规范性合同文件-湖南建工集团,湖南建工集团合同章

('.前言《湖南省建筑工程集团总公司规范性合同范本》经过近一年的起草、修改、会审并经批准，于2015年4月正式在集团内发布。为规范集团所属各单位的合同行为，促进合同文本在集团内统一推行使用，现予结集印发。党的十八届四中全会明确提出了全面推进依法治国的的指导思想、总体目标、基本原则和重大任务，为坚持走中国特色社会主义法治道路提供了根本遵循。当前，集团正处于转型升级、规范管理的关键时期，在依法治国、依法治企的大背景下，必然要求各项工作在法律框架内运行。合同作为集团各单位对外工作联系的重要载体，是明晰各方责、权、利的主要依据，是防范和化解经营风险的重要基础性工作。集团各单位根据规范性合同文本依法订立和履行合同，对于提升企业经营管理法治化水平、完善项目法律风险防范体系、促进集团经营规模和质量效益再上台阶、主动适应经济发展新常态的要求，具有十分重要的意义。集团总公司于2014年初就开始了规范性合同文本的制定工作。集团专门发文成立了合同示范文本编委会，编委会全体同志经过艰苦努力，首批制定了35个规范性合同文本，其中建筑材料采购合同7个，材料设备租赁合同6个、专业分包合同7个、劳务分包合同8个，道路桥梁施工合同7个。这些规范性合同文本还只是为各单位对外经营活动提供了部分范本，我们还将站在依法治企的高度，针对集团内部项目管理、人事管理、财务管理以及其他各方面的工作需要，继续制定、推行其他规范性合同文本，逐步推进集团经营管理工作的规范化、标准化。良好的制度、规范只有落到实处才能转化为企业经济效益，强化执行力就是要狠抓制度的落实。这次推行的规范性合同文本尽管难免..会存在一些缺陷或不足，但也应当作为我们经营工作的指南，各单位在签订、履行合同过程中应当认真参照执行，同时，应当本着实事求是的精神，根据具体情况修订其中合同条款。我们希望以此为契机，不断推动集团法治企业建设。“不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海”。只要我们始终秉持“创新、转型、升级”的发展理念，坚持打造“一体两翼”的发展格局，从一点一滴做起，制定、完善集团各方面的工作制度和流程，锲而不舍，锐意创新，法治企业的目标就一定能实现。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞！湖南建工集团将在依法经营的道路上再创辉煌！湖南建工集团董事长、党委书记叶新平二〇一五年四月..湖南建工集团规范性合同文本编审委员会主任：叶新平执行主任：方拯副主任：曾良波辜志武肖杰才丁平贵艾铁牛熊省龙陈湘平尹邦军罗天昊成员：唐朝晖邓其全谭小斌曹亚宏何友荣梅铁辉向玉平李少青彭瑛湖南建工集团规范性合同文本编审人员主审：方拯副主审：曾良波谭小斌邓其全唐朝晖编审人员：曾良波谭小斌邓其全唐朝晖胡昭君雷海庆刘瑾张建秋唐福强谢洪海王群英郭朝晖刘建伟陈君罗天昊彭亦山陈新平廖洋弘肖旭饶建华张旭辉孙艳红李毅辜志武李文辉何友荣郑京湘丁平贵梅铁辉陈湘辉尹超尹绍喜齐艳宇李少青王平陈湘平喻红斌何泽华李志平彭瑛徐习文史骥唐新..使用说明1、本规范性合同文本中的各种表格（含合同附件中的表格）均为示例性表格，不一定适用于各种具体情形的合同，签约时可根据合同约定的具体情况作出修订；2、所有合同文本中的斜体字部分均为提示性语言，签约时根据该提示填写或增删修改，然后删除该斜体部分，同时调整条款序号；3、合同文本中引用的各种规范、标准等在签约时不一定是最新的规范、标准，签约时应加以核查，注意适用双方认可的或最新的规范、标准等；4、合同文本中的有关付款、赔偿或违约金的具体数额、比例等仅供参考，签约时应根据具体情况作出调整；5、合同文本中的条款内容相对较多，有些条款可能不适用于具体的签约情况，或没有必要列明，可根据具体情况予以删除，或增补条款；6、本规范性合同文本为推荐使用的试行本，各单位在经营过程中应尽量采用并向集团总公司法务部反馈修改意见。..目录一1、湖南省建筑工程集团总公司关于成立集团合同示范文本编委会的通知（湘建总法字〔2014〕54号）二（一）材料采购合同1、材料采购合同通用范本………………………………………………12、钢材买卖合同…………………………………………………………73、商品混凝土买卖合同………………………………………………134、水泥买卖合同………………………………………………………205、模板购销合同………………………………………………………276、砂石料买卖合同……………………………………………………337、活动板房购销合同…………………………………………………39（二）器材、设备租赁合同1、设备租赁合同通用范本……………………………………………492、混凝土输送泵租赁合同……………………………………………553、施工电梯租赁合同…………………………………………………614、塔式起重机租赁合同………………………………………………685、挖掘机租赁合同……………………………………………………826、周转材料租赁合同…………………………………………………88（三）专业分包合同1、建筑工程专业分包合同通用范本…………………………………982、防水工程专业分包合同……………………………………………116..3、门窗工程专业分包合同……………………………………………1294、强电工程专业分包合同……………………………………………1425、水电安装专业分包合同……………………………………………1566、消防工程专业分包合同……………………………………………1727、桩基础工程专业分包合同…………………………………………185（四）劳务分包合同1、建设工程劳务分包合同通用范本…………………………………2132、钢筋作业劳务分包合同……………………………………………2273、脚手架作业劳务分包合同…………………………………………2564、抹灰作业劳务分包合同……………………………………………2845、木工与模板作业劳务分包合同……………………………………3116、砌筑作业劳务分包合同……………………………………………3407、混凝土作业劳务分包合同…………………………………………3658、幕墙工程劳务分包合同……………………………………………392（五）道路、桥梁施工合同1、分离式立交、中、小桥施工合同…………………………………4112、混凝土路面施工承包合同…………………………………………4293、沥青混凝土路面施工承包合同……………………………………4434、路基土方石施工合同………………………………………………4565、路面底基层、基层、面层施工合同………………………………4746、桩基础、钢筋、砼浇筑施工合同…………………………………4907、临时用地协议………………………………………………………509三后记……………………………………………………………………513..湖南省建筑工程集团总公司文件湘建总法字〔2014〕54号湖南省建筑工程集团总公司关于成立集团合同示范文本编委会的通知集团所属各单位、总公司本部各单位：根据集团2014年工作会议对集团法律事务工作整体要求，为全面推进集团规范化合同文本制订、汇编工作，加强其组织领导，经研究，成立集团合同示范文本编委会，现就有关事项通知如下：一、编委会组成人员主任：叶新平执行主任：方拯副主任：曾良波辜志武肖杰才丁平贵艾铁牛熊省龙陈湘平尹邦军罗天昊成员：唐朝晖邓其全谭小斌曹亚宏何友荣..梅铁辉向玉平李少青彭瑛编委会下设办公室，负责日常事务，办公室与集团总公司法律事务部合署办公，曾良波兼办公室主任。各单位总法律顾问（分管法制工作的领导）和法律事务部门部长（主任）发生变化，人员相应调整。二、编委会工作职责(一)主任职责领导编委会，听取制订合同示范文本工作汇报，批准编委会文件。(二)执行主任职责1、领导编委会并主持编委会日常工作；2、指导、监督合同示范文本制订的调研、起草、修改、汇编、印制等工作；3、协调解决合同示范文本制订工作中的重要问题。(三)副主任职责协助执行组长开展工作，负责指导、监督、协调本单位合同示范文本制订相应工作。(四)办公室主任职责根据主任、执行主任工作意见，进行编委会工作安排、协调和落实。(五)成员职责1、负责本单位合同示范文本制订的具体工作；2、负责审核、校验本单位报送的合同示范文本；..3、向编委会推荐优秀的合同示范文本；4、参与讨论和审查编委会工作计划；5、完成编委会安排的工作。湖南省建筑工程集团总公司2014年4月10日..湖南省建筑工程集团总公司总经理办公室2014年4月10日印发..材料采购合同购货单位（甲方）：供货单位（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经需方与供方双方协商一致，达成如下一致条款：1合同标的物产品名称：商标：规格型号：生产厂家：计量单位及暂定数量：；最终结算数量以需方验收的实际合格量为准。备注：2产品的质量标准，按下列第（）项执行：2.1按国家标准执行；2.2无国家标准而有行业标准的，按行业标准执行；2.3无国家和行业标准的，按企业标准执行；..2.4没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。双方约定的质量标准和技术要求为：产品标准名称和编号：3产品的包装标准和包装物的供应与回收：（包装物一般不回收）。4产品的交货方法、运输方式、到货地点4.1交货方法，按下列第（）项执行：（1）乙方送货，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料损失均由乙方负责。（2）乙方代运，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料损失均由乙方负责。（3）甲方自提自运。4.2运输方式：。4.3到货地点和接货单位（或指定接货人）：。4.4现场卸货由负责。4.5产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：。5产品的交（提）货期限：。6产品的价格与货款的结算、支付。6.1产品的价格，双方商定为元/单位（含发票税金、须明确单价是否含运费及保险费）。在合同期内如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。（单价调整约定可根据实际情况决定是否适用）6.2产品货款的结算：。（按月、按季或供货完成后一次性结算等）。..6.3货款的支付：。甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为：,户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。7验收方法：7.1验收时间：收到产品后日内组织验收。7.2验收方法：由甲方组织验收，由甲方质检部门出具验收结论，对验收结论存在争议的，可由甲方委托（或双方共同委托）第三方鉴定机构鉴定。（可根据实际情况调整）7.3验收标准：按本合同约定的质量请求作为验收标准。（可根据实际情况调整）8对产品提出异议的时间和办法8.1甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应在天内向乙方提出异议（建议不低于60天），甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。8.2乙方在接到甲方异议后，应在天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。8.3甲方在两年内发现乙方出卖的产品存在隐蔽瑕疵，应当及时通知乙方，乙方必须更换或修复。9乙方的违约责任9.1乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金（幅度为10%—30%）。9.2乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或..退货而支付的实际费用，若造成逾期交货的，按逾期交货承担相应责任。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。9.3乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的乙方应当负责赔偿。9.4乙方逾期交货的，应比照中国人民银行同期贷款利率，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。9.5乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方可拒绝接收；如甲方接货，则甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。9.6产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。9.7乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，按乙方不能交货处理；逾期不答复的，视为不同意发货。10甲方的违约责任..10.1甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行逾期贷款利率的标准，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。10.2甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行逾期贷款利率的标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违约金。11不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。12争议解决12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：（1）向甲方法人注册登记地有管辖权的法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）。（3）其他方式：。12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份..（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方(公章)：乙方(公章)：负责人(签字盖章)：负责人(签字盖章)：开户行：银行账号：年月日年月日签约地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。..钢材买卖合同购货单位（甲方）：供货单位（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经甲乙双方协商一致，达成如下一致条款：1合同标的物产品名称品牌规格型号计量单位数量合计备注ttt（计量单位可为“吨”或“米”，根据实际情况填写）2产品的质量标准，按下列标准执行：2.1遵照国家强制标准（具体质量标准文件代号）；2.2遵照行业标准（具体文件代号）；2.3遵照企业标准（具体文件代号）。3产品的包装标准和包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，甲方不回收，乙方自行回收处理。4产品的交货方法、运输方式、到货地点4.1交货方法，按下列第（）项执行：..4.1.1乙方送货，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料损失均由乙方负责。4.1.2乙方代运，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料损失均由乙方负责。4.1.3甲方自提自运。4.2运输方式：，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。4.3到货地点和接货单位（或指定接货人）：。非指定接货单位或接货人签收的，不得作为对账结算依据。4.4现场卸货由负责。4.5合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。5产品的交（提）货期限：。6随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：。7产品的价格与货款的结算、支付7.1产品的价格，双方商定为元/单位（该价格已包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等各种费用）。7.2在合同期内如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。（单价调整约定可根据实际情况决定是否适用）7.3产品货款的结算：。（按月、按季或供货完成后一次性结算等）。7.4货款的支付：货到现场，经验收合格后日内支付结算货款的%，剩余%(时间)内付清。甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为：,户名为：，账..号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。7.5其他支付方式8验收方法：8.1验收时间：收到产品后日内组织验收。8.2验收方法：由甲方组织（全部或抽样）验收，由甲方质检部门出具验收结论，对验收结论存在争议的，可由甲方委托（或双方共同委托）第三方鉴定机构鉴定。（可根据实际情况调整）8.3验收标准：按本合同约定的质量请求作为验收标准。（可根据实际情况调整）8.4甲方指定的验收人员：（身份证号；联系方式：）；乙方指定的验收人员：（身份证号：；联系方式：），验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。9对产品提出异议的时间和办法9.1甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应在天内向乙方提出异议（建议不低于60天），甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。9.2乙方在接到甲方异议后，应在天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。10违约责任10.1乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的%的违约金。甲方工程结束若有..部分剩余产品，可按本合同价退货，退货运费由承担。10.2产品交货时间不符合合同规定时(因产品不符合同规定而导致的延期交货包括在内)，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款‰的违约金，延期交货达到天，甲方有权解除合同。10.3产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的‰作为违约金付给甲方。10.4甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。10.5本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。10.6甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。10.7甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违约金。11担保方式（也可另立担保合同）：。12本合同解除的条件：。13不可抗力..甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。14争议解决14.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：(1)向甲方法人登记注册地有管辖权的法院提起诉讼。(2)向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）14.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。15其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。16补充约定：。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字盖章)：法定代表人(签字盖章)：委托代理人：委托代理人：年月日年月日..签约地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。..商品混凝土买卖合同购货单位（甲方）：供货单位（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款：1合同标的物名称型号特殊要求单价（元/m3）金额（元）备注总计说明1、在名称或备注内应注明：是否添加外加剂；2、在备注栏中应注明装卸方式、连续供应要求以及该费用的承担问题；3、双方应在此栏明确对混凝土尾方、尾渣处理的约定；4、双方在签约时可根据具体情况对表格项目作修订。2产品的质量标准，按下列标准执行：2.1遵照国家强制标准（具体质量标准文件代号）；2.2遵照行业标准（具体质量标准文件代号）；2.3遵照企业标准（具体质量标准文件代号）。..3产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。4产品的交货方法、运输方式、到货地点4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》（见附件一）后，按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。4.2运输方式：（自运、他运），运输至甲方施工指定地点的费用由承担，工地卸车费用由承担。4.3甲方指定接货人（身份证号：，联系电话：）。4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：（换算标准要明确）。5合同价款及支付5.1合同暂定价款：元，大写：元。以最终实际结算为准。5.2支付时间：（写明是分期支付还是一次性支付，明确付款比例；写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数）。每次结算中扣除%作为质量保证金，待工程完工后无息退还。5.3支付方式5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为：；户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。5.3.2其他支付约定。..6计量以甲方复核后出具的验收单上所记载的数量为准。7验收方法7.1验收方式为：（应写明全部或抽样验收的方法）。7.2质量验收标准：（应写明验收的质量标准），乙方所供应混凝土应当进入当地质监部门信息化管理平台。7.3验收时间为：（写明验收的具体时间）。7.4甲方指定的验收人员：（身份证号；联系方式：）；乙方指定的验收人员：（身份证号：；联系方式：），验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。8对产品提出异议的时间和办法8.1甲方在验收中，如果发现产品的品种、质量不合规定，应在天内向乙方提出异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。8.2乙方在接到甲方异议后，应在天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。9双方的义务9.1甲方：9.1.1按合同约定支付已验收商品混凝土的价款。9.1.2完成商品混凝土供应前的准备工作。9.1.3大体量混凝土浇筑时，应提前小时以书面形式通知乙方供应混凝土的部位、时间、标号、方量、具体技术要求，零星混凝土浇筑应提前小时通知乙方。9.1.4负责混凝土的质量检验工作，并按规定对已浇筑混凝土进行养护。9.2乙方：..9.2.1按合同约定的时间、质量标准、数量标准供应混凝土。9.2.2指派试验员到现场控制塌落度、和易性、流动性，各项指标合格后方可浇筑，协助甲方制作现场试块，将试块的强度、试压报告在实验完成后日内送交甲方。或按甲方要求将试件送至甲方指定地点进行养护、检测，并认可甲方出具的试验结果。9.2.3每批次混凝土供应前，提供混凝土配合比、水泥、粗骨料、细骨料、外加剂检测报告、材料合格证、出厂质量证明书等相关技术资料报告原件壹式份（甲方、监理方、方各一份）。9.2.4应保证进出车辆不对施工现场造成污染。9.2.5安全文明生产条款车辆进出要听从甲方现场指挥、乙方工作人员要服从甲方现场相关管理规定。10违约责任10.1甲方：10.1.1甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付货款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。10.1.2因建设方原因致使本合同不能履行或不能完全履行的，甲方不承担违约责任。10.2乙方：10.2.1未按合同约定的时间、质量和数量供应混凝土，赔偿因此给甲方造成的损失；在经甲方催告后日内，仍不能按时供应或达到合同约定标准，甲方有权解除本合同，并赔偿因此给甲方造成的所有经济损失。10.2.2在甲方施工过程中，乙方不能连续供应混凝土导致甲方混凝土构件报废或其他损失的，由乙方赔偿甲方相应经济损失。10.2.4未按合同约定（有合同按合同约定，无约定按甲方要求）提供各种技术、经济资料，甲方有权拒付货款，乙方应赔偿因此..给甲方造成的所有经济损失。10.2.5如制取的混凝土试件抗压、抗折、抗渗（如果有）不能满足设计及规范要求的，甲方将不支付相应的混凝土款，且乙方应赔偿甲方由此所产生的所有经济损失。11不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关行政主管部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。12争议解决12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：12.1.1向甲方法人登记注册地有管辖权的法院提起诉讼。12.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方(公章)：乙方(公章)：..法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日签约地点：本合同附件：商品混凝土供应通知单备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。..附件1：商品混凝土供应通知单公司：我公司，将于年月日需用型号的商品混凝土方（m3），请你公司于年月日时分至年月日时分，将我公司所需商品混凝土送至地点。（公章）年月日..水泥购销合同购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经需方与供方双方协商一致，达成如下一致条款：1合同的标的物产品名称规格型号数量（吨）单价（元）“”水泥Pc32.5（包装）t“”水泥Pc42.5（包装）t说明在合同期内如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方按下述原则调整水泥结算单价：由提出调价的一方向另一方发价格调整函，对方经市场调查后，签署同意调价的书面文件并注明新价格及起算时间，该起算时间之后交易的货物按新价格计付价款。备注此单价包括水泥货款、装卸车费和运输费以及交货前可能发生的各项风险费用负担。最终结算数量以甲方书面确认的实际验收合格量为准。2产品的质量标准..水泥强度必须满足规范的要求，确保产品达到合格标准，质量标准按现行国家标准（写明质量标准具体名称）执行。每批次的合格证、检验报告随车同行。甲方可根据乙方不同批号水泥随时抽样送检，如甲方现场抽样送检不合格，则该批次产品均视为不合格，乙方应当换货，且由乙方承担赔偿责任和质量事故责任。3产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。4产品的交货方法、运输方式、到货地点4.1乙方负责将货物装车送到甲方指定堆放处，乙方承担卸货堆码，装车费、运费。在正式交货给甲方前，包括运输途中、卸货中，如有人身伤害或材料损失等各类风险均由乙方负责。4.2运输方式：。4.3到货地点和接货单位（或指定接货人）：。4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：写明具体的换算方法。5产品的交（提）货期限5.1供货时间为至本工程完工，具体以甲方要求的供货时间为准。5.2甲方提前小时向乙方报采购计划，乙方按甲方提供的计划送货到工地，包装水泥卸车地点最远不超过米。6货款的结算、支付6.1产品货款的结算：6.1.1甲方指定以下人员作为该项目的收货人。姓名：，身份证号码，联系方式：；姓名：，身份证号码，联系方式：；姓名：，身份证号码，联系方式：。所有送货单只有经上述三名收货人中的两人同时签收方能有效，并作为当月对账的..唯一依据。双方约定每月日为甲、乙双方材料对账日，对账期为上月日至本月日；凡超过当期对账日天未进行对账的送货单，均为无效送货单，乙方自愿放弃对该送货单进行结算。6.1.2甲、乙双方对数量进行核对后，即由甲方开具货物验收单（本货物验收单为甲方自有的），货物验收单同时须经甲方指定的材料负责人、财务会计、项目副经理、项目经理共同签字后，方可生效，此货物验收单为结算付款的唯一凭证，验收单开出后当期所有送货单一律作废。6.1.3货物验收单为一式三联；第一联稽查联由甲方财务部留存，第二联凭证联由乙方留存（付款时乙方应携带此联与甲方财务部核对，财务部核对无误，收回此联，即可办理付款手续），第三联由甲方材料员留底备查。6.2乙方提供的供货单必须加盖与本合同名称一致且实质相符的乙方公章，如未盖公章，乙方同意甲方拒签供货单；供货单上收货单位名称为：湖南省建筑工程集团总公司项目部，如收货单位名称与本合同不符，乙方同意甲方不予结算。6.3支付时间：（写明是分期支付还是一次性支付，明确付款比例；写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数）。每次结算中扣除%作为质量保证金，待工程完工后无息退还。6.4货款的支付：甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面形式通知甲方。7验收方法：7.1验收时间：甲方在收到产品后日内组织验收。7.2验收方法：..7.2.1乙方提供各种型号的水泥样品，甲方封存，作为验收样品，乙方卸车码堆堆放。7.2.2甲方的收货人按照样品和验收标准，对乙方供应的材料及时验收。7.2.3验收标准：按本合同约定的质量要求作为验收标准。（可根据实际情况调整）7.2.4乙方必须确保货真价实，不得缺斤少两，甲方有权对乙方送货单的数量采取现场过磅的方法进行确认，方法为甲方对乙方每车送货的数量进行过磅，过磅数量超过乙方送货单的数量时，按送货单结算；当过磅数量少于送货单数量超过1%时（包含1%），当月所有送货量按最少的数量进行结算。8对产品提出异议的时间和办法8.1甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格或质量等不合规定，有权拒收乙方货物，若乙方不能当即运回的，甲方应妥为保管，同时在天内向乙方提出异议并要求乙方及时运回更换（建议60天左右，可根据具体情况确定），乙方不在甲方要求的期限内运回货物所造成的货物损失及甲方保存货物的必要费用由乙方承担，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。8.2乙方在接到甲方异议后，应在天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。9甲方的违约责任甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行的同期贷款利率标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违约金。10乙方的违约责任..10.1乙方所交货物品种、型号、规格及质量等不符合合同规定的，甲方有权拒收，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用，若造成逾期交货的，按逾期交货承担相应违约责任。10.2乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的乙方应当负责赔偿。10.3乙方逾期交货的，每逾期一日，按逾期交货部分货款的%算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并赔偿逾期交货给甲方造成的工期延误、窝工等经济损失；乙方逾期交货超过日，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方偿付逾期交货部分货款的%（幅度为10%—30%）的违约金并赔偿逾期交货给甲方造成的工期延误、窝工等经济损失。10.4乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格或质量等不符合合同规定的产品，甲方可拒绝接收；如甲方接收，则甲方在代保管期内实际产生的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。10.5产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方由此多支付的一切费用和逾期交货的违约责任。10.6乙方提前交货的，甲方有权拒绝接收，如甲方接收，仍可按合同规定的交货时间结算付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，如甲方仍愿意接收，乙方应照数补交，并承担相应逾期交货的违约责任；如甲方不愿意接收，甲方应当在接到乙方通知后天内通知乙方，逾期不答复的，视为甲方不同意发货。..11不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。12争议解决12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：（1）向甲方法人注册登记地有管辖权的法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方（公章）：乙方（公章）：项目负责人：负责人：联系电话：开户行：银行账号：年月日年月日..签约地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。..模板（木材）购销合同购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经需方与供方双方协商一致，达成如下一致条款：1订购模板及木材内容产品名称商标规格型号（mm）生产厂家暂定数量（张）备注：具体采购数量以最终结算数量以甲方验收的实际合格量为准。2产品质量标准2.1乙方所供的模板（木材）质量符合甲方提出的质量要求并符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准；2.2对甲方提出的质量问题和要求整改的意见，乙方必须及时..解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，甲方有权拒收货物或解除合同，乙方并应承担违约责任；2.3具体质量标准为：。3产品的交货方法、运输方式、到货地点3.1甲方根据工程进度所需编制用货计划，及时通知乙方。合同生效后乙方应根据甲方每次计划要求在指定的时间内供应模板（木材），甲方所需模板（木材）均由乙方安排运送到指定工地地点卸放整齐，在运输途中、装卸货过程中如有人身损害或材料损失均由乙方负责，运输及装卸的一切费用由乙方承担。3.2双方约定的运输方式为：。3.3双方指定为接货人，身份证号：联系方式：，如要变更接货人，甲方需在下一次要求供货前天书面通知乙方。3.4乙方每次送货需附《送货清单》及出货自检报告或证明，由现场收料员、项目负责人签字后生效。4合同损耗及计算方式：不计损耗，按实际验收数量结算。5产品的价格与货款的结算、支付5.1产品的价格，双方商定为元/单位（大写：元/单位，含发票税金、材料费、运输费、装卸费等各种费用）。在合同期内如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商并..另行订立补充协议适当调整价格。（单价调整约定可根据实际情况决定是否适用）5.2产品货款的结算采取以下第种方式：（1）每次供货经甲方验收确认签字后即结算当次货款；（2）甲方按固定时间向乙方结算，每月结算一次；（3）供货完成后一次性结算。5.3货款的支付采用银行转账的方式支付，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。5.4当工程款未到位，项目出现临时性资金困难时，甲方顺延付款时间，乙方不能因此停止供应模板（木材）。6验收方法6.1验收时间：甲方应在收到标的货物日内组织验收,由甲方指定的人员验货签收并签字后的单据为结算和质量认可凭证。6.2验收方法：由甲方组织验收，对验收结论存在争议的，可由甲方委托（或双方共同委托）第三方鉴定机构鉴定。（可根据实际情况调整）6.3甲方指定的验收人员：（身份证号；联系方式：）；乙方指定的验收人员：（身份证号：；联系方式：），验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。6.4验收标准：以本合同约定的质量要求作为验收标准。（可根据实际情况调整）7对产品提出异议的时间与方法..7.1甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、或质量等不合规定，有权拒收乙方货物，若乙方不能当即运回的，甲方应妥为保管，同时在天内向乙方提出异议并要求乙方及时运回更换（建议60天左右，可根据具体情况确定），乙方不在甲方要求的期限内运回货物所造成的货物损失及甲方保存货物的必要支出由乙方承担，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。7.2乙方在接到甲方异议后，应在天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。8乙方违约责任8.1乙方应按照甲方的指示及时供货，乙方逾期交货的，除应向甲方支付逾期交货部分货款的%的违约金（幅度为10%—30%）外，还应赔偿逾期交货给甲方造成的工期延误、窝工等经济损失；逾期天仍未交货，甲方有权解除合同，乙方应按本条约定承担违约责任。8.2乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意收货利用，双方可协商变更价款；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，若造成逾期交货的，按逾期交货承担相应违约责任。8.3乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的乙方应当负责赔偿。8.4乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方可拒绝接收；如甲方接货，则甲..方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。8.5产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约责任。8.6乙方提前交货，甲方同意收货的，可按用货计划规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并承担逾期交货的违约责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后五天内通知乙方，甲方逾期不答复的，视为不同意乙方发货。9甲方的违约责任9.1甲方应根据工程进度所需编制好用货计划，在需要供货时，应提前天通知乙方，让乙方有时间准备货物，如果因为甲方原因，导致乙方不能按时供应货物，所造成的损失由甲方自己承担，乙方可免于承担违约责任。9.2甲方应当按照合同约定的付款期限支付乙方货款，如若甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违约金。10不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。11争议解决11.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：（1）向甲方法人注册登记地有管辖权的法院提起诉讼。..（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）11.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。12其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方(公章)：乙方(公章)：负责人(签字盖章)：负责人(签字盖章)：开户行：银行账号：年月日年月日签订地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。..砂石料买卖合同购货单位（甲方）：供货单位（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款：1合同标的1.1砂石料名称：（应填写砂石料全称）1.2砂石料规格：（应填写详细的规格，不可简化）1.3砂石料产地：（应填写详细的产地，不可简化）1.4砂石料数量：（如能明确数量就明确，不能明确的规定以我方的每批采购通知要求的数量为准，并保证满足我方施工需要）。2质量标准2.1本合同砂石料的质量标准为：（详细填写质量标准和技术要求，不可省略或简化，包括块石和毛石的质量和技术要求）。2.2主要技术指标为：。3产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。4砂石料交付和运输4.1砂石料交付方式为：（根据实际情况，在送货、自提、代运三种方式中选择其一）的方式。4.2砂石料交付地点为：（应写明具体地点，如果采取送货方式，交付地点就在甲方住所地或甲方施工地点；如果采取自提方式，..交付地点就在乙方住所地或砂石料产地；如果采取代运方式，交付地点就在运输目的地或甲方住所地或甲方施工地点；建议采用送货方式）。4.3砂石料交付时间（期间）为：（应写明具体年月日，如果不能明确具体时间，只能明确供料期间，也可写明具体供料期间或以我方批准的供货通知为准）。4.4砂石料由（具体写明哪一方负责运输，如果采取送货方式，由乙方负责；如果是自提，由甲方负责；如果是代运，由承运方负责）负责运输。4.5采用（具体写明以何种方式运输，如：汽车、火车或联运等）方式运输砂石料。4.6运输费用由（具体写明哪一方承担，如果采取送货方式，由乙方承担；如果采取自提方式，由甲方承担；如果采取代运方式，可选择甲方或乙方承担，双方根据实际情况自行约定）承担。4.7产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：换算标准要明确。5合同价款5.1砂石料单价：（根据不同规格写单价，写明是综合单价还是单一单价，如果是综合单价，就应包括砂石料费、砂石料的装、卸运以及所有不可预见的费用；如果是单一费用，就指砂石料费。涉及体积和重量的换算，请参实验室堆积密度）5.2合同暂定价款：（如不能确定合同额为约计，最终应按照实际结算，等于单价乘以数量）元，大写：元。6计量、结算与支付6.1计量方式：。（过磅或量方方式）6.2结算方式：（按照方或按时间，结算以后提供上月供应砂石料的发票）。双方每月日前凭收料单进行结算，超过次月日前未结算的，转为下月计算。6.3付款方式：甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。6.4付款时间：（写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，..应写明每期付款比例和金额数）。7验收标准7.1验收标准为：以本合同第二条约定的标准验收。7.2验收方式为：（选择全部或抽样验收的方法）。7.3验收时间为：（填写验收的时间，一般在接收砂石料当时进行验收，可以写“收料当时进行验收”）。7.4甲方指定的验收人员：（身份证号；联系方式：）；乙方指定的验收人员：（身份证号：；联系方式：），验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。7.5在甲方提出质量异议之日起日内按甲方要求承担砂石料的更换或退货义务。8双方义务8.1甲方：8.1.1按合同约定付款时间支付砂石料价款。8.1.2按合同约定时间、地点接收砂石料，并及时进行验收。8.1.3安排专门人员接收、验收砂石料。接收时，该专门人员负责安排运输车辆进场和卸料；进行验收合格后，给运料司机开具相应签收证明或收据，实行一车一单制。8.1.4其它：。8.2乙方：8.2.1按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料。8.2.2按合同约定的时间（期间）交付（供应）砂石料。8.2.3按合同约定运输方式将砂石料运至交付地点。8.2.4确保足够的供料能力，每天砂石料供应量不得低于，资金垫付能力不得低于元。8.2.5在运输过程中，可自行确定运输路线和批次，但必须保证甲方的施工需要，不得因供料不及时造成甲方施工工期的延误。8.2.6其它：。9违约责任9.1甲方的违约责任：9.1.1甲方未按合同约定时间付款的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违..约金。9.1.2甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。9.2乙方的违约责任：9.2.1未按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料，赔偿因此给甲方造成的损失并按合同总额的%承担违约金；若在甲方要求的期限内仍不能达到合同约定的标准，甲方有权解除本合同。9.2.2未能按照合同约定的供应量满足甲方施工需要或未按照合同约定的时间进行供料，延误甲方工期或影响施工的，承担因此给甲方造成的经济损失。9.2.3未按合同约定时间（期间）交付砂石料，每延期一天，承担延期交付部分价款总额万分之的违约金，最高不超过合同总价款的百分之；在甲方催告后日内，仍不能按期供应，甲方有权解除本合同。乙方若提前交付砂石料，甲方有权拒收。9.2.4未按合同约定将砂石料运至交付地点，视为未交付，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。9.3当违约金不足以弥补守约方的损失时，违约方还应承担守约方受到的损失。10合同变更10.1甲方变更所需砂石料的品种、质量、数量、规格、运输方式、交付地点等事项时，应提前日以书面形式通知乙方，否则，乙方仍可按照原约定供货。10.2在合同履行过程中，乙方不能按合同约定向甲方交付砂石料时，应在情况发生之日起日内书面通知甲方，除因甲方的原因外，乙方应承担由此给甲方造成的损失，甲方有权解除本合同。10.3双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。11不可抗力11.1不可抗力的范围包括：（写明不可抗力的具体事件，明确写上，并参照当地相关部门发布的范围确定）。11.2一方如因不可抗力无法履行合同时，应及时通知对方并采取有效措施将损失减少到最低限度。11.3一方迟延履行合同后发生不可抗力的，当不可抗力因素..消除后，另一方认为合同没有履行必要的有权解除本合同，但不能免除迟延方的违约责任。12争议的解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：（1）向甲方法人注册登记地有管辖权的法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）。12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。14补充条款：甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日签订地点：..备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。..活动板房购销安装合同购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）（必须填写全称，供货单位全称、其所盖合同的公章名称应与供货单位的营业执照上名称相一致，供货单位的营业执照和法定代表人身份证复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经甲、乙双方协商一致，达成如下一致条款：1订购板房内容1.1甲方向乙方订购的活动板房内容为（材质为岩棉A级防火，3.5mm基板。）：序号规格栋数面积（单位：㎡）吊顶面积（单位：㎡）备注1234合计1.2活动板房面积计算规则：1.2.1双层面积=长×宽×2（层数）1.2.2室外楼梯面积按水平投影面积计算..1.2.3雨棚、走道面积按实际面积的一半计算1.2.4建筑面积=1+2+32单价及结算方式分项工程面积单位综合单价备注（一）活动板房元/㎡（二）室内轻钢龙骨石膏板吊顶元/㎡（三）其他1、电气安装元/㎡2、移动式岗亭元/个合计（合同总额）元备注：1、上述综合单价均为包干单价（含人工、材料、机械、场内外运输、安装、拆卸、税金及其他所有费用，任何因素均不得改变）,其中电气安装单价已包含甲方变压器房至活动板房配电箱所敷设的3×16+2×10（vv）户电缆费用（根据实际情况填写），但不包括土建、给排水安装等项目的费用。2、如现场活动板房建筑面积发生变化，应按实际建筑面积×相应综合包干单价进行结算。3、乙方同意该活动板房（包含上述（二）、（三）项）在甲方使用至竣工验收后按建筑面积元/平方米的价格回收。3付款方式3.1本合同约定不支付预付款和工程进度款。3.2活动板房、吊顶及电气等全部安装完毕，经甲方验收合格后三个工作日应向乙方支付合同总额的%，即人民币（大写）..元整（小写：）。3.3在甲方人员入住，临时设施验收通过后，甲方支付乙方合同总额的，即人民币（大写）元整（小写：）；扣留%的质保金，如乙方无违约行为，提供的活动板房无质量问题，质保期满后日内付清（无息）；余款于活动板房全部拆除回收后七日内付清。3.4甲方每次付款前，应先收到乙方开具的与当次付款金额等额的符合甲方要求的合格发票。3.5乙方确认其收受货款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。4安装地点及工期4.1安装地点：4.2安装布置详见甲方盖章确认平面布置图及变更通知。4.3安装工期：自甲方通知乙方进场之日起日内全部完工并验收合格。4.4由于下列原因造成竣工日期延误，经甲方与业主书面签证确认后，安装工期应顺延：4.4.1施工图纸经甲方书面确认后，甲方提出设计变更或工程量增加；4.4.2一周内因停电造成停工累计八小时以上；4.4.3甲方不能按约定期限提供场地、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；4.4.4不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火宅、水灾、以及六级以上的台风、大雨、地震等。..5质量验收标准活动板房的钢构设计严格遵循《钢结构设计规范》（GB50017--2003）、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）（可根据实际情况填写）。施工质量满足相关施工及验收规范，达到合格工程。安装验收标准见附件一。主体骨架：采用单层钢结构作为二层承重，设计荷载150Kg/㎡；墙体采用50MM双面彩钢夹芯板，内外墙采用通长竖向安装，由上、中、下三点连接，每点连接间距小于3M。墙板可承受侧向力120Kg/㎡,变形系数小于L/250；屋面采用2cm厚的PU瓦，跨度小于6M，屋面可承荷载80Kg/㎡；抗震烈度7级,防风8级。塑钢推拉窗，钢制压花门（仅供参考，可根据具体情况做调整）。6甲方责任6.1甲方负责办理活动板房的有关用地、报建手续，乙方提供协助。6.2在安装前两天做到平整好场地和道路疏通，并做好活动板房的基础。进场当天，甲方派至少一名代表到安装现场与乙方代表进行交接，协助乙方开工。6.3向乙方免费提供100m内的板房安装用水、用电接口，但水电费由乙方承担。6.4应按合同第三条规定的时间和方法将款项付给乙方，如甲方未按期向乙方付款，每逾期一日，甲方应按应付而未付款项的银行同期贷款利息向乙方支付违约金。6.5在乙方通知甲方活动板房完工三天内，派一名现场代表到安装现场同乙方共同按合同及附件进行验收。如验收合格，甲方签署验收合格证书，办理接受手续；如未能验收合格，乙方应在日内完成整改，再次进行验收，直至验收合格。..6.6进场前，应对乙方提供的设计图纸予以审核，甲方有权提出变更要求。如审核通过，甲方予以确认；如未能审核通过，乙方应在甲方提出变更要求之日起日内无偿提供变更后的图纸供甲方再次审核。甲方书面确认图纸后提出变更要求的，应将变更内容书面致函乙方，并承担相关返工费用。7乙方责任7.1按照合同约定的时间完成供应和安装任务并通过验收，每逾期一日，乙方应按合同总额的向甲方支付违约金；逾期超过日的，甲方有权解除本合同，乙方除需支付违约金元外，还需赔偿由此给甲方造成的全部损失。7.2满足本合同第五条的质量要求，满足使用要求和甲方要求。如因质量问题导致甲方或第三方人员、财产损失，由乙方承担全部责任。7.3质保期为个月，从甲方人员入住，临时设施验收通过之日起计算，属非甲方原因造成活动板房损坏等问题的，乙方予以无偿修补；如为乙方原因造成，乙方承担全部责任并赔偿甲方相应损失；7.4其它服务：乙方服务期内属甲方原因造成的损坏，乙方负责予以修补，所需费用由甲方承担，双方另行协商确定。7.5乙方负责活动板房安装期间的安全管理，造成的安全责任及一切损失均由乙方承担。7.6乙方与乙方人员建立劳动、劳务关系，购买保险，负责安全管理和安全教育，并自行解决生活住宿问题。8不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管..机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。9争议解决9.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：（1）向甲方法人注册登记地有管辖权的法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上选择长沙仲裁委员会）（3）其他方式：。9.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。10其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方(公章)：乙方(公章)：负责人(签字盖章)：负责人(签字盖章)：开户行：银行账号：年月日年月日签订地点：..本合同附件：彩钢板房安装验收标准、验收检查表备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。..附件一彩钢板房安装验收标准1、彩钢板与基础必须连接牢固，固定螺丝无遗漏。2、彩钢板与垂直度偏差不得大于10MM。3、彩钢板与铝槽、铝窗接缝处必须涂密封胶。4、板与板之间不得有明显缝隙。5、天沟、风沿安装完工后，必须检查密封胶是否完整。6、板材与铝材固定时，抽芯铆钉必须排裂整齐，间距不得大于400MM。7、铝窗安装必须牢固，配件齐全。8、屋面采用压型瓦喷，拼接不得小于壹波纹，密封良好无渗漏脊瓦接头处必须平整。9、落水管应安装牢固，保持垂直度。10、外露铁件必须涂刷防锈漆，外露基础水泥粉刷，墙根部铝合金压牢不外露。备注：1、本安装检验标准只适用板房安装竣工验收使用，不适用其它工程结构检验。2、验收时按照此标准验收，安装过程亦必须依照此标准执行。3、安装前应注意核对合同主体材料要求。4、卸车时要注意油漆被刮伤，要做到轻拿轻放，按钢构件安装先后摆放材料。5、安装前应清理钢构件和板材、配件上所有泥土灰尘。6、框架装完后应补上被刮坏的油漆。7、完成安装要清理屋内面垃圾。..彩钢板房安装验收检查表编号检查项目允许偏差备注合格不合格1主体材料严格按合同要求安装前注意核对主体材料是否与合同一致2地梁地梁水平高低差±20mm地梁水平纵、横向直线弯曲±30mm四角保证90度、对角线±30mm检查连接处爆炸螺丝是否打满，拧紧。3钢框架钢柱中心线距离偏差±20mm钢柱垂直偏差±20mm，柱立面错开±10mm钢框架立面整体垂直偏差30mm检查人安梁、一字架、屋面檀条、楼面檀条等、圈梁螺丝是否上满、拧紧4三角托架走道板走道栏杆拖架顶面与钢柱立面保持直角、拖架前端应低于水平面线10mm、走道板固定4颗自攻钉栏杆顶面平行±20mm垂直偏差±20mm三角托架固定螺丝要拧紧、连接板钻2颗自攻钉，人走在走道板响不响5平台拖架楼梯楼梯扶手平台拖架平面与三角托架高低差±10mm平台拖架立柱垂直和距离偏差±10mm安装扶手要与楼梯角度一直垂直±10mm平台拖架、楼梯、楼梯扶手连接是否吻合一致。6门边框门门锁门边框要直，上中下三点距离偏差±5mm门长度尺寸±3mm对角线±5mm门安装左右缝隙±4mm，缝隙立大于±6mm门开关有无碰撞响声，回弹力7窗窗框对角尺寸±5mm窗框垂直±5mm锁钩开、关要灵活、玻璃胶均匀窗开关是否顺畅..8楼面板楼板纵横接缝直线±5mm每板铆钉数18个楼面荷载缝隙处要打硅胶不小于150kg/m29雨蓬架雨蓬架平行±10mm拉铆钉数19个铆钉上都要打硅胶10屋面瓦屋脊瓦山墙收边屋面瓦纵横直线±20mm每瓦自攻钉数8个屋脊瓦高低直线20mm搭接尺寸150mm山墙收边安装要平直搭接尺寸150mm屋面瓦、屋脊瓦、山墙收边的自攻钉拉铆钉上都要打硅胶，屋脊瓦、山墙收边拉铆钉间距300左右11隔墙板隔墙板接缝平整度±5mm缝隙不大于5mm缝隙处要打硅胶、均匀参加验收人员：制表：..物资（设备）租赁合同出租人（甲方）：承租人（乙方）：（必须填写全称，应与甲方所盖合同的公章名称相一致，出租人的营业执照和负责人身份证复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就工程租赁建筑材料（设备）事宜协商一致，订立本合同。1租赁物名称：质量标准：规格型号：配套设备及部件：生产（购置）日期：数量：（实际租用数量以收货单据为准）备注：准确的“名称、质量、数量、规格”以实际交付的为准，并由乙方书面确认。租赁物不符合使用要求的，甲方应即时更换并承担相关费用2租赁期限租赁期限为，自年月日至年月日。实际租赁期限以起用与报停约定的签证为准，租金按实际租赁期限办理结算。（租赁物需要安装、调试的，必须经安装、调试、验收合格后方可起用）。3租金及其支付方式与期限3.1租金根据实际租赁期限按照下列标准计算：..。3.2支付方式与期限：双方每月结算次租金，每次支付时间为，支付金额为本次实际租金发生额的%，其余租金待时支付。乙方每次收到甲方按双方确认数额开具的正式租金发票后，以银行转账方式向甲方支付租金。甲方确认其收受租金的开户银行为：,户名为：，账号为：，甲方如需变更账号，需书面方式通知乙方。3.3其他支付约定：。4租赁物交付、运输、验收（安装、调试）和费用承担：4.1甲方应按照乙方通知一次性或分期分批交付租赁物，乙方自通知甲方租赁物的名称、规格、数量、交付地点之日起，甲方应当在日内按期交付租赁物。4.2甲方应选择适合保护租赁物性能和适合租赁物运输的包装方式对租赁物进行包装，由此产生的费用由甲方承担。在运输过程中造成租赁物损毁的责任，由甲方承担。4.3租赁设备的进出场费用由甲方承担，包括但不限于：运送租赁物到乙方指定地点所产生的运输、装卸及保险等费用由甲方负责归还租赁物所产生的运输及装卸等费用由甲方负责。4.4租赁物运至乙方指定交付地点后，需要验收（安装、调试）的，甲方应按照乙方要求，派专业技术人员协助乙方对租赁物进行验收（安装、调试）。验收（安装、调试）合格，双方签字确认后，该租赁物验收方为合格。4.5租赁物为特种设备的，甲方须办理政府有关监管部门的检..测检验手续，向乙方提供该设备的《质量技术监督站检验检测报告》等相关证明。甲方应依国家TSQ--7015有关标准与地方强制性检验标准自检(包括时效与状态变更后的重新检测)和第三方检测。若在验收（安装、调试）过程中发现租赁物不符合本合同约定要求的，甲方应立即调换，并承担调换租赁物所需费用并赔偿由此给乙方造成的实际损失。4.6乙方指定的租赁物收货单据签收人为，如需变更，以乙方书面通知为准。5租赁物的维修保养及费用承担5.1甲方应当保证所提供的租赁物能够满足乙方的正常使用要求。租赁物在租赁期间的所有维护及维修，均由甲方派人去现场进行维护、维修及配件更换等各种费用均由甲方承担。5.2甲方维修责任范围及时间甲方应当自收到乙方维修通知之时起24小时内现场响应，甲方未履行维修义务的，乙方可以自行维修，维修费用由甲方承担；因租赁物维修影响乙方使用的，应当相应减少租金或延长租期。5.3租赁物维护、维修的时限每月应不超过三天，否则乙方有权退租或扣除超时部分的租金。6租赁物损坏赔偿责任归还租赁物时，双方共同检查验收。如有损坏、缺少等，双方应签字确认损坏数量，并按以下方式处理。租赁物在租赁使用期间的正常磨损，乙方不负赔偿责任。对租赁物损坏赔偿的处理不影响租赁物正常归还，自甲方收到乙方归还通知之日起，乙方不再承担租金，甲方可随时收回租赁物。7合同的终止和延续7.1租赁期间，乙方可根据需要随时归还租赁物，甲方自收到..乙方报停与归还通知之日起日内，应当到乙方指定地点收回租赁物。若甲方延期运回的，则所延长的时间不计入租赁期限。7.2因工程需要，乙方如需延长租赁该机械设备，应于租期届满前15日内向甲方提出续约，双方协商一致，签字认可后，继续履行合同。否则，视为租赁合同终止，甲方应自行按约定回收租赁物。8违约责任8.1甲方不能按期提供本合同约定的租赁物，应向乙方偿付合同租金总额%的违约金并赔偿造成的损失，乙方有权要求甲方继续履行合同，逾期超过天的乙方有权解除合同。8.2甲方提供的租赁物不符合本合同约定的质量、数量、规格、型号等要求，应向乙方偿付合同租金总额％的违约金并赔偿由此造成的损失，乙方有权选择继续使用该租赁物或解除合同。8.3甲方不按期派人协助乙方对租赁物进行验收、调试、安装，致使租赁物不能正常使用的，甲方除继续履行合同外，应向乙方偿付合同租金总额的％的违约金并赔偿由此造成的损失。8.4乙方未按约定支付租金，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付租金总值计算，向甲方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付租金的%。8.5租赁物使用期间，因法律规定或计划发生变化，或受到不可抗拒的自然灾害时，本合同需变更或无法继续履行时，应及时通知对方，经双方协商解除，不视为违约。9设备租赁自带司驾人员的特殊规定（无此类情况的，本条不适用）9.1甲方司驾人员必须持证上岗。9.2司驾人员工资元/月，已包含在租金内，由乙方代发；..乙方为甲方司驾人员提供食宿，费用从租金中扣除。9.3甲方负责机械设备的看守和停放安全。9.4甲方司驾人员要服从乙方的工作安排，积极完成任务，积极参加安全、法律知识的教育培训学习，自觉遵纪守法，认真填写设备运转记录，并交乙方机管部门签认和统计，否则乙方有权要求甲方更换司驾人员，并承担违约责任。9.5若因甲方配备的司驾人员技术不熟练而影响工程施工进度，乙方有权要求甲方更换司驾人员，由此给乙方造成的损失由甲方承担。9.6甲方保证安全操作，严格遵守操作规程和相应法规，向乙方提供优质服务。设备租用期间所发生的一切人身伤、残、亡和机械事故，由甲方承担全部责任和费用，乙方不承担任何责任与费用。10争议解决方式10.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：（1）向乙方法人注册登记地有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为乙方本单位所在地仲裁机构）（3）其他方式：。10.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。11其他约定事项：..12本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同原件一式二份，（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。本合同附件份是合同的组成部分。出租人（章）：承租人（章）：住所：住所：法定代理人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：年月日年月日合同订立地：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在国家标准允许与企业合格供方库内优先或强制选择物资（设备）供方。..混凝土输送泵租赁合同甲方（出租方）：乙方（承租方）：（必须填写全称，应与所盖合同的公章名称相一致，乙方的营业执照、组织机构代码证和负责人身份证复印件等相关证书作为合同附件）乙方因工程生产需要，向甲方租用混凝土输送泵。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方权利与义务，经协商一致，订立本合同。1租赁物基本情况名称：混凝土输送泵质量标准：品牌规格型号：配套设备及部件：生产（购置）日期：数量：台（实际租用数量以收货单据为准）备注：准确的“名称、质量、数量、规格”以实际交付的为准，并由乙方书面确认。混凝土输送泵不符合使用要求的，甲方应即时更换，并承担相关费用。2租赁形式：租赁+维护+司操+安拆。3租赁期限..租赁期限为，自年月日起至年月日止。实际租赁期限以起用与报停约定的签证为准，租金按实际租赁期限办理结算。（混凝土输送泵需要安装、调试的，必须经安装、调试、验收合格后方可起用）。4租金计算及支付方式4.1租金根据实际租赁期限按照下列标准计算：。4.2支付方式与期限：双方每月结算次租金，每次支付时间为，支付金额为本次实际租金发生额的%，其余租金待时支付。乙方收到甲方经双方确认数额开具的正式租金税务发票后，以银行转账方式向甲方支付租金。甲方确认收受租金的开户银行为：户名为：，账号为：，甲方如需变更账号，需书面方式通知乙方。4.3因乙方工程需要租赁管道超出米时，甲方收取租金的方式为。（管道长度以乙方验收单据记录为准）。4.4混凝土输送泵进出场费用、运送混凝土输送泵到乙方指定地点所产生的运输、装卸及保险等费用、归还混凝土输送泵所产生的运输及装卸等费用均包含在租金中。4.5其他支付约定：。5交付日期、地点及有关费用承担5.1甲方应在年月日前，按乙方的指令根据上述混凝土输送泵规格型号、数量等，一次性或分次交付乙方指定使用地点。混凝土输送泵使用地点为：。..5.2甲方应选择适合保护混凝土输送泵性能和适合的运输包装方式对混凝土输送泵进行包装运输，由此产生的费用由甲方承担。在运输过程中造成混凝土输送泵损毁的，由甲方承担责任。5.3混凝土输送泵运至乙方指定交付地点后，必须已经获取相应证书并经验收、安装、调试，甲方应按照乙方要求，指派专业技术人员协助乙方对混凝土输送泵进行验收、安装、调试。验收、安装、调试、试泵砼合格，双方签字确认后，该混凝土输送泵方为验收合格。甲方应在年月日前安装、调试、验收完毕交付使用。5.4在验收、安装、调试过程中发现混凝土输送泵不符合本合同约定要求的，甲方应立即调换，并承担调换混凝土输送泵所需费用，赔偿由此给乙方造成的实际损失。5.5乙方指定的混凝土输送泵收货单据签收人为，如需变更，以乙方书面通知为准。5.6甲方应保证所提供的混凝土输送泵能满足乙方正常使用要求。混凝土输送泵在租赁期间的所有维护及维修，均由甲方派人去现场进行，维护、维修及配件更换等各种费用由甲方承担。5.7甲方应当自收到乙方维修通知之时起小时内现场响应，甲方未履行维修义务的，乙方可以自行维修或委托他人维修，维修费用由甲方承担，甲方向乙方支付违约金元/次（该违约金直接从租金中扣除）。5.8归还混凝土输送泵时，双方共同检查验收。如有损坏、缺少等，双方应签字确认损坏数量，并按以下方式处理。混凝土输送泵在租赁使用期间的电机老化、易损件与正常磨损等，乙方不负赔偿责任。对混凝土输送泵损坏赔偿的处理不影响租赁物正常归还，自甲方收到乙方归还通知之日起，乙方不再承担租金，甲方..可随时收回租赁物。6双方权利义务6.1甲方需配备名操作工人为乙方服务至合同期满，并承担其薪酬、保险、福利等费用，乙方需要甲方增派操作工人或加班作业时，甲方应立即增派，即时满足乙方要求。6.2甲方出租的混凝土输送泵必须具备正常使用的技术性能，各安全装置齐全、且动作可靠。6.3甲方负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用，甲方操作人员必须服从乙方工作调度，认真完成合同约定的砼泵送任务，甲方操作人员不服从乙方调度的，甲方应即时更换该操作人员，并赔偿乙方由此造成的损失。6.4甲方负责混凝土输送泵进出场吊装卸工作，以及管道布置和清洗，场地转换的安全和运输，派专人操作。甲方应保障设备及操作人员的安全，如发生安全事故甲方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。操作人员有权拒绝没有安全保障和不符合泵送要求的作业。6.5甲方应在乙方施工间隙安排检修及保养，不得影响乙方施工进度；若因甲方设备自身原因影响乙方施工进度，甲方应赔偿由此给乙方造成的损失。6.6乙方负责混凝土输送泵现场使用所需电源(柴油泵柴油费用按协定分担)、足够清洗水源，对甲方设备负保管责任。7违约责任7.1甲方不能按时交付混凝土输送泵，甲方应按元/天向乙方支付违约金并赔偿乙方由此造成的损失，同时乙方有权要求甲方继续履行合同，逾期超过天的乙方有权解除合同。7.2甲方提供的混凝土输送泵不符合本合同约定的质量、规格、..型号、数量等要求，甲方应无条件免费更换，因更换导致逾期交付的甲方按照本条第1款的规定承担违约责任。7.3甲方未在约定期限内将混凝土输送泵撤离乙方施工现场，应按照每天元的标准向乙方支付场地占用费。7.4乙方违反合同约定逾期支付甲方相关费用的，应向甲方支付违约金的标准为。8其它事项8.1租赁期间，乙方可根据需要随时归还混凝土输送泵，甲方自收到乙方归还通知之日起日内，应当到乙方指定地点收回混凝土输送泵。若甲方延期运回的，延长时间不计入租赁期限。8.2无论因为任何原因，乙方要停工天以上的，可以向甲方申请报停混凝土输送泵，报停期间，乙方无需支付塔机租赁费用，只需向甲方支付适当的折旧费，折旧费的支付标准双方协商为：。