、周转料进入施工现场，并满足施工需要。2、乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。乙方进场施工人员年龄不得低于18周岁且不超过50周岁；乙方进场后7日内需将进场人员身份证复印件、县级及以上医院的体检证明报甲方备案审核。甲方：乙方：第7页共10页3、服从甲方的指挥，与现场其他单位协调配合，接受甲方统一调度。尊重并接受、服从甲方、业主、监理现场的检查、监督、指导，并及时按照要求认真整改，所发生的费用由乙方承担。4、配合甲方现场测量及试验工作，严格按照施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全；协助填写施工日志、施工纪录、自检技术资料，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料，及时、准确、真实的上报施工计划和各项报表，严格遵守甲方项目质量、进度、验工计价等所有管理办法，配合甲方办理交工验收。5、严格执行甲方及业主施工现场标准化管理制度。现场的布置、材料的堆放、机械设备的停放，现场道路整修、排水等均要符合施工规范及甲方要求，创建符合要求的文明工地。乙方须服从甲方统一安排和筹划，做好有关方面检查、参观、采访等工作，做好现场的清理、施工便道的整修、排水和标志、标牌等的布置及保管，此工作均不另计算费用。各类标志、标牌由甲方统一配备，乙方负责按甲方要求领取和布置、维护，如有丢失乙方需照价赔偿。6、乙方代表或授权代理人授权其技术、物资、设备、财务等有关业务人员与甲方所发生的业务关系业务往来，乙方必须认可。7、乙方不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。8、加强所属劳务工班的管理、教育，严禁打架斗殴。9、乙方应按照甲方的安排与场内其他施工工班积极配合工作，由于双方配合不畅导致停工、窝工等一切损失由乙方负责。十一、其他规定甲方：乙方：第8页共10页1、发生安全、质量责任事故（件），按甲方《安全管理办法》、《质量管理办法》相关规定和本合同违约责任条款进行处罚，由此引发的经济损失由乙方承担。2、乙方对甲方所下发的各种整改通知（包括安全、质量、环保等）未按时按要求整改或整改不到位，可处以相应的处罚。3、乙方如倒卖甲方所供材料，一经发现，除了赔偿材料损失外，另按每次倒卖额度的2倍对乙方处罚。十二、合同纠纷在履行合同中若出现纠纷时应公平、合理的进行协商解决，若不能协商解决时，须向甲方注册地法院提起诉讼。十三、合同的终止与生效本合同书经双方签字盖章之日起生效，甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕、缺陷责任期结束，本合同自行失效。十四、附则本合同一式四份,具有同等法律效力，甲方执三份,乙方执一份。甲方：（盖合同专用章）乙方：（盖章）住所：住所：甲方法定代表人乙方法定代表人或或甲方：乙方：第9页共10页授权的代理人（签字）：授权的代理人（签字）：开户银行：开户银行：账号：账号：签约地点：签订日期：年月日甲方：乙方：第10页共10页',)