农村房屋建设合同争议民事诉讼状模板

('民事起诉状原告：李，男，年月日出生，汉族，住，身份号码，联系电话：。被告：新材料科技有限公司，住所地：法定代表人：刘，系该公司执行董事兼总经理。被告：刘，男，年月日出生，汉族，住，身份号码，联系电话：。案由：农村建房施工合同纠纷诉讼请求：1、被告返还已经支付工程款63500元。2、被告立即向原告支付工程款63500元的相应利息损失4289.78（从2020年8月27日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率进行计算至实际给付之日）。3、被告支付原告违约金56600元；4、被告赔偿拆除费用28724.03元。5、被告承担市场材料上涨费用36558.31元。6、被告承担原告在外租赁房屋费用32000元。7、被告承担逾期施工损失以合同总价28.3万元计算的金额为80655元。8、本案的诉讼费、鉴定费25830元由被告承担。9、被告刘启锋对上述债务承担连带责任。事实和理由：2020年8月26日，原告与被告科技有限公司签订了一份《买卖及施工合同》。合同约定：被告公司为原告李在其宅地基（长安区XX街XX村）上盖一栋三层房屋，总包价格为人民币283000元，工期90天，原告按照合同约定向被告先后支付了63500元工程款。被告从8月27日开始施工过程中，原告发现被告未按照合同图纸正确施工，所建造的地下一层的顶板出现了塌陷和倾斜，原告多次要求被告返修或者拆除重建，但被告一直拖延不修，导致工程停工至今。被告刘系被告新材料科技有限公司唯一股东，控制该公司，工程款直接支付至刘指定的个人账户，被告该行为已经导致个人财产和公司财产混同，因此应对债务承担连带责任。被告的违约行为已给原告造成了巨大的损失，希望法院判如所请。此致人民法院具状人：年月日附：诉状副本、证据材料',)