8.4因工程需要，乙方需延长租赁期限，应于租期届满前日内向甲方提出续约，双方协商一致，可续签合同。8.5甲方施工中应教育操作人员遵纪守法、文明施工，遵守工地安全、文明管理规定，并不得容留在逃犯、逃避计生人员在工地。9争议解决方式9.1本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，按以下方式解决（选其一）：（1）向乙方法人注册登记地有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为甲方本单位所在地仲裁机构）9.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以..后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。10补充条款。11本合同一式份，甲方份，乙方份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：签订日期：年月日签订日期：年月日签约地点：备注：1、本示范文本中的斜体字内容为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言操作，本示范文本中划线部分，请在拟定具体合同时完善。成稿合同应将斜体字删除。2、本合同中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。..施工电梯租赁合同甲方（出租方）：乙方（承租方）：（必须填写全称，应与所盖合同的公章名称相一致，乙方的营业执照、组织机构代码证和负责人身份证复印件等相关证书作为合同附件）乙方因工程生产需要，向甲方租用施工电梯。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方权利与义务，经协商一致，订立本合同。1租赁物基本情况名称：施工电梯质量标准：品牌规格型号：配套设备及部件：生产（购置）日期：数量：台（实际租用数量以收货单据为准）备注：准确的“名称、质量、数量、规格”以实际交付的为准，并由乙方书面确认。施工电梯不符合使用要求的，甲方应即时更换，并承担相关费用。2租赁形式租赁形式：租赁+司操+维护+安拆。3租赁期限租赁期限为，自年月日至年月日。实际租..赁期限以起用与报停约定的签证为准，租金按实际租赁期限办理结算。（施工电梯需要安装、调试的，必须经安装、调试、验收合格后方可起用，安装、调试费用由乙方承担。）4租金计算及支付方式4.1租金根据实际租赁期限按照下列标准计算：。4.2施工电梯操作人员由聘用，甲乙双方按协商提供住宿，相关费用按照下列标准计算和支付：。4.3支付方式与期限：双方每月结算次租金，每次支付时间为，支付金额为本次实际租金发生额的%，其余租金待时支付。乙方收到甲方经双方确认数额开具的正式租金税务发票后，以银行转账方式向甲方支付租金。甲方确认其收受租金的开户银行为：，户名为：，账号为：，甲方如需变更账号，需以书面方式通知乙方。4.4施工电梯进出场费用、运送施工电梯到乙方指定地点所产生的运输、装卸及保险等费用、归还施工电梯所产生的运输及装卸费用均包含在租金中。4.5其他支付约定：。5交付日期、地点及有关费用承担5.1甲方应在年月日前，按乙方的指令根据上述施工电梯规格型号、数量等，一次性或分次交付乙方指定使用地点。施工电梯使用地点为：。5.2甲方应选择适合保护施工电梯性能和适合的运输包装方式对施工电梯进行包装运输，运输过程中造成施工电梯损毁的，由甲方承担责任。..5.3施工电梯运至乙方指定交付地点后，必须已经获得相应证书并经验收、安装、调试，甲方应按照甲方要求，指派专业技术人员协助甲方对施工电梯进行验收并负责安装、调试。验收、安装、调试合格，双方签字确认后，该施工电梯验收方为合格。甲方应在年月日前安装、调试、验收完毕交付使用。5.4施工电梯为特种设备，甲方须办理政府有关监管部门的检测检验手续，向乙方提供该设备的《质量技术监督站检验检测报告》等相关证明。甲方应依国家有关标准与地方强制性检验标准自检(包括时效与状态变更后的重新检测)和第三方检测，第三方检测费用由甲方承担。若在验收、安装、调试过程中发现施工电梯不符合本合同约定要求的，甲方应立即调换，并承担调换施工电梯所需费用，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。5.5乙方指定的施工电梯收货单据签收人为，如需变更，以乙方书面通知为准。5.6甲方应保证所提供的施工电梯能满足乙方正常使用要求。施工电梯在租赁期间的所有维护及维修，均由甲方派人去现场进行，维护、维修及配件更换等各种费用均由甲方承担。5.7甲方应当自收到乙方维修通知之时起24小时内现场响应，甲方未履行维修义务的，乙方可以自行维修或委托他人维修，维修费用由甲方承担，甲方向乙方支付违约金元/次；因施工电梯维修影响乙方使用的，应当相应减少租金或延长租期。5.8施工电梯维护、维修的时限每月应不超过天，否则乙方有权退租或扣除超时部分的租金。5.9归还施工电梯时，双方共同检查验收。如有损坏、缺少等，双方应签字确认损坏数量，并按以下方式处理。施工电梯在租赁使用期间的正常磨损，乙方不负赔偿责任。对施工电梯..损坏赔偿的处理不影响租赁物正常归还，自甲方收到乙方归还通知之日起，乙方不再承担租金，甲方可随时收回租赁物。6双方权利义务6.1甲方出租的施工电梯在安装前必须做好维修和保养工作，所有进场的施工电梯必须做全新油漆，施工电梯应具备良好的技术性能、配置每楼层呼叫通信装置到位和良好的外观形象，能达到技术监督部门合格的检验标准，并提供检测报告。6.2甲方负责施工电梯安拆方案编制工作，并提供本单位营业执照、资质证书、拆装操作证、合格证、备案证、使用档案、基础图、预埋地脚螺栓、现场管理人员名单及拆装等技术资料复印件，作为乙方工程入档资料，并配备具有上岗操作证且经验丰富的开机操作工。甲方在乙方浇捣施工电梯砼基础时，应进行指导，乙方应按图施工，施工质量必须达到图纸要求，乙方的施工质量必须达到合格后才能安装施工电梯。6.3甲方须提供准确的施工电梯相关资料，确保所提供的施工电梯设备性能安全可靠、零部件齐全；施工电梯安装后负责报验检测合格。6.4甲方必须严格按照国家相关部门规定的安装、操作及拆卸安全规范、规程要求进行安装、操作及拆卸。若被各级主管部门检查不合格时，由此产生的法律责任和经济损失均由甲方负责。6.5甲方必须服从乙方的安排与管理，并按乙方要求协调各工种的物料、人员的垂直运输，确保施工按计划，保质保量按时完成，不听从乙方管理人员指挥的人员，乙方有权要求甲方辞退更换该人员。6.6甲方负责设备在使用过程中顶升加节和日常维保工作，甲方必须保证项目部进度需要，确保每日24小时有人在岗。6.7甲方负责填写施工电梯的安装及运行记录，确保施工电梯..的常规保养和及时维修（含更换零配件，但施工电梯的常规保养、顶升加固应利用空闲时间进行且不耽误乙方工期）。6.8乙方配合甲方做好施工电梯进、出场的一切准备和配合工作，做好安全维护，除甲方装拆人员外，其余闲杂人员一律不得进入施工现场，否则由甲方承担相应责任。甲方应保障施工电梯及操作人员的安全，发生安全事故责任概由甲方承担。6.9乙方应在施工电梯进场前将电源接至塔基旁的配电箱内，甲方自带配套符合的电缆线为。6.10施工电梯的各限位装置由甲方在安装时对其进行调试，使用过程中除甲方指派人员可以检查调试外，其他任何人员不得调动，否则，由此造成的一切损失由当事人承担（工作时严禁调试设备）。6.11施工电梯安装后，必须由技术监督部门进行检测，检测合格后方可使用。甲方应按安全使用施工电梯要求，与施工电梯的安全荷载相匹配，因甲方设备质量和人员指挥、操作所造成的安全事故由甲方承担全部责任。一旦发生安全事故，甲方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。6.12不可抗力引发的施工电梯自身损失由甲方承担。6.13施工电梯在进场后和出场前的保卫工作由乙方负责，如非甲方人员损坏或电缆和零部件等被盗，甲、乙双方应配合相关部门调查，非乙方原因，造成的损失均由甲方承担。7违约责任7.1甲方不能按时交付施工电梯，乙方有权要求甲方应按照元/天向乙方支付违约金并赔偿乙方由此造成的损失。乙方有权要求甲方继续履行合同，逾期超过天的乙方有权解除合同。7.2甲方提供的施工电梯不符合本合同约定的质量、规格、型号、数量等要求，如电梯未安装，甲方应无条件免费更换，因更换导致逾期交付的，甲方按照本条第1款的规定承担违约责任。如施工电梯..已安装且不能满足施工要求的，甲方应按照电梯租金总额%承担违约金，甲方应无条件免费为乙方更换合同约定的施工电梯，并赔偿乙方由此造成的一切损失。7.3甲方未在约定期限内将施工电梯撤离乙方施工现场，应按照每天元的标准向乙方支付场地占用费。7.4乙方违反合同约定逾期支付甲方相关费用的，应向甲方支付违约金的标准为。8其它事项8.1施工电梯由甲方负责维修、保养和更换配件，乙方应积极配合甲方工作，如施工电梯发生故障，甲方应在小时内到达工地进行修复，特殊故障超过小时未能排除，则在结算租金时扣除当日租金，并按向乙方支付违约金（该违约金直接从租金中扣除）。8.2租赁期间，乙方可根据需要随时归还施工电梯，甲方自收到乙方归还通知之日起日内，应当到乙方指定地点收回施工电梯。若甲方延期运回的，延长时间不计入租赁期限。8.3无论因为任何原因，乙方要停工天以上的，可以向甲方申请报停施工电梯，报停期间，乙方无需支付施工电梯租赁费用，只需向甲方支付适当的折旧费，折旧费的支付标准双方协商为：。8.4因工程需要，乙方需延长租赁期限，应于租期届满前日内向甲方提出续约，双方协商一致，可续签合同。8.5甲方施工中应教育工人遵纪守法、文明施工，遵守工地安全、文明管理规定，并不得容留在逃犯、逃避计生人员在工地。9争议解决方式9.1本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，按以下方式..解决（选其一）：（1）向乙方法人注册登记地有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为甲方本单位所在地仲裁机构）9.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。10补充条款。11本合同一式份，甲方份，乙方份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：签订日期：年月日签订日期：年月日签约地点：备注：1、本示范文本中的斜体字内容为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言操作，本示范文本中划线部分，请在拟定具体合同时完善。成稿合同应将斜体字删除。2、本合同中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。..塔式起重机租赁合同甲方（出租方）：乙方（承租方）：（必须填写全称，应与所盖合同的公章名称相一致，出租人的营业执照、组织机构代码证和负责人身份证复印件等相关证件作为合同附件）乙方因工程生产需要，向甲方租用塔式起重机。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方权利与义务，经协商一致，订立本合同。1租赁物基本情况：租赁设备名称：塔式起重机质量标准：品牌规格型号：配套设备及部件：生产（购置）日期：数量：（实际租用数量以收货单据为准）甲方租用的塔式起重机最终使用高度为满足工地需要，计划使用附着(套)以满足生产和安全需要。准确的“名称、质量、数量、规格”以实际交付的为准，并由甲方书面确认。租赁物不符合使用要求的，乙方应即时更换并承担相关费用。2租赁形式：租赁+维护+司操+安拆。3租赁期限租赁期限为，自年月日起至年月日止。实..际租赁期限以起用与报停约定的签证为准，租金按实际租赁期限办理结算。（租赁物需要安装、调试的，必须经安装、调试、验收合格后方可起用）。4租金及其支付方式与期限4.1租金根据实际租赁期限按照下列标准计算：。4.2塔式起重机操作人员由聘用，甲乙双方按协商提供住宿，费用按照下列标准计算和支付：。4.3支付方式与期限：双方每月结算次租金，每次支付时间为，支付金额为本次实际租金发生额的%，其余租金待时支付。乙方收到甲方经双方确认数额开具的正式租金税务发票后，以银行转账方式向甲方支付租金。甲方确认其收受租金的开户银行为：，户名为：，账号为：，甲方如需变更账号，需以书面方式通知乙方。4.4塔式起重机进出场费用、运送塔式起重机到乙方指定地点所产生的运输、装卸及保险等费用、归还塔式起重机所产生的运输及装卸等费用均包含在租金中。4.5其他支付约定：。5交付日期、地点及有关费用承担5.1甲方应在年月日前，按乙方的指令根据上述塔式起重机规格型号、数量等，一次性或分次交付乙方指定使用地点。塔式起重机使用地点为：。5.2甲方应选择适合保护塔式起重机性能和适合的运输包装方式对塔式起重机进行包装运输，运输过程中造成塔式起重机损毁的，..由甲方承担责任。5.3塔式起重机运至乙方指定交付地点后，必须已经获取相应证书并经验收、安装、调试，甲方应按照乙方要求，指派专业技术人员进行安装、调试并协助乙方对塔式起重机进行验收、安装、调试。验收、安装、调试合格，双方签字确认后，该塔式起重机验收方为合格甲方应在年月日前内安装、调试、验收完毕交付使用。5.4若在验收、安装、调试过程中发现塔式起重机不符合本合同约定要求的，甲方应立即调换，并承担调换塔式起重机所需费用，赔偿由此给乙方造成的实际损失。5.5乙方指定的塔式起重机收货单据签收人为，如需变更，以乙方书面通知为准。5.6甲方应保证所提供的塔式起重机能满足乙方正常使用要求。塔式起重机在租赁期间的所有维护及维修，均由甲方派人去现场进行，维护、维修及配件更换等各种费用均由甲方承担。5.7甲方应当自收到乙方维修通知之时起小时内现场响应，甲方未履行维修义务的，乙方可以自行维修或委托他人维修，维修费用由甲方承担，甲方向乙方支付违约金元/次；因塔式起重机维修影响乙方使用的，应当相应减少租金或延长租期。5.8塔式起重机维护、维修的时限每月应不超过天，否则乙方有权退租或扣除超时部分的租金。6双方权利义务6.1乙方提供的塔式起重机安装场地（包括塔基周围、道路）应能满足安装吊车安全作业，并配合甲方做好塔式起重机进、出场准备工作。6.2乙方应在塔式起重机进场前将电源接至塔基旁配电箱内，塔式起重机电源须单独设置，并配置漏电保护开关，电源电压、容量..能满足塔式起重机使用要求。6.3甲方须提供准确的塔机相关资料，确保所提供的塔式起重机设备性能安全可靠、零部件齐全；甲方须办理政府有关监管部门检测检验手续，向乙方提供该设备的《质量技术监督站检验检测报告》等相关证明。甲方应依国家TSQ--7015有关标准与地方强制性检验标准进行自检(包括时效与状态变更后的重新检测)和第三方检测。6.4甲方出租的塔式起重机在安装前必须做好维修和保养工作，所有进场的塔式起重机必须做全新油漆，塔式起重机应具备良好的技术性能和外观形象，能达到技术监督部门合格的检验标准。6.5甲方负责提供本企业资质、营业执照、拆装操作证、合格证、备案证、使用档案、基础图、预埋地脚螺栓、固定操作人员名单并且具备上岗操作证及身份证复印件、拆装等技术资料复印件作为乙方工程入档资料；甲方负责配备具有上岗操作证且经验丰富的开机操作工。甲方在乙方浇捣塔式起重机砼基础时，对其进行指导，乙方应按图施工，施工质量必须达到图纸要求，施工质量必须达到合格才能进行安装。6.6甲方负责塔式起重机安拆方案编制、专业审批、项目与总包单位报批，严格按照国家相关部门规定的安装、操作及拆卸安全规范规程要求进行安装、操作及拆卸，以及设备在使用过程中顶升加节工作。若各级主管部门检查不合格，由此产生的法律责任和经济损失均由甲方负责承担。6.7甲方须服从乙方调度安排与管理，并按乙方要求协调各工种物料吊运，确保施工按计划如期完成，保质保量，甲方操作人员不服从乙方指挥，甲方应即刻更换，若发生损失，应向乙方赔偿。6.8甲方负责填写塔机的安装及运行记录，确保塔式起重机的常规保养和及时维修（含更换零配件）。塔式起重机常规保养、顶升..加固，应利用空闲时间进行且不得影响乙方工期。7安全责任7.1甲方出租的塔式起重机必须具备正常使用的技术性能，各安全限位装置齐全、且动作可靠。7.2塔式起重机的各限位装置由甲方在安装时对其进行调试，使用过程中除甲方指派人员可以检查调试外，其他任何人员不得调动，由此造成的一切损失由当事人承担（工作时严禁调试设备）。7.3塔式起重机安装后，必须由技术监督部门进行检测，检测合格后方可使用。7.4乙方负责安全使用要求，并与塔式起重机的安全荷载相匹配，乙方不得任意加大吊具的容量而使塔式起重机超载运行，否则甲方拒绝操作运行，如塔机在使用过程中遇大风、大雨、雷电等恶劣天气，乙方应以安全为重，停止生产。7.5塔机在工作时，发生大小安全事故，甲方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。操作人员有权拒绝没有安全保障和不符合操作规范的作业。7.6不可抗力引发的事故，塔式起重机自身损失由甲方承担。7.7甲方必须为作业人员购买人身意外保险并购买设备财产险及相关保险，并承担法律责任。7.8甲方必须按有关规定为每台塔吊配备名专职操作人员，同一名操作人员不得兼管两台或两台以上塔吊。7.9除甲方的各类操作人员外，其他人员未经允许一律不得上塔式起重机，否则，造成的任何事故与乙方无关。7.10甲方对安全生产，正确操作与指挥及正确起吊负直接安全责任，对不正确的起吊与操作有拒绝工作的权利；对非正常吊物有指导权利，吊物的方法不正确，一旦起吊，甲方对整个安全事故负..全部责任。7.11甲方必须满足乙方正常生产工作需要，全天服务于项目生产，如有事外出，司、指人员必须向乙方项目部请假，经同意后方可外出，同时必须满足现场正常生产。8合同的变更、终止和延续8.1租赁期间，乙方可根据需要随时归还租赁物，甲方自收到乙方归还通知之日起日内，应当到乙方指定地点收回租赁物。若甲方延期运回的，则所延长的时间不计入租赁期限。8.2无论因为任何原因，乙方要停工天以上的，可以向甲方申请报停塔式起重机，报停期间，甲方无需支付塔机租赁费用，只需向甲方支付适当的折旧费，折旧费的支付标准双方协商为：。8.3因工程需要，乙方如需延长租赁该机械设备，应于租期届满前日内向甲方提出续约，双方协商一致，签字认可后，继续履行合同。否则，视为租赁合同终止，甲方应自行按约定回收租赁物。9违约责任9.1甲方不能按期交付本合同约定的塔机，甲方应按照元/天支付违约金并赔偿造成的损失，乙方有权要求甲方继续履行合同，逾期超过天的，乙方有权解除合同。9.2甲方提供的塔式起重机不符合本合同约定的质量、规格、型号、数量等要求，如塔式起重机未安装，甲方应无条件免费更换，因更换导致逾期交付的，甲方按照本条第1款的规定承担违约责任。如塔式起重机已安装且不能满足施工要求的，甲方应无条件免费为乙方更换合同约定的塔式起重机，甲方应按照塔式起重机租金总额%承担违约金，并赔偿乙方由此造成的一切损失。9.3乙方未按约定支付租金，应比照中国人民银行同期贷款利..率的标准，按欠付租金计算，向甲方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付租金的%。9.4甲方未在约定期限内将塔式起重机撤离施工现场，则按照每天元的标准向乙方支付场地占用费。9.5租赁物使用期间，因建设方原因或发生不可抗力时，本合同需变更或无法继续履行时，应及时通知对方，经双方协商解除，不视为违约。10其它约定10.1甲方随机每台配灰盆个、料斗个、对讲机个。10.2塔式起重机由甲方负责维修、保养和更换配件，乙方应积极配合甲方工作，如塔式起重机发生故障，甲方尽可能在小时内修复，特殊故障超过小时未能排除，则在结算租金时扣除当日租金，并由甲方按日租金的倍承担违约责任（该费用直接从租金中扣除）。10.3甲方施工中应教育作业人员遵纪守法、文明施工，遵守工地安全、文明管理规定。与各施工班组团结协作。10.4甲方不得容留在逃犯、逃避计生人员在工地。11合同纠纷解决11.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向乙方法人注册登记地有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为甲方本单位所在地仲裁机构）11.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争..议解决方式的，均不得对抗此约定。12补充条款。13本合同一式份，甲方份，乙方份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，工地债权债务清结后自行终止。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地：本合同附件：1、塔式起重机租赁安全生产管理协议书；2、乙方的营业执照、组织机构代码证和负责人身份证复印件、被授权委书、塔机性能参数表、说明书、操作手册(可注明采用电子版)等相关证书。备注：..1、本示范文本中的斜体字或划线部分的内容为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字或划线部分内容修改或删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。..附件一：塔式起重机租赁安全生产管理协议书出租方（甲方）：承租方（乙方）：签订地点：签订时间：年月日根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关法律、法规，为明确出租方与承租方的权利、义务和责任，经双方协商达成一致，签订本协议，双方共同遵守。1、出租方及拆装单位基本情况（1）出租方全称：营业执照编号：有效期：（2）安装单位全称：营业执照编号：有效期：起重设备安装专业承包企业资质等级：资质证书编号：有效期：安全生产许可证编号：有效期：2、本次出租设备的基本情况设备名称：塔式起重机型号：设备编号：生产厂家：..出厂日期：特种设备制造许可证或安全认可证编号：3、双方义务（1）认真贯彻落实国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行《建筑起重机械安全监督管理规定》等安全生产的法律法规、规章和标准规范，建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定设备安全操作规程，保证本单位安全生产所需资金的投入和使用。（2）设备进场前，双方应共同确定设备的型号、规格和安装平面位置。对多塔作业的，共同确定防碰撞措施。（3）机械设备进场后由甲方安装调试并办理塔式起重机备案手续。经有关法定检测单位检测合格，经双方共同验收合格后方可投入使用。设备安装、拆卸和顶升过程发生的生产安全事故，由甲方和安装单位承担全部责任。（4）特种设备安拆、维修和操作人员必须具备相应的作业资格，持证上岗。（5）严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。（6）发生事故或险情，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者并按规定上报。4、甲方责任与义务（1）遵守工程建设和特种设备安全生产管理的有关规定，严格执行安全标准规范，并随时接受行业、监理单位依法实施的监督检查（2）出租的特种设备结构件均应在合理的使用年限内，超过正常使用年限或结构腐蚀或磨损严重的，不得进入施工现场。设备必须符合有关安全技术标准的要求，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。对设备的安全附件、安全保护..装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应当进行定期效验、检修，并作出记录。应当对设备至少每月进行一次自行检查，并作出记录。在对设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理，做到设备始终处于良好的状况，安全装置动作灵敏、可靠。设备出现故障或者发生异常情况，应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。由于甲方原因致使机械在使用安装、拆除过程中安全措施不力或违章操作造成事故的责任和由此而发生的费用，由甲方全部承担。（3）负责向乙方及时提供设备基础图纸、合格的预埋件和经安装单位技术负责人审批签字并加盖公章的安装、拆卸方案和技术措施（4）设备进场，应及时如实提供设备相关资料（特种设备制造许可证或安全认可证、产品出厂合格证、使用说明书、最近一次的检测报告、自检合格证明）和设备安装相关资料（营业执照、起重设备安装资质证书、安全生产许可证、作业人员资格证书、辅助机械的定期检验证明和起重性能表）的原件及复印件供乙方查验，并对资料的真实性负责。（5）设备的安装、顶升、附着，必须由同一个单位完成。设备安装、拆卸单位必须取得建设行政主管部门颁发的相应的起重设备安装工程专业承包企业资质和安全生产许可证。安装、拆卸和顶升加节前甲方应当书面通知乙方；作业过程必须严格执行经批准的安装、拆卸方案，并应由专业技术人员现场监督；安装完成后，应当由安装单位和甲方自检，出具自检合格证明，经具备相应资质的检测单位检测合格，并向乙方进行安全使用说明，办理验收和相应的备案手续。（6）负责对操作人员进行经常性的安全教育培训和安全技术交底，及时纠正违章行为；负责为本单位操作人员配备必要的劳动防..护用品，并监督正确使用；严格执行设备管理的各项规章制度，做好设备日常的维修、保养工作，并做好相关记录。（7）接受乙方的安全监督管理，对检查提出的问题和隐患及时整改，不得以任何理由拒绝整改。服从乙方的安全生产管理，对不服从管理导致生产安全事故的，由甲方承担主要责任，乙方有权就事故造成的损失，向甲方索赔。（8）操作人员有权拒绝违章指挥和冒险作业；发现直接危及人身和财产安全的紧急情况有权停止作业或采取必要的措施。（9）负责为单位现场作业人员办理工伤保险和意外伤害保险，并承担工伤保险义务。负责设备财产险。5、乙方责任与义务（1）负责设备基础施工，并承担基础制作费用(塔机附件除外)。（2）提供安全可靠的电源，并承担电费。（3）积极配合设备安装、拆除工作保证进出单路畅通。（4）设备进场后的保卫工作原则上由甲方负责管理设备，如由设备零件被盗，由乙方协助调查，损失甲方自行承担。（5）负责向甲方进行进场前的安全总交底和设备安装、拆卸及使用过程的安全监督检查。（6）负责审查出租方特种设备的相关资料和安装、拆卸单位、特种作业人员及指挥人员的资格证书，发现无证人员上岗的，应及时给予制止。（7）按照甲方提供的设备地基、基础施工图纸和安装方案，配合乙方做好设备地基、基础和附墙预埋件的施工，并做好设备基础周围的排水及防护。（8）对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，必要时或要求乙方停止使用。..6、本协议一式份，甲份，乙份，签字盖章后生效。甲方（签章）：乙方（签章）：项目负责人：项目负责人：项目负责人身份证号码：项目负责人身份证号码：联系电话：联系电话：备注：1、本示范文本中的斜体字内容为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言操作，本示范文本中划线部分，请在拟定具体合同时完善。成稿合同应将斜体字删除。2、本合同中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。..挖机租赁合同甲方（出租方）：乙方（承租方）：（必须填写全称，应与所盖合同的公章名称相一致，营业执照、组织机构代码证和负责人身份证复印件等相关证书作为合同附件）乙方因工程生产需要，向甲方租用挖掘机。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方权利与义务，经协商一致，订立本合同。1租赁物基本情况租赁设备名称：挖掘机质量标准：品牌规格型号：配套设备及部件：生产（购置）日期：数量：（实际租用数量以收货单据为准）备注：准确的“名称、质量、数量、规格”以实际交付的为准，并由甲方书面确认。租赁物不符合使用要求的，乙方应即时更换并承担相关费用2租赁形式：租赁+维护+司操+安拆。3租赁期限及工作时间3.1租赁期限自年月日起至年月日止，实际租赁期限以起用与报停约定的签证为准，租金按实际租赁期限办理结算。（租赁物需要安装、调试的，必须经安装、调试、验收合格后方可起用）。如乙方需要提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将租赁物交还甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需..签订续租合同，续租不足（时间）时，租赁费按实际天数每天元计算。3.2工作时间：挖掘机每月工作时间不得超过小时，超出部分按小时折合一天计算机械租金和机手加班费。设备因故障造成的停工每月累计不超过天（维修时累计小时折合一天），若超出此天数，则超出的天数不计租赁费。4租金及其支付方式与期限4.1租金根据实际租赁期限按照下列标准计算：。4.2挖掘机操作人员由甲方聘用，双方协商提供住宿，费用按照下列标准计算和支付：。4.3支付方式与期限：双方每月结算次租金，每次支付时间为，支付金额为本次实际租金发生额的%，其余租金待时支付。乙方收到甲方经双方确认数额开具的正式租金税务发票后，以银行转账方式向甲方支付租金。甲方确认其收受租金的开户银行为：，户名为：，账号为：，甲方如需变更账号，需以书面方式通知乙方。4.4挖掘机进出场费用、运送挖掘机到乙方指定地点所产生的运输、装卸以及保险费用、归还挖掘机的运输及装卸等费用均包含在租金中。4.5其他支付约定：。5交付日期、地点及有关费用承担5.1甲方应在年月日前，按乙方的指令根据上述挖掘机规格型号、数量等，一次性或分次交付乙方指定使用地点。挖掘机使用地点为：。..5.2甲方应选择适合保护挖掘机性能和适合的运输包装方式对挖掘机进行包装运输，运输过程中造成挖掘机损毁的，由甲方承担责任。5.3挖掘机运至乙方指定交付地点后，必须经验收、安装、调试，甲方应按照乙方要求，指派专业技术人员协助乙方对挖掘机进行验收并由甲方负责安装、调试。验收、安装、调试合格，双方签字确认后，该挖掘机验收方为合格。甲方应在年月日前安装、调试、验收完毕交付使用。若在验收、安装、调试过程中发现挖掘机不符合本合同约定要求的，甲方应立即调换，并承担调换挖掘机所需费用，赔偿由此给乙方造成的实际损失。5.4乙方指定的挖掘机收货单据签收人为，如需变更，以乙方书面通知为准。5.5甲方应保证所提供的挖掘机能满足乙方正常使用要求。挖掘机在租赁期间的所有维护及维修，均由甲方派人去现场进行，维护、维修及配件更换等各种费用均由甲方承担。5.6甲方应当自收到乙方维修通知之时起小时内现场响应，甲方未履行维修义务的，乙方可以自行维修或委托他人维修，维修费用由甲方承担，甲方向乙方支付违约金元/次；因挖掘机维修影响乙方使用的，应当相应减少租金或延长租期。5.7挖掘机维护、维修的时限每月应不超过天，否则乙方有权退租或扣除超时部分的租金。5.8归还挖掘机时，双方共同检查验收。如有损坏、缺少等，双方应签字确认损坏数量，并按以下方式处理。挖掘机在租赁使用期间的正常磨损，乙方不负赔偿责任。对挖掘机损坏赔偿的处理不影响租赁物正常归还，自甲方收到乙方归还通知之日起，乙方不再承担租金，甲方可随时收回租赁物。..6双方权利与义务6.1乙方：6.1.1乙方在挖掘机租赁期间只拥有该挖掘机的使用权，没有所有权。6.1.2乙方应做到合理安排和调度设备，不得强制操作人员违章或超负荷作业。6.1.3乙方对甲方参与乙方施工人员进行安全、技术交底，提供必要的技术资料，协助甲方办理有关作业许可证。6.1.4在租赁期间，乙方不得擅自将设备转移或抵押，对租赁设备进行改善或者增设他物或将设备转租给第三人，必须征得甲方书面同意。6.2甲方：6.2.1甲方必须为乙方提供质量合格、状况和技术性能良好，牌照、证件齐全，符合国家法律法规中有关安全、环保要求的挖掘机。6.2.2甲方为挖掘机配备的操作人员必须持证上岗，接受乙方的统一管理，必须严格遵守安全操作规程，不违章作业，未经乙方同意，不得私自离开工地，否则一切后果由甲方承担。6.2.3甲方机组人员应加强机械设备的检修和保养，保证设备运行状况良好，因违章安全事故和机械事故造成的人身安全以及设备损失由甲方承担。6.2.4甲方工作及操作人员必须遵守国家各项法律法规及乙方制定的各项规章制度，其个人行为不得有损乙方利益和商誉，其个人行为由甲方负责。6.2.5除乙方原因外，甲方派遣的工作及操作人员在合作期间正常与非正常伤亡乙方不承担任何责任。6.2.6租赁设备在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由甲方对此承担全部责任。..6.2.7挖掘机在工作时，发生大小安全事故，甲方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。操作人员有权拒绝没有安全保障和不符合操作规范的作业。6.2.8甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，油料费用由甲方自行承担，否则因此造成的停机损失由甲方承担。7违约责任7.1甲方不能按期交付本合同约定的挖掘机，甲方应按照元/天支付违约金并赔偿造成的损失，乙方有权要求甲方继续履行合同，逾期超过天的乙方有权解除合同。7.2甲方提供的挖掘机不符合本合同约定的质量、规格、型号、数量等要求，甲方应无条件免费更换，因更换导致逾期交付的，甲方按照7.1条款的规定承担违约责任，并赔偿乙方由此造成的一切损失。7.3乙方未按约定支付租金，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付租金总值计算，向甲方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付租金的%。如超过天仍未支付的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金并赔偿由此而造成的损失。7.4甲方未在约定期限内将挖掘机撤离施工现场，则按照每天元的标准向乙方支付场地占用费。7.5租赁物使用期间，因建设方原因或发生不抗力时，本合同需变更或无法继续履行时，应及时通知对方，经双方协商解除，不视为违约。8争议解决方式..8.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向乙方法人注册登记地有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为甲方本单位所在地仲裁机构）8.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。9补充条款。10本合同一式份，甲方份，乙方份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，工地债权债务清结后自行终止。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地：..周转材料租赁合同出租人（甲方）：承租人（乙方）：（必须填写全称，应与所盖合同的公章名称相一致，出租人的营业执照、组织结构代码证和负责人身份证复印件等证明文件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就工程租赁建筑材料（设备）事宜协商一致，订立本合同。1租赁物周转料名称品牌、规格、型号单位数量现值租金(元/日)备注注：准确的“名称、质量、数量、规格”以实际交付的为准，并由乙方书面确认。租赁物不符合使用要求的，乙方应即时更换并承担相关费用。2租赁形式：。3租赁期限3.1租赁期限自年月日至年月日，共计天。3.2租赁期限在实际租赁时发生变化的，以双方签认的《周转材料租赁物明细单》（见附件一）及《周转材料归还物明细单》（见..附件二）为准。3.3乙方需要延长租期的，应在租赁时间届满前日内，与甲方续签合同。4结算与付款4.1租金总额：元（大写：元）。实际租金总额按租赁物实际使用时间进行结算。4.2租金的结算双方约定的结算方式：（写明一次性结算还是分期结算）。4.3租金的支付4.3.1支付方式与支付时间：双方每（时间）结算次租金，支付金额为本次实际租金发生额的%，其余租金待时支付。4.3.2乙方每次收到甲方按双方确认数额开具的正式租金发票后，以银行转账方式向甲方支付租金。甲方确认其收受租金的开户银行为：，户名为：，账号为：，甲方如需变更账号，需书面方式通知乙方。4.4周转材料进出场费用、运送周转材料到乙方指定地点所产生的运输、装卸及保险费用等费用、归还周转材料所产生的运输及装卸费用均包含在租金中。4.5其他支付约定：。5交付日期、地点及有关费用承担5.1甲方应在年月日前，按乙方的指令根据上述周转材料规格型号、数量等，一次性或分次交付乙方指定使用地点。周转材料的使用地点为：。5.2甲方应选择适合保护周转材料性能和适合的运输包装方式对周转材料进行包装运输，运输过程中造成周转材料损毁的，由甲方承担责任。..5.3周转材料运至乙方指定交付地点后，必须已经获取相应质量合格证书并经验收。双方签字确认后，该周转材料验收方为合格。甲方应在年月日前验收完毕交付使用。5.4若在验收、安装、调试过程中发现周转材料不符合本合同约定要求的，甲方应立即调换，并承担调换周转材料所需费用，赔偿由此给乙方造成的实际损失。5.5甲方应保证所提供的周转材料能满足乙方正常使用要求。周转材料在租赁期间的所有维护及维修，均由甲方派人去现场进行，维护、维修及配件更换等各种费用均由甲方承担。5.6甲方应当自收到乙方维修通知之时起小时内现场响应，甲方未履行维修义务的，乙方可以自行维修或委托他人维修，维修费用由甲方承担，甲方向乙方支付违约金元/次；因周转材料维修影响乙方使用的，应当相应减少租金或延长租期。5.7周转材料维护、维修的时限每月应不超过天，否则乙方有权退租或扣除超时部分的租金。6租赁物的验收、保管、赔偿及维修6.1甲方指定（具体人员姓名）负责租赁周转材料的验收、签认；乙方指定（具体人员姓名）负责租赁周转材料的验收、签认。指定人员以外其他人员的验收、签认，对另一方不发生最终效力。一方指定人员发生变化时，应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。6.2乙方对租赁物要妥善保管，租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管、使用不善造成租赁物资损坏、丢失的，按双方议定的《租赁物资缺损赔偿表》（表格见附件三），由乙方向甲方支付赔偿金。7双方义务..7.1甲方：7.1.1保证所供周转材料的数量、规格和供货时间、地点符合乙方要求，保证租赁物质量符合国家标准和双方约定。7.1.2租赁周转材料使用中出现质量问题时，负责退换并承担退换货物运输费及装卸费，同时赔偿由此给乙方造成的损失。7.1.3租赁周转材料损坏（可修复）经乙方修复且不影响使用功能的，甲方不得拒收。7.1.4如将租赁周转材料所有权转移给第三方，需以书面形式征得乙方同意后才能转让，此时租赁周转材料新的所有权人即成为本合同的当然甲方；未经乙方同意，甲方擅自转让的，乙方有权解除合同，由此造成的全部损失由甲方承担。7.2乙方：7.2.1提前天书面通知甲方租赁周转材料的具体规格、数量等及到场时间、地点。7.2.2在租赁期间未经甲方同意，不得将租赁周转材料转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作为抵押物。7.2.3丢失、损坏（无法修复）的周转材料，由乙方负责赔偿，但不再支付丢失、损坏（无法修复）周转材料的租金。丢失、损坏（无法修复）周转材料应在发生后（时间）内通知甲方。8违约责任8.1甲方不能按期提供本合同约定的周转材料，应向乙方偿付合同租金总额%的违约金并赔偿造成的损失，乙方有权要求甲方继续履行合同，逾期超过天的乙方有权解除合同。8.2甲方提供的周转材料不符合本合同约定的质量、数量、规格、型号等要求，应向乙方偿付合同租金总额％的违约金并赔偿由此造成的损失，乙方有权选择继续使用该租赁物或解除合同。8.3乙方未按约定支付租金，应比照中国人民银行同期贷款利..率的标准，按欠付租金总值计算，向甲方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付租金的%。8.4租赁物使用期间，因法律规定或计划发生变化，或受到不可抗拒的自然灾害时，本合同需变更或无法继续履行时，应及时通知对方，经双方协商解除，不视为违约。9合同的变更、终止与解除9.1乙方因实际需要发生变化，可在合同规定的租赁期满前将部分或全部租赁物归还甲方，甲方自收到乙方与归还通知之日起日内，应当到乙方指定地点收回租赁物。若甲方延期运回的，则所延长的时间不计入租赁期限。9.2无论因为任何原因，乙方要停工天以上的，可以向甲方申请报停周转材料，报停期间，乙方无需支付周转材料租金，只需向甲方支付适当的折旧费，折旧费的支付标准双方协商为：。9.3因工程需要，乙方如需延长租赁周转材料，应于租期届满前日内向甲方提出续约，双方协商一致，签字认可后，继续履行合同。否则，视为租赁合同终止，甲方应自行按约定回收租赁物。9.4甲方未按合同约定提供合格的能实现本合同目的的租赁物，乙方有权选择解除本合同或要求甲方继续履行，同时甲方应赔偿甲方的实际损失。10不可抗力由于战争、地震等不可抗力原因而不能履行合同的一方不负有违约责任，但应及时通知对方并采取有效措施防止损失的扩大。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。11争议解决方式11.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：..（1）向乙方法人注册登记地有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为甲方本单位所在地仲裁机构）11.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。12其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同原件一式二份，（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。本合同附件份是合同的组成部分。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：年月日年月日本合同签订地点为：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在国家标准允许与企业合格供方库内优先或强制选择物资（设备）供方。..本合同附件：1、周转材料租赁物明细单2、周转材料归还物明细单3、租赁物缺损赔偿表..附件1：周转材料租赁物明细单工程名称：序号材料名称规格型号单位送货数量实收数量日租赁价格起租日期备注乙方（章）：经办人：乙方（章）：经办人：日期：日期：备注：此表作为结算依据附于结算单后。乙方人员签字：（应与5.1条约定人员一致）乙方人员签字：（应与5.1条约定人员一致）..附件2：周转材料归还物明细单工程名称：序号材料名称规格型号单位租赁数量归还数量起租日期归还日期备注乙方（章）：经办人：乙方（章）：经办人：日期：日期：备注：此表作为结算依据附于结算单后。乙方人员签字：（应与5.1条约定人员一致）乙方人员签字：（应与5.1条约定人员一致）..附件3：租赁物缺损赔偿表租赁物名称缺损程度赔偿标准备注乙方（章）：乙方（章）：经办人：经办人：日期：日期：备注：此表作为结算依据附于结算单后。乙方人员签字：（应与5.1条约定人员一致）乙方人员签字：（应与5.1条约定人员一致）..建设工程施工专业分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目工程施工，达成如下一致条款：1分包工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程承包范围、工作内容：（具体见附件一《工程量清单》）。附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。（根据总包合同计价形式来作具体规定，原则上不优于总包合同）2承包方式甲乙双方同意采取以下第承包方式（双方约定的包干总价或单价中均已包含该工程达到约定质量标准、安全文明施工等各种费..用）：（1）总价包干（2）单价包干3分包合同价款3.1本合同包干总价为（人民币）大写元，小写：元，包括完成附件一《工程量清单》中的全部施工任务，如有设计变更则经签证后根据附件一《工程量清单》中相同或类似项目的单价水平对总价进行调增或调减。本合同包干总价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金（含与分包工程有关的营业税、城市维护建设税及教育费附加等）、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。3.2单价包干时的合同价款3.2.1合同总价（人民币）大写元，小写：元。此价格仅为双方签订合同时估算价值，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。3.2.2分项单价：见附件一《工程量清单》。本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金（含与分包工程有关的营业税、城市维护建设税及教育费附加等）、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗..示的所有责任、义务和一般风险等。本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件一《工程量清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价。（签约时应根据第2条中的承包方式选择3.1或3.2，并删除未选项。）4工期与进度4.1本工程计划工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。4.2为保证工期，乙方须按附件二《乙方投入本合同工程主要机械设备表》中所列项目组织机械进场，并于年月日前全部到位。（临时使用机械可不做强制时限要求）4.3乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。4.4确因甲方原因使乙方承担的工程不能及时开工超过（时间）时，甲方可对乙方大型机械停滞费中超过三个月的部分以双方签证为依据予以补偿，其它原因给乙方造成的人员、机械误工损失（包括不超过三个月的机械停滞费）等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。4.5若乙方严重影响甲方施工进度，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣留乙方的履约保证金。4.6在施工中如遇下列情况，经甲方和业主共同确认后，按实..际损失的工作日，相应地顺延工期，但甲方不赔偿任何费用：4.6.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；4.6.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；4.6.3由于业主的延误或阻碍；4.6.4由甲方提出的工期调整；4.6.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。5结算及付款方式5.1本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。5.2办理结算前，乙方必须向甲方提供之前已发放的所有经施工人员本人签名的工资费用清单，否则甲方有权代扣代付施工人员工资。5.3本合同工程款实行按结算（结算方式分月/季/次，根据具体情况填写）。在每次结算前甲方组织有关人员以及乙方人员进行现场验收并填写验收记录，参与验收的全体人员应签字确认。根据验收记录和验收单由甲方预算合同管理人员编制《工程结算单》，财务人员依据各部门提交的扣款依据扣除相关费用并由相关部门负责人签字确认，最后经乙方有权限的结算负责人签字认可后按照程序结算支付。经双方有权限的人员签字盖章确认的结算表是进行结算的依据。5.4甲方在收到业主付款后天内根据双方确认的结算表支付乙方工程款，但每次只付应结款项的%给乙方，剩余的%余款待乙方承包范围内的工作内容全部完成并经质监站验收及审计合格后满（时间）支付,另外%余款作为质量保证金，若（时间）内不出现质量、安全及其他纠纷则在期满后按时支付给乙方..（不计利息）。乙方如承包范围的工作未完就要求退场，结算预留的%作为支付甲方的违约金。5.5甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。5.6乙方办理收方、领料、结算、补充协议签字盖章的人员必须要有法定代表人的授权委托书，甲方只对在甲方备案留底的乙方法定代表人和其委托授权代理人办理工程结算。6质量要求6.1工程质量标准为：满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：6.1.1《质量验收标准》；6.1.2。（依总包合同约定予以说明）6.2施工具体要求6.2.1乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。7材料设备7.1甲供材料与设备7.1.1甲方按照总包合同规定或甲方为保证整体工程质量认为有必要供应或指定的材料向乙方供应材料。本工程甲供料为：（材料名称、规格、额定损耗率，包括水电费等，可按实际情况将加工材料及价格列表说明，如无甲供料应在此条款注明），乙方负责卸车和材料的工地保管责任及费用。7.1.2甲方按照业主供应价或材料市场价加运杂费，并收取..%的材料采购及管理费后的材料价格供应给乙方。甲供材料款在每次工程结算时及时扣回。材料发票由甲方保管，乙方不得索要。7.1.3乙方应通过授权委托确定1-2名收料人，负责甲供材料的领收、签认，其授权委托书、身份证明、个人签字应在甲方财务、物资等相关部门留底备案。7.1.4乙方应根据施工情况，按甲方要求每月提交材料计划。7.1.5甲方供应的材料乙方不得随意使用于本项目之外，也不得自行采购。乙方使用的甲供材料超过额定损耗率或少于设计量的部分，甲方将以供应价格的%扣除材料费。（若业主对甲供材料规定更严格时，应采用业主规定）7.1.6甲供材料的检试验费用由乙方承担。（如果本合同工程是业主直接分包的，甲方可按相关文件收取配套费。）7.2乙方自购材料要求乙方自购的所有材料应有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收，验收合格方可使用。未经检验或验收不合格的材料严禁使用，验收不合格的材料乙方应立即清除出场，造成的损失由乙方承担。8安全、文明、节能环保施工8.1乙方的安全生产投入要符合规定的比例，应遵守国家、地方政府及行业主管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。8.2甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方承担相应费用。8.3乙方进场后必须接受甲方的安全教育，乙方应提供接受教..育施工人员的身份证原件审查，并提供复印件备案，由乙方授权委托人签认接受安全教育人员的花名册等安全教育资料。施工人员未经培训合格，不得上岗作业；乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。8.4乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品，为从事作业的人员办理意外伤害保险等相关责任保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。因乙方措施不力造成事故发生的，乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。8.5按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。8.6需要进行特种作业的，乙方应遵守有关规定与经甲方和监理审批的特种作业方案，严格执行特种操作规程，并对在建工程和甲方财产采取保护措施。由于特种作业引发的任何人身伤亡（包括第三者）、财产的损失乙方承担全部责任。8.7乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。8.8乙方要主动与甲方签订《建设工程承发包安全管理协议》，并作为本合同的组成部分。8.9分包项目负责人应当有乙方的书面授权并明确具体权限。..9双方权利义务9.1甲方9.1.1根据业主的提供进度向乙方提供工程水准点、坐标控制、施工图纸等施工测量和安全、质量和环境标准等技术资料。9.1.2统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.1.3及时交付应由甲方提供的材料机具设备等。9.1.4按本合同约定，办理收方、结算手续，支付乙方工程款。9.1.5负责与本工程项目业主、监理、设计的联系，协调现场工作关系。9.1.6组织对乙方施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作。9.1.7对分包工程的安全、质量、环境、进度等进行监督检查。9.1.8就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付乙方的相应款项中按%扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同。9.2乙方9.2.1进场前乙方应向甲方申报指派（身份证号码：）为驻工地代表负责人，负责合同履行，乙方负责人不得擅自离开施工现场，且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次承担违约金元。乙方其他人员未经甲方同意，任何时侯（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗、更换，否则每发现一人次承担违约金元，且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日乙方施工人员不得减少，每减少一人，承担违约金元；指派..（身份证号码：）为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安管理份内工作。9.2.2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本分包范围内的工程质量向甲方负责。9.2.3投入满足施工所需的人、财、物，并纳入甲方项目经理部统一管理，项目负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件须报甲方备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。9.2.4加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险等相关保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。9.2.5加强现场管理，严格执行建设主管部门及节能环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。9.2.6自觉接受甲方、监理工程师、业主及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。..9.2.7按时提交施工报表、完整的原始技术经济资料、竣工资料，配合甲方办理交工验收。9.2.8做好施工场地周围建筑物、构筑物、文物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁使用的机具、周转材料及其他设施，因乙方责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。9.2.9服从甲方转发的业主及监理工程师的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，对乙方具有同样的制约作用。9.2.10乙方应保证甲方支付的工程款专款专用，否则，发现一次给予元罚款或暂停工程款的支付。乙方不及时支付本工程所发生的有关费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权代其支付，乙方必须配合并服从。9.2.11负责分包工程施工场地的平整、施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况约定）及独立使用的施工便道和临时设施的修建和维护；自行承担自有人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。9.2.12开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、电计划等并报甲方审批；根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，编制分包工程施工组织设计、年、月、旬、周施工计划，按相应程序经甲方审批后严格实施。9.2.13已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。9.2.14做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方应收取相应的费用。9.2.15如需甲方协助解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承..担相应费用。9.2.16遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方施工导致的罚款、赔偿、诉讼等均由乙方负责，并承担相应的责任和费用。9.2.17乙方不得拖欠民工工资，否则甲方有权代扣支付。乙方需及时向甲方提供民工工资表，工资表中人员应与进场安全教育名册对应，如乙方不提供，款项停付。9.2.18乙方应当配合甲方办理相关税费抵扣等手续。9.2.19乙方应当按当地政府有关规定办理相关手续，并承担相应费用。10质量保证10.1本工程质量保证按照国务院第80号令《建设工程质量管理条例》执行，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。10.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。11履约担保11.1本合同订立前，乙方应向甲方交付人民币元（大写：元）的履约保证金或等值的银行保函，作为乙方履行合同的担保。11.2乙方违约时，甲方有权依照本合同约定扣留乙方履约保证金；合同履行完毕，乙方无违约情形后，甲方无息退还履约保证金。12违约责任12.1甲方甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准（建议按具体情况设置），按欠付货款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。..12.2乙方12.2.1乙方未按本合同约定的工期完成施工，应承担违约金元/天；逾期超过天（包括天），甲方有权单方面解除合同，甲方因此受到的损失由乙方承担。12.2.2甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法修复的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延。12.2.3对因乙方施工质量不合格及其他原因导致中途退场时的清理、结算约定如下：。（签约时根据具体情况约定）12.2.4乙方分部或分项工程不能满足施工规范和监理（或甲方）的要求，承担违约金元/次，若乙方承担的总体工程不能满足质量要求，承担违约金为本合同总价的%。12.2.5乙方如果施工管理混乱，收到甲方及监理单位的整改通知后，未限期整改的，应承担违约金元/次。12.2.6乙方进入施工场地的材料、机械设备未经甲方同意不得擅自离场，否则，应承担违约金元/次。12.2.7若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质量保证金中扣除。12.2.8乙方任何情况下不得进行有损甲方声誉或影响甲方正常生产生活秩序的行为，否则应承担违约金元/次。13争议解决方式13.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为..本单位法人所在地仲裁机构）13.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。14其他约定14.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准为：。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份。（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）15补充条款甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订时间：年月日年月日合同签订地点为：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，..根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。4、第13条管辖条款中“争议的解决方式”由法律事务部门根据合同实际情况确定。本合同附件：附件一：《工程数量清单》；（可根据具体情况修改、填写工程量清单表）附件二：《乙方投入本合同工程主要机械设备表》；附件三：《乙方投入本合同工程主要人员表》；附件四：《甲方提供材料清单》。附件一：工程量清单工程项目名称：..章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注如：钻孔灌注桩Φ=###cm米可用排除法说明单价中包含哪些费用。以实际完成并经监理工程师验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识计。未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水、混凝土、每桩的无破损检验以及其他为完成此项工程的项目，均为挖灌注村的附属工作，不另行计量。装、拆、移钻机，泥浆制备、安拆护筒、准备机具、钻孔、出渣、加粘土、清孔、量孔深，泥浆外运安拆导管及漏斗，砼灌注、机使费、二三项料、凿除桩头、水电费等，回旋钻取0.08-0.1，冲击钻取0.1-0.13，地质：黄土、粘土、砂粘土、砂粉土、黏土在此仅以钻孔灌注桩为例加以说明甲方：乙方：..附件二：乙方投入本合同工程主要机械设备表工程项目名称：合同编号：序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注甲方：乙方：附件三：乙方投入本合同工程主要人员表..工程项目名称：合同编号：序号姓名年龄身份证号工种特殊工种证件号备注甲方：乙方：附件四：甲方提供材料清单..工程项目名称：合同编号：序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注甲方：乙方：..建筑工程防水专业分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目防水工程施工，达成如下一致条款：1工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程承包范围：1.4分包工程工作内容：（详见附件一《工程量清单》1.5承包方式：（包工包料或只包工不包料）1.6分包工程数量：（详见附件一《工程量清单》）备注：附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术..人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。2合同价款2.1合同总价（人民币）大写元，小写：元。此价格仅为双方签订合同时估算价款，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。2.2分项单价：详见附件一《工程量清单》单价说明：本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。（可根据实际情况明确是否包含各类税费）本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件一《工程量清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价（或以最终业主批复单价的%作为分包单价）。3工期与进度3.1本工程工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2进度要求：..3.2.1乙方必须严格按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成，否则应承担违约金，违约金的支付标准为。3.2.2甲方有权对工期进行调整，乙方必须配合甲方，且不得因此向甲方要求补偿和索赔。3.2.3乙方是否加班和赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另外增补加班费或赶工费。3.2.4甲方（时间）对乙方施工进度考核一次，发现乙方进度滞后时，有权提出让乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。若因乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权分割乙方剩余的工程，由此增加的费用由乙方承担，乙方若不配合，甲方可解除合同并要求乙方无条件退场。3.2.5在施工中如遇下列情况，经甲方和业主共同确认后，按实际损失的工作日，相应地顺延工期：3.2.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.2.5.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.2.5.3由于业主的延误或阻碍；3.2.5.4由甲方提出的工期调整；3.2.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。4结算及付款方式4.1本工程无预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2进度款：原则上与业主拨付的工程款同步,若不能按时支付，（时间）内乙方不得因资金问题停工。甲方每（月、季度等）按甲方现场负责人签发的施工任务单..实际完成工作量及合同约定的单价与乙方进行结算。乙方在每次结算前日内向甲方提交本次已完工程的工程量报表。甲方在收到已完工程报表(包括变更)的天内对乙方所完成的工程形象、质量、数量以及申报的单价、合价进行审查与批复。经甲方审核确认且甲方收到业主付款后日内,支付%工程款给乙方，剩余的%余款待乙方承包范围内的工作全部完成并经质监站验收合格后满（时间）支付，另外%余款作为质量保证金，若（时间）内不出现质量、安全及其他纠纷则无息支付给乙方。乙方如承包范围的工作未完就要求退场，甲方就乙方已完工程量进行结算，乙方应支付甲方结算金额的%作为违约金，扣除违约金后的工程款待质监站就本合同承包范围内所有工程验收合格后满（时间）支付（结算预留的%作为支付甲方的违约金）。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方支付元的违约金。4.3竣工结算：乙方在本合同工作完成后，日内向甲方提交本工程相关结算资料,同时提交打印的工程量计算稿。甲方在收到完整的结算资料日内，对乙方所完成的工程进行审查与批复,若结算审减率超过%，乙方须向甲方支付其超过部分的%作为审核费用。4.4工程款支付条件4.4.1须提交质量或技术部门出具的资料签收凭证、分包工程合格凭证；4.4.2须提交由安监部门出具的安全文明施工评定达到合同约定的凭证；4.4.3未按本合同规定条款执行，甲方有权不予办理结算付款,乙方承担违约责任。4.5甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开..户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。4.6乙方办理收方、领料、结算、补充协议签字盖章的人员必须要有法定代表人的授权委托书，甲方只对在甲方备案留底的乙方法定代表人和其委托授权代理人办理工程结算。5质量要求与验收标准5.1乙方必须确保承保范围内的分部分项工程按国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》达到质量评定等级且须满足下列质量要求：5.1.1月检评分分以上;5.1.2符合甲方的其他要求，具体要求为：。5.2验收标准：（根据情况对以下标准、要求进行选择或修改为最新颁布的标准规范）5.2.1工程质量标准：必须符合《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及其他现行国家标准、行业标准的要求。5.2.2工程所用材料质量标准：1.5厚三元乙丙防水卷材，满足《屋面工程技术规范》GB50345-2004和《高分子防水材料(片材)》GB18173.1-2000中相关规定的要求。聚氨酯防水涂料满足《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003、《屋面工程技术规范》GB50345-2004和《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中相关规定的要求水泥基渗透结晶型防水涂料，满足《水泥基渗透结晶型防水涂料》GB18445-2001和《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中相关规定的要求。室内防水涂料增强层用布..采用无碱玻璃纤维无捻粗纱布，其材料满足《玻璃纤维无捻粗纱布》中相关规定的要求。5.2.3防水施工节点要求：屋面防水节点必须符合《平屋面建筑构造(一)》99J201-1、《平屋面建筑构造(二)》03J201-1；地下室防水构造节点应符合《地下建筑防水构造》02J301，其中底板与转角防水详03J201-29-1、外墙与顶板转角详03J201-22-1、穿墙管防水详03J201-55、50。