装修合同争议民事诉讼申请书

('标准模板（word版）——欢迎下载民事起诉状（装修合同纠纷）（标准模板word版）甲方：XX公司或XX个人乙方：XX公司或XX个人签订日期：XXX年XX月XX日签约地点：XXX省XX市XX地第1页，共4页标准模板（word版）——欢迎下载民事起诉状（装修合同纠纷）原告：__________________被告：__________________诉讼请求：请求人民法院依法判决：1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;2、被告退还原告已付装修款__________元人民币，被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;3、被告承担本案诉讼费。事实及理由第2页，共4页标准模板（word版）——欢迎下载__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告__________房屋进行室内装修，工程日期为_____月_____日至_____月_____日，签订合同当日原告支付了_____元装修款。__________年_____月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定_____月_____日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。此致____________________人民法院具状人：____________________________年_____月_____月第3页，共4页标准模板（word版）——欢迎下载第4页，共4页',)