装饰装修合同争议民事诉讼申请书

('第1页共3页民事起诉状【装潢装修合同纠纷】原告：xxx，性别x，民族x，xxxx年xx月xx日诞生，住长沙市xxx区xx街道xxx号xx小区xx花园xxx号xxx室，电话xxxxxxxxxxx，公民身份号：xxxxxxxxxxx。托付诉讼代理人：肖律师，北京市京师(长沙)律师事务所律师。住所地xxx区xx街道xxx号,代理权限：特别授权。被告：xxx，性别x，民族x，xxxx年xx月xx日诞生，住长沙市雨花区xx大道xx号xx区xx花园122号201室，电话xxxxxxxxxxx，公民身份号：xxxxxxxxxxx。诉讼要求1、判令解除岳xx、陈xx于20xx年xx月xx日签订的《xx市家庭居室装潢装修工程施工合同》及《补充协议》；2、判令被告陈xx赔偿岳xx停工缺失1xxxx元、房屋闲置缺失2xxx元；3、判令被告xxx返还装修款3xxxx元；第2页共3页4、本案诉讼费由被告承当。事实和理由20xx年xx月xx日,原告与被告达成房屋装修协议，岳xx当日支付陈xx装修订金10000元。20xx年xx月xx日双方当事人签订《xx市家庭居室装潢装修工程施工合同》一份，约定岳xx将其位于xx新区房屋装潢装修交由陈xx施工，包工包料，工程造价80000元，工期20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。签订后，陈xx入场施工。中途产生停工，经沟通，20xx年xx月xx日双方签订《装修工程施工合同补充协议》一份，工程款修改为90000元，岳xx当日支付陈刚xxxxx元。后陈xx连续施工，20xx年xx月xx日再次停工至今。被告因自身原因不能定期施工，现停工至今长达数月，导致原告的合同目的不能实现，案涉合同应予解除。在合同及补充协议对装修款有明确约定的情形下，陈xx仍提出费用不够，要求增加费用且实际产生停工，造成原告不能定期使用房屋，产生房屋租赁费第3页共3页xxxx元，该费用是被告违约行动导致的原告的直接经济缺失，被告应予赔偿。综上，为保护原告的合法权益，原告特根据《民法典》和《民事诉讼法》相干规定向贵院提起诉讼，请贵院依法判如所请！此致雨xx区人民法院具状人:20xx年xx月xx日附：民事起诉状副本2份证据目录2份使用文本提示：本起诉书作为格式参考（案例内容有删减），文书内容需根据使用者具体情形修订。',)