5.3乙方应认真按现行规范、标准和设计的要求以及甲方据此发出的指令施工，按规定进行隐蔽、中间工程验收及交工验收，随时接受甲方、业主、监理及主管部门的检查检验，并提供便利条件，按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用和检查费用。5.4施工质量缺陷处理程序：对饰面观感有影响但不涉及永久性安全后患的缺陷处理方案，乙方需报甲方，经甲方同意后方可处理；对饰面观感可能产生严重后果的缺陷，乙方要写出质量报告，并将修补方案报甲方审定，以甲方名义报送监理工程师审批后方可实施。5.5乙方所提供的产品应为合格产品，满足于甲方提供的设计图纸、文件及设计要求、技术指导等指标满足标准要求，且必须满足工程所在地的自然及地理条件，否则乙方应承担违约责任，违约责任的承担方式为：。6材料设备6.1乙方根据与甲方约定的要求采购工程需要的材料产品，产品及各种配件必须是经检验合格的产品。在材料到货（时间）内..通知甲方代表验货。乙方的材料必须无条件接受甲方、建设方和监理的检查和送有关部门检测，送检费由乙方承担。如防水材料送检不合格乙方必须无条件退场，并承担由此发生的费用，如造成工期影响，则工期不予顺延。虽经送检合格，使用中又发现材料不符合规范要求的，仍由乙方修复或拆除并重新采购，并承担发生的费用，并赔偿甲方的损失，拖延的工期不予顺延。6.2甲方对材料设备品牌、规格、型号的具体要求为：。7安全事项7.1乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。7.2乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。7.3乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。7.4由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元，依此类推；重伤一人次，承担违约金元，依此类推。因乙方原因造成安全事故致使甲方受到建设行政部门处罚的由乙方承担全部责任。8文明施工8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。..8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结帐单中扣出。8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并勒令乙方无条件退场。9双方权利义务9.1甲方：9.1.1全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作。9.1.2甲方完成乙方施工前期的下列工作：9.1.2.1提供相应的工程地质和地下管网线路资料。9.1.2.2提供相应的水准点与坐标控制点位置。9.1.2.3提供具备进场条件的施工场地和水、电接口，提供合同约定提供的临设搭设用材料等。9.1.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制审核施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.1.4负责工程技术交底，图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理，交工验收。9.1.5随时检查乙方现场设备，材料使用、劳动力落实情况，检查现场劳务管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况，对乙方违反规定、规范或工作达不到要求的标准时，有权要求其进行整改返修，并给予相应的经济处罚;如发现乙方有转包、分包或无履约能..力或严重不按甲方计划要求施工时，有权中止或终止合同。9.1.6按时提供图纸及其他施工依据，及时交付应提供的材料、设备，所提供的施工机械设备、材料应保证施工需要。9.1.7根据需要办理夜间施工、排污、占道等手续。9.1.8承担施工用水、电费。9.1.9审核乙方每月编制提供的已完工程量报表及材料使用，进度完成等报表，并按合同约定向乙方支付劳动报酬。9.1.10负责与业主、监理、质检、设计等有关部门的工作联系，协调现场工作关系。9.1.11对乙方的进度、质量、安全文明施工进行评价。9.2乙方：9.2.1按甲方要求，按时向甲方提交施工计划及完成量报表。9.2.2乙方施工期的施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:施工全过程派专人负责。进场前乙方应向甲方指派（身份证号：）为驻工地代表负责人，负责履行合同；指派（身份证号：）为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安管理份内工作。9.2.3承担已完工程成品保护的特殊要求及费用承担。9.2.4施工场地清洁卫生的要求:市标化工地。9.2.5自己专业内施工安全措施的提供。9.2.6工程审计时如需乙方配合时，应配合审计单位进行审计工作。9.2.7编制专项施工方案,报甲方批准执行。9.2.8编制安全文明施工的具体实施细则(含费用明细)报甲方批准后执行。9.2.9接受甲方进度、质量、安全文明施工进行评价并整改。9.2.10按规定要求建立技术资料制度，按甲方要求认真做好承..担分包工程所涉及工作的施工日记、隐蔽验收记录、自检记录等施工资料，及时完整的提供给甲方，并协助甲方整理竣工资料。9.2.11乙方应采取有效措施安全文明施工，降低噪音干扰，保护周边环境，保证周边单位正常营运和整洁，若因乙方原因致使甲方受到建设行政部门处罚，则由乙方承担一切责任和罚款。9.2.12负责自有部分现场竣工清理，甲方承担运输、排污费用，乙方无偿提供人工配合。9.2.13甲供物资归甲方所有，只供本合同工程分包作业范围内的工程专用，不得擅自挪用或处理(包括边角余料)，如有发生，处以倍罚款。9.2.14乙方须按市场价格租赁甲方的脚手架材料；乙方未征得甲方书面同意向其他单位租赁脚手架,须承担违约金元并将已租赁的材料退场。9.2.15若发生人身伤亡等安全生产事故，乙方必须及时组织抢救及妥善处理，并及时上报甲方，事故全部责任及损失由乙方承担（包括事后处理费用），同时甲方有权要求乙方承担违约金元/次。10质量保证期10.1本工程质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。10.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。11违约责任11.1因乙方施工质量原因未能达到合同约定标准，乙方需承担合同价款%违约金。在保修期间，若有渗漏现象，乙方除自费修复至无渗漏外，乙方还应承担合同总额%的违约金。..11.2乙方延误工期的责任：乙方每延误一日，向甲方支付元违约金。11.3乙方不得将工程转包或另行分包，一经发现，乙方应支付甲方合同价款%的违约金，并甲方有权解除合同。11.4甲方应依照合同约定支付工程款，逾期付款的，每逾期一日，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。12争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人登记注册地仲裁机构）12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定13.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准为：。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。14补充条款..甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：签订时间：年月日年月日签订地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。本合同附件：附件一工程量清单（可根据具体情况修改、填写工程量清单表）..附件一：工程量清单工程量清单工程项目名称：章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注如：钻孔灌注桩Φ=###cm米可用排除法说明单价中包含哪些费用。以实际完成并经监理工程师验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识计。未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水、混凝土、每桩的无破损检验以及其他为完成此项工程的项目，均为挖灌注村的附属工作，不另行计量。装、拆、移钻机，泥浆制备、安拆护筒、准备机具、钻孔、出渣、加粘土、清孔、量孔深，泥浆外运安拆导管及漏斗，砼灌注、机使费、二三项料、凿除桩头、水电费等，回旋钻取0.08-0.1，冲击钻取0.1-0.13，地质：黄土、粘土、砂粘土、砂粉土、黏土在此仅以钻孔灌注桩为例加以说明甲方：乙方：..门窗工程专业分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目门窗购销及安装施工，达成如下一致条款：1分包工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程承包范围：1.4分包工程工作内容：1.4.1准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员放线，领退料具，材料采购、进场，做好施工前的准备工作。1.4.2除另有规定外，铝合金门窗工程包括下列各项工作：1.4.2.1门窗制作、运输、安装；1.4.2.2五金安装。1.5承包方式：（包工包料或只包工不包料）1.6分包工程数量：（详见附件一《工程量清单》）..备注：附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。2分包合同价款2.1合同总价（人民币）大写元，小写：元。此价格仅为双方签订合同时估算价款，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价（见本条下款分项单价表）和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。2.2分项单价序号分项工程及材料规格材料品牌单价（元/㎡）1铝合金平开门（6mm厚璃）2铝合金推拉门（6mm厚安全玻璃）3铝合金地弹门（6mm厚安全玻璃）4铝合金平开窗（5mm+6Amm+5mm中空玻璃)5铝合金固定窗(5mm+6Amm+5mm中空玻璃)6铝合金推拉窗(5mm+6Amm+5mm中空玻..璃)7铝合金推拉窗(5mm+6mm+5mm中空磨砂玻璃)8铝合金推拉带固定窗(5mm+6Amm+5mm中空玻璃)9铝合金平开带固定窗(5mm+6Amm+5mm中空玻璃)10铝合金百叶窗11铝合金纱窗备注：1、表中内容根据实际情况填写。2、以上铝合金的厚度不小于1.4mm厚（按甲方或施工图纸要求规定的厚度）。3、单价中包含材料采购费、运输费、装卸费、产品加工费、安装费、文明施工费等一切费用。4、按实际完成工作量（根据工程量计算规则）以门窗面实际积结算。5、施工过程中，不存在计时工签证。6、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量验收优良（或合格），工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，按合同签订单价结算。此单价中已包括一切与承包工作内容有关的材料采购费、运输费及材料（含垃圾，剩余及退场材料）场内的进出场费、装卸费、保管费，合同期内劳务市场人工工资涨价风险，各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具费、劳..保费、保险费（含工伤保险费）、医疗费、差旅费、劳务队管理费、利润、现场安全文明施工用工及工具费用、因安全生产事故而发生的各种费用、提供周转材料费用、质量达到优良（或合格）等级奖，工期提前或按期完成奖，安全无伤亡事故奖，文明施工达标奖等一切费用。7、所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨天施工的准备，配备雨天施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品。3合同工期与进度要求3.1本工程计划工期为个月（或日历日），进场日期暂定为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2进度要求：3.2.1乙方必须严格按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成，否则除扣除当期包干单价中元/平方米工期奖外，每拖延一天，承担违约金元。3.2.2甲方有权对工期进行调整，乙方必须配合甲方，且不得因此向甲方要求补偿和索赔。3.2.3乙方是否加班和赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另外增补加班费或赶工费。3.2.4甲方每月对乙方施工进度考核一次，发现乙方进度滞后时，有权提出让乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。若因乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权分割乙方剩余的工程，由此增加的费用由乙方承担，乙方若不配合，甲方可勒令乙方无条件退场。3.2.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按实际损失的工作日，相应地顺延工期：..3.2.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.2.5.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.2.5.3由于业主的延误或阻碍；3.2.5.4由甲方提出的工期调整；3.2.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。4结算及付款方式4.1本工程不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2甲方每月按甲方现场负责人签发的施工任务单实际完成工作量及合同约定的单价与乙方结算。每次结算且甲方收到业主工程款后只付应结款项的%给乙方，剩余的%余款待乙方承包范围内的工作内容全部完成并经质监站验收合格后满三个月支付,另外5%余款作为质量保证金，若一年内不出现质量、安全及其他纠纷则无息支付给乙方。如乙方承包范围的工作未完就要求退场，结算预留的30%作为支付甲方的违约金。4.3甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。5质量要求5.1乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的优良（或合格）等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙方..承担，并要求乙方承担元/次违约金。5.2乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，乙方承担违约金元。5.3甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次承担违约金元。凡当月发生上述现象两次以上（含两次）者，扣除当月包干单价中元/平方米质量奖。5.4项目质检（量）员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程质量均达到合格以上。6材料设备6.1乙方根据与甲方约定的要求采购工程需要的材料产品，产品及各种配件必须是经检验合格的产品。在材料到货24小时内通知甲方代表验货。乙方的材料必须无条件接受甲方、建设方和监理的检查和送有关部门检测，送检费由乙方承担。若材料送检不合格乙方必须无条件退场，并承担由此发生的费用，如造成工期影响，则工期不予顺延。虽经送检合格，使用中又发现材料不符合规范要求的，仍由乙方修复或拆除并重新采购，并承担发生的费用，并赔偿甲方的损失，拖延的工期不予顺延。6.2所有铝合金门窗采用成品门窗,其中推拉窗带窗纱，铝材要求为品牌的系列规格铝材。铝合金门窗采用玻璃按设计要求中空玻璃为，钢化玻璃为；铝合金门窗五金为牌配套五金。（根据具体情况填写）7安全事项7.1乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班..组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。7.2乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。7.3乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。7.4由于乙方操作不当或违反操作规程等原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元；重伤一人次，承担违约金元。7.5发生人身伤亡等安全生产事故，乙方必须及时组织抢救及妥善处理，并及时上报甲方，事故全部责任及损失由乙方承担（包括事后处理费用），同时甲方有权要求乙方承担违约金元/次。8文明施工8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结算款中扣出。8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并勒令乙方无条件退场。9奖罚办法对质量、安全、工期、文明施工、综合管理等各项要求之奖惩措施..见相应条文，甲方每旬组织一次现场综合考评，对乙方进行综合评定，甲方将严格按照项目综合考评奖罚办法对考评结果兑现。如乙方各项指标均能达到甲方要求，甲方将适当给予奖励，具体数额由甲方根据情况单方确定。10双方权利和义务10.1甲方：10.1.1甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李、自购餐票）。10.1.2甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。10.1.3审查乙方编制的施工方案、质量保证措施、审查施工进度计划完成情况。10.1.4为乙方解决施工现场各楼层所需的用水、用电接口，提供必须的材料堆放场地。若需要库房，甲方有条件时可以无偿提供。10.1.5为乙方施工提供施工材料、设备的垂直运输保证，配合好乙方的成品、半成品保护的协调工作。10.1.6甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付工程款项。10.1.7协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。10.1.8组织分项工程验收。10.1.9甲方有权建议乙方辞退甲方认为其能力或行为已不能胜任本合同内相关工作的乙方的任何成员。10.1.10甲方有权要求乙方增援本项目其它工段，其支援工日按实际发生工日数以元/工日计。反之，乙方不能满足甲方工期要求时，甲方有权派其它工段人员增援，突击乙方区域工作，收费以元/工日计，该费用由乙方承担。10.1.11甲方有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排的人员；如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要..求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。10.2乙方：10.2.1签订本合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证姓名及实际相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次承担违约金元。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担，并按项目规章制度对其处罚。10.2.2乙方应组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟练的作业人员，特种作业人员必须提供特种作业人员操作资格证书原件。进场前乙方应向甲方申报指派（身份证号码：）为驻工地代表负责人，负责合同履行，乙方负责人不得擅自离开施工现场，且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次承担违约金元。乙方其他人员未经甲方同意，任何时侯（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，否则每发现一人次承担违约金元，且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日乙方施工人员不得减少，每减少一人，承担违约金元；指派（身份证号码：）为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安管理份内工作。10.2.3施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，承担违约金元。..10.2.4乙方承包工程范围内工作内容不得转包。10.2.5乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。10.2.6执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。10.2.7严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查，按规定制作并保存好工程档案资料。10.2.8服从甲方的统一调度管理，按时参加工作协调会，并执行会议指令。10.2.9施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的材料物资、成品和半成品等加强管理如损失或被损坏，由损坏方负责。10.2.10乙方应为甲方指定的其他施工方或业主指定分包的工作提供一切合理的方便，并服从甲方的统一协调。10.2.11乙方应向甲方提供由其员工签字的上月工资发放表复印件，甲方才支付当期工程款。11质量保证期11.1双方商定质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。11.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。12违约责任12.1合同生效后，因乙方原因不能按时进场履约的，甲方有权..单方面解除合同或终止合同，乙方不得要求任何赔偿。12.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方承担。对乙方已完成工程按以下方式结算：。12.3如因乙方原因造成合同终止，一切损失由乙方负责。12.4甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。13争议解决13.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）13.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。14其他约定14.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则按逾期付款处理。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：..委托代理人：委托代理人：签订时间：年月日年月日签约地点：..备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。4、本专业分包合同所有合同条款不得优于发包人与业主签订的施工合同条款。本合同附件：附件一工程量清单（可根据具体情况修改、填写工程量清单表）..附件一：工程量清单（清单中的内容、项目应根据具体情况修改填写）工程量清单章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注如：钻孔灌注桩Φ=###cm米可用排除法说明单价中包含哪些费用。以实际完成并经监理工程师验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识计。未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水、混凝土、每桩的无破损检验以及其他为完成此项工程的项目，均为挖灌注村的附属工作，不另行计量。装、拆、移钻机，泥浆制备、安拆护筒、准备机具、钻孔、出渣、加粘土、清孔、量孔深，泥浆外运安拆导管及漏斗，砼灌注、机使费、二三项料、凿除桩头、水电费等，回旋钻取0.08-0.1，冲击钻取0.1-0.13，地质：黄土、粘土、砂粘土、砂粉土、黏土在此仅以钻孔灌注桩为例加以说明甲方：乙方：..强电工程分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，以及甲方与业主于年月日签订的工程《施工总承包合同》（以下简称主合同，合同编号为），甲方将标段中强电工程委托乙方承包施工。双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，经充分协商签订本合同，以资共同遵照执行。1分包工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3承包内容：1.3.1按业主提供图纸及附件1工程量清单；1.3.2附件2（施工范围说明）；1.3.3规范及当地政府相关部门要求的其他内容；1.3.4强电清单及设计图纸外，因设计变更等需增加的内容。1.4承包方式：2分包合同价款2.1清单内采用固定总价合同。合同金额为人民币元，大写元整。此价款仅为双方签订合同时估算价款，最..终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。2.2分项单价：2.2.1具体计价以附件1《工程量清单》为准。2.2.2合同单价为综合包干单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。（可以根据具体情况明确综合单价是否包含各种税费。与证照齐全的单位分包，通常可以抵扣营业税。与单位分包，含税办理抵扣，特殊情况下与个人分包的，建议不含税。）2.2.3本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件一《工程量清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价（或以最终业主批复单价的%作为分包单价）。2.2.4清单范围之外的变更工程计价2.2.4.1乙方需无条件接受工程承包范围外的变更（增加或减少）及经济技术签证。2.2.4.2发生附件1清单项目以外的工程变更时，计价标准如下：清单已有的项目，变更量按照清单综合单价进行计价；清单没有的项目，变更量依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)及其适用的修订版本（按最新版本执行）、主合同相关条款和有合同约束力的图纸进行计价。2.3计量：2.3.1以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方..工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。2.3.2以甲方与业主方签订的总包合同中约定的向业主方收款节点为计量周期。在计量节点前，乙方报送当期已完成工程量报表份，经甲方报业主和监理审定。2.4关于材料设备：2.4.1甲方负责供应以下材料与设备：，（如有，则据实填写）材料款与设备租金从乙方结算款中扣除。2.4.2除清单中规定由甲方供应的材料设备外，所有材料设备乙方采购，费用均由乙方自理。（强电工程更适合费用分包，至少电气设备甲方供应，签约时根据实际情况填写。）2.4.3乙方应在材料、设备进场前24小时通知甲方，货物运到现场后，乙方应通知甲方对材料、设备按规定检验，检试验费用由乙方承担。3合同工期与进度要求3.1合同总工期为日历天。开工日期：年月日，竣工日期：年月日。此开竣工日期为合同暂定日期，可根据具体情况按业主要求、甲方的施工计划安排作调整，如若调整，甲方应提前天以书面形式通知乙方。3.2工期按甲方、监理及业主审批后的进度计划执行，在工种交叉配合上服从甲方现场管理人员统筹安排；因乙方原因延误工期，乙方向甲方支付违约金元/天。3.3强电设备安装调试工作应在具备条件时进行，调试期自土建总包方提供工作面之日起15天内完成（验收时间不含在内）；不得延误甲方的总体验收的时间。因乙方原因导致调试时间延误，乙方向甲方支付违约金元/天。3.4土建及强电满足验收条件后个工作日内必须验收合格，..因乙方原因导致通（市）电验收延误，乙方向甲方支付违约金元/天。3.5因以下原因影响工期，乙方须按法定程序申报工期签证，经甲方和监理公司共同盖章确认后，则工期可以顺延：3.5.1因建设方要求而增加或变更工程内容达%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商顺延工期；3.5.2甲方在计划的分段施工工期内，不能交付乙方施工场地，施工用水源、电源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工；3.5.3在施工中因停水、停电连续影响八小时以上；3.5.4因遇不可抗力而影响工程进度。若因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。4工程价款的结算与支付4.1本工程不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2本工程实行按进行结算（月/季节/最终完工验收合格），甲方每次结算前天按甲方制定的工程结算制度和程序，对乙方结算时间段内完成经监理工程师、业主签认的工程量进行认定，按本合同规定的综合单价结算，预留结算金额的%作为工程质量保证金，扣除甲供材料费、甲供设备租金、税金、管理费等一切费用后，经甲乙双方签字认可，该结算单作为支付的依据。4.3乙方在本合同下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方与乙方进行完工结算，根据每次甲乙双方签字认可的结算单，完工结算单中工程质量保证金按工程完工结算金额的%预留，经甲乙双方负责人签字确认后，该结算单作为工程完工支付的依据。..4.4进行完工结算和完工支付前，乙方必须出具与本合同工程有关的最终债权债务清单，并书面申明甲乙双方已经结清和支付合同规定的全部款项（除去本合同约定预留的工程质量保证金外），双方合同义务（除质量保证责任以外）已经履行完毕。乙方预留的所有质量保证金在保修期满乙方无违约情形后无息支付。4.5甲方每次付款前，应先收到乙方开具的与当次付款金额等额的符合甲方要求的税务发票。甲方以银行转账的方式向乙方支付工程款，乙方确认其收款账号的开户银行是：；户名是：；账号是。乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。4.6图纸清单内的，乙方按业主最终强电（附件1所含工程量）审计价的%向甲方缴纳管理费（含税）。图纸清单外的，按业主最终强电部分审计价的%向甲方缴纳管理费（不含税）。该管理费包含总包管理费、配合施工费、垂直运输费及其他相关费用。5质量、验收及安全5.1质量要求：5.1.1乙方保证送到工地之货品及安装工艺质量满足国家、省、市有关规范、质量、监督、检测、行业主管部门的规定。5.1.2工程移交时应同时提供货品产地证书、货品合格证书、产品质量检验证、使用保养说明书及相关品质证明文件。5.1.3安装须符合国家现行的设计规范要求，系统应运转正常、稳定、设备运行噪音在国家规定范围内。5.1.4若货品质量及工程质量达不到设计要求而乙方又未在七天内整改完毕，甲方有权就因此造成的损失向乙方提出索赔。5.2验收：5.2.1乙方负责联络及办理政府主管部门进行工程检测、备案、竣工验收。乙方施工范围内的检测验收及费用由乙方承担；因乙方原..因检测验收导致工程不能按期交验及结算，乙方承担由此造成的损失，甲方不予支付乙方后续工程款。5.2.2乙方必须按照甲方工程进度计划通电，若非甲方原因，推迟通电超过一天，乙方需向甲方支付违约金元/天。5.2.3在交付建设方物业公司管理前必须另行组织由甲乙双方、物业公司参加的交付使用验收。5.3安全5.3.1乙方进入工地现场后应遵守甲方及监理部门的各项规章制度及政府有关安全管理规定、现场管理规定，乙方包安全,并应主动与其他施工方协调配合。5.3.2乙方自行负责处理所发生的安全生产事故并承担一切后果及损失。5.3.3乙方应无条件遵守和执行甲方现场《施工现场质量安全文明施工管理细则》。6双方权利与义务6.1甲方：6.1.1按合同规定支付乙方工程款。6.1.2甲方协助为乙方提供临近用水用电的接点，及承担施工用水电费。6.1.3提供乙方材料库房场地、半成品堆放场地及材料进场提供交通条件。6.1.4提供乙方垂直运输及脚手架使用。6.1.5提供乙方2套本合同工程施工图纸。6.1.6参与产品质量及数量验收并有权对质量提出异议。6.1.7按行业规范规定提供各种专业的配合服务。6.1.8甲方负责施工图纸内所有预留预埋工作。6.2乙方：..6.2.1乙方根据设计变更，做技术签证及增加工程量资料工作、在施工图蓝图基础上重新制作工程结算竣工图。6.2.2负责安排调试和组织验收,并保证质量达到政府主管部门验收合格标准。6.2.3负责如期保质并负责施工图报建，施工及工程验收合格。6.2.4负责运输、安装过程中及竣工移交前材料、半成品及成品的保护工作。6.2.5负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失由乙方承担。6.2.6负责向甲方指定人员进行货品的使用及保养技术交底，为业主指定管理人员提供培训工作。6.2.7竣工验收合格后15日内提供四套竣工图和竣工资料给甲方，逾期按元/天计算违约金。6.2.8乙方工程负责人：，联系电话：。该负责人必须按时参加每周工程例会和质量安全专题会，因故不能按时参加的应提前小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金元/人·次。6.2.9乙方应密切配合主体单位施工进度组织施工，接受主体施工单位的安排，并保证材料、设备及时供应到场，施工人员齐备，以确保总体施工工期，并做好文明施工，安全生产，做到工完场清。6.2.10乙方以授权委托书的形式指定人员并附通讯方式到甲方和监理公司领取或送达往来文件。6.2.11由于乙方原因导致工程未按合同约定的时间完成的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。6.2.12负责编制本工程施工方案、所有清单工程系统资料、收集制作涉及相关验收的各种资料，报审（验）验收所需各项材料、报验、竣工验收、编制工程结算、竣工资料和竣工图。..6.2.13做好设备、材料的供应工作，在采购前将设备、材料的生产厂家、价格报监理工程师审核，并做好设备、材料的进场检查。6.2.14乙方现场管理人员必须服从甲方及监理安排，如乙方现场管理人员技术不力，甲方有权要求乙方辞退更换。7质量保证期7.1本工程的质量保证期为验收合格取得合格证明书之日起个月。7.2质量保证期内，乙方对本合同项下全部工程缺陷负全部责任，因产品或安装质量原因对甲方造成的损失概由乙方负责承担。7.3乙方要保证保修的时间性，在收到甲方或甲方委托人通知后，不论保修工程量大小，及项目多少，均应及时赶到现场，具体时间如下：7.3.1系统出现故障，影响安全和居民正常生活，除人力不可抗拒因素外，乙方须在甲方通知后2小时内赶到现场并于4小时内完成维修。7.3.2其它情况，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目，否则，甲方有权委托他人维修，费用无条件由乙方承担，甲方有权从保修金中扣除，保修金不足部分，甲方有权向乙方索赔。7.3.3甲方及业主人为损坏设备或不可抗力造成设备损坏，由负责整改设备及材料费用，负责人工费用。8违约责任8.1合同生效后，乙方若不能按照合同约定的入场时间开工超过天（包括天），甲方有权单方面解除或终止合同，乙方不得要求任何赔偿。8.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方负责。..8.3如因乙方原因造成合同终止，一切损失由乙方负责。8.4甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付货款总值计算，向乙方偿付逾期付款违约金。9不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。10争议解决10.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决(选其一)：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）10.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。11其他约定11.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则按逾期付款处理。甲方有权从支付的工程款中直接扣除，乙方不得以此为由解除合同。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。..甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字盖章)：法定代表人(签字盖章)：委托代理人：委托代理人：年月日年月日签约地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。4、本专业分包合同所有合同条款不得优于发包人与业主签订的施工合同条款。本合同附件：附件一：工程量清单（可根据具体情况修改、填写工程量清单表）附件二：施工内容及界线附件三：委托函附件四：结算资料目录....附件一：工程量清单工程量清单工程项目名称：章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注如：钻孔灌注桩Φ=###cm米可用排除法说明单价中包含哪些费用。以实际完成并经监理工程师验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识计。未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水、混凝土、每桩的无破损检验以及其他为完成此项工程的项目，均为挖灌注村的附属工作，不另行计量。装、拆、移钻机，泥浆制备、安拆护筒、准备机具、钻孔、出渣、加粘土、清孔、量孔深，泥浆外运安拆导管及漏斗，砼灌注、机使费、二三项料、凿除桩头、水电费等，回旋钻取0.08-0.1，冲击钻取0.1-0.13，地质：黄土、粘土、砂粘土、砂粉土、黏土在此仅以钻孔灌注桩为例加以说明甲方：乙方：附件二：施工内容及界线..承包范围：。施工范围说明：..附件三：委托函委托函_______同志为我司员工，其身份证号码为________________，身份证复印件附后，现委托其办理________________工程（合同编号________）的结算工作，特此证明！________________公司年月日..附件四：竣工结算资料目录竣工结算资料目录结算编号：报送单位：报送时间：序号资料类别编号数量（份）页码原件/复印件审核意见设计类竣工图按目录图纸会审记录设计变更工程类工程通知单，增加工程现场签证单（含工程数量认可单）零星工程委托书索赔联系单罚款通知单施工组织设计开工令验收报告材料类材料准用通知单（甲定乙供）甲供材料交接单合同类施工合同及补充追加合同零星工程委托书，零星采购通知单结算类结算书档案类竣工档案..水电安装专业分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的劳务公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目水电安装施工，达成如下一致条款：1工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程承包范围：工程所有水电安装工程，包括：1.3.1施工图纸内的室内给水、排水、排污工程，电气（含弱电）、照明工程（含防雷），小区排水、排污管道工程，户内不装修为毛胚房。（签约时根据实际情况填写）1.3.2水电安装工程相关的剔槽、堵洞、三箱等部位修补抹灰等。同时包括需要进行管线或者套管预埋的地方的配合预埋，包括没有预留孔洞处的开孔。1.3.3承包范围内施工场内的材料倒运、垃圾清理倒运至现场指定地点等所有文明施工技术措施等所包括的内容。..1.3.4施工现场临时三类用水布置、安装和维护（含主辅材）。上述工程项目的具体内容、范围和要求，详见甲方提供的施工图纸以及相应的标准图、技术交底、设计修改联系单等。1.4承包方式：包工包料，并包含以下内容：包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检验试验、包保险、包验收、包现场临时设施水电安装（主材、辅材、人工等）。1.5分包工程工作内容、数量：详见附件一《工程量清单》。备注：附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。2合同价款：2.1合同总价（人民币）大写元，小写：元。此价格仅为双方签订合同时估算价值，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。2.2分项单价详见附件一《工程量清单》备注：本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外，各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。（按..实际情况明确该合同价格是否包含营业税、城市维护建设税及教育费附加等税费，除此之外的其他与乙方分包工程有关税费应由乙方自行承担，自觉缴纳。）本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件一《工程量清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价（或以最终业主批复单价的%作为分包单价）。3工期与进度3.1开工日期：年月日，竣工日期：年月日，工期共计个日历日。此开竣工日期可根据具体情况按业主要求、甲方的施工计划安排作调整，如若调整，甲方应提前天以书面形式通知乙方。3.2进度要求：3.2.1乙方必须严格按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成，否则应承担违约金，违约金的支付标准为。3.2.2甲方有权对工期进行调整，乙方必须配合甲方，且不得因此向甲方要求补偿和索赔。3.2.3乙方是否加班和赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另外增补加班费或赶工费。3.2.4甲方（时间）对乙方施工进度考核一次，发现乙方进度滞后时，有权提出让乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。若因乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权分割乙方剩余的工程，由此增加的费用由乙方承担，乙方若不配合，甲方可解除合同并要求乙方无条件退场。..3.2.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按实际损失的工作日，相应地顺延工期：3.2.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.2.5.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.2.5.3由于业主的延误或阻碍；3.2.5.4由甲方提出的工期调整；3.2.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。4工程价款的结算与支付4.1本工程不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2本工程实行按进行结算（月/季节/最终完工验收合格），甲方每次结算前天按甲方制定的工程结算制度和程序，对乙方结算时间段内完成经监理工程师、业主签认的工程量进行认定，按本合同规定的综合单价结算，预留结算金额的%作为工程质量保证金，扣除应由乙方承担的水电费、税费等以外，经甲乙双方签字认可，该结算单作为支付的依据。4.3如发生变更可向业主另外计取的费用，原则上按甲方与建设单位签订的总包合同相关结算条款执行，或另行签证。此部分价款甲方向乙方收取%的管理费，另加%的税金。4.4分包人不得以工期延长等任何理由要求费用补偿增加。4.5乙方在施工现场的用水用电费用，甲方按照工程结算总价的%在结算时一次性扣除。..4.6甲方在收到业主方付款后以银行转账的方式向乙方支付工程款，乙方确认其收款账号的开户银行是：；户名是：；账号是。甲方在收到乙方开具的与付款金额等额的正式发票后日内付款。5质量要求5.1本工程质量应满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：5.1.1《质量验收标准》；5.1.2（依总包合同约定予以说明）。5.2施工具体要求如下：5.2.1乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。5.2.2甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法修复的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延。6材料与设备6.1有关水电材料乙方必须按照建设单位要求及时报送样品，如乙方不接受建设单位合理定价，甲方有权另行选择施工队伍或分包商，由此造成的一切损失由乙方负责。6.2安装工程中的电缆、电线、给排水管、桥架、母线槽、三箱、发电机、低压柜、灯具、开关插线板、冷冻主机、冷却水泵、冷却塔、风柜、阀门等所有材料由建设单位指定规格型号、质量标准（详见附件《工程量清单》），乙方按照建设单位书面指定的规格型号、质量标准购买。（可根据实际情况变更）6.3乙方的所有材料进场前必须提前提供合格证、厂家检验报..告等完整资料，经甲方、监理、设计、建设单位等共同审查同意且送检合格后方可进场及使用，否则由此产生的一切延误及损失均由乙方承担。7安全事项7.1乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。7.2乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。7.3乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。7.4由于乙方操作不当或违反操作规程等原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方负责处理并承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元，依此类推；重伤一人次，承担违约金元，依此类推。7.5因乙方原因造成安全事故致使甲方受到建设行政部门处罚的，由乙方承担全部责任。8文明施工8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结帐单中扣出。8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及..打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并勒令乙方无条件退场。9双方权利义务9.1甲方：9.1.1提供有关文件资料，供乙方办理有关手续，相关费用由乙方自行负担，乙方办理手续需要的具体文件资料包括：。9.1.2配合乙方施工，统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.1.3对分包工程的安全、质量、环境、进度等方面进行监督检查，发现问题有权限令乙方整改。9.1.4组织对乙方施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作。9.1.5按协议规定按时支付工程款，如建设单位不能及时付款，则甲方可相应延付，且不承担违约责任，乙方不得以任何理由聚众闹事和停止施工。9.1.6就分包工程范围内的工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行。若乙方拒不执行，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从本应付给乙方的款项中扣除；若乙方完成工作不符合甲方要求，甲认为乙无力完成分包工程，则甲可以单方面解除合同。9.2乙方：..9.2.1进场前必须办妥各种施工手续，并办理相关保险。9.2.2健全项目组织机构，配置满足施工需要的实际到位管理人员，且须持证上岗，有不服从甲方指挥、协调的人员，甲方有权要求更换。乙方现场负责人：（身份证号：；联系电话：）。9.2.3乙方需自行组织人员施工，严禁将本工程转包、分包，一经发现，甲方有权终止合同，按违约处理。9.2.4严格按图、按规范施工，确保本分包工程的进度、质量符合业主和甲方要求，如不能满足，乙方承担一切责任。9.2.5遵守甲方各项管理制度，遵守劳动纪律，服从甲方管理并接受业主和监理的监督和检查。9.2.6负责施工技术资料的整理工作，保证资料的及时和完整；9.2.7乙方须充分保护所完成的工程，做好对总包方或其他分包方施工的成品、半成品保护，造成损坏的，由乙方负责赔偿。9.2.8负责现场自有采购材料的管理工作。9.2.9乙方应义务承担部分临杂用工和卫生打扫。9.2.10按要求及时、足额发放民工工资，如因拖欠民工工资给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。10质量保证期10.1本工程质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。10.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。..11违约责任11.1合同生效后，因乙方原因不能按时进场履约的，甲方有权单方面解除合同或终止合同，乙方不得要求任何赔偿。11.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方承担。11.3因乙方原因，造成质量不合格或出现返工给甲方带来损失，其损失费用由乙方负责。11.4乙方如不服从甲方管理、无能力履行协议或履行协议不符要求，给甲方造成经济损失，乙方负责赔偿，甲方有权随时终止协议，清退出场，并只按已完合格工程的%结算工程款。11.5因乙方原因造成的有关纠纷，乙方自行处理，给甲方带来损失的，乙方负责赔偿。11.6甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，若甲方逾期付款，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。12争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定..13.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则按逾期付款处理。甲方有权从工程款中扣除。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字盖章)：法定代表人(签字盖章)：委托代理人：委托代理人：年月日年月日签约地点：..备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。本合同附件：附件一工程量清单（可根据具体情况修改、填写工程量清单表）附件二《建筑安装施工安全生产协议》..附件一：工程量清单（清单中的内容、项目应根据具体情况修改填写）工程量清单项目工程名称：章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注如：钻孔灌注桩Φ=###cm米可用排除法说明单价中包含哪些费用。以实际完成并经监理工程师验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识计。未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水、混凝土、每桩的无破损检验以及其他为完成此项工程的项目，均为挖灌注村的附属工作，不另行计量。装、拆、移钻机，泥浆制备、安拆护筒、准备机具、钻孔、出渣、加粘土、清孔、量孔深，泥浆外运安拆导管及漏斗，砼灌注、机使费、二三项料、凿除桩头、水电费等，回旋钻取0.08-0.1，冲击钻取0.1-0.13，地质：黄土、粘土、砂粘土、砂粉土、黏土在此仅以钻孔灌注桩为例加以说明甲方：乙方：..附件二：建筑安装施工安全生产协议建筑安装施工安全生产协议发包方（全称）：承包方（全称）：承包人将建筑安装工程项目委托分包人施工，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产行政法规、制度要求，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。1、承包工程项目工程名称：（与主合同一致）工程地址：（与主合同一致）承包范围：（根据主合同具体约定）承包方式：（根据主合同具体约定）2、工期：（根据主合同具体约定）。3、协议内容3．1承分包双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。3．2承分包双方都应有安全管理组织体制，包括抓生产的领导，各级专职和兼职的安全干部。应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。3．3承分包双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由承包人按发包人的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施。承包人必须严格按施工组织设计的要求施工。3．4承分包双方必须认真对本单位的人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高全员的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促其自觉遵守安全纪律、制度法规。3．5施工前，分包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知承包人委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求。分包人必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。..3．6施工期间，承包人指派安全员负责本工程项目的有关安全防火工作；分包人指派同志（身份证号：；联系电话：）负责联系予以协助督促承包人执行有关安全、防火规定。承分包双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。3．7分包人在施工期间必须严格执行承包人的安全生产防火管理的各项规定；接受承包人的督促、检查和指导。分包人有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务。对于查出的隐患，分包人必须限期整改。对分包人违反安全生产规定、制度等情况，承包人有要求分包人整改的权利。3．8分包人在生产操作过程中的个人安全防护用品及劳保用品，由分包人自理。承分包双方人员都应督促施工现场人员自觉和正确穿戴安全防护用品。3．9分包人人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改，消除隐患后方准施工。一经施工，就表示分包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，分包人对施工过程中产生的后果自行负责。3．10由承包人提供的机械设备等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，承包人应会同分包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收和验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。3．11分包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由分包人自备。如果承分包双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中产生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。3．12承分包双方的施工人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，均不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经工地施工负责人和承发包双方指派安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员擅自拆除所造成的后果，均由该方负责人员及单位领导负责承担。3．13特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操..作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。3．14承分包双方必须严格执行各类防火、防爆制度；易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火；消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻设施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火、防中毒措施，并派专人值班。3．15分包人需用承包人提供的电器设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向承包人提出，承包人应积极整改，整改合格后方准使用。违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者及其单位负责。3．16贯彻先订合同后施工原则，分包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由责任方负责。3．17承分包双方在施工中，应注意地上、地下管线的保护。承包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向承包人和有关部门联系，采取保护措施。3．18分包人在签订建筑合同后，应自觉地向区公安派出所办理临时户口户籍手续，并向建设局、城建办、安监站、劳动局、劳动保护检察等部门办理施工登记手续。3．19贯彻谁施工谁负责安全的原则。分包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由分包人责任造成承包人人员、他方人员、行人伤亡等），承包人有协助紧急抢救伤员的义务，分包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理，事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。3．20其它3．21本协议为工程施工分包合同的附件，自签署之日起生效，至竣工验收交付、保修期满后终止。承包人：（公章）分包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：..地址：地址：电话：电话：传真：传真：年月日年月日..消防工程分包合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，以及甲方与业主于年月日签订的《建设工程施工合同》（以下简称主合同，合同编号为），甲方将其中的消防工程委托乙方承包施工。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就消防工程施工事宜协商一致，订立本合同。1工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3承包范围：（可根据情况增补删除部分工作）1.3.1图纸范围内单体楼及地下车库消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、地库消防桥架、消防泵房和消防控制室等图纸范围内（室外部分除外）的设备、管道等安装调试（消防水箱、消防泵控制柜及所有管盒预埋除外，但管道与消防水箱连接及预留洞封堵在内）；1.3.2会同土建、建设单位进行资料汇总,负责报请消防管理部门进行建筑消防（含防火门、防火卷帘门、进户门等）的验收、检测,并确保检测、验收、备案按时通过，检测、验收、备案等所有费用均由乙..方承担。1.4承包方式：包工、包料、包消防检测、包消防验收、包三级配电箱以下的电缆电线、照明灯具、照明线、包小型机械、包进度、包工期、包质量、包保修、包安全、包现场文明施工、包工程验收质量达到合格标准、包完成合同工作内容所需的管理费、措施费、利润、赶工费、加班费、成品保护、安全及劳保用品、随手工具、机具、补贴、各类保险、劳动保护、环境保护、治理及采取措施、上交各项管理费、暂住费、计划生育费、竣工后的维修、税费等所有费用，不再计取其它费用。（签约时根据具体情况增删修改）2合同价款及结算、支付方式2.1综合单价：2.1.1该承包综合单价按建筑面积以平方米计算（含变更），不再因任何因素进行调整。2.1.2综合单价为：按建筑面积（含变更）元/㎡。2.1.3合同外签证部分按抽取工日及计算人工单价，其它费用不计。（具体标准由双方协商确定）2.1.4无法计量部分按计时工处理，综合单价为元/工日（若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取）。备注：以上综合单价已包括乙方为完成各项目所需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。2.2工程造价暂定为：元（大写），小写元。结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。（建筑面积按最新定额计算规则计算，如未按照要求施工，则甲方有权扣减不达要求的工程费用。如有不能计算建筑面积的附属工程，乙方应无条件施工，单价已包含在综合单价之中。）..2.3结算方式：2.3.1乙方根据节点完成的形象进度办理，由甲方项目技术负责人在收方验收单中注明节点完成工程量的施工部位；甲方项目质安员对所完成工作部位质量进行评定；项目材料部对施工队伍核定节点所耗的材料。在办理完《分包合同履约预结单》后，甲方对乙方的工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定，按本合同相关约定编制节点预结算书，与验收单、综合考评表一起递交甲方预算员审核，经甲方项目经理确认结果，再送交公司结算中心终审。2.3.2乙方在工程完工且通过竣工验收合格30天内附齐所有相关结算资料提交结算申请。2.3.3甲方在收到乙方递交的工程结算资料后，60天内对本工程结算进行审核，给予确认或者提出修改意见，并通知乙方审核结果。乙方应在收到通知后30天内与甲方积极协商，完成工程结算，否则按甲方审定价格作为最终结算价。2.3.4结算需要提供资料：2.3.4.1工程验收单2.3.4.2工程结算书（施工方加盖公章）2.3.4.3工程量计算书（即计算底稿、汇总表）2.3.4.4工程承包合同2.3.4.5会审记录2.3.4.6设计变更单或业务联系单2.3.4.7工程洽商记录2.3.4.8关于结算的其它证明2.3.5结算其它条件：2.3.5.1合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；2.3.5.2质量缺陷处理全部完成；..2.3.5.3所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还并取得相关部门证明；2.3.5.4乙方工人已全部退场并将宿舍全部归还给甲方；2.3.5.5乙方已将施工现场清理完毕（包括施工垃圾、废料的运输等清场义务）。注：生活用水用电和床铺租金按临时住房租用合同中的规定计取。2.4工程款支付方式：2.4.1本工程结算实行按结算（月/季/次）进行结算。2.4.2乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算且收到业主方工程款后按完成工程量的60%向乙方支付节点进度款。2.4.3全部工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。2.5工程结算款支付：经甲方及消防等有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%。甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方付款。乙方确认其收受工程款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。2.6质量保证金支付：剩余5%工程质量保证金，如乙方无违约行为。待竣工验收合格满一年后无息支付。3合同工期3.1工期3.1.1本工程总工期为日历天，从年月日起至年..月日止，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.1.2乙方应当按协议的工期和项目部下达的进度计划及竣工时间顺利完成工程，竣工时间每迟延一天，甲方对乙方处以工程总造价万分之的违约金，按双方确认进度计划延误合计超过天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。3.1.3因甲方未按约定完成工作，影响工期，经甲方认可后工期顺延。3.1.4因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期和费用不顺延和增加。3.1.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工的，经甲方与业主方共同确认后，工期相应顺延。3.1.6乙方务必确保在合同约定工期内完成所有的工作量，如果乙方在施工过程中没有能力完成或将工程转包、分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并支付甲方违约金元。3.1.7乙方在甲方指定的工期内以保证满足施工要求为原则，自行安排人员的增减，如遇下述情况，工期按实际顺延，否则按拖延工期奖罚条款的要求进行处罚：3.1.7.1开工前甲方不能按时交出场地，接通水电；3.1.7.2甲方、建设单位重大设计变更影响，及其它甲方或不可抗拒的原因连续超过三天，乙方在24小时内提出工期顺延申请，并经甲方认可。3.2进度计划3.2.1乙方必须按甲方、监理单位批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进..度计划不符时，乙方应按甲方、监理单位的要求采取改进措施，采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担；3.2.2若乙方工程工期与计划进度明显不符，甲方可要求乙方赶工。若乙方在收到甲方通知后天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工班组，由此产生的费用由乙方承担，在乙方工程款中扣除，如经采取相应措施仍不能满足施工要求，甲方有权解除本合同。4质量标准与要求4.1乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书，现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准。4.2乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患并赔偿因此给甲方造成的损失，且工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同；甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失。4.3乙方应在自检合格后提前小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收合格乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算；因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。4.4分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，可发出限期整改通知，要求乙方在限期内整改完毕并重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权要求乙方支付..元违约金，解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。4.5本工程由甲、乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。4.6工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。（如出台新的工程质量标准，则按新标准执行。）5双方权利与义务5.1甲方权利和义务5.1.1提供施工图一份，负责提供乙方施工场地、生活场地、提供工程及生活用水用电，费用按执行。5.1.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理质量验收、安全文明施工检查、变更签证和其他事宜，但无权对于变更工期、工程量、合同价款、结算等重大事项进行签证。5.1.3负责按本合同的约定及时办理乙方的工程结算，并按照合同约定及时支付乙方工程款。5.1.4监督乙方是否按时支付工人工资和自购材料、设备租赁等费用。如甲方当次结算时发现乙方为按时足额支付工人工资，甲方有权暂停支付下次结算的工程结算款。当乙方因未及时支付工人工资、材料、租赁设备等费用而发生纠纷时，甲方有权代为支付，该费用从乙方已完成的结算款中扣除。..5.2乙方权利和义务5.2.1乙方应服从甲方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本工程施工的质量、工期、安全等，满足本合同的要求。5.2.2乙方队伍进场时，提供“三证”（身份证、流动人口计划生育证、劳务证），乙方进场前必须与工人签订书面劳动、劳务合同，合同内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。劳动、劳务合同要求一式三份（乙方、工人、甲方项目部各执一份）。5.2.3担任本工程的管理和技术人员应具备相应的资质和经验，并满足业主、监理的要求，乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，同时施工所需的机械设备应满足业主、监理和工程进度的要求。5.2.4乙方实际施工人若有特殊请款需要离岗，必须向甲方相关负责人请假，得到批准并委托施工现场的代班负责人后才能离开工地。乙方实际施工人每月请假最多不超过天，否则视为违约，乙方必须按照元/人的标准向甲方支付违约金。5.2.5在施工中必须严格按照甲方现场技术人员及驻地监理工程师的要求组织施工。如造成了质量、安全等事故，由乙方承担相关法律责任及经济损失。5.2.6负责办理乙方人员，机械设备的保险事宜，并承担费用。5.2.7乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其它财务，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其它变相的行贿行为，一经发现甲方对乙方处以工程结算款的%的违约金，工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。5.2.8乙方不得雇佣18岁以下、55岁以上及不宜从事建安工程..施工的现场作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。5.2.9乙方自带必备的施工工具和用具，包括斗车、小型工具、易损易耗及工人安全防护用品等用品用具，费用包括在承包单价内。5.2.10乙方负责竣工验收合格移交甲方前成品及半成品的保护，当发生损坏或遗失时，须在第一时间报甲方项目部并协同项目部追查原因，经甲方项目部认定损失及责任方后，根据实际情况由各责任方担负不同的赔付责任。5.2.11乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打，剔槽、拆除结构物否则甲方有权从乙方工程款中扣除罚款，每发现一次罚款元。5.2.12乙方施工中每天做到工完场清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）。5.2.13乙方工人每天必须持证上岗且不得留宿工地，如有发现无证上岗或留宿，每人每次罚款元；造成严重安全事故或治安问题由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。5.2.14委派为乙方现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。5.2.15乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五日内，负责将所有施工人员、施工机械、机具、垃圾撤离甲方工地；逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用（包括甲方垫付的工人工资等费用）从乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关。5.2.16乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证的70%作为结算标准；若乙方有异议，可书面要求甲方审定，甲方的审定结果作为乙方结算的最终依据。..5.2.17根据国家的有关规定，乙方必须对本合同工程中必须且必要的项目、从事危险作业的职工意外伤害、施工场地内自有人员等进行投保。工程开工后，乙方需在一个星期内按正常施工人数的%购买农民工意外保险，不按规定投保，甲方有权代为乙方投保，由乙方承担全部投保费用，并直接从工程款中扣除。5.2.18参加由甲方组织的施工范围和做法说明的认可的现场交底；按甲方认可的正式施工图纸组织施工；拟定施工方案和进度计划，报甲方和监理单位批准后实施。5.2.19指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。5.2.20严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查纪录参加竣工验收，编制工程结算，确保工程验收合格。5.2.21严格按图纸设计要求和样品施工，所有材料必须有出厂证明、质量保证书、合格证及检验报告。接受甲方监督，遵守施工现场区内的各项规章制度。由于乙方施工原因造成的质量损失由乙方承担。乙方如在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿甲方损失外，每发现一次乙方须赔付甲方违约金元。5.2.22遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。6关于材料供应的约定6.1消防水箱、消防泵、喷淋泵及其电控柜由甲方提供；其余材料由乙方提供。所有材料必须符合国家标准要求，甲方有权根据实际需要调整甲供及甲定乙供范围，乙方必须配合服从。6.2乙方采购材料中的主材均需封样才能采购，并随材料提供材料合格证及检验报告。..6.3凡由乙方采购的材料、设备均应达到国家规范“合格”标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。7关于安全生产和防火的约定7.1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。7.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相应的法规、规范。7.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担一切法律责任。7.4因乙方施工造成他人人身或财产损害的，由乙方负责处理并承担赔偿责任；如甲方因此承担责任的，有权向乙方追偿。8质量保证期8.1双方协定质量保证期为个月，以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。8.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。9违约责任9.1由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天，乙方按工程暂定总价款万分之支付甲方违约金；延误时间达到（含天）以上的，则每延误一天按工程暂定总价款的万分之向甲方支付违约金；延误（含天）以上的,甲方可解除本合同,并有权不支付其余工程款,乙方仍需承担工程总价款%的违约金,并承担由此引起的一切法律责任。9.2乙方未办理手续，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，..由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方承担一切不利后果及赔偿一切损失。9.3因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。11争议解决11.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）11.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。12其他约定12.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则按逾期付款处理，甲方有权从工程款中扣除。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。..甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字盖章）：法定代表人（签字盖章）：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：年月日年月日签约地点：..桩基础工程专业分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目桩基础施工，达成如下一致条款：1.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。1.4承包内容：（本合同范本例举人工挖孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目具体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，适用各种桩基础工程专业分包内容。签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。）（一）人工挖孔桩：1.4.1人工挖孔桩成孔：挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基坑抽排水..（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。1.4.2人工挖孔桩砼护壁：护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程1.4.3桩钢筋笼制作安装：护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、拼装等操作过程。1.4.4人工挖孔桩桩芯：桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。1.4.5桩头清理：高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。1.4.6井圈砌筑：井圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。（二）旋挖钻孔灌注桩：1.4.7配合甲方对桩基础的测量放线定位。1.4.8旋挖钻机进场、钻孔及入岩。1.4.9各种特殊地质处理（流砂、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。1.4.10泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。1.4.11护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。1.4.12桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。1.4.13桩内抽排水、施工场内的截水和排水。1.4.14桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。（三）预应力砼管桩：1.4.15配合甲方对桩基础的测量放线定位。..1.4.16根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。1.4.17预应力砼管桩、钢筋、混凝土等材料的采购、运输及保管等。1.4.18打桩机机场、布设桩架走道、桩机对位及校正。1.4.19吊桩、打桩、接桩、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。通用条款：1.4.20试块的制作、试块、材料的送检及费用承担。1.4.21负责工程施工的过程资料、验收资料的编制及整理的一切过程及费用。1.4.22施工进出现场车辆（带泥）的轮胎清洗。1.4.23其他工作：乙方配备相应的机械设备并随时排除一切积水、积雪。1.4.24施工现场内发生的材料二次转运；工作范围内产生的一切建筑垃圾清运至场内甲方指定地点。1.4.25配合甲方桩基检测：协助甲方进行检测取样工作及取样部位的善后工作。1.4.26施工现场的保卫工作：每日巡视现场，乙方材料及设备的看护、内部人员治安维护。1.4.27施工现场井口防护、临时用电等安全、文明施工工作。1.4.28用于本工程的施工机械设备、电器设备、工具用具等均由乙方自理，费用由乙方承担。本工程施工用电三级箱配置由乙方负责施工现场的水、电按表计量，乙方承担施工期间的水电费用（由甲方代缴，结算时从乙方工程款中扣除，水电单价按供电、供水部门规定的单价执行）。1.4.29场内施工道路的整平、疏通、排水确保正常施工。1.5承包方式：包工包料、包工期、包质量、包现场安全和文明施..工、包施工技术措施、包验收资料、包风险的工程施工承包方式。2.合同价款2.1合同总价（人民币）大写元，小写：元。此价格仅为双方签订合同时估算价款，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。2.2分项单价：采用固定综合单价包干（固定综合单价的组成详见报价明细表），该综合单价已包含为完成该项施工内容的所有人工、材料、机械及管理费、利润、税金、规费及措施费用等，为全费用包干单价。结算单价及工程量：（本合同范本例举人工挖孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础形式，根据各项目具体施工情况确定选用）2.2.1人工挖孔桩：（人工挖孔桩单价由人工挖桩（含护壁）单价及桩芯砼浇灌单价组成，人工挖孔桩按10米内、20米内、20米外分别计价）（1）挖桩（含砌筑井圈）：按元/立方米包干（含税），挖桩工程量=开挖深度（按交付场地地面标高至桩底标高）×桩芯加护壁截面面积以立方米计算（未做护壁则不计截面面积），扩大头开挖部分并入挖桩计算。如挖桩遇岩石，入岩部分按元/立方米包干（含税），开挖深度按入岩深度计算。（2）桩芯砼：按元/立方米包干（含税），桩芯砼工程量=桩长（按甲乙双方实测核实的桩长）×桩芯加护壁截面面积以立方米计算（未做护壁则不计截面面积），扩大头部分并入桩芯砼计算。（3）凿浮浆层：按元/立方米包干（含税），工程量按实际凿除砼方量计算，并按甲方要求运至指定地点堆放。（4）扩大头工程量：如扩大头实际施工增加部分的体积小于设..计图示体积，无设计依据的，则结算按实际工程量计算；如扩大头实际施工增加部分的体积大于设计图示体积，无设计依据的，则结算按设计图示体积计算，有设计依据或变更及技术核定单的，则结算按实际工程量计算。（5）护壁厚度按（10-15）cm考虑。2.2.2旋挖钻孔灌注桩：（按桩长不同分别确定单价）按元/立方米包干（含税），工程量按实际成桩经甲方、建设单位和监理单位签证的桩芯砼的体积计算，扩容体积不予计算（即充盈系数不计、泥浆护壁费用不计）。如挖桩遇岩石，入岩部分按元/立方米包干（含税），开挖深度按入岩深度计算。2.2.3预应力砼管桩：（按桩径不同分别确定单价）按元/m包干（含税），工程量按设计桩顶标高至实际桩底标高计算。2.3桩底深度由乙方组织甲方、建设单位、监理单位三方签字认可并在竣工图上标明方可计算。2.4工程签证：计时工按元/工日执行，工日按实签证，计时工只计税金。2.5成品桩若因乙方原因检测不合格，乙方必须采取补强措施直至合格为止，同时还要承担因此导致工期延误建设单位对甲方的处罚和甲方工期延误的自身损失，并且甲方有权拒付工程款。3.工期与进度3.1本工程工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2进度要求：3.2.1乙方必须严格按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成，否则应承担违约金，违约金的支付标准为..。3.2.2甲方有权对工期进行调整，乙方必须配合甲方，且不得因此向甲方要求补偿和索赔。3.2.3乙方是否加班和赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另外增补加班费或赶工费。3.2.4甲方（时间）对乙方施工进度考核一次，发现乙方进度滞后时，有权提出让乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。若因乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权分割乙方剩余的工程，由此增加的费用由乙方承担，乙方若不配合，甲方有权解除合同并勒令乙方无条件退场。3.2.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主共同确认后，按实际损失的工作日，相应地顺延工期：3.2.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.2.5.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.2.5.3由于业主的延误或阻碍；3.2.5.4由甲方提出的工期调整；3.2.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。4.结算及付款方式4.1本工程不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2甲方（时间）对乙方提交的实际完成工程量结算资料进行审核，审核应在日内进行完毕，然后甲方开出《工程分包（劳务）中间支付结算单》（详见附件五）并完成结算手续。乙方在..提交结算资料的同时还必须同步提交工程质量、安全等过程记录资料资料不全或不交者，不予支付进度款。4.3桩基础工程完工验收合格后日内，乙方向甲方提交一套完整的结算资料，甲方在日内与乙方对审完毕，开出《工程分包（劳务）结算单》（详见附件六）确定最终结算总造价并完成结算手续。4.4工程履约保证金（根据各项目具体情况确定，若无，则约定：“本工程无履约保证金。”注：原则上，凡包工包料，最好要有履约保证金和安全风险保证金）4.4.1履约保证金的额度:按合同总价款的%支付。4.4.2履约保证金的交纳、退还办法正式开工前日内，乙方以现金保证金形式，通过银行转账方式向甲方交纳履约保证金（收款人、开户行及账户信息：），待乙方无违约情形且工程完工验收合格后日内一次性无息退还。4.5工程款支付4.5.1每次支付工程款时，甲方在应付工程款中扣除应由乙方承担的费用后，将剩余工程款以银行转账方式支付给乙方，乙方确认其收款账户的开户银行为，户名为，账号为，乙方不得随意更换收款账户，若要更改，必须在甲方下次支付工程款前（时间）以书面形式通知甲方。4.5.2工程进度款及结算款的支付时间按照甲方和建设单位签订的施工合同中约定的支付时间节点推迟（时间），在此付款节点期间甲方不予支付任何款项，一切风险责任由乙方承担。每次支付工程款前，乙方须向甲方提交《工程分包中间支付工程款申请单》（详见附件四）。4.6办理完工程完工结算后（时间）内，工程款支付至工程结算总造价的%，预留%作为工程质量保证金，若..（时间）内不出现质量、安全及其他纠纷则在期满后无息支付给乙方4.7甲方每次在支付承包人进度款及结算款前，乙方必须向甲方提供相应的等额税务发票且出具的发票必须是在工程所在地的税务部门开出的，否则，甲方不予付款。5.质量要求5.1乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙方承担，并要求乙方承担元/次违约金。5.2乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，乙方承担违约金元。5.3甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次承担违约金元。凡当月发生上述现象两次以上（含两次）者，扣除当月包干单价中元/平方米质量奖。5.4项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程质量均达到合格以上。5.5项目质检员按照以下规范进行验收：《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）（可根据情况修改、补充）。..6.材料设备6.1乙方根据与甲方约定的要求采购工程需要的材料产品，产品及各种配件必须是经检验合格的产品。在材料到货（时间）内通知甲方代表验货。乙方的材料必须无条件接受甲方、建设方和监理的检查和送有关部门检测，送检费由乙方承担。如材料送检不合格乙方必须无条件退场，并承担由此发生的费用，如造成工期影响，则工期不予顺延。虽经送检合格，使用中又发现材料不符合规范要求的仍由乙方修复或拆除并重新采购，并承担发生的费用，并赔偿甲方的损失，拖延的工期不予顺延。6.2甲方对本工程中所用材料设备品牌、型号、规格的具体要求为。7.安全事项7.1乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。7.2乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。7.3乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。7.4由于乙方操作不当或违反操作规程等原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方负责处理并承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元，依此类推；重伤一人次，承担违约金元，依此类推。因乙方原因造成安全事故致使甲方受到建设行政部门处罚的，由乙方承担全部责任。8.文明施工8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承..包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结帐单中扣出。8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并勒令乙方无条件退场。9.双方权利义务9.1甲方：9.1.1负责工程施工期间的质量、进度、现场安全文明的监督管理，处理有关检查、验收和签证等工作。9.1.2正式开工前提供桩基础施工图纸套，组织图纸技术交底。施工期间的设计变更等技术文件以工程变更单形式提供给乙方。9.1.3提供定位点和坐标控制点及标高。9.1.4负责提供临时用电、用水总接口，乙方负责水、电计量表的安装及其费用。9.1.5及时跟踪监督，在桩芯砼浇捣前做好隐蔽工程检查验收及计量工作。9.1.6按本合同约定及时支付工程进度款。9.1.7对乙方采购的主要原材料和构配件等进行检查验收，办理验收手续，对质量不合格或不符合设计要求的，甲方有权要求乙..方停止使用，并进行更换。9.1.8组织分项工程施工验收，并及时审核分项工程结算。9.1.9参加乙方组织的进场施工机具的安装验收，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，不服从甲方管理，甲方有权要求乙方停工整顿，限期改正，对于情节严重时，甲方可直接解除合同关系，乙方不得有异议，由此造成的损失由乙方承担。9.1.10负责余土外运工作。乙方将桩基开挖土石方运至甲方、建设单位场地内指定位置，由甲方进行二次土方转运。9.1.11负责协调处理周边环境的关系。9.1.12负责提供乙方现场施工人员宿舍及材料加工场地。9.2乙方：9.2.1乙方委派同志（身份证号：）为施工现场负责人，负责施工期间现场施工技术、质量、进度、现场安全文明管理，与甲方对接有关检查、验收和签证等工作。9.2.2参加施工图纸技术交底和会审，并做好会审纪要。按照甲方提供的设计图纸、说明和有关技术资料及技术交底会审纪要进行施工，不得擅自修改。施工中如发现设计有误或严重不合理，应以书面形式通知甲方及监理单位，由甲方会同设计单位确定修改意见，办理有关手续后才能施工，乙方不得直接与监理单位进行工作联系。9.2.3乙方在施工图技术交底后日内，根据图纸编制施工组织设计、施工进度计划及专项施工方案，报送甲方及监理单位审核批准。9.2.4乙方须建立健全质量、安全检查制度，设置至少一名专职安全员。乙方委派本工程专职安全员及特殊作业人员为：序号岗位名称姓名身份证号码岗位证号联系电话备注..乙方专职安全员需人证相符，不得随意更换，如需更换须书面征得甲方同意。9.2.5乙方必须根据甲方提供的物资合格供方名录选择确定物资供方，或对物资供方进行评价，选择后确定。应报送甲方和监理单位审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。负责完成本合同工程施工所需的材料、设备的采购、验收、检验、运输和保管。在材料用于工程之前，必须向甲方工程师和监理工程师提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料质量合格，材料进场前必须向甲方或监理单位送交样品，或现场看样，经甲方和监理工程师确认合格后才能使用。自行采购的所有材料设备必须保证所有材料均为合格正品，且符合国家相应标准。须送检的必须送检合格后方可使用，否则按违约处理，由此造成的损失（包含甲方损失）均由乙方承担。9.2.6及时通知甲方及监理单位对隐蔽工程进行检查验收、并确认实际工程量。9.2.7须按政策规定为其施工作业人员购买意外伤害保险及其他保险（综合单价已包含该项费用）。乙方对施工作业人员操作安全承担全部法律责任，如造成设备损坏及人员伤亡等人身财产损失均由乙方负责。9.2.8乙方应确保其施工作业人员工资的发放。乙方每月日造工资表上报甲方，经甲方审核确认后于次月日前代为发放给本人。工资表的准确性由乙方负责。甲方项目部施工员负责审核乙方施工作业人员的出勤记录考核。9.2.9乙方不得以工程进度款不到位（非甲方原因）为由拖延工期或降低工程质量。..9.2.10按照过程分项工程验收备案资料要求收集、整理桩基础资料，并在分项工程结算前按甲方要求的份数提供，以满足验收和结算的要求。若因资料不合格，导致验收、结算不能进行，乙方自行承担并处理，费用自理同时还需承担甲方的损失。9.2.11乙方必须严格遵守甲方的各项管理制度和标准指导生产，接受甲方对施工工程质量、安全生产和文明施工进行的监督，严格执行甲方的《项目管理实施手册范本》的各项要求，且全力支持配合甲方创建示范工地或示范工程的工作。10.质量保证金10.1本工程质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。10.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。11.违约责任11.1如乙方逾期完工（不可抗力及非乙方责任除外），乙方按每逾期一天向甲方支付违约金元，甲方有权在工程款中直接扣除。11.2如乙方逾期完工超过天（不可抗力及非乙方责任除外），甲方有权解除本合同。乙方无条件按甲方要求退场，并且除按每逾期一天向甲方支付违约金元外，还应赔偿甲方因此造成的一切损失。11.3如乙方施工质量未达到本合同约定的质量标准，乙方负责返工且达到合同要求，由此发生的检测验收等相关费用全部由乙方承担，并按合同价款的%向甲方支付质量违约金。11.4如乙方未按甲方要求按时提供验收资料和结算资料，乙方..按每逾期一天向甲方支付违约金元，甲方有权在工程款中直接扣除。11.5乙方出现未经甲方同意随意更换现场主要管理人员的，乙方的现场管理及施工作业人员不能满足现场管理及施工需要且乙方未按甲方要求及时调整的，乙方承担元/人·次的违约金。11.6如乙方机操人员不服从甲方指挥或影响甲方生产，甲方有权要求乙方更换司机，并要求乙方承担违约金元/次。11.7乙方施工中应教育施工作业人员遵纪守法、文明施工，遵守工地安全、文明管理规定。与各施工班组团结协作。若本班组吵架、斗殴的，由乙方承担每人次元的违约金；与其它班组吵架、斗殴、群架的，不管事由与否，由乙方承担每人次元的违约金。情节严重的送公安机关处理。11.8若甲方发现乙方未按图纸施工，出现砼护壁钢筋少放或不放、护壁厚度及扩大头（如有）未达到设计要求等情况，乙方负责返工整改并按以下方式承担违约责任：砼护壁钢筋少放或不放承担违约金元/节；护壁厚度未达到设计要求承担违约金元/节；扩大头未达到设计要求承担违约金元。11.9若乙方不能按合同约定完成所有的施工任务（含质量、安全、进度、文明施工等），经双方协调后仍不能达到甲方要求；或乙方其他原因中途退场，甲方有权终止合同。已完工程量经验收合格的按合同单价结算，履约保证金按交纳金额的%退还（不计利息）。11.10若甲方未按本合同约定及时支付工程款，则应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。12.争议解决方式..12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13.其他约定13.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准为：。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。14.补充条款甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日..签订地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。本合同附件：附件一：《安全生产协议书》附件二：《账号资料证明》附件三：委托代理人身份证（复印件盖章）附件四：《工程分包中间支付工程款申请单》附件五：《工程分包（劳务）中间支付结算单》附件六：《工程分包（劳务）结算单》附件七：《湖南建工集团总公司项目现场施工人员安全违约责任细则》..附件一安全生产协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和安全生产的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确甲乙双方的安全生产权利、责任和义务，经双方协商一致，现制定如下安全生产协议条款，以资共同遵守。一、工程名称：二、地点：三、安全范围：工程施工现场及作业人员的操作及其人身安全。四、安全期限：从正式开工进场之日起至完工退场之日止。五、甲方安全生产权利、责任和义务1、告之乙方对分包施工工程承担直接管理责任。告之乙方施工人员应履行甲方总公司及甲方规定的相应管理岗位安全生产职责。2、向乙方施工人员发放甲方总公司及甲方的安全生产规章制度、安全技术操作规程。3、明确乙方的安全管理目标，并每月进行安全考核。4、组织乙方施工人员参加甲方总公司及甲方组织开展的三级安全教育和其它安全教育培训活动。5、对乙方施工作业现场进行巡视检查，有权利制止乙方施工人员违章指挥违章作业，违反劳动纪律的行为，并有权停止施工作业。..6、根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）,对乙方施工现场进行安全质量标准化达标工作检查，有权提出现场安全问题隐患整改消除的要求，并有权停止施工作业。7、对乙方施工人员进行安全管理，有权对相关人员的安全行为依据甲方总公司及甲方的规定进行奖励或处罚。8、为乙方施工作业场所创造良好的作业环境。六、乙方安全生产权利和义务1、对本工程安全生产承担直接管理责任。相关施工人员应履行甲方总公司及甲方规定相应管理岗位的安全生产职责，接受甲方的安全生产管理。2、遵守甲方总公司及甲方安全管理规章制度和安全技术操作规程，并组织学习。3、确保完成以下安全管理目标：(1)伤亡事故控制指标\uf06e轻伤施工2人以下\uf06e重伤事故为0\uf06e死亡事故为0(2)安全质量标准化达标目标施工作业过程符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），通过当地安监机构的达标验收。(3)文明施工目标乙方支持配合甲方创建示范工地或示范工程。4、参加甲方总公司及甲方组织进行的三级安全教育和其它安全教育培训活动。定期组织施工人员进行安全教育培训。5、特种作业人员持证上岗。分包施工作业过程中施工人员不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律。6、接受甲方总公司及甲方的安全监督检查，对提出的安全问题隐患及时落实整改。..7、为施工人员配备必要的劳动防护用品。8、发生重伤以上重大事故，主动施救并进行处置，承担施工作业人员轻伤重伤、死亡事故的全部经济责任。9、加强施工人员的管理和思想教育，做遵纪守法公民。接受甲方的奖励或处罚。乙方现场安全第一责任人（姓名）电话乙方现场安全员（姓名）电话七、违约责任1、乙方因违章、违规、违纪行为或严重管理缺陷原因，导致以下情形：1)轻伤人数超过2人，每超过1人处罚1000元；2)重伤1人，处罚10000元/人；3)死亡1人，处罚100000元/人；2、因乙方现场安全生产和文明施工不达标，未能一次通过当地安监机构安全质量标准化阶段性达标验收的，处罚款100000元/人。3、乙方现场安全生产和文明施工不达标，未能创建示范工地或示范工程的处罚款200000元。4、乙方施工人员发生违章指挥，违章作业，违反劳动纪律的行为，可能导致严重后果的，每人次处罚款100-500元。详见附件七《湖南建工集团总公司项目现场施工人员安全违约责任细则》。5、甲方日常巡视检查和安全达标检查发现乙方作业现场存在安全问题隐患甲方告之乙方后，乙方未及时落实整改并消除的，甲方对乙方每处处500元罚款，并要求改正。乙方未及时彻底消除的，对乙方每处处200元罚款，并要求改正；拒不落实整改的，甲方派人员进行整改，乙方应承担甲方另派人员整改2倍费用的罚款。（整改项数以整改单罗列的项数为准）6、乙方发生违约，履约保证金不够使用时，甲方有权直接从支付的工程款扣除。7、乙方人员以下情况应予清退：..1)无身份证、计生证、健康证或证件不全的人员；2)进行吸毒、聚众赌博、偷盗、寻衅滋事、打架斗殴、破坏项目公共财物的人员；3)连续三次违章、违规、违纪，经教育不思悔改，不服从安全管理的人员；4)无有效特种作业操作证从事特种作业的人员。八、争议解决甲乙双方就本协议条款发生争议，可协商处理，若不能达成一致意见，可向工程当地人民法院起诉（建议与主合同一致）。九、其他1、甲方对乙方安全生产奖励与处罚与项目部其它劳务（分包）单位一视同仁同等对待。2、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。3、本协议有效期自签订之日起至本工程验收合格之日终止（建议与主合同一致）。4、本协议书与分包合同具同等效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：签订时间：年月日年月日签订地点：..附件二账号资料证明湖南省建筑工程集团总公司：我司与贵单位签订的《》（合同编号），所有工程款请贵司汇入下述账号：开户名称：开户银行：银行账号：开户行地址：省市我司（本人）保证该账号资料准确无误，若因开户名称、开户银行、银行帐号有误，由此产生的一切纠纷和责任由我司承担；如因账号资料有误而产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10％但不高于5,000元的管理费做为对贵单位的补偿。单位名称（盖章）：委托代理人（签字）：身份证号码：..联系电话：日期：年月日附件三委托代理人身份证（复印件盖章）..附件四工程分包中间支付工程款申请单编号：申请批次：第次分包工程名称申请月份致：项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部进度要求完成计划工程量，保证工程进度；2、按照分包合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、经监理和贵部质检员检查质量合格，并未发生安全事故。二、申请支付金额1、小写：￥2、大写：人民币三、附件1、申请单位或班组（公章）：分承包商代表（签字）：申请日期：年月日说明：本表与中间支付结算单配合使用。..附件五工程分包（劳务）中间支付结算单编号：记录编号：项目名称月份供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价¥总包单位或项目经理部审核意见工程部例：1、该班组已按项目经理部计划进度要求完成所有工程量，未发生《班组管理办法》规定的任何扣款事项，同意支付本月分包合同款元；2、该班组未按我项目经理部计划进度要求完成工程量，非我方原因延误计划工期天，根据本工程《分包合同》和《班组管理办法》的规定，请财务部扣除罚款，同意支付本月分包合同款元；签字：年月日技术质安部例：1、该班组所报已完工程量均已质量合格，未发生安全事故，文明施工满足项目经理部管理要求，同意支付本月分包合同款元；2、扣除（工程部位）工程质量不满足要求，仍需整改共计款项元，安全事故扣款元，文明施工扣款元，同意支付本月分包合同款元；3、本次结算同步提交了（或未提交）等过程记录资料，满足（或不满足）资料管理要求。签字：年月日经营部签字：年月日综合办公室签字：年月日物资设备部签字：年月日..财务部签字：年月日本月应支付分包合同款（财务部填报）累计至本期已支付分包合同款（财务部填报）项目经理审批签字：年月日分承包商代表确认签字：年月日说明：本表适用于项目工程分包每月/每季度中间结算。..附件六工程分包（劳务）结算单编号：项目名称时间供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价¥总包单位或项目经理部审核意见经营部签字：年月日物资设备部签字：年月日工程部签字：年月日技术质安部签字：年月日综合办公室签字：年月日财务部签字：年月日累计已支付分包合同款（财务部填报）最终应支付分包合同款（财务部填报）项目经理审批签字：年月日分承包商代表确认签字：年月日说明：本表适用于项目工程最终内部结算。..附件七湖南建工集团总公司项目现场施工人员安全违约责任细则编号:序号违章、违规、违纪事实处罚金额（元）1进入施工现场未戴工作卡50/人·次2现场安全代表未经批准，擅自离开现场整天（8小时）500/人·次3现场安全员未经批准，擅自离开现场整天（8小时）500/人·次4无正当理由不接受安全教育培训或不参加安全专门会议50/人·次5现场施工管理违章指挥造成严重后果500/人·次6进入施工现场部戴安全帽或不按标准佩戴安全帽50/人·次7高处悬空作业不系安全带或安全带系挂不符合要求100/人·次8喝酒后上岗作业或打赤膊不穿衣服操作100/人·次9穿拖鞋或高处作业未穿防滑鞋上岗操作50/人·次10人工挖孔桩桩下作业不系安全带100/人·次11吊篮工作人员从楼层上下100/人·次12物料提升机载人上下100/人·次13现场随地大小便50/人·次14现场偷盗公共财物或大家斗殴致人受伤200/人·次15从高空（2m以上）抛掷建筑材料，垃圾等物品100/人·次16工序作业完工场地不及时清理100/人·次17安排宿舍值日清扫未履行卫生职责50/人·次18宿舍内做饭菜或使用电炉、热得快烧开水100/人·次19电工带电操作100/人·次20非电工私自连接电源或电气设备100/人·次21电工无设备检验、调试、电阻测定及巡视、维修、检查操作记100/人·次..录或记录不全22未经批准擅自进行动火作业50/人·次23不在规定的场所吸烟、在木工棚内吸烟或在易燃易爆场所吸烟100/人·次24有害有毒场所作业不佩戴防护用品100/人·次25使用手持电动工具不带绝缘手套50/人·次26塔吊、升降机、提升机司机无使用前每日检查和交接班记录50/人·次27非持证人员操作塔吊、升降机、提升机100/人·次28木工用手推送锯料或刨料50/人·次29钢筋工用木棒插入立柱、墙体钢筋骨架作业50/人·次30通道口楼层预留洞口或临边防护不严存在严重安全隐患50/人·次..建设工程劳务分包合同工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1工程概况1.1工程名称：；1.2工程地点：；1.3劳务分包内容：。2分包工作期限开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。3合同价款及工程量3.1合同总价：暂定为人民币元（大写）。3.2工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。3.3合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。..3.3.1本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。3.3.2清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。3.3.3本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。4组成本合同的文件及优先解释顺序如下：4.1本合同及附件；4.2双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书；4.3合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；4.4双方签约人的授权委托书；4.5本工程施工总承包合同。5质量要求5.1工程质量满足下列标准：。5.2乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。5.3在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。5.4隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。6安全施工、环境保护与职业病防治6.1乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全..生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。6.2甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，制作安全警告标示牌，该费用在乙方当期结算款中扣除。6.3乙方要设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。6.4乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。6.5在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度；如发生任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等均由乙方自行承担全部赔偿责任。6.6乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《铁路施工单位爆炸物品安全管理办法》及《铁路施工现场爆炸物品管理暂行办法》，做好火工品的使用工作。乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。6.7乙方要按照甲方“三标一体”管理体系组织实施本工程，自觉接受有关人员的检查审核。6.8搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。6.9乙方自行承担地方部门按规定所征收的一切费用。6.10按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。6.11在施工区域内、外发生的治安案件的责任及费用，由乙方..及责任者承担，甲方不承担任何责任。6.12甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。7双方职责7.1甲方：7.1.1向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。7.1.2及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。7.1.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。7.1.4负责工程的施工监理，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。7.1.5向工地派驻施工技术监督人员，负责现场技术、安全、质量监督。7.1.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。7.1.7按照合同约定支付工程劳务费。7.2乙方：7.2.1自主解决劳务人员居住和生活设施，临时房屋、工棚、场地的修建服从甲方的统一安排。7.2.2按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同，自行制定劳务人员的工资待遇，按时支付劳务人员工资，并按甲方要求将发放的工资表上报甲方备案。按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员办理保险。7.2.3按照施工需要及时组织小型施工机具设备和甲供材料以外的零星用料和低值易耗材料进场。7.2.4复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录，配合甲方办理交工验收。7.2.5将投入本工程的施工负责人、技术人员名单及特殊工种操作证复印件报甲方备案。按工程规范及甲方要求组织人员、材料、..设备进场并纳入甲方经理部统一管理，工程承包人（或负责人）、技术负责人等主要人员应保证及时到位，并常驻现场对劳务施工进行管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。7.2.6按甲方统一规划堆放材料、机具，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。7.2.7未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动；不得将本工程承包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人。7.2.8施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。7.2.9做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验并承担费用，若委托甲方完成，需向甲方支付相应的费用。上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。7.2.10施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度）。7.2.11自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承担相应费用。遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理。7.2.12做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。7.2.13在本项工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。因乙方原因导致业主对甲方的罚款由乙方承担，罚款在乙方月度计量款中扣除。7.2.14乙方撤离现场时，应运出自带小型机具并清除剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的使用状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。7.2.15尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得以甲方或甲方项目某作业队（工区）等名义对外发生经济关系，否则承担发生金额2倍的违约金。..8材料、设备供应8.1甲供材料：8.1.1为了保证工程质量，经双方协商同意本工程所用（钢材、钢绞线、水泥、碎石、砂子、片石、成品砼、土工材料等，根据工程具体情况填写）由甲方按材料设计用量限额供应，甲供材料品种规格、单价详见附件二《甲方供应材料清单》。8.1.2甲供材料费由甲方承担，不包含在合同单价中。分包人在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的，分包人应承担其费用，承包人在每期支付分包人劳务及其他费用时以附件二所列单价的倍予以扣除超耗材料款。8.1.3甲供材料交货地点为甲方料库或料场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。乙方指定为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。8.1.4甲供材料的正常合理节约部分的权益归乙方所有；非正常节约的权益归甲方所有，甲方根据乙方实际完成数量计量并追究乙方责任。8.1.5合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。8.2机械设备及周转材料：甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。甲方应提供施工使用的机具、设备一览表见附件三。甲方应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件四。8.3低值易耗性材料及小型机具：8.3.1除甲供材料以外工程施工所需低值易耗性材料由乙方自行采购。乙方自购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。经检验不合格的材料乙方应立即清除出场并承担由此造成的一切损失和责任。8.3.2除甲方提供的各种机械设备外，施工必须的小型机具设备由乙方按照施工需要自备。乙方自备小型设备必须按时进场并满足施工需要。..8.3.3本条款中所指低值易耗性材料及小型机具是指劳务施工过程中除甲供材料和甲供机械设备以外的零星使用，费用已包含在合同单价中。8.3.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。9变更9.1因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少工期相应调整。9.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。9.3因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。9.4因变更产生工程量的增加，乙方应在完成工程量3日内通过甲方签证，否则视为没有变更。10结算与支付10.1结算10.1.1本合同实行按结算（结算方式分月/季/次，根据具体情况填写），乙方在每次结算前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员进行现场核实。10.1.2甲方计量前小时应通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为合同价款支付的依据；甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。10.1.3确认工程数量无误且达到质量标准时，经甲方技术负责人审核、项目总工签认后，按照结算程序计量支付。10.1.4乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合甲方要求且未做整改的，甲方不予计量。对乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。10.1.5甲方只对乙方项目经理结算，并以合同协议单价和实际完成工程量为准，乙方出具的其它各种票据，甲方一律不予认可。..10.2付款10.2.1本合同不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。10.2.2合同结算款在收到业主付款后一律通过开户银行转账支付，未办理结算的不支付合同价款。甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式工程款发票后向乙方支付。乙方确认其收受工程款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。10.2.3甲方在每次结算时扣除质量保证金%（不得低于施工总承包合同要求）、文明工地宣传费%、劳动竞赛奖%、安全风险金%（按施工总承包合同要求，但不得低于1%，个别地区还应扣除建筑企业管理费），同时由物资、机械部门扣除当期发生的超耗材料费等其他费用。质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。文明工地宣传费由经理部统一使用，不再返还。劳动竞赛奖按照每（同结算周期）评比情况进行集中统一奖励，不属于债权债务关系。安全风险金待工程竣工后视其安全情况予以返还，不计利息。10.2.4乙方应保证甲方支付的合同价款专款专用。甲方过程监控乙方本合同资金的使用情况。乙方不得拖欠劳务工费、材料费、设备租费，甲方监督管理，结算款余额在工程完工且本工程乙方债务清理完毕后支付乙方。10.2.5如因建设单位原因造成工程款拔付不及时，对乙方的拔款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。11违约责任11.1甲方:11.1.1未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任（本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，或因业主的原因、不可抗力导致不能按本合同履行的除外）。11.1.2甲方不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按欠款总额每日万分之一向乙方支付违约金。11.2乙方：11.2.1若乙方未能按本合同工期和甲方及业主的要求完成本..工程，甲方有权将乙方清除出场，甲方仅支付乙方已完成工程劳务的计价款，一切损失由乙方自负。乙方收到甲方书面退场通知后三天内，无条件退场，否则按每天元向甲方支付迟延退场的违约金。11.2.2若乙方施工的工程不能满足质量要求，由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。11.2.3若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质保金中扣除。11.2.4若乙方将本合同转包或再分包，除退还收取的管理费外，承担因此给甲方造成的一切经济损失；甲方有权解除合同。11.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。12争议解决方式甲方和乙方在履行合同时发生争议，应协商解决。协商不成的，由双方选择下列第方式进行解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）13附则13.1合同签订前乙方须缴纳合同总价（一般为5%～10%，绝对值不小于1万元）的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况予以返还（不计利息）。13.2合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。13.3本合同书在乙方向甲方提交各种担保、资质证明材料及向甲方缴纳的履约担保到账后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收合格、保修期满且工程结算完后终止。13.4本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本份，甲方执份，乙方执份。..甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字盖章)：法定代表人(签字盖章)：委托代理人：委托代理人：年月日年月日签约地点：（如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”）附件：一、《劳务分包工程量及费用清单》二、《甲方提供的材料清单》三、《甲方提供施工机具、设备一览表》四、《甲方提供周转、低值易耗材料一览表》..附件1：劳务分包工程量及费用清单工程项目名称：合同编号：序号工程劳务作业计价细目单位数量（暂定）单价费用组成计量规则工作内容备注甲方：乙方：附件2：甲方提供的材料清单..工程项目名称：合同编号：序号品种规格型号单位数量单价质量等级送达地点备注甲方：乙方：..附件3：甲方提供施工机具、设备一览表工程项目名称：合同编号：序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注甲方：乙方：附件4：..甲方提供周转、低值易耗材料一览表工程项目名称：合同编号：序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注甲方：乙方：..钢筋作业劳务分包合同工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（一般为建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3分包内容：钢筋作业劳务分包2劳务分包具体范围及内容（根据实际情况调整，力求明确、清楚、齐全）2.1承包范围：所有本工程的施工图及设计变更、联系单（每次增减人工费在0.5万元以内不计，设计变更联系单每次增减人工费在0.5万元以外时另行计算），图纸会审纪要内容，每周例会纪要内容。从基础放样挖土开始至工程竣工的所有钢筋制作、安装工程，包括但不限于：..2.1.1桩基上部锚固钢筋的校正及箍筋绑扎。2.1.2墙体拉结筋和构造筋的制作及安装（采用植筋的，费用由乙方承担）。2.1.3钢筋保护层垫块安装。2.1.4施工图反映的所有预埋铁件。2.1.5止水钢板焊接及钢丝网片。2.1.6预应力钢筋的张拉、安装、绑扎。2.1.7安装钢筋的临时脚手架搭拆、临时设施中的钢筋制作、安装，清理归堆工作（包括每天落手清）。2.1.8预制构件的钢筋制作、安装。2.1.9中小机械设备装卸、就位、移位、修理、保养。2.1.10场地内材料搬运等工作。2.1.11临时设施、构造柱、圈梁、飘窗、现浇过梁、女儿墙内构造柱、女儿墙压顶、窗台压顶及屋面刚性层、板凳铁的制作及安装等。2.1.12其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。2.2钢筋工程作业内容包括：2.2.1进场钢筋的卸货、验货、归堆、挂钢筋识别牌，应甲方要求陪同甲方材料员外出验货。2.2.2准备工作：熟悉施工图纸，钢筋翻样（配料表经甲方项目技术负责人审批后才能开始制作），领退料具等施工前的准备工作。2.2.3钢筋制作：包括平直、拉丝、切断、弯曲、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。2.2.4场内钢筋搬运（运输方式采用人工或机械应综合考虑）、挂钢筋识别牌、分区堆码（包括成型钢筋的整齐堆放等）、取样、垫块安装、钢筋除锈等工作。..2.2.5钢筋安装：2.2.5.1按设计要求将钢筋绑扎成型、截断铁丝等；2.2.5.2捣制构件包括安放垫块。设计要求中的预留、预埋铁、筋的制作安装；2.2.5.3按甲方技术交底要求搭、拆能保证安全及施工需要的包含在钢筋分项工作内容的所有自用生产设施；2.2.5.4所有钢筋交接处绑扎按规范要求做到绑扎、整齐、工完场清；2.2.5.5钢筋绑扎应预留出时间和空间与水电预埋管件或其他分包人的配合；2.2.5.6焊接钢筋支撑架，施工用的钢结构工具。2.2.6清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝及工作区范围内废渣等垃圾。钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具所有材料及废材料均须分类堆放在甲方指定的地点，剩余半成品钢筋调直等。2.2.7成品及半成品保护，工程质量缺陷整改。2.2.8其它工作：配合甲方其它工种工作及砼浇筑过程跟班检查、护筋。2.2.9控制钢筋损耗在2%以内，考核以甲方确认的实际材料单为准，如低于2%，节约部分双方按5:5分成；如超过2%损耗，由甲方按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算款中直接扣除。2.2.10其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。上述2.1承包范围和2.2钢筋工程作业内容的工程量价款已包含在本合同承包价款内。上述承包范围和作业内容，如乙方没有及时..完成，尤其是废钢筋的利用，现场工完未场清或未派专人或派专人不及时钢筋卸货、吊装、归类、堆放、挂识别牌等工作，甲方有权单方面派员处理，其所发生的费用全部由乙方承担。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字，在无需乙方签字的情况下，从乙方的当月工程款中直接扣除。2.3钢筋工程材料、机具供给：2.3.1甲方提供主材、垂直运输机械、职工生活场地、钢管及扣件，其他均由乙方承担，包括但不限于：铁丝、镀锌绑扎丝、焊条、电渣压力焊接头及钢筋连接焊、螺纹连接等。2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的钢筋加工机械，包括钢筋弯曲机、调直机、切断机、电渣焊机、对焊机、交、直流焊机、电缆等小型工具均在乙方承包范围内。2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方书面提出材料需求计划；工程施工中乙方所需的小型工具用具、绑扎用扎丝及其费用等均由乙方自理。3分包工程工期3.1开始工作日期：年月日3.2结束工作日期：年月日3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。3.4主要节点工期（包验收）：基础结构天；主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施，分段工期必须保证总工期。（根据实际情况调整）4工程质量4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本..工作必须达到质量评定标准。4.2施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范等，还应满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》的规定和要求。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致的返工、整改费用。4.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。4.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工。4.5钢筋翻样下料表准确，必须经甲方技术负责人审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中，不允许出现长才短用现象发生。4.6绑扎质量：严格按照施工图施工，不允许出现漏扎现象；钢筋位置准确，保护层规范，垫块到位，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲。4.7对焊、竖焊、搭接焊等必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接。4.8成品保护：钢筋绑扎成型后，在砼浇筑过程中铺垫好木板，乙方必须派专人看守值班。如发现未值班人员到场，对产生钢筋质量的隐患，一切损失由乙方承担。4.9所有构造柱钢筋预插的位置必须准确无误，楼梯预留钢筋间距必须准确。4.10预留洞口处的钢筋必须按规范处理。..4.11其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）5.1本合同及补充协议等；5.2中标通知书；（如果有）5.3投标书及附件；（如果有）5.4除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。6图纸6.1甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套。6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。7项目经理7.1甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。其职权范围以甲方书面授权委托书记载为准。7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为。8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）8.1除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：8.1.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；8.1.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；8.1.4负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点；复核乙方的施工放样、加工制作、绑扎工作。8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安..全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验收。8.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。8.4及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。8.5当模板安装完毕且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。8.6按本合同约定，向乙方支付劳务费用。8.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的安全事故后果由乙方承担。8.9其他：。9乙方义务（可以根据工作内容进行部分调整）9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；..加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金和赔款。9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。9.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信誉。9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应损失。9.12除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9.13乙方由于自身失误、不当、过失行为等原因造成预留洞、预..埋铁件的遗漏或钢筋遗漏，由此而发生的的植筋、打凿、修补、拆除等一切工料费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除。9.14乙方负责每次砼浇捣时专人值班对钢筋的保护层、间距、牢固朝向的修整。9.15乙方承担钢筋加工设备套，绑扎所需扎丝，焊接所需电焊机及电焊条及二级配电箱以下的电缆和照明工具。9.16乙方对所有的机具、工器具负责保管和日常清理、维修和润滑等工作，确保机械设备的安全正常运转。9.17乙方应做好清运工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。9.18乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运输机械。9.19乙方应保证任何情况下，确保本项目执行期间不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门口/办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置等事件，如有发生乙方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。9.20乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身份证复印件，健康状况资料交甲方备案。9.21为提高企业形象，满足湖南建工CI要求，由项目经理部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。9.22甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9.23乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。..9.24乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。9.25其他：。10安全施工与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。11安全防护11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。11.3乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全..措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。11.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，费用由乙方承担。11.5垂直运输起吊要安全牢靠，严禁超重和不同规格材料混合起吊，杜绝一切违章作业。11.6甲方对11.1、11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。12事故处理12.1乙方承包范围内发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，并先行承担事故赔偿及处理费；事后按国家有关法律、行政法规和12.2条原则对事故责任进行调查处理。12.2凡发生安全事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。12.3乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13保险13.1乙方必须为自聘员工办理工伤保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。13.2保险事故发生时，乙方有责任采取适当的措施，防止或减少损失。14材料设备供应及管理14.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：14.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据..甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。14.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面通知甲方14.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。14.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。14.1.5乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后7个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员（如归还材料、设备价值超过1万元，须由项目经理、执行经理、技术负责人、仓库管理员及造价员参与）现场盘点、评估，办理书面移交。如乙方超出约定用量，超出部分按当时市场价格赔偿。14.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应立刻处理或向甲方报告，严禁设备带病运行。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。14.1.7剩余钢筋及钢筋废料均属甲方所有。乙方不得擅自处理，应妥善保管并移交甲方。如发生遗失，按当时市场价格赔偿。14.1.8甲供材料保管费、装卸费由乙方承担。14.1.9甲方将在施工过程中有权检查乙方施工中的节约情况。若发现乙方工作人员随手切断还能使用的钢筋，每次乙方应承担违约金元；钢筋下料偏长导致废料增加，每次乙方应承担违约金元；..大量遗弃还能使用的钢筋，视情况乙方应承担500-3000元不等的违约金为。乙方应承担的违约金，乙方同意由甲方在应支付给乙方的款项中直接扣除。14.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：14.2.1乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。14.2.2乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。14.2.3乙方不得使用与合同要求不符或与样板不符的产品。如乙方提供的材料未经甲方验收合格而擅自使用，甲方不予确认乙方的施工工程量，且乙方应当承担甲方所造成的损失（包括按甲方要求重新采购材料、重新施工等）。14.2.4每批材料、设备进场，应主动邀请甲方参与验收，并提供该批次产品的质量检验报告和出厂合格证、使用说明等相关资料。14.2.5如需更换其他厂家、品牌、产地的材料和设备，应提前15个工作日向甲方提出书面申请。经甲方书面回复同意后，方可使用。14.2.6甲方有权进入乙方仓库对乙供材料、设备进行检查，对于与合同要求不符或与样板不符的材料和设备，乙方应在甲方要求之时间内清出本项目。15劳务工程款本工程的合同价款按下列第项确定：（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币元（大写：元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作和责任，并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。..合同价款中包括但不限于：（根据实际情况填写）。（二）本工程为固定单价合同；合同价款暂定为人民币人民币元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见附表一（工程量清单）。合同履行期间人工、材料、机械等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价均为一次性包死，不再调整。工程施工税金（即营业税、城建税和教育费附加三项税金）、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳（如果当地税务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结算时，从乙方所得劳务报酬中扣除）。（三）其他方式：。16验工计价16.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月份验工计价。16.2对月份验工计价有疑义的，甲乙双方可随时提出，经核实后在季度末对月份计价进行修正。16.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理末次验工计价。16.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。16.5工程量清单中（含补充合同）没有的工程项目（不包括变更设计增加的工程项目），甲方不予验工计价。17劳务工程款中间支付与最终支付17.1本项目按下列第（)项约定方式支付工程进度款及结算款（一）按施工进度付款..1）本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为；预付款扣回方式为：。2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款后天内，按不高于业主给甲方拨付款比例给乙方拨付，不支付现金。3）最终支付A、全部工作完成，经甲方认可后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。B、甲方收到乙方递交的结算资料后天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后天内编制“内部价款结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，在收到业主拨款后天内支付至最终结算总额的%，扣留%作为质量保证金。如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。C、质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。（二）按施工节点付款具体付款节点及比例如下：。（三）其他付款方式：。17.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进度款或结算款。..17.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。17.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：;账号：；如需变更，必须付款前日内书面通知，否则一切责任自行承担。18施工变更18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。18.2变更数量和价款确定方式：18.2.1变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双方协商确定。18.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。18.3施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。19施工验收19.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后天内对乙方施工成果进行验收。验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。19.2隐蔽工程和中间验收19.2.1工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前小时通知甲方，经甲方报驻..地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。19.2.2经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。19.2.3无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。19.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。20施工配合20.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。21违约责任21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：21.1.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率标准向乙方支付拖欠劳务报酬的违约金。21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际情况调整）：21.2.1乙方延误工期时按合同价款的%/天向甲方支付违约金，..工期延误违约金上限不超过合同总价的10%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；21.2.2乙方施工质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应按承担合同价款%向甲方支付违约金，并无条件整改至合格，经整改仍不合格的，对相应工程不予计量和支付；21.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；21.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金元，并承担由此给甲方造成的损失；21.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于天，否则每少一天向甲方支付违约金元；21.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失；21.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金；21.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的%向甲方支付违约金；21.2.9乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催..告后仍不履行的，应向甲方支付违约金元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。21.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的%标准承担合同解除的违约责任。21.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。22索赔22.1甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。22.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主进行追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。22.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。22.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：22.4.1索赔事件发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；22.4.2发出索赔意向通知后天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；22.4.3当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后天内，向甲方送交索赔的有关资..料和最终索赔报告；22.4.4乙方在合同约定期限内未提出索赔意向或材料的，视为放弃索赔权利，甲方对超期提供的资料不予接收；22.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。23争议23.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向仲裁委员会申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）23.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。23.3发生争议后，在争议未完全解决前，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。24不可抗力24.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。24.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况，及预计清理和修复的费用。24.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：24.3.1工程本身的损害、因工程损害导致甲方运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。但因乙方原因抢..救不及时所造成的损害，由乙方负责承担；24.3.2甲、乙双方各自的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；24.3.3乙方自购材料、自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；24.3.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；24.3.5停工期间，甲、乙双方各自留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由各自自行承担；24.3.6工程所需的清理、修复，由甲方负责处理；24.3.7延误的工作时间相应顺延。24.4因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。25文物和地下障碍物25.1乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即报告甲方并保护好现场甲方应于接到报告后立即报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应立即报告甲方，双方共同商议处置方案。所发现的地下障碍物有归属单位时甲方应报请有关部门协同处置。26合同解除26.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算..支付。乙方延期撤场的，按元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。26.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使不能实现合同目的或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。26.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。27特别约定根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见：27.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。27.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得顺延。27.3关于劳务工程款中间支付与竣工结算时的结算款支付，双方约定如确因建设单位原因造成工程款拔付不及时，对乙方的拔款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。27.4合同签订前乙方同意缴纳合同总价%（一般为5%～10%，绝对值不小于1万元）的履约保证金，工程完工且验收合格..后视其履约情况予以返还（不计利息）。27.5凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定条款为准。28合同生效与终止本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。29合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同书附件：（材料单价表根据需要列入，注意与合同中附件编号对应）附表一：工程量清单（含工程量清单说明）附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表（如果有）附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表（如果有）甲方：（公章）乙方：(公章）地址及住所：地址及住所：法定代表人：法定代表人：..或委托代理人：或委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地点：（如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”）附表一：工程量清单编号工程项目名称单位数量劳务单价（元）金额（元）备注..合计备注：工程量清单中各项目及单价（或价款）具体规定详见“工程量清单说明”。工程量清单说明1.工程量清单应与模拟投标须知、合同条款、规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列工程数量是作为报价的暂估数量，仅作为组成合同文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按乙方实际完成甲方技术交底范围内的合格工程量与工程量清单的单价计算支付金额。或者根据合同约定，按甲方核实批准的变更单..价计算支付金额。3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需乙方负责的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理的费用以及保险、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各细目之中，未列细目的工作不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中。乙方必须按施工图或甲方指令完成工程量清单中未填入数量、单价的工程细目，但不能得到额外的结算与支付，除非合同中未包含的新增和变更项目。5.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。6.乙方用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。7.计量时，图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延；当图纸所列工程数量与工程量清单所列数量不一致时，以甲方验收乙方实际完成施工图中的合格工程数量为准，但不得超出施工图纸中所列数量，除非有甲方的指示和批准。8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。..附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表序号工程限量供应材料供应地点备注名称单位名称单位数量例C25砼喷射M3425#水泥Kg495中（粗）砂M30.75米石M30.7速凝剂Kg17.8..附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..脚手架作业劳务分包合同工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（一般为建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3分包内容：脚手架作业劳务分包2劳务分包具体范围及内容（根据实际情况调整，力求明确、清楚、齐全）2.1承包范围：按施工图纸、招标文件、招标答疑、图纸会审等该工程包括的外脚手架工程内容，包括但不限于：钢管刷漆、外脚手架的搭拆、安全网的挂设、楼层标示的挂设、踢脚装饰线和软架板的挂设、脚手板的铺设、钢管扣件的装卸车、归堆等工作内容；所属范围内的机械清理料场清理、垃圾运到指定堆放地点、现场文明卫生等达到文明施工工..地要求。。2.2脚手架工程作业内容包括：2.2.1熟悉施工图纸和项目部的技术交底，领退料具，做好施工前的准备工作。2.2.2钢管、扣件按要求进行刷漆，脚手架架体的搭设、拆除，连墙件的安装、拆除及装饰工程时的移位；悬挑脚手架及附件安装搭设拆除。2.2.3钢管、扣件的材料运输（包括水平运输、垂直运输）、堆放。2.2.4踢脚装饰线和软架板的挂设，脚手板的铺设。2.2.5龙门架、施工电梯的配套外架搭拆，斜道、运输道搭拆。2.2.6砼搅拌机、卷扬机防护棚的搭设和拆除；钢筋工、木工棚等施工设备必备简易棚的搭设及拆除。2.2.7楼梯防护栏杆、安全通道、临边防护的搭设、拆除。2.2.8按规范要求、企业文化挂设安全网、楼层标示及宣传标语。2.2.9钢管、扣件到指定地点码堆及卸料、装车，扣件清洗。2.2.10安装挑杆及拉钢丝绳，电梯井道每三层封堵一次。2.2.11其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。2.3脚手架工程材料、机具供给：2.3.1甲方提供职工生活场地、钢管、扣件等，其他均由乙方承担，包括但不限于：竹芭板、铁丝、密目网、水平兜网、扳手、碘钨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的小型工具均在乙方承包范围内。..2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方提出材料需求计划；工程施工中乙方所需的小型工具用具等均由乙方自理。3分包工程工期3.1开始工作日期：年月日3.2结束工作日期：年月日3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。3.4主要节点工期（包验收）：基础结构天；主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施，分段工期必须保证总工期。（根据实际情况调整）4工程质量4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定标准。4.2施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范等，还应满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》的规定和要求。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致的返工、整改费用。4.3严格执行三检制度，做到自检、互检、交接检人员名单上墙，严格控制质量。4.4脚手架搭设前应具备必要的技术文件；如脚手架的施工简图（平面布置、几何尺寸要求），连墙件构造要求、立杆基础、地基处理要求等等。应由单位工程负责人按施工组织设计中有关脚手架的要..求向搭设工人和施工人员进行技术交底。4.5对脚手架的搭设场地要进行清理、平整，并使排水畅通。对高层脚手架或荷载较大而场地土软弱时的脚手架还应按设计要求对场地土进行加固处理，如原土夯实，加设垫层（碎石或素混凝土）等等。4.6在地面平整、排水畅通后，铺设厚度不小于40mm、长度不少于2跨的木垫板，并于其上安放底座。4.7搭设立柱时，不同规格的钢管严禁混合使用。底部立柱应采用不同长度的钢管，使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时，每6跨设一根临时抛撑，待连墙件安装后拆除。搭至有连墙件处时，应立即设置连墙件。4.8纵向水平杆搭设除满足构造要求外，封闭型外脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内外角柱固定。纵向水平杆均应用直角扣件固定在立柱内侧。4.9横向水平杆的搭设除满足构造要求外，对于双排脚手架其靠墙一端至墙装饰面的距离应小于100mm；对于单排脚手架，横向水平杆不应设置在设计不允许留脚手眼的部位，如砖过梁上及与过梁成60°角的三角形范围内、宽度小于1m的窗间墙、梁或梁垫下及其两侧各500mm范围内、砖砌体门窗洞口两侧3/4砖和转角处3/4砖范围内、独立或附墙砖柱处等。4.10连墙件、剪刀撑、横向斜撑、抛撑都需按造要求搭设。剪刀撑、横向斜撑的下端需落地，支撑在垫块或垫层上。当横向斜撑妨碍操作时，可临时解除一步架的横向斜撑，但用后必须及时补上。4.11外密目安全网及水平兜网挂设牢固、整齐、美观。4.12连墙杆必须采用钢管、扣件与建筑物刚性连接，符合规范要求。4.13脚手架搭设应该按具体要求施工方案及技术交底实施，且..应符合国家有关脚手架搭设要求。4.14其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）5.1本合同及补充协议等；5.2中标通知书；（如果有）5.3投标书及附件；（如果有）5.4除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。6图纸6.1甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套。6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。7项目经理7.1甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。其职权范围以甲方书面授权委托书记载为准。7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为。8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）8.1除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：8.1.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；8.1.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；8.1.4负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点；复核乙方的施工放样、加工制作、绑扎工作。8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制..年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验收。8.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。8.4及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。8.5当模板安装完毕且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。8.6按本合同约定，向乙方支付劳务费用。8.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的安全事故后果由乙方承担。8.9其他：。9乙方义务（可以根据工作内容进行部分调整）9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安..全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金和赔款。9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用；9.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信誉。9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应损失。9.12除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9.13乙方由于自身失误、不当、过失行为等原因造成预留洞、预..埋铁件的遗漏或钢筋遗漏，由此而发生的的植筋、打凿、修补、拆除等一切工料费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除。9.14乙方应做好清运工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。9.15乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运输机械。9.16乙方承担木工加工设备套及二级配电箱以下的电缆和照明工具。9.17乙方应保证任何情况下，确保本项目执行期间不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门口/办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置等事件，如有发生乙方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。9.18乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身份证复印件，健康状况资料交甲方备案。9.19为提高企业形象，满足湖南建工CI要求，由项目经理部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。9.20甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9.21乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。9.22乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。..9.23其他：。10安全施工与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。11安全防护11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。11.3乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。11.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲..方负责供应，费用由乙方承担。11.5乙方外脚手架施工全过程必须派专人跟踪检查，如发现钢管、扣件不牢固或者安全网脱落必须当天整改。11.6脚手架拆除施工时，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。11.7垂直运输起吊要安全牢靠，严禁超重和不同规格材料混合起吊，杜绝一切违章作业。11.8甲方对11.1、11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。12事故处理12.1乙方承包范围内发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，并先行承担事故赔偿及处理费；事后按国家有关法律、行政法规和12.2条原则对事故责任进行调查处理。12.2凡发生安全事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。12.3乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13保险13.1乙方必须为自聘员工办理工伤保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。13.2保险事故发生时，乙方有责任采取适当的措施，防止或减少损失。14材料设备供应及管理14.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：14.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据..甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。14.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面通知甲方14.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。14.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。14.1.5乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后7个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员（如归还材料、设备价值超过1万元，须由项目经理、执行经理、技术负责人、仓库管理员及造价员参与）现场盘点、评估，办理书面移交。如乙方超出约定用量，超出部分按当时市场价格赔偿。14.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应立刻处理或向甲方报告，严禁设备带病运行。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。14.1.7甲供材料保管费、装卸费由乙方承担。14.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：14.2.1乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。14.2.2乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。..14.2.3乙方不得使用与合同要求不符或与样板不符的产品。如乙方提供的材料未经甲方验收合格而擅自使用，甲方不予确认乙方的施工工程量，且乙方应当承担甲方所造成的损失（包括按甲方要求重新采购材料、重新施工等）。14.2.4每批材料、设备进场，应主动邀请甲方参与验收，并提供该批次产品的质量检验报告和出厂合格证、使用说明等相关资料。14.2.5如需更换其他厂家、品牌、产地的材料和设备，应提前个工作日向甲方提出书面申请。经甲方书面回复同意后，方可使用。14.2.6甲方有权进入乙方仓库对乙供材料、设备进行检查，对于与合同要求不符或与样板不符的材料和设备，乙方应在甲方要求之时间内清出本项目。15劳务工程款本工程的合同价款按下列第项确定：（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币元（大写：元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作和责任，并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。合同价款中包括但不限于：（根据实际情况填写）（二）本工程为固定单价合同，合同价款暂定为人民币元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见附表一（工程量清单）。合同履行期间人工、材料、机械等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价均为一次性包死，不再调整。工程施工税金（即营业税、城建税和教育费附加三项税金）、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳（如果当地税务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结..算时，从乙方所得劳务报酬中扣除）。（三）其他方式：。16验工计价16.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月份验工计价。16.2对月份验工计价有疑义的，甲乙双方可随时提出，经核实后在季度末对月份计价进行修正。16.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理末次验工计价。16.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。16.5工程量清单中（含补充合同）没有的工程项目（不包括变更设计增加的工程项目），甲方不予验工计价。17劳务工程款中间支付与最终支付17.1本项目按下列第（)项约定方式支付工程进度款及结算款（一）按施工进度付款1）本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为；预付款扣回方式为：。2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款后天内，按不高于业主给甲方拨付款比例给乙方拨付，不支付现金。3）最终支付A、全部工作完成，经甲方认可后天内，乙方向甲方递交完整的..结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。B、甲方收到乙方递交的结算资料后天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后天内编制“内部价款结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，在收到业主拨款后天内支付至最终结算总额的%，扣留%作为质量保证金。如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。C、质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。（二）按施工节点付款具体付款节点及比例如下：。（三）其他付款方式：。17.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进度款或结算款。17.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。17.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：；账号：；如需变更，必须付款前七日内书面通知，否则一切责任自行承担。18施工变更18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。18.2变更数量和价款确定方式..18.2.1变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双方协商确定。18.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。18.3施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。19施工验收19.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后天内对乙方施工成果进行验收。验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。19.2隐蔽工程和中间验收19.2.1工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前小时通知甲方，经甲方报驻地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；19.2.2经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工；19.2.3无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。19.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全..部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。20施工配合20.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。21违约责任21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：21.1.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率标准向乙方支付拖欠劳务报酬的违约金。21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际情况调整）：21.2.1乙方延误工期时按合同价款的%/天向甲方支付违约金，工期延误违约金上限不超过合同总价的10%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；21.2.2乙方施工质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应按承担合同价款%向甲方支付违约金，并无条件整改至合格，经整改仍不合格的，对相应工程不予计量和支付；21.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得..要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；21.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金元，并承担由此给甲方造成的损失；21.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于天，否则每少一天向甲方支付违约金元；21.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失；21.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金；21.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的20%向甲方支付违约金；21.2.9乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。21.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的%标准承担合同解除的违约责任。21.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。22索赔..22.1甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。22.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主进行追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。22.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。22.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：22.4.1索赔事件发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；22.4.2发出索赔意向通知后天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；22.4.3当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告；22.4.4乙方在合同约定期限内未提出索赔意向或材料的，视为放弃索赔权利，甲方对超期提供的资料不予接收。22.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。23争议23.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。..（2）向仲裁委员会申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）23.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。23.3发生争议后，在争议未完全解决前，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。24不可抗力24.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。24.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况，及预计清理和修复的费用。24.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：24.3.1工程本身的损害、因工程损害导致甲方运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。但因乙方原因抢救不及时所造成的损害，由乙方负责承担；24.3.2甲、乙双方各自的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；24.3.3乙方自购材料、自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；24.3.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；24.3.5停工期间，甲、乙双方各自留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由各自自行承担；..24.3.6工程所需的清理、修复，由甲方负责处理；24.3.7延误的工作时间相应顺延。24.4因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。25文物和地下障碍物25.1乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即报告甲方并保护好现场甲方应于接到报告后立即报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应立即报告甲方，双方共同商议处置方案。所发现的地下障碍物有归属单位时甲方应报请有关部门协同处置。26合同解除26.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。26.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使不能实现合同目的或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。26.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合..同中约定的结算和清理条款的效力。27特别约定根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见。27.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。27.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得顺延。27.3关于劳务工程款中间支付与竣工结算时的结算款支付，双方约定如确因建设单位原因造成工程款拔付不及时，对乙方的拔款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。27.4合同签订前乙方同意缴纳合同总价%（一般为5%～10%，绝对值不小于1万元）的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况予以返还（不计利息）。27.5凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定条款为准。28合同生效与终止：本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件..由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。29合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同书附件：（材料单价表根据需要列入，注意与合同中附件编号对应）附表一：工程量清单（含工程量清单说明）附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表（如果有）附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表（如果有）甲方：（公章）乙方：（公章）.地址及住所：地址及住所：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地点：（如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”）..附表一：工程量清单编号工程项目名称单位数量劳务单价（元）金额（元）备注..合计备注：工程量清单中各项目及单价（或价款）具体规定详见“工程量清单说明”。工程量清单说明1.工程量清单应与模拟投标须知、合同条款、规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列工程数量是作为报价的暂估数量，仅作为组成合同文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按乙方实际完成甲方技术交底范围内的合格工程量与工程量清单的单价计算支付金额。或者根据合同约定，按甲方核实批准的变更单价计算支付金额。..3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需乙方负责的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复管理的费用以及保险、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各细目之中，未列细目的工作不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中。乙方必须按施工图或甲方指令完成工程量清单中未填入数量、单价的工程细目，但不能得到额外的结算与支付，除非合同中未包含的新增和变更项目。5.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。6.乙方用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。7.计量时，图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延；当图纸所列工程数量与工程量清单所列数量不一致时，以甲方验收乙方实际完成施工图中的合格工程数量为准，但不得超出施工图纸中所列数量，除非有甲方的指示和批准。8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。..附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表序号工程限量供应材料供应地点备注名称单位名称单位数量例C25砼喷射m3425#水泥Kg495中（粗）砂M30.75米石M30.7速凝剂Kg17.8..附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..抹灰作业劳务分包合同工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（一般为建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3分包内容：抹灰作业劳务分包2劳务分包具体范围及内容（根据实际情况调整，力求明确、清楚、齐全）2.1承包范围：按施工图纸、招标文件、招标答疑、图纸会审等该工程包括的抹灰工程内容，包括但不限于：砂浆拌制、运输、砌体砌筑、过梁预制等工作内容，以及施工过程中砂浆搅拌机的操作及前、后台的清理工作所属范围内的机械清理、料场清理、垃圾运到指定堆放地点、现场文明卫生等达到文明施工工地要求。。..2.2抹灰工程作业内容包括：2.2.1熟悉施工图纸和项目部的技术交底，领退料具，做好施工前的准备工作。2.2.2材料过筛，拌制砂浆：水泥、石灰、砂等原材料运输、配料、过磅（过斗）、开（关）机械、清理机具等。2.2.3主体结构验收前线槽、穿木工孔洞的嵌补，粉刷灰饼的设置。2.2.4不同材料交接处加强网固定，砼基层表面粘结处理（凿毛或甩浆处理）。2.2.5分格条滴水线的镶贴、基层清理、浇水。2.2.6内脚手架的搭设。2.2.7抹灰层按规范要求分层赶平成活、养护。2.2.8清扫落地灰。2.2.9其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。2.3抹灰工程材料、机具供给：2.3.1甲方提供职工生活场地、砂、水泥、石灰、砂浆搅拌机等，其他均由乙方承担，包括但不限于：斗车、灰桶、灰盆、铁锹、刮杆、靠尺、碘钨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的小型工具均在乙方承包范围内。2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方书面提出材料需求计划；工程施工中乙方所需的小型工具用具等均由乙方自理。3分包工程工期3.1开始工作日期：年月日3.2结束工作日期：年月日..3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。3.4主要节点工期（包验收）：基础结构天；主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施，分段工期必须保证总工期。（根据实际情况调整）4工程质量4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定标准。4.2施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范等，还应满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》的规定和要求。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致的返工、整改费用。4.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。4.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工。4.5抹灰层与基层之间及各抹灰层之间各层必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。4.6护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑，管道表面的抹灰表面应平整。4.7有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐..顺直，滴水线应内高外低，滴水线槽的宽度和深度均不应小于10mm。4.8其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）5.1本合同及补充协议等；5.2中标通知书；（如果有）5.3投标书及附件；（如果有）5.4除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。6图纸6.1甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套。6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。7项目经理7.1甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。其职权范围以甲方书面授权委托书记载为准。7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为。8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）8.1除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：8.1.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；8.1.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；8.1.4负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点；复核乙方的施工放样、加工制作、绑扎工作。..8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验收。8.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。8.4及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。8.5当模板安装完毕且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。8.6按本合同约定，向乙方支付劳务费用。8.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的安全事故后果由乙方承担。8.9其他：。9乙方义务（可以根据工作内容进行部分调整）9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业..计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金和赔款。9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。9.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信誉。9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应损失。9.12乙方由于自身失误、不当、过失行为等原因造成预留洞、预埋铁件的遗漏或钢筋遗漏，由此而发生的的植筋、打凿、修补、拆除..等一切工料费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除。9.13乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。9.14乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运输机械。9.15乙方承担二级配电箱以下的电缆和照明工具。9.16乙方应保证任何情况下，确保本项目执行期间不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门口/办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置等事件，如有发生乙方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。9.17乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身份证复印件，健康状况资料交甲方备案。9.18为提高企业形象，满足湖南建工CI要求，由项目经理部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。9.19甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9.20乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。9.21乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。9.22其他：。10安全施工与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工..场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。11安全防护11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。11.3乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。11.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，费用由乙方承担。11.5垂直运输起吊要安全牢靠，严禁超重和不同规格材料混合起吊，杜绝一切违章作业。..11.6甲方对11.1、11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。12事故处理12.1乙方承包范围内发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，并先行承担事故赔偿及处理费；事后按国家有关法律、行政法规和12.2条原则对事故责任进行调查处理。12.2凡发生安全事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。12.3乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13保险13.1乙方必须为自聘员工办理工伤保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。13.2保险事故发生时，乙方有责任采取适当的措施，防止或减少损失。14材料设备供应及管理14.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：14.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。14.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面通知甲方14.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。14.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括..领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。14.1.5乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员（如归还材料、设备价值超过1万元，须由项目经理、执行经理、技术负责人、仓库管理员及造价员参与）现场盘点、评估，办理书面移交。如乙方超出约定用量，超出部分按当时市场价格赔偿。14.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应立刻处理或向甲方报告，严禁设备带病运行。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。14.1.7甲方对乙方负责实施的劳务工程实行限额领料制度，限额用料的种类和数量，由甲方在合同附件中另行确定。节约模板、木方材料甲方按节约额的%奖给乙方。14.1.8乙方必须严格按照模板翻样排版图组织模板制作安装，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解模板材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。14.1.9模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。14.1.10甲供材料保管费、装卸费由乙方承担。14.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：14.2.1乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。14.2.2乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项..安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。14.2.3乙方不得使用与合同要求不符或与样板不符的产品。如乙方提供的材料未经甲方验收合格而擅自使用，甲方不予确认乙方的施工工程量，且乙方应当承担甲方所造成的损失（包括按甲方要求重新采购材料、重新施工等）。14.2.4每批材料、设备进场，应主动邀请甲方参与验收，并提供该批次产品的质量检验报告和出厂合格证、使用说明等相关资料。14.2.5如需更换其他厂家、品牌、产地的材料和设备，应提前个工作日向甲方提出书面申请。经甲方书面回复同意后，方可使用。14.2.6甲方有权进入乙方仓库对乙供材料、设备进行检查，对于与合同要求不符或与样板不符的材料和设备，乙方应在甲方要求之时间内清出本项目。15劳务工程款本工程的合同价款按下列第项确定：（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币元（大写：元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作和责任，并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。合同价款中包括但不限于：（根据实际情况填写）（二）本工程为固定单价合同；合同价款暂定为人民币元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见附表一（工程量清单）。合同履行期间人工、材料、机械等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价均为一次性包死，不再调整。工程施工税金（即营业税、城建税和教育费附加三项税金）、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳（如果当地税..务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结算时，从乙方所得劳务报酬中扣除）。（三）其他方式：。16验工计价16.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月份验工计价。16.2对月份验工计价有疑义的，甲乙双方可随时提出，经核实后在季度末对月份计价进行修正。16.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理末次验工计价。16.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。16.5工程量清单中（含补充合同）没有的工程项目（不包括变更设计增加的工程项目），甲方不予验工计价。17劳务工程款中间支付与最终支付17.1本项目按下列第（)项约定方式支付工程进度款及结算款（一）按施工进度付款1）本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为；预付款扣回方式为：。2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款后天内，按不高于业主给甲方拨付款比例给乙方拨付，不支付现金。3）最终支付..A、全部工作完成，经甲方认可后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。B、甲方收到乙方递交的结算资料后天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后天内编制“内部价款结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，在收到业主拨款后天内支付至最终结算总额的%，扣留%作为质量保证金。如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。C、质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。（二）按施工节点付款具体付款节点及比例如下：。（三）其他付款方式：。17.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进度款或结算款。17.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。17.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：；账号：；如需变更，必须付款前日内书面通知，否则一切责任自行承担。18施工变更18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。..18.2变更数量和价款确定方式18.2.1变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双方协商确定。18.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。18.3施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。19施工验收19.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后天内对乙方施工成果进行验收。验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。19.2隐蔽工程和中间验收19.2.1工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前小时通知甲方，经甲方报驻地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；19.2.2经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工；19.2.3无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。..19.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。20施工配合20.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。21违约责任21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：21.1.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率标准向乙方支付拖欠劳务报酬的违约金。21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：21.2.1乙方延误工期时按合同价款的%/天向甲方支付违约金，工期延误违约金上限不超过合同总价的10%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；21.2.2乙方施工质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应按承担合同价款%向甲方支付违约金，并无条件整改至合格，经整改仍不合格的，对相应工程不予计量和支付；21.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得..要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；21.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金元，并承担由此给甲方造成的损失；21.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于天，否则每少一天向甲方支付违约金2000元；21.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失；21.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金；21.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的20%向甲方支付违约金；21.2.9乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。21.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的%标准承担合同解除的违约责任。21.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21.5其他：。..22索赔22.1甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。22.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主进行追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。22.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。22.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：22.4.1索赔事件发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；22.4.2发出索赔意向通知后天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；22.4.3当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告；22.4.4乙方在合同约定期限内未提出索赔意向或材料的，视为放弃索赔权利，甲方对超期提供的资料不予接收。22.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。23争议23.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：..（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向仲裁委员会申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）23.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。23.3发生争议后，在争议未完全解决前，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。24不可抗力24.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。24.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况，及预计清理和修复的费用。24.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：24.3.1工程本身的损害、因工程损害导致甲方运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。但因乙方原因抢救不及时所造成的损害，由乙方负责承担；24.3.2甲、乙双方各自的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；24.3.3乙方自购材料、自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；24.3.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；24.3.5停工期间，甲、乙双方各自留在施工场地的必要的管理人..员及保卫人员的费用由各自自行承担；24.3.6工程所需的清理、修复，由甲方负责处理；24.3.7延误的工作时间相应顺延。24.4因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。25文物和地下障碍物25.1乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即报告甲方并保护好现场甲方应于接到报告后立即报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应立即报告甲方，双方共同商议处置方案。所发现的地下障碍物有归属单位时甲方应报请有关部门协同处置。26合同解除26.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。26.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使不能实现合同目的或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。26.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应..当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。27特别约定根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见。27.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。27.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得顺延。27.3关于劳务工程款中间支付与竣工结算时的结算款支付，双方约定如确因建设单位原因造成工程款拔付不及时，对乙方的拔款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。27.4合同签订前乙方同意缴纳合同总价%（一般为5%～10%，绝对值不小于1万元）的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况予以返还（不计利息）。27.5凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定条款为准。28合同生效与终止本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安..全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。29合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同书附件：（材料单价表根据需要列入，注意与合同中附件编号对应）附表一：工程量清单（含工程量清单说明）（如果有）附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表（如果有）附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表（如果有）附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表（如果有）甲方：（公章）乙方：（公章）地址及住所：地址及住所：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：联系电话：联系电话：..年月日年月日合同签订地点：（如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”）附表一：工程量清单编号工程项目名称单位数量劳务单价（元）金额（元）备注..合计备注：工程量清单中各项目及单价（或价款）具体规定详见“工程量清单说明”。工程量清单说明1.工程量清单应与模拟投标须知、合同条款、规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列工程数量是作为报价的暂估数量，仅作为组成合同文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按乙方实际完成甲..方技术交底范围内的合格工程量与工程量清单的单价计算支付金额。或者根据合同约定，按甲方核实批准的变更单价计算支付金额。3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需乙方负责的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复管理的费用以及保险、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各细目之中，未列细目的工作不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中。乙方必须按施工图或甲方指令完成工程量清单中未填入数量、单价的工程细目，但不能得到额外的结算与支付，除非合同中未包含的新增和变更项目。5.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。6.乙方用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。7.计量时，图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延；当图纸所列工程数量与工程量清单所列数量不一致时，以甲方验收乙方实际完成施工图中的合格工程数量为准，但不得超出施工图纸中所列数量，除非有甲方的指示和批准。8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表序号工程限量供应材料供应地点备注..名称单位名称单位数量例C25砼喷射m3425#水泥Kg495中（粗）砂M30.75米石M30.7速凝剂Kg17.8..附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注木工与模板作业劳务分包合同..工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（一般为建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3分包内容：木工与模板作业劳务分包2劳务分包具体范围及内容（根据实际情况调整，力求明确、清楚、齐全）2.1承包范围：2.1.1所有梁、板、墙、柱、窗套、阳台栏板、窗台压顶、阳台压顶、女儿墙压顶、厨厕反边、预埋件安装、空调板、屋面板、装饰线条、门窗过梁、圈梁、构造柱、挑板、飘窗、楼板预留洞口及模板支模架搭拆、模板安拆等所有有关模板的制作、场内转运、安装、拆除以及后浇带钢丝网的安装等工作内容。2.1.2承包范围内施工全过程所需进出场的小型设备及材料装卸车、堆码、材料转运及二次转运。现场清理、洗油、成品保护等，施工..现场垃圾清理、转运等全部内容。2.1.3熟悉施工图纸，测量放线。楼层各构件放线（墙、柱边线及控制线）外角垂直线，（甲方提供控制点）配合测量标高、定点、定位与控制线。2.1.4按甲方技术交底要求搭、拆能保证安全及施工需要的包含在模板分项工作内容的所有自用生产设施。2.1.5墙、柱水泥砼撑条的制作及安装固定，吊模的支架制作及电焊固定，螺杆、扣件的洗油，墙、柱脚定位及电焊固定，墙、柱的阴阳角贴双面胶。2.1.6扣件、架管现场装车、卸车、参与点数验收，扣件清洗，领退料具，做好施工前的准备工作。2.1.7清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理工作区范围内所有木屑、废渣等垃圾；拆除模板后，要把所有附着铁钉起净；施工前、后，垃圾堆放在项目部指定的地点，所有材料均须分类分规格整齐堆码在项目部指定的地点。每用一次（含每层）木板、木方做到工完场清，文明施工，不乱锯木方、模板，节约材料。2.1.8施工图纸范围内的预留洞留设、预埋件安放；后浇带模板制、安、拆；清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并及时用水清洗；浇筑砼过程中支模体系跟班检查维护。2.1.9其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。2.2模板工程作业内容包括：2.2.1本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）。包括模板的配制、支拆现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。2.2.2木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模..板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、钉木带、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序、分区堆码。2.2.3木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找平、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子及操作架子（含超高）等工序。2.2.4木模板的拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。2.2.5整个模板工程完成后，应清理模板、方木、钢管上粘结的干结水泥及砼浆，模板修理，拔除模板、方木上的铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。2.2.6协助施工员测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。2.2.7捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理干净干结砼、碎模、缝隙垫、铁钉等，建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。跑模、胀模引起的锤凿用工，止水螺杆的切除、清理，后浇带内混凝土、杂物的清理均包含在综合单价内。2.2.8钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。..2.2.9其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。2.3模板工程材料、机具供给：2.3.1甲方提供职工生活场地、模板、木方、钢管及扣件，其他均由乙方承担，包括但不限于：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座、电缆等小型工具均在乙方承包范围内。2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方提出材料需求计划；工程施工中乙方所需的小型工具用具等均由乙方自理。3分包工程工期3.1开始工作日期：年月日3.2结束工作日期：年月日3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。3.4主要节点工期（包验收）：基础结构天；主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施，分段工期必须保证总工期。（根据实际情况调整）4工程质量4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定标准。4.2施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织..设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范等，还应满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》的规定和要求。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致的返工、整改费用。4.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。4.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工。4.5支设模板的基本要求是：保证位置和截面尺寸正确；要有足够的强度、刚度和稳定性，且不得漏浆。对于拆模后的成品质量，其垂直度和平整度须达到验收标准，发现爆模、扭曲、凹凸不平及梁柱节点部位，须由乙方负责修凿平整。4.6模板每逢必粘双面胶带，拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，墙柱垂直度（两面）控制在5mm内，梁柱节点（含内外墙面）不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达不到抹灰标准，其平整度≦5mm，阴角四周水平度控制在5mm以内，天棚及墙柱商定胶带必须在脱模后24小时内清理打磨，否则由甲方安排人员进行处理，费用由乙方承担。墙柱底部必须留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从墙柱底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。4.7吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。..4.8其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）5.1本合同及补充协议等；5.2中标通知书；（如果有）5.3投标书及附件；（如果有）5.4除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。6图纸6.1甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套。6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。7项目经理7.1甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。其职权范围以甲方书面授权委托书记载为准。7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为。8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）8.1除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：8.1.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；8.1.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；8.1.4负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点；复核乙方的施工放样、加工制作、绑扎工作。8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编..制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验收。8.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。8.4及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。8.5当模板安装完毕且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。8.6按本合同约定，向乙方支付劳务费用。8.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的安全事故后果由乙方承担。8.9其他：。9乙方义务（可以根据工作内容进行部分调整）9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执..行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金和赔款。9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。9.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信誉。9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应损失。9.12乙方由于自身失误、不当、过失行为等原因造成预留洞、预埋铁件的遗漏或钢筋遗漏，由此而发生的的植筋、打凿、修补、拆除等一切工料费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除。..9.13乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。9.13.1配置木模必须做到长料不短用，九夹板、竹胶板等不准随意锯断。9.13.2配制模板区域和锯、刨车四周，应做到当日清理，木屑、短废料清扫干净，归到放置点。并装袋不乱倒散失。9.13.3模板安装应做到分项完毕后及时把所剩余木料、钢模零配件等全部整理干净，送到规定堆放点，不留尾巴。9.13.4高空拆模不准把拆下的模板从高处往下抛掷,拆下的模板必须及时整理干净并归运到规定堆放点，分类堆放整齐，钢模应上好模板。9.13.5U型卡、扣件等配件收拾清理，不留尾、不散失。9.13.6木工间严禁吸烟。违者按规定进行罚款处理。9.14乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运输机械。9.15乙方承担木工加工设备套及二级配电箱以下的电缆和照明工具。9.16乙方应保证任何情况下，确保本项目执行期间不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门口/办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置等事件，如有发生乙方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。9.17乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身份证复印件，健康状况资料交甲方备案。9.18为提高企业形象，满足湖南建工CI要求，由项目经理部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要..求佩带，费用由乙方支付。9.19甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9.20乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。9.21乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。9.22其他：。10安全施工与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。11安全防护11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。..11.3模板加工机械必须要有专人操作、专人管理，严格按照机械操作手册进行操作，持证上岗。11.4乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。11.5乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，费用由乙方承担。11.6垂直运输起吊要安全牢靠，严禁超重和不同规格材料混合起吊，杜绝一切违章作业。11.7甲方对11.1、11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。12事故处理12.1乙方承包范围内发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，并先行承担事故赔偿及处理费；事后按国家有关法律、行政法规和12.2条原则对事故责任进行调查处理。12.2凡发生安全事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。12.3乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13保险13.1乙方必须为自聘员工办理工伤保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相..关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。13.2保险事故发生时，乙方有责任采取适当的措施，防止或减少损失。14材料设备供应及管理14.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：14.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。14.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面通知甲方14.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。14.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。14.1.5乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后7个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员（如归还材料、设备价值超过1万元，须由项目经理、执行经理、技术负责人、仓库管理员及造价员参与）现场盘点、评估，办理书面移交。如乙方超出约定用量，超出部分按当时市场价格赔偿。14.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应立刻处理或向甲方报告，严禁设备带病运行。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。..14.1.7甲方对乙方负责实施的劳务工程实行限额领料制度，限额用料的种类和数量，由甲方在合同附件中另行确定。节约模板、木方材料甲方按节约额的%奖给乙方。14.1.8乙方必须严格按照模板翻样排版图组织模板制作安装，严禁长料短用，大料小用，未经施工员的书面指令同意擅自肢解模板材料，由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。14.1.9模板必须双面正确使用，不得人为损坏，周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。14.1.10甲供材料保管费、装卸费由乙方承担。14.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：14.2.1乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。14.2.2乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。14.2.3乙方不得使用与合同要求不符或与样板不符的产品。如乙方提供的材料未经甲方验收合格而擅自使用，甲方不予确认乙方的施工工程量，且乙方应当承担甲方所造成的损失（包括按甲方要求重新采购材料、重新施工等）。14.2.4每批材料、设备进场，应主动邀请甲方参与验收，并提供该批次产品的质量检验报告和出厂合格证、使用说明等相关资料。14.2.5如需更换其他厂家、品牌、产地的材料和设备，应提前个工作日向甲方提出书面申请。经甲方书面回复同意后，方可使用。14.2.6甲方有权进入乙方仓库对乙供材料、设备进行检查，对于与合同要求不符或与样板不符的材料和设备，乙方应在甲方要求之时间内清出本项目。15劳务工程款本工程的合同价款按下列第项确定：..（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币元（大写：元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作和责任，并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。合同价款中包括但不限于：（根据实际情况填写）。（二）本工程为固定单价合同；合同价款暂定为人民币元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见附表一（工程量清单）。合同履行期间人工、材料、机械等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价均为一次性包死，不再调整。工程施工税金（即营业税、城建税和教育费附加三项税金）、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳（如果当地税务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结算时，从乙方所得劳务报酬中扣除）。（三）其他方式：。16验工计价16.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月份验工计价。16.2对月份验工计价有疑义的，甲乙双方可随时提出，经核实后在季度末对月份计价进行修正。16.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理末次验工计价。16.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。..16.5工程量清单中（含补充合同）没有的工程项目（不包括变更设计增加的工程项目），甲方不予验工计价。17劳务工程款中间支付与最终支付17.1本项目按下列第（)项约定方式支付工程进度款及结算款（一）按施工进度付款1）本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为；预付款扣回方式为：。2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款后天内，按不高于业主给甲方拨付款比例给乙方拨付，不支付现金。3）最终支付A、全部工作完成，经甲方认可后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。B、甲方收到乙方递交的结算资料后天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后天内编制“内部价款结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，在收到业主拨款后天内支付至最终结算总额的%，扣留%作为质量保证金。如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。C、质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。（二）按施工节点付款具体付款节点及比例如下：。（三）其他付款方式：..。17.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进度款或结算款。17.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。17.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：；账号：；如需变更，必须付款前七日内书面通知，否则一切责任自行承担。18施工变更18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。18.2变更数量和价款确定方式18.2.1变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双方协商确定。18.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。18.3施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。19施工验收19.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后天内对乙方施工成果进行验收。验收..合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。19.2隐蔽工程和中间验收19.2.1工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前小时通知甲方，经甲方报驻地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；19.2.2经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工；19.2.3无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。19.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。20施工配合20.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。21违约责任21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：21.1.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳..务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率标准向乙方支付拖欠劳务报酬的违约金。21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：21.2.1乙方延误工期时按合同价款的%/天向甲方支付违约金，工期延误违约金上限不超过合同总价的10%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；21.2.2乙方施工质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应按承担合同价款%向甲方支付违约金，并无条件整改至合格，经整改仍不合格的，对相应工程不予计量和支付；21.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；21.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金元，并承担由此给甲方造成的损失；21.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于天，否则每少一天向甲方支付违约金2000元；21.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失；21.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金；..21.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的20%向甲方支付违约金；21.2.9乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。21.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的%标准承担合同解除的违约责任。21.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21.5其他：。22索赔22.1甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。22.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主进行追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。22.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。22.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：..22.4.1索赔事件发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；22.4.2发出索赔意向通知后天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；22.4.3当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告；22.4.4乙方在合同约定期限内未提出索赔意向或材料的，视为放弃索赔权利，甲方对超期提供的资料不予接收。22.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。23争议23.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向仲裁委员会申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）23.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。23.3发生争议后，在争议未完全解决前，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。24不可抗力24.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。24.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况，及预计清理..和修复的费用。24.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：24.3.1工程本身的损害、因工程损害导致甲方运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。但因乙方原因抢救不及时所造成的损害，由乙方负责承担；24.3.2甲、乙双方各自的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；24.3.3乙方自购材料、自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；24.3.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；24.3.5停工期间，甲、乙双方各自留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由各自自行承担；24.3.6工程所需的清理、修复，由甲方负责处理；24.3.7延误的工作时间相应顺延。24.4因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。25文物和地下障碍物25.1乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即报告甲方并保护好现场甲方应于接到报告后立即报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应立即报告甲方，双方共同商议处置方案。所发现的地下障碍物有归属单位时甲方应报请有关部门协同处置。..26合同解除26.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。26.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使不能实现合同目的或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。26.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。27特别约定根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见。27.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。27.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得顺延。27.3关于劳务工程款中间支付与竣工结算时的结算款支付，双..方约定如确因建设单位原因造成工程款拔付不及时，对乙方的拔款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。27.4合同签订前乙方同意缴纳合同总价%（一般为5%～10%，绝对值不小于1万元）的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况予以返还（不计利息）。27.5凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定条款为准。28合同生效与终止本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。29合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同书附件：（材料单价表根据需要列入，注意与合同中附件编号对应）附表一：工程量清单（含工程量清单说明）（如果有）附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表（如果有）附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表（如果有）附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表（如果有）..甲方：（公章）乙方：（公章）.地址及住所：地址及住所：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地点：（如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”）附表一：工程量清单编号工程项目名称单位数量劳务单价（元）金额（元）备注..合计备注：工程量清单中各项目及单价（或价款）具体规定详见“工程量清单说明”。..工程量清单说明1.工程量清单应与模拟投标须知、合同条款、规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列工程数量是作为报价的暂估数量，仅作为组成合同文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按乙方实际完成甲方技术交底范围内的合格工程量与工程量清单的单价计算支付金额。或者根据合同约定，按甲方核实批准的变更单价计算支付金额。3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需乙方负责的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复管理的费用以及保险、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各细目之中，未列细目的工作不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中。乙方必须按施工图或甲方指令完成工程量清单中未填入数量、单价的工程细目，但不能得到额外的结算与支付，除非合同中未包含的新增和变更项目。5.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。6.乙方用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。7.计量时，图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延；当图纸所列工程数量与工程量清单所列数量不一致时，以甲方验收乙方实际完成施工图中的合格工程数量为准，但不得超出施工图纸中所列数量，除非有甲方的指示和批准。8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。..附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表序号工程限量供应材料供应地点备注名称单位名称单位数量例C25砼喷射m3425#水泥Kg495中（粗）砂M30.75米石M30.7速凝剂Kg17.8..附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..砌筑作业劳务分包合同工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（一般为建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3分包内容：砌筑作业劳务分包2劳务分包具体范围及内容（根据实际情况调整，力求明确、清楚、齐全）2.1承包范围：按施工图纸、招标文件、招标答疑、图纸会审等该工程包括的抹灰工程内容，包括但不限于：砂浆拌制、运输等工作内容，以及施工过程中砂浆搅拌机的操作及前、后台的清理工作；所属范围内的机械清理、料场清理、垃圾运到指定堆放地点、现场文明卫生等达到文明施工工地要求。。2.2砌筑工程作业内容包括：2.2.1熟悉施工图纸和项目部的技术交底，配合甲方施工员放线，领退料具，做好施工前的准备工作。2.2.2调制砂浆：水泥、石灰、砂等原材料堆码、运输、配料、过磅（过斗）、开（关）机械、清理机具等。..2.2.3砖、砌块、砂浆、砼预制品等材料场内外全部水平及垂直运输。运输包括铺移道板，运砖包括砖浇水或浸水。搭拆简易脚手架、铺跳板及操作架防护等。2.2.4清扫墙面及清理落地砖（砌块）、灰，施工前后所有材料及垃圾均须运至项目部指定地点并分类堆放。2.2.5圈、过梁、构造柱混凝土浇灌，配合甲方其他工种工作。2.2.6其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增）。2.3砌体工程材料、机具供给：2.3.1甲方提供职工生活场地、砌砖（砖、砌块等）、拉墙筋结构杆筋、预制构件、砂、水泥、石灰等，其他均由乙方承担，包括但不限于：斗车、灰桶、铁锹、刮杆、靠尺、砌刀、皮数干、碘钨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的小型工具均在乙方承包范围内。2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方提出材料需求计划；工程施工中乙方所需的小型工具用具等均由乙方自理。3分包工程工期3.1开始工作日期：年月日3.2结束工作日期：年月日3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。3.4主要节点工期（包验收）：基础结构天；主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施，分段工期必须保证总工期。（根据实际情况调整）4工程质量4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建..筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定标准。4.2施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范等，还应满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》的规定和要求。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致的返工、整改费用。4.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。4.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工。4.5必须按施工图纸派专人在甲方施工员指导下分中、放线，检查校对对所有房间的几何尺寸。4.6所有砌体工程按各种砌体组砌标准进行砌筑、搭搓、所有砌体与剪力墙、柱搭接处须放的拉墙筋、板带等必须按规范设置。4.7所有外墙砌体必须按轴线，拉垂直线，弹在所有柱上，再按中线砌筑。4.8砖砌体至近梁板底时应留一定空隙待砌筑完并至少5～7天后再将其拱砖挤紧，斜砖角60º～70º为宜。4.9其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）5.1本合同及补充协议等；5.2中标通知书；（如果有）..5.3投标书及附件；（如果有）5.4除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。6图纸6.1甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套。6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。7项目经理7.1甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。其职权范围以甲方书面授权委托书记载为准。7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为。8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）8.1除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：8.1.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；8.1.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；8.1.4负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点；复核乙方的施工放样、加工制作、绑扎工作。8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验收。8.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。8.4及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。8.5当模板安装完毕且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。8.6按本合同约定，向乙方支付劳务费用。8.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的安全事故后果由乙方承担。8.9其他：。..9乙方义务（可以根据工作内容进行部分调整）9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金和赔款。9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。9.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信誉。9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，..对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应损失。9.12除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9.13乙方由于自身失误、不当、过失行为等原因造成预留洞、预埋铁件的遗漏或钢筋遗漏，由此而发生的的植筋、打凿、修补、拆除等一切工料费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除。9.14乙方对所有的机具、工器具负责保管和日常清理、维修和润滑等工作，确保机械设备的安全正常运转。9.15乙方应做好清运工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。9.16乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运输机械。9.17乙方承担二级配电箱以下的电缆和照明工具。9.18乙方应保证任何情况下，确保本项目执行期间不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门口/办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置等事件，如有发生乙方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。9.19乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身份证复印件，健康状况资料交甲方备案。9.20为提高企业形象，满足湖南建工CI要求，由项目经理部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。9.21甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9.22乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。9.23乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。..9.24其他：。10安全施工与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。11安全防护11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。11.3乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。11.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，费用由乙方承担。11.5垂直运输起吊要安全牢靠，严禁超重和不同规格材料混合起吊，杜绝一切违章作业。11.6甲方对11.1、11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。12事故处理12.1乙方承包范围内发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关..规定立即报告甲方，并先行承担事故赔偿及处理费；事后按国家有关法律、行政法规和12.2条原则对事故责任进行调查处理。12.2凡发生安全事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。12.3乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13保险13.1乙方必须为自聘员工办理工伤保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。13.2保险事故发生时，乙方有责任采取适当的措施，防止或减少损失。14材料设备供应及管理14.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：14.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。14.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面通知甲方。14.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。14.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。14.1.5乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后7个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员（如归还材料、设备价值超过1万元，..须由项目经理、执行经理、技术负责人、仓库管理员及造价员参与）现场盘点、评估，办理书面移交。如乙方超出约定用量，超出部分按当时市场价格赔偿。14.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应立刻处理或向甲方报告，严禁设备带病运行。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。14.1.7甲供材料保管费、装卸费由乙方承担。14.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：14.2.1乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。14.2.2乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。14.2.3乙方不得使用与合同要求不符或与样板不符的产品。如乙方提供的材料未经甲方验收合格而擅自使用，甲方不予确认乙方的施工工程量，且乙方应当承担甲方所造成的损失（包括按甲方要求重新采购材料、重新施工等）。14.2.4每批材料、设备进场，应主动邀请甲方参与验收，并提供该批次产品的质量检验报告和出厂合格证、使用说明等相关资料。14.2.5如需更换其他厂家、品牌、产地的材料和设备，应提前15个工作日向甲方提出书面申请。经甲方书面回复同意后，方可使用。14.2.6甲方有权进入乙方仓库对乙供材料、设备进行检查，对于与合同要求不符或与样板不符的材料和设备，乙方应在甲方要求之时间内清出本项目。..15劳务工程款本工程的合同价款按下列第项确定：（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币元（大写：元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作和责任，并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。合同价款中包括但不限于：（根据实际情况填写）。（二）本工程为固定单价合同；合同价款暂定为人民币元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见附表一（工程量清单）。合同履行期间人工、材料、机械等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价均为一次性包死，不再调整。工程施工税金（即营业税、城建税和教育费附加三项税金）、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳（如果当地税务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结算时，从乙方所得劳务报酬中扣除）。（三）其他方式：。16验工计价16.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月份验工计价。16.2对月份验工计价有疑义的，甲乙双方可随时提出，经核实后在季度末对月份计价进行修正。16.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款..做最终清算、办理末次验工计价。16.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。16.5工程量清单中（含补充合同）没有的工程项目（不包括变更设计增加的工程项目），甲方不予验工计价。17劳务工程款中间支付与最终支付17.1本项目按下列第（)项约定方式支付工程进度款及结算款：（一）按施工进度付款1）本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为；预付款扣回方式为：。2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款后天内，按不高于业主给甲方拨付款比例给乙方拨付，不支付现金。3）最终支付A、全部工作完成，经甲方认可后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。B、甲方收到乙方递交的结算资料后天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后天内编制“内部价款结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，在收到业主拨款后天内支付至最终结算总额的%，扣留%作为质量保证金。如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。C、质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。（二）按施工节点付款..具体付款节点及比例如下：。（三）其他付款方式：17.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进度款或结算款。17.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。17.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：；账号：；如需变更，必须付款前七日内书面通知，否则一切责任自行承担。18施工变更18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。18.2变更数量和价款确定方式18.2.1变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双方协商确定。18.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。18.3施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。19施工验收19.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量..标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后天内对乙方施工成果进行验收。验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。19.2隐蔽工程和中间验收19.2.1工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前小时通知甲方，经甲方报驻地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；19.2.2经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工；19.2.3无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。19.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。20施工配合20.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。21违约责任..21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：21.1.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率标准向乙方支付拖欠劳务报酬的违约金。21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际情况调整）：21.2.1乙方延误工期时按合同价款的%/天向甲方支付违约金，工期延误违约金上限不超过合同总价的10%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；21.2.2乙方施工质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应按承担合同价款%向甲方支付违约金，并无条件整改至合格，经整改仍不合格的，对相应工程不予计量和支付；21.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；21.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金元，并承担由此给甲方造成的损失；21.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于天，否则每少一天向甲方支付违约金2000元；21.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失；..21.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金。21.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的20%向甲方支付违约金；21.2.9乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。21.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的%标准承担合同解除的违约责任。21.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。22索赔22.1甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。22.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主进行追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。22.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。22.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能..及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：22.4.1索赔事件发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；22.4.2发出索赔意向通知后天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；22.4.3当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告；22.4.4乙方在合同约定期限内未提出索赔意向或材料的，视为放弃索赔权利，甲方对超期提供的资料不予接收。22.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。23争议23.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向仲裁委员会申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）23.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。23.3发生争议后，在争议未完全解决前，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。24不可抗力24.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。24.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措..施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况，及预计清理和修复的费用。24.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：24.3.1工程本身的损害、因工程损害导致甲方运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。但因乙方原因抢救不及时所造成的损害，由乙方负责承担；24.3.2甲、乙双方各自的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；24.3.3乙方自购材料、自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；24.3.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；24.3.5停工期间，甲、乙双方各自留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由各自自行承担；24.3.6工程所需的清理、修复，由甲方负责处理；24.3.7延误的工作时间相应顺延。24.4因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。25文物和地下障碍物25.1乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即报告甲方并保护好现场甲方应于接到报告后立即报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应立即报..告甲方，双方共同商议处置方案。所发现的地下障碍物有归属单位时甲方应报请有关部门协同处置。26合同解除26.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。26.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使不能实现合同目的或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。26.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。27特别约定根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见。27.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。27.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得..顺延。27.3关于劳务工程款中间支付与竣工结算时的结算款支付，双方约定如确因建设单位原因造成工程款拔付不及时，对乙方的拔款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。27.4合同签订前乙方同意缴纳合同总价%（一般为5%～10%，绝对值不小于1万元）的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况予以返还（不计利息）。27.5凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定条款为准。28合同生效与终止：本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。29合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份。本合同书附件：（材料单价表根据需要列入，注意与合同中附件编号对应）附表一：工程量清单（含工程量清单说明）附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表（如果有）..附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表（如果有）甲方：（公章）乙方：（公章）地址及住所：地址及住所：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地点：（如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”）附表一：工程量清单编号工程项目名称单位数量劳务单价（元）金额（元）备注..合计备注：工程量清单中各项目及单价（或价款）具体规定详见“工程量清单说明”。工程量清单说明1.工程量清单应与模拟投标须知、合同条款、规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列工程数量是作为报价的暂估数量，仅作为组成合同文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按乙方实际完成甲方技术交底范围内的合格工程量与工程量清单的单价计算支付金额。或者根据合同约定，按甲方核实批准的变更单价计算支付金额。..3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需乙方负责的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复管理的费用以及保险、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各细目之中，未列细目的工作不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中。乙方必须按施工图或甲方指令完成工程量清单中未填入数量、单价的工程细目，但不能得到额外的结算与支付，除非合同中未包含的新增和变更项目。5.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。6.乙方用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。7.计量时，图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延；当图纸所列工程数量与工程量清单所列数量不一致时，以甲方验收乙方实际完成施工图中的合格工程数量为准，但不得超出施工图纸中所列数量，除非有甲方的指示和批准。8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。..附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表序号工程限量供应材料供应地点备注名称单位名称单位数量例C25砼喷射m3425#水泥Kg495中（粗）砂M30.75米石M30.7速凝剂Kg17.8..附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..混凝土作业劳务分包合同工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（一般为建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3分包内容：混凝土作业劳务分包2劳务分包具体范围及内容（根据实际情况调整，力求明确、清楚、齐全）2.1承包范围：按甲方提供的工程施工图纸进行施工，包括：2.1.1本工程从基础承台起的土方人工清理（经挖掘机挖掘后的人工清挖、土方在正负0.3m以内由乙方清挖、整平、夯实）、凿桩头及砼渣清理、砼浇捣、养护及基础部分的砖胎膜；所有主体工程内混凝土均属承包内容，包括有水房间返边、构造柱、窗户栏板压顶、屋面找坡找平层砼和刚性层砼；墙柱接头砼凿毛，墙柱脚砂浆补缝。..2.1.2所有临建的砌体工程、地面找平，水电管道沟渠的开挖、砌筑及粉刷，以及本工程渣土转运至甲方指定地点等，办公区、生活区地面硬化、临时道路的平整、砼路面的浇捣及养护、维护，以及附属工程的室外明沟散水、化粪池排水沟管井的砌筑及浇捣，建筑主体周围以内的场地平整等。2.1.3地下室基坑施工期间底部砼未浇筑前的抽、排水人工。2.1.4文明施工，保持场地整洁，工完场清、场内所有成品保护。2.1.5其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。2.2混凝土工程作业内容包括：2.2.1熟悉施工图纸，配合甲方施工员放线。2.2.2基础砖胎膜的砌筑及内抹灰。2.2.3现场围墙的砌筑与粉刷。2.2.4砼浇筑前准备：砼工须提前30分钟做好准备工作。2.2.4.1搅拌机、输送泵安装、清洗及输送泵管道安拆、场内转运，并且清理输送泵堵管时的混凝土残渣，并做好处理工作，因泵管堵塞清理及造成的每次施工人员24小时内的停工损失包含在综合单价中。2.2.4.2现浇砼浇捣前的湿水、卫生清理、弥补水泥垫块、检查砼标高及轴线控制。2.2.4.3有需要的搭设操作架和支撑架。2.2.4.4砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗。2.2.5砼浇捣：搭、移、拆运浇捣范围内所需的临时循环交叉道板及马凳，安放移动溜子、木槽；砼的耙递、捣实、成型抹平、压光（如有需要）、扫毛（如有需要）。2.2.6试块制作；预制构件的制作与安装。2.2.7须派专人不少于7天的不间断浇水养护砼的养护（含养护..用品的回收）。2.2.8清理：模板拆除后，必须及时清理楼面所有杂物，凿除混泥土残渣等，楼层砌体结构完工后再清理一次，随时保证楼面清洁卫生。布料机、砼输送泵的清洁。2.2.9需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后收尾工作。2.2.10其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。2.3混凝土工程材料、机具供给：2.3.1甲方提供职工生活场地、商品混凝土，其他均由乙方承担，包括但不限于：斗车、灰桶、铁锹、刮杆、靠尺、砌刀、皮数干、碘钨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的振动棒、振动器、磨光机及配线、开关插座、电缆等小型工具均在乙方承包范围内。2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方提出材料需求计划；工程施工中乙方所需的小型工具用具等均由乙方自理。3分包工程工期3.1开始工作日期：年月日3.2结束工作日期：年月日3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。3.4主要节点工期（包验收）：基础结构天；主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施，分段工期必须保证总工期。（根据实际情况调整）..4工程质量4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定标准。4.2施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范等，还应满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》的规定和要求。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理、建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致的返工、整改费用。4.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。4.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工。4.5所有砼浇捣时，所在梁、柱、板、打振动棒快进慢出打到位，不能出现蜂窝麻面、孔洞。如出现凿除重来的部位，其材料及一切工资由乙方承担。4.6楼面必须拉线，按平水找平，用木荡抹平、搓光。正、负高差控制在质量验收标准允许范围内。4.7其他：（责任单位可根据项目实际情况对上述范围在本款中酌情增减）。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）5.1本合同及补充协议等；5.2中标通知书；（如果有）..5.3投标书及附件；（如果有）5.4除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。6图纸6.1甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套。6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。7项目经理7.1甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。其职权范围以甲方书面授权委托书记载为准。7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为。8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）8.1除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：8.1.1向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；8.1.3向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；8.1.4负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点；复核乙方的施工放样、加工制作、绑扎工作。8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验收。8.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。8.4及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。8.5当模板安装完毕且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。..8.6按本合同约定，向乙方支付劳务费用。8.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的安全事故后果由乙方承担。8.9其他：。9乙方义务（可以根据工作内容进行部分调整）9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金和赔款。9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持..证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。9.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信誉。9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应损失。9.12乙方由于自身失误、不当、过失行为等原因造成预留洞、预埋铁件的遗漏或钢筋遗漏，由此而发生的的植筋、打凿、修补、拆除等一切工料费用皆由乙方承担，此费用在结算时直接予以扣除。9.13乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。9.13.1在浇筑墙、板、粱等钢筋砼构件时，在下方同步配备一名付工进行回收碎落砼及砂浆收集整理工作，在浇筑完上一层的板砼后，须派专人将下一层楼板清理干净。9.13.2砼浇筑施工时必须及时清理溅落于模板和楼面上的混凝..土残渣并合理利用，浇捣完毕后清理振捣工具及电缆、三级配电箱等9.13.3砼输送泵施工前后清扫干净，做到无残余混凝土，做到人走机停。9.14乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运输机械。9.15乙方承担二级配电箱以下的电缆和照明工具。9.16乙方应保证任何情况下，确保本项目执行期间不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门口/办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置等事件，如有发生乙方应第一时间出面解决，并承担因此产生的一切责任和后果，消除不良影响。9.17乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身份证复印件，健康状况资料交甲方备案。9.18为提高企业形象，满足湖南建工CI要求，由项目经理部统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。9.19甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9.20乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。9.21乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。9.22其他：。10安全施工与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工..场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。11安全防护11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。11.3乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。11.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，费用由乙方承担。11.5垂直运输起吊要安全牢靠，严禁超重和不同规格材料混合起吊，杜绝一切违章作业。..11.6甲方对11.1、11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过错所造成的损失应该承担的责任。11.7其他：。12事故处理12.1乙方承包范围内发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，并先行承担事故赔偿及处理费；事后按国家有关法律、行政法规和12.2条原则对事故责任进行调查处理。12.2凡发生安全事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。12.3乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13保险13.1乙方必须为自聘员工办理工伤保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。13.2保险事故发生时，乙方有责任采取适当的措施，防止或减少损失。14材料设备供应及管理14.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：14.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应延误的一切责任和损失由乙方承担。14.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面通知甲方14.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。..14.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。14.1.5乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后个日历天内归还，并邀请甲方仓库管理员（如归还材料、设备价值超过1万元，须由项目经理、执行经理、技术负责人、仓库管理员及造价员参与）现场盘点、评估，办理书面移交。如乙方超出约定用量，超出部分按当时市场价格赔偿。14.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应立刻处理或向甲方报告，严禁设备带病运行。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有损失和责任。14.1.7甲方对乙方负责实施的劳务工程实行限额领料制度，限额用料的种类和数量，由甲方在合同附件中另行确定。节约模板、木方材料甲方按节约额的%奖给乙方。14.1.8甲供材料保管费、装卸费由乙方承担。14.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：14.2.1乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。14.2.2乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。14.2.3乙方不得使用与合同要求不符或与样板不符的产品。如乙方提供的材料未经甲方验收合格而擅自使用，甲方不予确认乙方的施工工程量，且乙方应当承担甲方所造成的损失（包括按甲方要..求重新采购材料、重新施工等）。14.2.4每批材料、设备进场，应主动邀请甲方参与验收，并提供该批次产品的质量检验报告和出厂合格证、使用说明等相关资料。14.2.5如需更换其他厂家、品牌、产地的材料和设备，应提前个工作日向甲方提出书面申请。经甲方书面回复同意后，方可使用。14.2.6甲方有权进入乙方仓库对乙供材料、设备进行检查，对于与合同要求不符或与样板不符的材料和设备，乙方应在甲方要求之时间内清出本项目。15劳务工程款本工程的合同价款按下列第项确定：（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币元（大写：元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作和责任，并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。合同价款中包括但不限于：（根据实际情况填写）（二）本工程为固定单价合同；合同价款暂定为人民币元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见附表一（工程量清单）。合同履行期间人工、材料、机械等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价均为一次性包死，不再调整。工程施工税金（即营业税、城建税和教育费附加三项税金）、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳（如果当地税务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结算时，从乙方所得劳务报酬中扣除）。（三）其他方式：。16验工计价..16.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月份验工计价。16.2对月份验工计价有疑义的，甲乙双方可随时提出，经核实后在季度末对月份计价进行修正。16.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理末次验工计价。16.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。16.5工程量清单中（含补充合同）没有的工程项目（不包括变更设计增加的工程项目），甲方不予验工计价。17劳务工程款中间支付与最终支付17.1本项目按下列第（)项约定方式支付工程进度款及结算款（一）按施工进度付款1）本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为；预付款扣回方式为：。2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款后天内，按不高于业主给甲方拨付款比例给乙方拨付，不支付现金。3）最终支付A、全部工作完成，经甲方认可后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。B、甲方收到乙方递交的结算资料后天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后天内编制“内部价款结算..单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，在收到业主拨款后天内支付至最终结算总额的%，扣留%作为质量保证金。如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。C、质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。（二）按施工节点付款具体付款节点及比例如下：。（三）其他付款方式：。17.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进度款或结算款。17.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。17.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：；账号：；如需变更，必须付款前七日内书面通知，否则一切责任自行承担。18施工变更18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。18.2变更数量和价款确定方式18.2.1变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双方协商确定。18.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。..18.3施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造成的工期延误和经济损失。19施工验收19.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后天内对乙方施工成果进行验收。验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。19.2隐蔽工程和中间验收19.2.1工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前小时通知甲方，经甲方报驻地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；19.2.2经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工；19.2.3无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。19.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。20施工配合20.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业..主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。21违约责任21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：21.1.1甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率标准向乙方支付拖欠劳务报酬的违约金。21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：21.2.1乙方延误工期时按合同价款的%/天向甲方支付违约金，工期延误违约金上限不超过合同总价的10%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；21.2.2乙方施工质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应按承担合同价款%向甲方支付违约金，并无条件整改至合格，经整改仍不合格的，对相应工程不予计量和支付；21.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；21.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金元，并承担由此给甲方造成的损失；21.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于天，否则每少..一天向甲方支付违约金2000元；21.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失；21.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金；21.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的20%向甲方支付违约金；21.2.9乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。21.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的%标准承担合同解除的违约责任。21.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21.5其他：。22索赔22.1甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。22.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据..总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主进行追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。22.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。22.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：22.4.1索赔事件发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；22.4.2发出索赔意向通知后天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；22.4.3当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告；22.4.4乙方在合同约定期限内未提出索赔意向或材料的，视为放弃索赔权利，甲方对超期提供的资料不予接收。22.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。23争议23.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）向仲裁委员会申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）23.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争..议解决方式的，均不得对抗此约定。23.3发生争议后，在争议未完全解决前，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。24不可抗力24.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。24.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况，及预计清理和修复的费用。24.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：24.3.1工程本身的损害、因工程损害导致甲方运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。但因乙方原因抢救不及时所造成的损害，由乙方负责承担；24.3.2甲、乙双方各自的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；24.3.3乙方自购材料、自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；24.3.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；24.3.5停工期间，甲、乙双方各自留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由各自自行承担；24.3.6工程所需的清理、修复，由甲方负责处理；24.3.7延误的工作时间相应顺延。24.4因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。..25文物和地下障碍物25.1乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应立即报告甲方并保护好现场甲方应于接到报告后立即报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应立即报告甲方，双方共同商议处置方案。所发现的地下障碍物有归属单位时甲方应报请有关部门协同处置。26合同解除26.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。26.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使不能实现合同目的或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。26.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。27特别约定根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见。..27.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。27.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得顺延。27.3关于劳务工程款中间支付与竣工结算时的结算款支付，双方约定如确因建设单位原因造成工程款拔付不及时，对乙方的拔款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。27.4合同签订前乙方同意缴纳合同总价%（一般为5%～10%，绝对值不小于1万元）的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况予以返还（不计利息）。27.5凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定条款为准。28合同生效与终止本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。29合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份。..本合同书附件：（材料单价表根据需要列入，注意与合同中附件编号对应）附表一：工程量清单（含工程量清单说明）（如果有）附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表（如果有）附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表（如果有）附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表（如果有）甲方：（公章）乙方：（公章）地址及住所：地址及住所：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地点：附表一：工程量清单编号工程项目名称单位数量劳务单价（元）金额（元）备注..合计备注：工程量清单中各项目及单价（或价款）具体规定详见“工程量清单说明”。工程量清单说明1.工程量清单应与模拟投标须知、合同条款、规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列工程数量是作为报价的暂估数量，仅作为组成合同文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按乙方实际完成甲方技术交底范围内的合格工程量与工程量清单的单价计算支付金额。或者根据合同约定，按甲方核实批准的变更单价计算支付金额。..3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需乙方负责的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复管理的费用以及保险、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各细目之中，未列细目的工作不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中。乙方必须按施工图或甲方指令完成工程量清单中未填入数量、单价的工程细目，但不能得到额外的结算与支付，除非合同中未包含的新增和变更项目。5.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。6.乙方用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价之中。7.计量时，图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延；当图纸所列工程数量与工程量清单所列数量不一致时，以甲方验收乙方实际完成施工图中的合格工程数量为准，但不得超出施工图纸中所列数量，除非有甲方的指示和批准。8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。..附表二：甲方免费供应乙方限量使用材料数量表序号工程限量供应材料供应地点备注名称单位名称单位数量例C25砼喷射m3425#水泥Kg495中（粗）砂M30.75米石M30.7速凝剂Kg17.8..附表三：甲方免费提供给乙方使用施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..附表四：甲方免费提供给乙方使用周转材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注..幕墙工程劳务分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规，以及甲方与业主签订的工程施工总承包合同（以下简称主合同），甲方将标段中幕墙工程分包给乙方施工。为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就本合同事宜，经协商一致达成如下条款：1工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程承包范围：1.3.1承包范围为包括幕墙加工、装卸制作、安装及相关联部位的收边收口等内容（含测量放线、埋件安装、材料装/运输、各种试验、检测的人工配合、材料的加工、制作、安装、注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作），若因乙方施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求，乙方必须承担相关责任与损失，且乙方必须在甲方允许时间内达到甲方节点进度要求；否则，甲方有权减少乙方承包的工程量，若连续两次未达到甲方节点进度要求，甲方有权解除合同将乙方清除出场；..1.3.2乙方的承包范围还包括成品码放、现场局部脚手架架板的固定与转移、施工过程中影响安装的局部主体剔凿及处理、甲方要求的与其他第三方的交叉收口作业、电焊作业的成品保护与火灾防范等1.4分包工程工作内容：详见附件一《工程量清单》1.5承包方式：1.5.1乙方以清包工的方式完成承包范围内的工作量，即包人工、包质量、包工期、包施工安装工具、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场管理费、包现场材料卸车及转运费（包括现场内的水平、垂直运输的一、二、三次或因工作需要的其它多次转运）、包甲方采购材料到施工现场领料后的保管、包现场仓库的搭设、包配合甲方幕墙各种试验、检验人工费、包夜班抢工加班费、包春节或其它法定节假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料（如切割片、钻花、抹布、甲苯等）、包本合同约定的其他事项和费用。1.5.2乙方清包工范围内的工作量以固定单价包干（具体单价详见本合同2.2条款）。该包干单价不因劳动力价格的波动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整。甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式的其它费用。2分包合同价款2.1合同总价暂定为（人民币）元，小写：元。此价格仅为双方签订合同时估算价款，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。2.2双方采取固定单价的承包方式。2.2.1石材幕墙（含石材幕墙所有钢结构及造型）的安装承包..单价元/㎡，面积约㎡，（其中分项单价：放线元，埋件元、连接件安装元，龙骨安装元，面材安装元，注胶元，清洁卫生元）。2.2.2玻璃幕墙（含明框、隐框等）的安装承包单价元/㎡，面积约为㎡，（其中分项单价：放线元,后置埋件安装元，龙骨安装元，面材安装元，注胶元，清洁、卫生元）。2.2.3铝单板的安装承包单价元/㎡（其中分项单价：放线元，埋件安装元，龙骨安装元，面材安装元，注胶元，清洁卫生元）。2.3因设计变更或其他原因而增加的施工内容，按如下计价方式确定单价和结算价款：（1）如合同中有相同类型的项目，按合同约定的同类项目单价计价；（2）如合同中有类似项目，参照合同约定的类似项目单价定价；（3）如合同中无相同或类似项目，参照市场行情由甲乙双方协商确定。变更项目需经甲乙双方签证认可后方可作为结算依据。3合同工期与进度要求3.1本工程开工日期年月日；竣工日期：年月日；总工期天，自甲方书面通知乙方进场之日起开始计算。乙方的具体施工进度必须满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。3.2非不可抗力影响，合同工期不得顺延。因不可抗力影响的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用（含因顺延造成的窝工费用和其他损失）。上述不可抗力是指：战争、级以上地震、社会动乱（不包括阻工）、大于二十年一遇的洪水。3.3乙方应在工期延误事实发生后日内就延误内容向甲方项目部提出书面报告，并经甲方与业主共同确认，乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此权力。..4工程价款的结算与支付4.1本工程无预付款，合同生效时，乙方交纳元整履约保证金。4.2乙方于每月日向甲方提交当月已完工程量，经甲方相关部门验收、审核后，作为双方结算的依据，乙方自行到当地税务机关办理完税手续。工程款的支付采用银行转账的方式支付，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式工程款发票后，以银行转账方式向乙方支付。乙方确认其收受工程款的开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日书面方式通知甲方。4.3工程进度款按（月/季/次）支付，甲方在收到业主工程款后每次支付乙方本节点已完工作量款项的%。4.4工程交验合格（甲方验收）并达到规定的质量要求后凭乙方出具的有效税票付至合同价款的%。4.5工程交验合格（甲方验收完毕），甲方一次性无息退还乙方履约保证金元整。4.6工程通过建设单位竣工验收并甲方与业主办理结算后，甲方凭乙方出具的有效税票付至合同价款的%。4.7合同价款的%作为质量保证金，个月保修期内不出现质量、安全及其他纠纷则按时无息支付给乙方。4.8结算工程量待工程完工后日内由乙方自行编制报甲方审核。4.9若乙方擅自解除合同或甲方因乙方违约按照本合同约定解除本合同的，甲方按乙方所完成的合格工程量价款的80%结算。5质量要求5.1本工程要求质量目标为工程标准。幕墙工程所有性能均应满足国家及JGJ102-2003、JGJ133-2001及设计图纸与合同要求。..5.2如甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。5.3乙方必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工，工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。因乙方原因导致工程质量未达到合格工程标准，则甲方向乙方收取工程价款的作为违约金，且乙方所交付的履约保证金不予退还。如因此给甲方造成损失的，乙方并应承担全部赔偿责任。5.4乙方每道工序完成进入下道施工工序前须书面报请甲方验收，若乙方在进入下道工序施工前未对上道工序书面报请验收，甲方有权要求乙方承担元/次的违约责任，由此而引发的一切后果全部由乙方承担。5.5若乙方认为工程质量已超过合同约定标准且取得优良工程等级以上，工程验收完成后个工作日内由乙方提出书面申请，由甲方质管部组织相关部门对其进行评定，经评定情况属实者视项目的复杂程度、工程量大小给予元不等奖励。6材料设备6.1甲供材料与设备6.1.1甲方按照总包合同规定或甲方为保证整体工程质量认为有必要供应或指定的材料向乙方供应材料。本工程甲供材料设备为：，乙方负责卸车和材料的工地保管责任及费用。6.1.2乙方应通过授权委托确定1-2名收料人，负责甲供材料的领收、签认，其授权委托书、身份证明、个人签字应在甲方财务、物资等相关部门留底备案。6.1.3乙方应根据施工情况，按甲方要求每月提交材料计划。6.1.4甲方供应的材料乙方不得随意使用于本项目之外，也不得自行采购。..6.1.5甲供材料的检试验费用由乙方承担。6.2乙方负责施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料。7安全事项7.1乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。7.2乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。7.3乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。7.4由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方负责处理并承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元；重伤一人次，承担违约金元。8文明施工8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结帐单中扣出。8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并勒令乙方无条..件退场。9奖罚办法甲方有权对乙方所犯错误视不同情况给予乙方经济上的违约处罚（详见合同附件二，关于现场质量、安全、文明施工、材料、日常工作配合等管理条例），乙方进场14日内，甲方项目部须针对项目的具体情况与乙方签订有关工期、质量、安全、材料、文明施工等项目管理责任书，标准参照甲方相关文件，以上责任书都将作为甲方对乙方管理过程中的实施标准。10双方权利义务10.1甲方：10.1.1负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理，对设计变更进行签证。10.1.2有权监督工程质量、进度、安全、文明施工及CI策划等工程管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出整改、处罚意见，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。10.1.3协调总包方向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地及围护设施，提供施工用水、用电接驳点（由接驳点到工作面的电缆线及电箱的配置由乙方负责），现场所需的所有配电箱、电线等用电设备均全部由乙方提供。10.1.4甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具（但总包方收取的使用费除配合费以外部分由乙方承担）。但如总包方拆除脚手架及垂直运输工具后，乙方须及时配合甲方向业主签证，乙方因此而增加的费用由乙方自行承担。10.1.5负责协助乙方在施工中与业主、监理、总包及其他交叉施工队伍的关系。10.1.6负责向乙方提供甲方统一工作服，费用由乙方承担。..10.1.7负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。10.1.8乙方同意甲方有权根据乙方在施工工期内提供的劳务人员名单直接代乙方发放人工工资，并在本合同价款中扣除。劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句，并印上手印。10.1.9负责对乙方进行技术交底，组织乙方所完工程的交工验收。10.1.10若在施工过程中或施工完成后，总包、监理、业主因各种原因未及时验收或因乙方原因造成质量不合格、进度不满足要求等导致业主拖延向甲方付款，则甲方向乙方付款亦相应顺延；乙方不得停工、怠工，如有停工、怠工，甲方视情节轻重，有权扣除其应付款项。10.1.11施工过程中或保修期间，发生玻璃自爆情况或未发现损坏责任人，乙方均负有免费进行玻璃的重复安装责任，否则，甲方有权安排他人进行安装，费用直接从乙方工程款或保修金中扣除。10.1.12若乙方在质量、工期、安全文明施工、与项目部的配合等方面无法满足甲方的要求，甲方有权终止合同，对已完成工程量按完工价款的80%进行结算,并扣除风险担保金。10.1.13乙方（含管理人员及施工人员）须无条件服从甲方的人力资源调配。乙方拒不服从甲方的调配，视具体情况处以向甲方支付元/次的违约金。10.2乙方：10.2.1负责提供现场可行性强的施工方案，根据甲方确认的图纸和本合同约定进行材料计划的上报和施工，不得擅自更改设计方案，并确保工程质量、进度和安全。10.2.2严格按照图纸和国家相关规范施工，不得私自更改施工方案及施工流程。服从业主、总包方、甲方、监理的统一管理和现场的..统一协调。10.2.3对因设计变更或其他原因而增加的施工内容，配合甲方向业主签证。10.2.4作好安全防护和文明施工，严守安全操作规程。乙方在施工期间应加强班组内部安全文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，每日上工前必须进行安全早会。因乙方原因而引起的一切人身、设备安全事故和劳务纠纷以及由此而发生的一切责任和损失概由乙方承担。10.2.5配合甲方项目部对材料的损耗要求提出辅助材料计划，无条件做好材料和加工半成品的卸货、搬运、签收、保管（包含春节、或其它节日的材料的保管工作）、标识工作，乙方负责把加工半成品从甲方车间运输到安装位置，即乙方负责甲方车间到工地的运输以及工地到楼层安装位置的垂直运输。10.2.6乙方现场作业人员必须穿戴甲方统一的工作服和安全帽，费用由乙方承担。对于乙方施工人员未按要求佩带安全帽、安全带的现象，甲方有权进行处罚，并直接从乙方当月的工程进度款内扣除。10.2.7乙方必须妥善保管工地现场的材料及半成品，因乙方材料保管失误及安装所造成的材料损坏概由乙方负责，并每月及时向甲方按实上报工程量。在施工过程中，乙方必须节约使用材料，严禁浪费材料，材料的损耗必须控制在甲方规定的损耗范围内（具体详见合同附件三）；材料损耗由乙方在结算书中单独列项编报（若乙方未在结算书中对材料实际损耗情况进行详细计算数据，视为乙方结算关键项目未编报，不予办理结算），先由甲方项目部根据实际计划用量及现场领料单进行审核（要求项目部的计划、领料单必须详实、完整、准确），再由甲方合约部进行复审，最终审核结果以甲方合约部的为准；若材料损耗有所节余甲方将给予乙方一定奖励，若材料损耗超出约定值将由乙方承担全部费用并直接从乙方的工程款..项内扣除，甲方项目部的材料损耗参照责任状实施。10.2.8乙方须遵守一切法律、法规、规章以及各级政府、行政主管部门的政策、制度，负责到有关行政部门进行人员登记备案，如有违反，所造成的一切后果由乙方负责。10.2.9负责缴纳当地政府或有关主管部门所要求乙方缴纳的一切税费。10.2.10负责提供幕墙加工制作尺寸，并对提供的尺寸负责，若尺寸提供有误造成一切损失所发生的费用，由乙方全部承担。10.2.11搞好现场文明施工，做到材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生；进入工地现场的材料必须按照甲方公司相关规章制度和甲方项目部指定的地点进行堆放并设置相应标牌。施工完工后整理好现场，做到工完场清，交工验收之前，做好一次全面清洁，并负责配合甲方做好验收工作。10.2.12乙方负责为现场所有施工人员购买意外伤害保险，如乙方进场未按时购买，则甲方可代其购买，相关费用从工程款中扣除。10.2.13乙方负责在工程开工或施工队进场后两天内提供该承包项目的劳务人员名单、经验证的身份证复印件、右手大拇指指纹印及工资标准给甲方委派参与该项目管理的工作人员，发放人工工资办法见附件《劳务人工工资发放规定》。10.2.14特殊工种的人员必须具备相应的资格证、上岗证并到甲方项目部进行备案备查。10.2.15如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向业主、有关政府部门投诉，一切后果都由乙方承担，甲方并有权解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由乙方全额承担，甲方并有权按照该罚款的金额向乙方追究违约责任。10.2.16风口、空调口、配电箱、开关插座面板等孔洞乙方负责..预留制作，过程中进行埋件、龙骨安装部分墙壁面的剔除及恢复由乙方负责。10.2.17乙方本人或乙方委派2名专职管理人员、施工队长、班组长（详见附件劳务人员名单）需在现场办公，每天到项目部报到，做到随叫随到（半小时内），服从甲方现场人员的工作安排，乙方管理人员按甲方制定的作息时间工作。未经项目经理同意擅自离开现场，每次向甲方支付元违约金。10.2.18乙方必须绝对遵从甲方所有发出的工程指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。10.2.19除过程中的清洁外，乙方必须负责工程验收前统一进行一次外墙清洗。11质量保证期11.1本工程质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。11.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。12签证12.1下列情况下可以签证：12.1.1因甲方原因造成返工返修的；12.1.2合同外增加工作量的单项签证超过元以上的；12.1.3甲方项目部所发出的指令单涉及到合同外的其它内容。12.2签证的程序：12.2.1甲方项目部发出的指令单需项目经理确认；12.2.2当指令单或因甲方原因造成返工返修的内容完成后日内向甲方项目部报见证单，待甲方项目部成员与质安部代表对现场..的完成情况进行核查，核查后需甲方项目部成员与质安部代表共同签字确认，任意缺一部门未签认不予计入结算；12.2.3签证单需以指令单、见证单作为依据，无指令单、见证单的签证不予办理；签证单需甲方项目部、质安部、合约部、生产部共同签认，任意缺一部门未签认不予计入结算，相关部门共同签认后报甲方主管领导审批，审批内容计入结算。12.3乙方提交的签证单应注明以下内容：12.3.1甲方工程指令签发时间及编号；12.3.2签证事实发生、完成及签证的日期；12.3.3执行签证事实的依据（甲方工程指令或委托书等函件作为附件）；12.3.4签证事实及完成情况简述（见证单作为附件）；12.3.5涉及经济数量和详细的计算式；12.3.6甲方签发指令人员和验收人员、相关部门的签认上述内容不清楚、不齐全的签证单，甲方有权拒收。12.4合同外有关签证的工作内容必须有甲方项目经理及相关主办人员的签认，且乙方必须在每月将自行汇总当月甲方项目经理签认完成的现场签证单，送至甲方相关审核部门（外地可采用邮寄形式），否则，视为当月未发生合同外工作，工程完工结算时不予计量。12.5任何签证均应避免以点工或台班计算，如确需以点工或台班计算，则乙方签证单必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，否则甲方不予签证。12.6签证点工按元/工日计算，必须经甲方项目经理与主办人员签认，每月未由乙方自行汇总送至甲方相关部门审核，否则，视为当月未发生零点工，工程完工结算时不予计量。12.7所有签证需经甲方合约部审核签字、主管领导审批后方为..有效，单项签证在元及以下的不予调整。13违约责任13.1任何一方不能全面履行合同均属违约，因违约所造成的责任和经济损失概由违约方承担。13.2乙方不得将本合同项下的劳务分包项目转包或分包给第三人，否则，乙方应向甲方支付本合同价款20%的违约金，甲方并有权解除本合同。13.3乙方必须在合同工期内完工，否则，每拖延一天，乙方应向甲方支付人民币元/天的违约金，同时如业主、监理因进度原因对甲方项目部的罚款由乙方承担。13.4乙方无法实现承诺的工程质量等级或无法实现一次性通过幕墙分部工程质量验收，或无法实现一次性通过整体工程的竣工验收，甲方将视具体情况对乙方处以工程款总额的的违约金，且乙方应承担甲方因此而造成的一切损失。14争议解决14.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：14.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）14.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。15其他约定15.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则按逾期付款处理，甲方有权从工程款中扣除。..15.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字盖章)：法定代表人(签字盖章)：委托代理人：委托代理人：年月日年月日签订地点：本合同附件：附件一工程量清单（可根据具体情况修改、填写工程量清单表）附件二项目管理条例附件三材料损耗系数附件四设备配置附件一：工程量清单工程量清单..工程项目名称：章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注如：钻孔灌注桩Φ=###cm米可用排除法说明单价中包含哪些费用。以实际完成并经监理工程师验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，若图纸有标识的，按图纸标识计。未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水、混凝土、每桩的无破损检验以及其他为完成此项工程的项目，均为挖灌注村的附属工作，不另行计量。装、拆、移钻机，泥浆制备、安拆护筒、准备机具、钻孔、出渣、加粘土、清孔、量孔深，泥浆外运安拆导管及漏斗，砼灌注、机使费、二三项料、凿除桩头、水电费等，回旋钻取0.08-0.1，冲击钻取0.1-0.13，地质：黄土、粘土、砂粘土、砂粉土、黏土在此仅以钻孔灌注桩为例加以说明甲方：乙方：附件二：项目管理条例项目管理条例一、安全、质量管理：1、施工及加工现场发现未戴安全帽扣元/人次（在室内车间的除外）；未系好帽带扣元/人次；2、用电箱无漏电保护器或漏电保护器失效的扣元/次；..3、电源线有破损或有使用花线的扣元/次；4、安全早会队长迟到或未按时组织本队人员例队的元/人次；5、安全早会该队人员缺席一人扣元/人次，依此类推（加班人员视具体情况定）；6、住宿区未配灭火器的扣元/次；7、发现有酒后作业的扣元/人次；8、未购买人身意外伤害保险的扣元/人次；9、上班时间穿拖鞋、打赤脚、赤膊或生产现场穿高跟鞋的扣元/人次；10、上班时间带小孩进入生产场地的元/人次；11、施工现场无足够防火设施（如灭火器材等）元/处；12、无班前教育记录的扣元/次；13、出现打架斗殴视情节轻重扣元/次；14、现场施工错误或未征得项目部同意擅自更改图纸的元/次；15、现场发现不合格项视现场实际情况扣元/次；16、项目部口头或书面要求整改但施工队未按时或拒不整改的元/次；17、监理、业主、总发现不合项（主要指施工队自身原因造成的）投诉或要求返工的元/次；18、电焊部位不采取有效防腐措施或焊缝存在明显缺陷的元/处；19、注结构胶、耐候胶卫生清洁不到位，施工工序不符合要求的元/处；二、进度管理、文明施工管理：1、由于施工队自身原因未按项目部指令单按时完成的处罚元/次；2、晚间加班未按项目部要求实施的处罚元/次；3、工序、工作面、节点进度未按项目要求实施的视具体情况处罚元/次；4、无主动创造工作面完成工作任务的罚元/次；5、按项目进度指令单提前一天奖元/次，此后每提前一天加元/次；6、施工项目由于施工队本身原因造成项目抢工且须项目或公司支援的处元/次；7、现场施工材料未完场清的元/次；8、现场发现有打赤膊、穿托鞋的元/人次；9、现场随地大、小便的元/人次；10、现场有其它不文明行为的元/人次；三、合同履约与项目配合：1、由于施工队自身原因导至民工工资未及时发放的元/次，出现民工聚众闹事的将从公司合格劳务分包方名册中除名且不得参与今后公司其它项目的投标；针对此事，视具体情况处1000~5000元/次；2、施工队出现分包且给项目管理造成影响的视具体情况/次，并从甲方合格分包方名册中删除；3、合同约定的其它条例未按要求实施的每项元/次；4、项目部管理人员口头通知未按要求实施的或实施不彻底的元/次（有书面记录或相应证据）；5、项目要求资料（人员花名册、身份证复印件、日计划等）未按时提交的元/次；6、项目各会议未按时执行的元/次；7、遇紧急事宜无主动配合意识的元/次；..四、库房与材料管理：1、材料分配时未按项目部要求实施的元/次；2、库房发现无人看守的元/次；3、库房无标识或材料堆放不合理的元/次；4、库房未配备2个或以上灭火器的元/次；5、现场材料乱堆放或阻碍车辆通行的元/次；通知后拒不整改或不按时整改的元/次；6、库房内发现有人抽烟或发现烟头的元/次；7、材料堆放及保护不合理元/次；8、材料发生丢失现象的视现场具体情况元/次并承担由此而引起的全部损失；9、库房或材料堆放区发生火灾的视现场具体情况处元/次；五：团队意识及其它：1、不服从项目部对内部施工队的人力、设配调配资源调配的元/次；2、各施工队之间无团队协作精神元/次；3、各施工队之间不须项目调配有主动在人力、设备、物力帮助内部施工队者给予元/次奖励；4、有损甲方形象及利益的其它事宜视具体情况处元/次；甲方：乙方：年月日年月日..附件三：材料损耗系数材料的损耗系数为进一步加强项目的材料管理，提高劳务队的材料节约意识，提升项目整体经济效益，经双方协商本工程材料损耗按如下条例实施：1、铝材：5%（含包装纸）2、钢化玻璃：0.5%3、镀锌钢材：现场不加工部分1%，现场加工部分3%4、结构胶：5%5、耐候胶：5%6、螺丝：3%7、泡沫棒：1%8、化学锚栓：2%9、螺栓：1%10、铝单板：0.2%11、铝复板：5%（订尺含折边），非订尺12%（含折边）12、铝镁锰屋面板：2%13、埋件（连接件）等成品铁件：0.5%14、石材：1.0%15、以上系数作为项目合同签定参考值，具体材料种类和系数由项目部根据现场的具体情况而定；若项目使用其它材料可根据实际情况再另行商定；甲方：乙方：年月日年月日..附件四：设备配置设备配置1、电箱电源线米，普通电源线米，每少一米按元/米从工程款中扣除。2、电焊机中、大型台，小型台，中大型焊机每少一台元/天，小型每少一台元/天。3、电锤把，每少一台元/天。4、电钻把，每少一台元/天。5、切割机台，每少一台元/天。6、铝复板开槽机台，每少一台元/天。7、胶枪把，每少一把元/天。8、项目所需的其它设备另行商定；以上设备若不能满足项目现场的施工需求，则需按项目要求进行调整，若劳务队不能按时调整则按以上条例双倍处理，施工尾期劳务需调用项目的设备必须报项目同意后才能实施，否则同样按以上条例处理。甲方：乙方：年月日年月日..分离式立交、中、小桥施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目分离式立交、中、小桥施工，达成如下一致条款：1工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：项目标段（桩号）分离式立交桥（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。1.4承包方式：在甲方技术指导下乙方提供完成本合同工程范围内分离式立交、中、小桥工程所需全部劳务、辅助材料、小型机械设备、用电及用电计量器具等，并承担相应费用，实行综合单价包干形式进行结算。1.5工作内容1.5.1按照本合同工程业主技术规范和图纸要求完成本分离式立交、中、小桥工程土石方挖运施工的所有工作，包括：开挖基坑；人工修整基坑边坡；土石方场内堆弃；基底平整、基坑临时排水；基坑边坡支撑防护；基坑回填等本合同一切明示或暗示的工作。..1.5.2按照本合同工程业主技术规范和图纸要求完成本分离式立交、中、小桥工程钢筋制作、安装施工的所有工作，包括：钢筋卸料、搬运至制作场地、分类堆放、保管；钢筋取料、平直（调直或拉直）、切断、弯曲、标识、堆放；钢筋骨架制作场绑扎(焊接)成型、人机配合运输钢筋半成品；钢筋绑扎（焊接）安装、绑扎垫块、校正位置；控制标高及栓牢等本合同一切明示或暗示的工作。1.5.3按照本合同工程业主技术规范和图纸要求完成本分离式立交、中、小桥工程砼浇注（前台）施工的所有工作，包括：平整场地；砼凿毛；转动机料、料具堆放；搭、拆、移临时脚手架；钢构件及模板的制作；钢结构平台或支架的搭设、拆除；吊装设备的安装、使用、维护、拆除；钢构件及模板的安拆、吊正找平；涂脱模剂、移模、立模、拆模、支撑、上拉杆、螺栓；预埋件安装；浇注砼（前台工序）；安拆、清洗砼浇筑设备；震捣砼；小型机具日常维保；砼养生；场地清理等本合同一切明示或暗示的工作。1.5.4按照本合同工程业主技术规范和图纸要求完成本分离式立交、中、小桥工程砌石施工的所有工作，包括：平整场地；片石解体；面石制作；砌筑操作平台搭建、拆除；砌筑石料；勾缝；砂浆抹面；小型机具日常维保；场地清理等本合同一切明示或暗示的工作。1.5.5按照本合同工程业主技术规范和图纸要求完成本分离式立交、中、小桥工程预应力系统施工的所有工作，包括：卸料、搬运至制作场地、分类堆放、保管；预应力钢材取料、平直、下料、标号、集束；预应力钢材穿束、张拉、切割束头（余筋）并整理回收；搭拆张拉用临时操作平台（或台座）；安装工作锚环、夹片、限位板、选手顶、工具锚；压浆孔清理、水泥浆配料并拌和；张拉及压浆机具准备维保；预应力钢材张拉、压浆、封锚、检查、记录；场地清理等本合同一切明示或暗示的工作。..1.5.6按照本合同工程业主技术规范和图纸要求完成本分离式立交、中、小桥工程小型砼预制构件制安、台背回填、支座安装、附属工程等分项工程施工的所有工作。1.5.7按照本合同工程业主技术规范和图纸要求完成本分离式立交、中、小桥工程施工的所有工作，包括：等本合同一切明示或暗示的工作。（根据实际情况对以上内容项予以增加或删减）1.6工程量参见附件一工程量清单表，但此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。2合同价款2.1乙方完成本合同工程范围内分离式立交、中、小桥所有劳务工作内容，并履行其应尽的责任后，按附件一工程量清单表中包干综合单价结算。（将综合单价的内容在单价说明中固定）2.2本合同预估价款为人民币元（大写：），实际支付数量应按实际完成、本合同约定的计量方法进行结算。3工期与进度3.1本工程工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从甲方安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。3.3乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方承担。乙方拒不执行或整改不力，工期仍达不到甲方或本工程业主的施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工..程，直至解除并终止本合同，乙方必须服从和退场，由此造成的一切经济损失和责任由乙方承担。3.4在施工过程中由乙方自身原因造成本项工作延期的，每超过一天，乙方按元/天支付违约金。3.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主共同确认后，按实际延误的工作日，相应的顺延工期：3.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.5.2发生不可抗力的事件（指发生了烈度为六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.5.3由于业主的延误或阻碍；3.5.4由甲方提出的工期调整；3.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。3.6除非本工程业主批准且甲方已获得业主赔偿后，甲方可根据情况将与本合同分包工程相应的部分赔偿分给乙方外，乙方不得向甲方要求任何索赔。4结算及付款方式4.1本工程不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2甲方每（时间）前将按甲方制定的工程结算制度和程序对乙方当次完成符合业主计量标准的工程量进行认定，按本合同工程量清单表约定的综合单价计算，预留结算金额的%工程质量保证金，在扣除甲供材料费、甲供设备租金、电费等本合同明示的一切应扣费用后，甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单作为当月进行支付和最终结算的依据。..4.3甲方在收到业主支付的当期计量款后，根据甲乙双方确认的当月结算单，核减税金（如提供税务发票可不扣）或在收到乙方提供的税务发票（如由甲方代扣则不需）后，甲方财务人员验证本书面合同后，按已完成工程量的%支付给乙方。4.4甲方付款给乙方以银行转账方式进行。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。4.5乙方在本合同项下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本合同工程与乙方进行最终结算。根据每次甲乙双方签字认可的结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的%预留，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单为工程完工支付的依据。4.6进行最终结算和完工支付时，乙方必须出具反映本合同工程最终债权债务关系的账单，并签署备忘录，申明甲乙双方已结清和已支付合同规定的全部款项（结算金额%的质量保证金支付除外），双方合同义务（质量保证义务和责任除外）履行完毕。5质量要求5.1本合同工程按国家现行颁发的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件、合同中有关规定组织验收。5.2本合同工程在施工过程中，乙方应严格按照国家现行颁发的施工技术规范、业主招标文件、合同技术规范、施工图纸、业主、监理、甲方的规定和要求进行施工。5.3乙方必须自觉服从甲方、本工程的业主及工程监理机构的监督，并根据甲方要求如实填写有关工程施工原始记录等相关资料。5.4必须按甲方、业主和监理有关规定提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后..方可用于工程上。5.5乙方必须严格按照甲方制定的质量保证体系进行质量控制，每一道施工工序须经甲方施工技术管理人员、现场监理检查、签认合格后方可进行下一道工序的施工。5.6乙方对施工中出现的质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒及自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。因返工延误工期的，乙方应承担延期履约的责任。5.7在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并计量后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的罚款和损失。6材料设备6.1甲方提供完成本合同承包范围内工程所需的（根据项目具体情况自行填写，例如：结构砼半成品且运输到浇筑现场另加%的损耗用量、结构钢筋原材料设计用量另加%损耗用量、预应力钢绞线原材料设计用量另加%损耗用量、预应力粗钢筋原材料设计用量另加%操作损耗用量、预应力成套锚具设计用量另加%操作损耗用量、波纹管设计用量另加%操作损耗用量）材料、结构用声测管、支座、劲性骨架、伸缩缝。甲供材料由乙方负责卸料和保管，保管费用由乙方承担，甲供设备的租金按附件《甲供设备清单》中的单价计算，在乙方结算款中扣除，甲供材料及设备以附件《甲供材料清单》、《甲供设备清单》注明的为准。6.2对于本合同承包范围内工程所需的石方爆破用炸药、火工产品、水泥的控购、场外运输、储存及保管，甲乙双方的责任和义务按照施工所在地有关规定执行。..6.3乙方自行采购的地材（如片石、非主体结构砼用的砂、砾石、碎石等）须报甲方批准，并独立承担经济往来，不得以甲方名义赊欠，否则一切责任由乙方承担；不符合要求的材料，甲方有权禁止使用并限期要求乙方运出施工现场，由此发生的一切费用由乙方承担。6.4乙方负责施工现场所需临时电力线路和用电计量器具，并承担相应费用。其生活、生产用电电费由乙方承担。6.5乙方应自备相应台套的自发电机组作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行本合同工程的连续施工。6.6乙方提供完成本合同工程所需的劳务及设备，须满足甲方强制性要求。其《乙方人员清单》及《乙方设备清单》作为本合同的附件。6.7甲方租赁给乙方使用的机械设备由乙方承担使用期间的租金、维修保养、保管、动力能源消耗等费用。6.8乙方负责本合同甲供材料以外其他所有材料的采购、保管、使用等，并承担费用。6.9乙方负责本合同甲供机械设备以外其他所有机械设备的购置、租赁、维修保养、动力能源消耗等，并承担费用。6.10乙方实际消耗的结构砼半成品、钢筋原材料、预应力钢绞线原材料、预应力粗钢筋原材料预应力成套锚具、波纹管用量应控制在约定的损耗范围内，上述甲方提供的材料损耗超指标部分的费用由乙方承担，甲方将在支付结算款时予以扣除。节约部分（甲方规定损耗以内）的费用在工程完工后由甲方一次性支付的%给乙方作为“节约奖”奖金。7安全、节能、环保、文明施工7.1乙方必须严格按照甲方和业主招标文件中有关安全和环保..要求进行施工、遵守甲方与业主签定的安全生产合同的有关规定。7.2乙方必须派遣至少2名专职安全员，对施工现场进行安全管理，及时查处施工范围内各种安全隐患，确保施工安全。否则，由甲方委派专职安全员，其费用由乙方承担。7.3施工过程中，乙方应对工作人员加强安全生产教育，配备必要的劳保、安全设施，严防事故发生，严格按照《劳动法》的规定合理培训自己的员工，技工经训练、考核合格后方能上岗。对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等均应执证上岗，必须做到人证相符，并将各种资格证复印件交由甲方备份，甲方有权随时抽查，如发现无证操作，甲方有权清退无证人员。7.4乙方就严格执行交通部《公路工程施工安全技术规程》中的有关规定，并接受甲方、监理、业主及政府有关部门监督检查，若乙方在施工过程中，不听从指挥、不按要求进行施工、违章作业的，甲方有权提出警告、责令停工，并视具体情况要求乙方支付违约金元/次；若收到甲方两次以上整改通知仍不进行整改的，甲方有权分割工程直至解除并终止本合同，并清退乙方出场，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担；发生人身伤亡等安全生产事故，乙方必须及时组织抢救及妥善处理，并及时上报甲方，事故全部责任及损失由乙方承担（包括事后处理费用），同时甲方有权要求乙方承担违约金元/次。7.5乙方必须严格遵守有关安全生产法律法规制度，做好施工现场防火、防盗、防电、防淹、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生。7.6凡高空作业工作，乙方应配备必要的安全设施，并做好其他防护。7.7爆破作业、爆破器材、爆破产品的采购、保管、使用均按照国..家有关法律法规规定及施工所在地有关规定执行。7.8乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理、扬尘等应由乙方自行解决处理，并按甲方及监理工程师指令进行场内堆弃及场外运输，随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的额外费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。7.9乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产合同。7.10乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求，提高全体施工人员安全施工、文明施工的自觉性与责任性。7.11甲方对乙方派往工地的主要管理及技术人员考勤，主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意。否则，缺勤一天乙方须支付违约金元/人，以此类推。7.12乙方工地现场布置应按甲方指定位置和要求合理有序，保证场地整洁文明。7.13乙方的场地通道、便道要充分满足施工、消防、排水、排污要求，其费用自理。7.14施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整洁的标准；必要时甲方统一制作各类标示牌，乙方办理领用手续使用，其费用由乙方承担。7.15乙方施工人员应统一购买及配戴统一的劳保制服和劳保用品。7.16乙方大型临时设施必须按项目部要求统一规划，按标准建筑不得乱搭乱建。..7.17乙方在施工中必须保证工程范围内的农田灌溉系统、路基边沟、桥涵构造物的排水畅通，确保农田灌溉和防止水淹农田，由于乙方施工原因造成的一切经济损失概由乙方承担。7.18乙方必须保护好甲方现场已完工程设施以及临时设施。7.19多单位施工时，乙方必须积极协调与其他单位的关系，相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。7.20乙方在施工期间，应遵纪守法，尊重施工当地的民风民俗，应加强对施工人员的管理，教育员工增强安全意识，严防偷盗、打架酗酒等事项的发生，配合甲方作好治安防范工作。在施工过程中，由于乙方人员原因所造成的地方关系问题和安全问题，由乙方承担一切责任及费用。7.21乙方须满足本合同的设备和人员的要求，乙方的设备和人员在进场后天内必须接受甲方检查，达到甲方要求才能正式履行合同，乙方工人必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过45岁。8双方权利义务8.1甲方：8.1.1负责提供本合同范围内工程乙方所需的设计图纸和其他相关技术资料，并负责技术交底；负责提供施工组织设计及进度计划。8.1.2负责提供乙方施工的准确桩位，做好施工前的测量放样工作。8.1.3负责协助乙方取得施工所需临时用地，费用由方承担。8.1.4负责委派具有相应工作经验的质检、试验、技术、测量、安全等管理人员监管乙方施工。..8.1.5负责对业主、监理的一切事务并及时传达贯彻业主和监理的施工指令及会议精神。8.1.6负责及时组织办理对已完工程进行验收及有关变更签证手续。8.1.7负责按时办理乙方的工程结算；按照本合同规定对乙方进行支付。8.1.8监督乙方是否按时支付工人工资和自购材料、租赁设备等费用。乙方应当按时将工人工资发放至其本人工资卡，如甲方发现当月乙方未按时足额支付工人工资，甲方有权暂停支付下次的工程款。当乙方因未及时支付工人工资、材料、租赁设备等费用而产生纠纷时甲方有权代为支付，该费用从乙方已完成的工程款中扣除。8.2乙方：8.2.1在甲方的监督管理下，全面负责并独立完成本合同承包范围内全部工程施工任务。8.2.2服从甲方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本合同承包工程施工的质量、工期、安全等。8.2.3进场后每月号前向甲方提交《乙方人员、设备清单》以便备查，并应保证施工队所有作业人员持有效身份证、暂住证（两证齐全），同时应负担办理各种证件和劳务使用调配以及招用工等有关工作，费用由乙方承担。8.2.4在施工中必须严格按照甲方现场技术人员及驻地监理工程师的要求组织施工。8.2.5乙方应维护甲方的名誉，不得从事任何影响甲方正常生产、生活秩序及社会声誉的行为，否则甲方有权解除并终止合同，由此造成的所有损失由乙方承担。8.2.6乙方除履行本合同义务外，还须遵守甲方与业主签订的..施工合同及相关文件中的有关约定。8.2.7乙方在施工过程中，对业主、监理工程师和甲方指令应当如期完成。8.2.8负责办理乙方人员及机械设备的保险事宜，并承担费用。8.2.9乙方应负责施工运输车辆的车检，并承担车辆违章、罚款、交通事故的全部责任和经济损失。乙方不得采用无牌无证或证件不齐的社会车辆从事本合同工程有关运输工作，由此引起的一切责任和损失由乙方自行承担。8.2.10乙方负责乙方劳务人员的住宿以及乙方设备、材料在施工现场的管理、保管等工作，并承担其费用。8.2.11按甲方要求做好施工过程中的内业资料记录工作。8.2.12担任本工程的管理和技术人员应具有相应的资质和经验，并满足业主、监理要求，乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，同时施工所需的机械设备应满足业主、监理和工程进度要求8.2.13乙方实际施工人常驻工地处理日常有关事宜，若有特殊情况需离岗，必须向甲方相关负责人请假，得到批准并委托施工现场代班负责人后才能离开工地。乙方施工人员每月请假最多不超过天，否则视为违约，须按照元/天的标准向甲方支付违约金。8.2.14乙方必须每月足额支付劳务人员工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方审批后支付到劳务人员本人银行账户，乙方还须按时足额支付自购材料、租赁设备等费用。8.2.15乙方必须为其劳务人员及时办理社会保险并承担全部费用。8.2.16乙方必须为其所有员工购买人身意外伤害保险并承担员工工作事故及意外事故的全部责任及经济损失。..8.2.17乙方应配合甲方办理抵扣营业税等事项。9质量保证期9.1本合同工程质量保证期与甲方和业主签订的施工合同约定一致，从工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。9.2乙方负责质量保证期内的本合同项下全部工程缺陷的修复及成品保护工作，并承担相关费用。在质量保证期内的本合同工程质量问题乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍修复，由此而发生的一切费用从乙方工程结算金额中抵扣。9.3本合同质量保证期内甲方预留的质量保证金比例为乙方结算价的%。在本工程质量保证期满（即甲方收到监理工程师签发质量保证期终止证书之日），且甲方收到业主应支付甲方的全部工程款后，并扣除本合同工程在质量保证期内发生的相关费用后（乙方自行维修除外），将乙方应得工程质量保证金余款无息付清。10履约担保10.1本合同订立前，乙方应向甲方交付人民币元（大写：）的履约保证金或等值的银行保函，作为乙方履行合同的担保。10.2乙方违约时，甲方有权依照本合同约定扣留乙方履约保证金；合同履行完毕，乙方无违约情形后，甲方无息退还履约保证金。11违约责任11.1合同签订天内，乙方未能按本合同规定履约，甲方有权单方面解除并终止合同，乙方不得要求任何赔偿。11.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方负责。11.3对因乙方施工质量不合格及其他原因导致中途退场时的清理、结算约定如下：。（签约时根据具体情况约定）..11.4如因乙方造成合同终止，一切损失由乙方负责。11.5甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。12争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：12.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为甲方法人登记注册地仲裁机构）12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定13.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准为：。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。14补充条款甲方(盖章)：乙方(盖章)：..法定代表人：法定代表人：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：签订时间：年月日年月日合同签订地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。附件：附件一：《工程量清单表》附件二：《甲供材料清单》附件三：《甲供设备清单》附件四：《乙方设备清单》附件五：《乙方人员清单》..附件一：《工程量清单表》工程量清单表分部分项工程说明单位（暂定）工程量综合单价（元）合价（元）基础下构上构附属..单价说明：1、人工挖运土方指基坑开挖后土方的清理修整，土方挑运到甲方指定地点，按现场收方计量。2、施工场地的硬化建设等工作为乙方施工前的准备工作，费用已分摊入以上包干单价内，日常维护和检查前的整理均为乙方所必须承担的义务，甲方不支付任何费用。3、场内的施工便道、便桥或运送砼的道路等临时设施建设费用已包含在包干单价之内。4、点工、抽水、基坑修整等工作费用均已包含在单价内，不另行结算。5、以上包干综合单价包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的劳务、材料、设备、管理、维护、质检（自检）、安全、环保措施、动力能源、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市建设维护税、教育附加税除外）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场等本合同一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用。6、除非本合同另有约定，否则与本合同工程范围内分离式立交、中、小桥有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，则是乙方为完成本合同工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。7、无论何种因素的影响，上述综合承包单价在本合同履行期内均不作任何调整。..附件二：《甲供材料清单》材料名称材料型号单位数量单价合价备注附件三：《甲供设备清单》材料名称材料型号单位数量单价合价备注附件四：《乙方人员清单》序号姓名年龄职务职称工作经历（年）身份证号码特殊工种岗位证书备注：附证件注：劳务协作队共人，附《人员名单》附件五：《乙方设备清单》机械名称规格型号额定功率（KW）或容量（㎥）或吨位（T）数量（台）新旧程度（%）..混凝土路面施工承包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就工程水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：1工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程承包范围：标段范围内相关工程，全长约米，路面宽约米，总面积约平方米。甲方有权根据施工实际变化情况、乙方的进度、履约能力等情况对承包范围作出调整，乙方必须服从。调整承包范围以后，本合同其他条款仍按约定执行。1.4工程内容：\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5。1.5承包方式：。（包工包料或只包工不包料）1.6工程量：（详见附件一《工程量清单》）备注：附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙..方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。2合同价款2.1水泥混凝土路面按元/平方米人民币确定，该单价为全部工程综合单价（包括：拌和场建设、材料费、砼拌和、砼运输、砼摊铺、薄膜养生、切缝、刻纹、清扫、成品保护以及税费等各项费用），不再发生其他项。合同总价暂定为人民币（大写）元（小写：），此金额是预计金额，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付金额应以甲方认可的实际完成的合格工程量结算。2.2分项单价：详见附件一《工程量清单》单价说明：2.2.1单价中包含材料采购费、运输费、装卸费、文明施工费以及税费等一切费用。2.2.2按实际完成工作量以实际面积结算。2.2.3施工过程中，不存在计时工签证。2.2.4在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量验收优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，按合同签订单价结算。此单价中已包括一切与承包工作内容有关的材料采购费运输费及材料（含垃圾，剩余及退场材料）场内的进出场费、装卸费保管费，合同期内劳务市场人工工资涨价风险，各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、成品保护、赶工补贴、自备工具费、劳保费、保险费（含工伤保险费）、税费、医疗费、差旅费、劳务队管理费、利润、现场安全文明施工用工及工具、因安全生产事故发生的各种费用、分包队伍提供周转材料的保卫等一切用工的各种费用且包括质量达到优良等级奖，工期提前或按期完成奖，安全无伤亡事故奖，文明施工达标奖等。2.2.5所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨天施工的准备，配备雨天施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品。2.2.6除非本工程业主批准并支付，乙方不得向甲方索取任何..误工费。3工期与进度3.1本工程工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2进度要求：3.2.1乙方必须严格按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成，否则应承担违约金，违约金的支付标准为。3.2.2甲方有权对工期进行调整，乙方必须配合甲方，且不得因此向甲方要求补偿和索赔。3.2.3乙方是否加班和赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另外增补加班费或赶工费。3.2.4甲方（时间）对乙方施工进度考核一次，发现乙方进度滞后时，有权提出让乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。若因乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权分割乙方剩余的工程，由此增加的费用由乙方承担，乙方若不配合，甲方可勒令乙方无条件退场。3.2.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按实际损失的工作日，相应地顺延工期：3.2.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.2.5.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.2.5.3由于业主的延误或阻碍；3.2.5.4由甲方提出的工期调整；3.2.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。4质量要求及施工技术要求..4.1乙方工程质量必须满足但不限于以下要求：4.1.1质量评定标准按交通部《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2004）（根据情况填写）执行，工程质量标准必须达到优良（根据情况填写）。4.1.2本合同工程按国家现行的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织验收。4.1.3水泥混凝土路面标准，厚厘米，匝道面层厚度应大于cm（以甲方挂线高为控制依据），使用水泥,混凝土强度应达到Mpa。4.1.4砼面层表面平整，平整度合格率为：，不得留有蜂窝麻面，无塌边、缺角现象，如若出现类似情况，乙方应无条件返工处理，返工延误工期的，乙方应承担延期履约的责任。4.1.5切缝的宽度必须大于mm，缝深为cm。4.1.6刻纹时，纹深mm，纹宽mm，纹间距mm之间根据施工要求随机调整，纹路必须顺直；一次刻纹最小宽度不小于cm，刻纹时不应掉角，亦不得中途断纹或改变方向，边缘应设有托架，保证刻纹到面板边缘；刻纹后，其路面构造深度应满足规范，且要求构造深度均匀，不得损坏构造边棱，不影响路面平整度。4.1.7拉筋安装位置、间距，缩缝钢筋笼放置，补强钢筋放置应符合规范要求，否则将每次处以元罚款。4.2乙方的施工作业必须严格按业主、监理、甲方要求、技术规范和设计图纸的要求执行。4.2.1混凝土必须严格按照按照甲方提供配合比施工，混凝土从拌和完成到摊铺成型必须在小时内完成。4.2.2乙方必须按业主下达的组织施工。4.2.3甲方向乙方交付本工程的施工图、说明书共一套作为施工的有效依据。开工前由甲方负责向乙方各班组负责人、现场管理人员..各岗位操作人员进行技术交底。4.2.4乙方必须提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、检验报告单，经甲方检验合格后方可用于本工程的施工。4.2.5乙方施工过程中出现的质量缺陷或不合格项目，乙方不得隐瞒或自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。因返工延误工期的，乙方应承担延期履约的责任。4.2.6在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并结算后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责返工并承担由此产生的损失。5双方权利义务5.1甲方：5.1.1甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李、自购餐票）。5.1.2甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。5.1.3审查乙方编制的施工方案、质量保证措施、审查施工进度计划完成情况。5.1.4为乙方解决施工现场各楼层所需的用水、用电接口，提供必须的材料堆放场地。负责工程施工用电、材料的采购、运输、供应，若需要库房，甲方有条件时可以无偿提供。5.1.5甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付工程款项。5.1.6协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。5.1.7组织分项工程验收。5.1.8甲方有权建议乙方辞退甲方认为其能力或行为已不能胜任本合同内相关工作的乙方的任何成员。5.1.9甲方有权要求乙方增援本项目其它工段，其支援工日按..实际发生工日数以元/工日计。反之，乙方不能满足甲方工期要求时，甲方有权派其它工段人员增援，突击乙方区域工作，收费同前，该费用由乙方承担。5.1.10甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制（但无权签证）、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。5.1.11甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次承担违约金元。凡当月发生上述现象两次以上（含两次）者，扣除当月包干单价中元/平方米质量奖。5.1.12甲方有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排的人员；如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。5.2乙方：5.2.1按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。5.2.2签订分包合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证姓名及实际相符并负责办理乙方人员及机械设备的保险事宜，并承担费用。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次承担违约金元。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担，并按项目规章制度对其处罚。5.2.3乙方应组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟..练的作业人员，特种作业人员必须提供特种作业人员操作资格证书原件。进场前乙方应向甲方申报指派（身份证号码：）为驻工地代表负责人，负责合同履行，乙方负责人不得擅自离开施工现场，且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次承担违约金元。乙方其他人员未经甲方同意，任何时侯（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，否则每发现一人次承担违约金元，且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日乙方施工人员不得减少，每减少一人，承担违约金元；指派（身份证号码：）为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安管理份内工作。5.2.4施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，承担违约金元。5.2.5乙方承包工程范围内工作内容不得转包。5.2.6乙方必须做好承包范围内的在建工程的保护工作并不得破坏其它范围的在建工程，否则按损失状况，加倍处罚。5.2.7执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程质量均达到合格以上。5.2.8乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到交通部《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2004）（根据实际情况填写），工程质量标准必须达到。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙方承担，并要求乙方承担元/次违约金。..5.2.9乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，乙方承担违约金元。5.2.10严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查，按规定制作并保存好工程档案资料。5.2.11服从甲方的统一调度管理，按时参加工作协调会，并执行会议指令。5.2.12施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的材料物资、成品和半成品等加强管理如损失或被损坏，由损坏方负责。5.2.13乙方应为甲方指定的其他施工方或业主指定分包的工作提供一切合理的方便，并服从甲方的统一协调。5.2.14乙方必须每月足额支付劳务人员工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方审批后支付到劳务人员本人银行账户。乙方还须按时足额支付自购材料、租赁设备等费用。6结算及付款方式6.1本工程不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。6.2水泥混凝土路面完工后，甲方向乙方支付至合同总价款的%，经竣工验收合格后支付总价款的%,剩余%保证金，待质量保期满一年后支付。6.3甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。..6.4进行最终结算和完工支付时，乙方必须出具反映本协议工程最终债权债务关系的帐单，并签署备忘录，申明甲乙双方已结清和已支付合同规定的全部款项（结算金额%的质量保证金支付除外），双方合同义务（质量保证义务和责任除外）履行完毕。7安全施工7.1乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。7.2乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。7.3乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。7.4乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。7.5乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理应由乙方自行解决处理，并按甲方及监理工程师指令进行场内堆弃及场外运输，并随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。7.6在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，为施工作业人员购买人身意外伤害保险及法律规定的相关保险，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。7.7由于乙方操作不当或违反操作规程等原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方负责处理并承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元，依此类推；重伤一人次，承担违约金元，依此类推。因乙方原因造成安全事故致使甲方受到建设行政部门..处罚的，由乙方承担全部责任。8文明施工8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结帐单中扣出。8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并要求乙方无条件退场。9奖罚办法对质量、安全、工期、文明施工、综合管理等各项要求之奖惩措施见相应条文，甲方每旬组织一次现场综合考评，对乙方进行综合评定，甲方将严格按照项目综合考评奖罚办法对考评结果兑现。如乙方各项指标均能达到甲方要求，甲方将适当给予奖励，具体数额由甲方根据情况单方确定。10质量保证期10.1本工程质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。10.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能在甲方指定的时间内进场修复或者不能按期完成修复的，甲方可以另行选择施工队伍..进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。11违约责任11.1因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，经甲方认可，工期顺延，费用不调整。11.2因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按合同总价款向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失；延误超过天（含天）的，乙方除需支付逾期违约金并承担由此给甲方带来的全部损失外，甲方有权解除本合同，且未支付费用不再支付。11.3因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担，并按上述约定支付违约金。11.4合同生效后，因乙方原因不能按时进场履约的，甲方有权单方面解除合同或终止合同，甲方有权要求乙方承担合同总价款的违约金，并要求赔偿工期延误、费用增加等损失。11.5乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方承担，并有权要求乙方承担合同总价款的违约金。11.6如因乙方原因造成合同终止，甲方有权要求乙方承担一切损失并支付合同总价款的违约金。11.7甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。..12争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：12.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）。12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他13.1如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。13.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算方为：。13.3本合同一式份，甲方执份，乙方执份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。13.4甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。14补充条款甲方(签章)：乙方（签章）：..法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：年月日年月日合同签订地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。附件：附件一：《工程量清单表》....附件一：《工程量清单表》工程量清单工程项目名称：章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注甲方：乙方：沥青混凝土路面施工承包合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：..（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就沥青路面工程施工，达成如下一致条款：1工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程承包范围：标段范围内相关工程，全长约米，路面宽约米，总面积约平方米。甲方有权根据施工实际变化情况、乙方的进度、履约能力等情况对劳务承包范围作出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围以后，本合同其他条款仍按约定执行。1.4.工程内容：\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5\ue5e5。1.5承包方式：（包工包料或只包工不包料）1.6工程量：（详见附件一《工程量清单》）备注：附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。2合同价款2.1沥青混凝土路面按人民币元/平方米确定，该单价为全部工程综合单价（包括：材料费、沥青拌和、沥青运输、沥青路面养..护、清扫、税费等单价），不再发生其他项。合同总价暂定为人民币（大写）元（小写：），此金额是预计金额，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付金额应以甲方认可的实际完成工程量结算。2.2分项单价：详见附件一《工程量清单》单价说明：2.2.1单价中包含材料采购费、运输费、装卸费、文明施工费、成品保护、税费等一切费用。2.2.2按实际完成工作量以实际面积结算。2.2.3施工过程中，不存在计时工签证。2.2.4在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量验收优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，按合同签订单价结算。此单价中已包括一切与承包工作内容有关材料采购费、运输费及材料（含垃圾，剩余及退场材料）场内的进出场费、装卸费保管费，合同期内劳务市场人工工资涨价风险，各种工资、津贴、补贴、节假日加班、夜班、成品保护、赶工补贴、自备工具费、劳保费、保险费（含工伤保险费）、税费、医疗费、差旅费、劳务队管理费、利润、现场安全文明施工用工及工具、因安全生产事故所发生的费用、分包队伍提供周转材料的保卫等用工的各种费用且包括质量达到优良等级奖，工期提前或按期完成奖，安全无伤亡事故奖，文明施工达标奖等。2.2.5所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨天施工的准备，配备雨天施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品。3工期与进度3.1本工程计划工期为个日历天（具备施工条件的有效工作日），开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2进度要求：..3.2.1乙方必须严格按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成，否则应承担违约金，违约金的支付标准为。3.2.2甲方有权对工期进行调整，乙方必须配合甲方，且不得因此向甲方要求补偿和索赔。3.2.3乙方是否加班和赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另外增补加班费或赶工费。3.2.4甲方（时间）对乙方施工进度考核一次，发现乙方进度滞后时，有权提出让乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。若因乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权分割乙方剩余的工程，由此增加的费用由乙方承担，乙方若不配合，甲方可勒令乙方无条件退场。3.2.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按实际损失的工作日，相应地顺延工期：3.2.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.2.5.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.2.5.3由于业主的延误或阻碍；3.2.5.4由甲方提出的工期调整；3.2.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。3.2.6除非本工程业主批准，乙方不得向甲方索取任何误工费。4质量要求及施工技术要求4.1乙方工程质量必须满足但不限于以下要求：4.1.1质量评定标准按交通部《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2004）（根据情况填写）执行，工程质量标准必须达到优良（根据情况填写）。4.1.2本合同工程按国家现行的施工技术规范、质量检验评定标..准和业主招标文件中有关规定组织验收。4.1.3沥青混凝土路面标准，厚厘米，匝道面层厚度应大于cm（以甲方挂线高为控制依据），使用沥青,混凝土强度应达到Mpa。4.1.4沥青面层表面平整，平整度合格率为：，沥青混凝土路面压实度、平整度、接缝处理及外观符合规范要求，不得留有蜂窝、塌边、缺角现象，如若出现类似情况，乙方应无条件返工处理，返工延误工期的，乙方应承担延期履约的责任。4.2乙方的施工作业必须严格按业主、监理、甲方要求、技术规范和设计图纸的要求执行。4.2.1沥青混凝土必须严格按照按照甲方提供配合比施工，混凝土从拌和完成到摊铺成型必须在小时内完成。4.2.2乙方必须按业主下达的（写明具体文件）组织施工。4.2.3甲方向乙方交付本工程的施工图、说明书共一套作为施工的有效依据。开工前由甲方负责向乙方各班组负责人、现场管理人员各岗位操作人员进行技术交底。4.2.4乙方必须提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、检验报告单，经甲方检验合格后方可用于本工程的施工。4.2.5乙方施工过程中出现的质量缺陷或不合格项目，乙方不得隐瞒或自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。因返工延误工期的，乙方应承担延期履约的责任。4.2.6在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并结算后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责返工并承担由此产生的损失。..5双方权利义务5.1甲方：5.1.1甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李、自购餐票）。5.1.2甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。5.1.3审查乙方编制的施工方案、质量保证措施、审查施工进度计划完成情况。5.1.4为乙方解决施工现场各楼层所需的用水、用电接口，提供必须的材料堆放场地。负责工程施工用电、材料的采购、运输、供应，若需要库房，甲方有条件时可以无偿提供。5.1.5甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付工程款项。5.1.6协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。5.1.7组织分项工程验收。5.1.8甲方有权建议乙方辞退甲方认为其能力或行为已不能胜任本合同内相关工作的乙方的任何成员。5.1.9甲方有权要求乙方增援本项目其它工段，其支援工日按实际发生工日数以元/工日计。反之，乙方不能满足甲方工期要求时，甲方有权派其它工段人员增援，突击乙方区域工作，收费同前，该费用由乙方承担。5.1.10甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制（但无权签证）、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。5.1.11甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次承担违约金元。凡当月发生上述现象两次以上（含两次）者，扣除当月包干单价中元/平方米质量奖。..5.1.12甲方有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排的人员；如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。5.2乙方：5.2.1按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。5.2.2签订分包合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证姓名及实际相符，并负责办理乙方人员及机械设备的保险事宜，并承担费用。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次承担违约金元。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承担，并按项目规章制度对其处罚。5.2.3乙方应组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟练的作业人员，特种作业人员必须提供特种作业人员操作资格证书原件。进场前乙方应向甲方申报指派（身份证号码：）为驻工地代表负责人，负责合同履行，乙方负责人不得擅自离开施工现场，且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次承担违约金元。乙方其他人员未经甲方同意，任何时侯（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，否则每发现一人次承担违约金元，且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日乙方施工人员不得减少，每减少一人，承担违约金元；指派（身份证号码：）为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安管理份内工作。..5.2.4施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，承担违约金元。5.2.5乙方承包工程范围内工作内容不得转包。5.2.6乙方必须做好承包范围内的在建工程的保护工作并不得破坏其它范围的在建工程，否则按损失状况，加倍处罚。5.2.7执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程质量均达到合格以上。5.2.8乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到交通部《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2004）（根据实际情况填写），工程质量标准必须达到优良（根据情况填写）。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙方承担，并要求乙方承担元/次违约金。5.2.9乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，乙方承担违约金元。5.2.10严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查，按规定制作并保存好工程档案资料。5.2.11服从甲方的统一调度管理，按时参加工作协调会，并执行会议指令。5.2.12施工现场内，工程竣工交验前，乙方应做好相应的管理..措施，交验前的损坏由乙方负责。5.2.13乙方应为甲方指定的其他施工方或业主指定分包的工作提供一切合理的方便，并服从甲方的统一协调。5.2.14乙方必须每月足额支付劳务人员工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方审批后支付到劳务人员本人银行账户。乙方还须按时足额支付自购材料、租赁设备等费用。6结算及付款方式6.1本工程不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。6.2沥青混凝土路面完工后，甲方向乙方支付至合同总价款的%，经竣工验收合格后支付总价款的%,剩余%保证金，待质量保期满一年后支付。6.3甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。6.4进行最终结算和完工支付时，乙方必须出具反映本协议工程最终债权债务关系的帐单，并签署备忘录，申明甲乙双方已结清和已支付合同规定的全部款项（结算金额%的质量保证金支付除外），双方合同义务（质量保证义务和责任除外）履行完毕。7安全施工7.1乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。7.2乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。7.3乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，..严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。7.4乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。7.5乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理应由乙方自行解决处理，并按甲方及监理工程师指令进行场内堆弃及场外运输，并随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。7.6在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，为施工作业人员购买人身意外伤害保险及法律规定的相关保险，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。7.7由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方负责处理并承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元，依此类推；重伤一人次，承担违约金元，依此类推。因乙方原因造成安全事故致使甲方受到建设行政部门处罚的，由乙方承担全部责任。8文明施工8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结帐单中扣出。8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进..行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并要求乙方无条件退场。9奖罚办法对质量、安全、工期、文明施工、综合管理等各项要求之奖惩措施见相应条文，甲方每旬组织一次现场综合考评，对乙方进行综合评定，甲方将严格按照项目综合考评奖罚办法对考评结果兑现。如乙方各项指标均能达到甲方要求，甲方将适当给予奖励，具体数额由甲方根据情况单方确定。10质量保证期10.1本工程质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。10.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能在甲方指定的时间内进场修复或者不能按期完成修复的，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。11违约责任11.1因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，经甲方认可，工期顺延，费用不调整。11.2因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按合同总价款向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失；延误超过天（含天）的，乙方除需支付逾期违约金并承担由此给甲方带来的全部损失外，甲方有权解除本合同，且未支付费用不再支付。11.3因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标..准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担，并按上述约定支付违约金。11.4合同生效后，因乙方原因不能按时进场履约的，甲方有权单方面解除合同或终止合同，甲方有权要求乙方承担合同总价款的违约金，并要求赔偿工期延误、费用增加等损失。11.5乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方承担，并有权要求乙方承担合同总价款的违约金。11.6如因乙方原因造成合同终止，甲方有权要求乙方承担一切损失并支付合同总价款的违约金。11.7甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。12争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：12.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）2、本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他13.1如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。13.2本合同一式份，甲方执份，乙方执份，经双方代..表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。13.3甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。14补充条款甲方(签章)：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：年月日年月日合同的签订地点：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。附件：附件一：《工程量清单表》附件一：工程量清单工程量清单工程项目名称：章节编码工程计价细目单位单价（元）费用组成计量规则工作内容备注..甲方：乙方：路基土石方施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项..目路基土方石施工，达成如下一致条款：1工程概括1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程承包范围：1.3.1暂定：项目标段（桩号\\墩号）范围内土石方挖运及其相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。1.3.2甲方有权根据施工实际变化情况，乙方的进度、履约能力等情况对劳务承包范围做出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，除工程价款外，本协议其他条款仍按约定履行。1.4承包方式在甲方的技术指导下，乙方负责提供完成本协议工程所需的全部劳务工作，全面负责并独立完成本协议工程的施工任务，实行综合单价包干形式进行结算。1.5分包工程工作内容按照本协议工程业主技术规范和设计图纸要求，完成本协议工程施工（设计工程量附后）所需的一切明示或暗示的工作。1.6工程量根据设计图纸，本协议工程预计工程量为：。此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际完成数量按本协议约定的计量方法进行结算。2合同价款2.1乙方完成本协议工程范围内路基土石方所有挖运工作，并履行其应尽的责任后，按下列（）单价结算：（根据具体情况选择2.1.1或2.1.2的约定，或另行商定）2.1.1按以下综合单价结算：序号工程细目名称单位单价备注..2.1.2按以下综合单价结算：（项目拟定）2.1.2.12.1.2.22.2单价说明：2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.3除非本协议另有约定，否则与本协议工程范围内土石方挖运有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，则是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在综合单价中，不再另行结算和支付。2.4单价调整：无论何种因素的影响，上述综合单价在本协议履行期内均不做任何调整。3工期与进度3.1本工程工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2进度控制指标：按每月甲方下达的生产计划控制。3.3甲方有权对工期进行调整，乙方必须坚决执行，且不得以此向甲方提出任何补偿和索赔要求。3.4乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班费或赶工费。3.5乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，仍达不..到甲方或本工程业主的施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，直至终止本协议，乙方必须服从，由此增加的费用由乙方承担。3.6在施工过程中由乙方自身原因造成本项工作延期的，每超过1天，乙方按元/天支付违约金，违约金的最高限额为协议总价的%。3.7在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按实际损失的工作日，相应的顺延工期：3.7.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.7.2发生不可抗力的事件（指发生了强度为六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.7.3由于业主的延误或阻碍；3.7.4由甲方提出的工期调整；3.7.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。3.8除非本工程业主批准，乙方不得向甲方索取任何误工费。4结算及付款方式4.1双方约定本工程（支付/不支付）工程预付款，若支付，支付的方式与比例为：。4.2乙方开挖切方段土石方工程量的结算以合同段内的设计切方数量为准（划分为土方、次坚石、坚石等，边沟、排水沟、截水沟等实际由其他施工队伍完成的工程量必须扣除），经双方签认后的设计数量做为工程的最终结算数量。如果发生变更，增加的土石方工程量以双方签认的实际发生数量为准（最高不超过变更设计数量），土石类型按照业主给定的土石比进行结算。4.3清淤数量采用实测的方法，当天发生当天记录，并经甲方..现场施工员、测量队负责人、现场主管、主管工程副经理与乙方共同签字认可确认的数量作为该段清淤结算数量。如果是挖机配合推土机或挖机单独施工的淤泥只按实际发生的机械台班结算，不按清淤工程量结算。4.4（时间）结算工程量一次，未全部完成的切方段落中当次结算前完成的土石方由现场主管进行预结算，待该切方段全部完工前经测量队验收合格后，再按设计数量及类别进行结算。4.5每次在业主计量支付款到账后，甲方向乙方进行一定数量的工程预支付，支付余额以上次乙方签字的工程款为依据，甲方根据本协议工程完工结算单，核实应扣、应返等各种费用，经甲、乙双方签字确认无误后进行支付。每次支付前乙方必须提供汽车队（外租）及挖机等（外租）和相关人员的工资、运费或租赁费支付一览表交甲方审批后支付到其本人银行账户。4.6本协议各项单价按本协议的第2条约定执行，协议期内不调价。乙方使用的甲供材料等，通过价拨在工程结算中扣除。税金由甲方直接从乙方结算款中代扣。4.7甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。4.8乙方在本协议项下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本协议工程与乙方进行最终结算。根据每次甲乙双方签字认可的结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的%预留，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单为工程完工支付的依据。4.9该项工程由甲方负责和其承建的本项目其他工程统一办理工伤保险，同时甲方从乙方前三次结算款中共扣留元的款项做为..工伤保证金，如施工过程中发生工伤事故，乙方可动用工伤保证金，由甲方监督处理，如工伤费用超过元，则由甲方从乙方结算款中扣除。工伤保证金不足元时甲方将从结算款中继续提取补足，若工程完工后工伤保证金有余款，甲方再支付给乙方。甲方获得相关工伤保险赔款后，扣出乙方应分摊的保险费用将余款支付给乙方。4.10所有签证及结算单据需经甲方项目经理部盖章，并经甲方经理签字确认，方为有效单据。5质量要求5.1本协议工程按国家现行的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织验收。5.2乙方的施工作业必须严格按业主、监理、甲方要求、技术规范和设计图纸要求执行。5.3乙方必须按业主下达的组织施工。5.4质量评定标准按交通部《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2004）执行，工程质量标准必须达到优良。5.5乙方必须提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、检验报告单，经甲方检验合格后方可用于本工程上。5.6甲方向乙方交付本工程的施工图、说明书共一套作为施工的有效依据。开工前由甲方负责向乙方各班组负责人、现场管理人员、各岗位操作人员进行技术交底。5.7乙方必须严格按照业主、监理、甲方要求、技术规范、设计图纸和技术交底文件等进行质量控制，每一道施工工序须经甲方工程技术人员、监理工程师检验合格后方可进行下一道工序的施工。5.8乙方施工中出现的质量缺陷或不合格项目，乙方不得隐瞒或自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直至验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。若乙方拒不执行，按乙方违约处理，由乙方承担所有责..任和全部损失。5.9乙方在进行路堑开挖时应特别注意以下几点：5.9.1路基边坡应平顺且不陡于设计值，实际边坡与设计边坡的极限误差为±cm。凡实际边坡陡于设计边坡，乙方必须重新修整边坡，费用自负；超挖边坡部分土方，甲方不予结算，乙方还应负责将边坡坡度修整到设计坡度；欠挖部分由乙方负责开挖到位，否则甲方另行安排队伍施工，费用全部由乙方承担。5.9.2如果造成路床超挖应由乙方自费返填，且超挖土石方不予计量，欠挖部分乙方负责修整到设计标高，否则甲方另行安排队伍施工，费用全部由乙方承担。5.9.3乙方应将开挖的土石方运至甲方指定的地点，并严格按照甲方的规定（间距、填土秩序等）卸土，乙方每个卸土地点应配备专人指挥卸土，未按规定进行施工，按本项目《劳务合作队管理办法》有关条款进行处罚，并由乙方自费清除。6安全、环保、文明施工6.1乙方必须遵守国家安全环保相关法律法规，严格按照甲方和业主招标文件中有关安全和环保要求进行施工、遵守甲方与业主签定的安全生产协议的有关规定。6.2乙方必须派遣2名专职安全员，对施工现场进行安全管理，及时查处施工范围内各种安全隐患，确保施工安全。否则，由甲方委派专职安全员，其费用由乙方承担。6.3乙方必须按要求设反光标志和交通安全标识，国道附近施工要有交通疏导员指挥交通。各种设施（如：停车牌、锥形反光筒、交通安全标识、标牌）由甲方提供，乙方按需领用，并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿。6.4施工过程中，乙方应对工作人员进行安全技术交底，每天进行安全教育，配备必要的劳保、安全设施，严防事故发生，严格..按照《劳动法》的规定，合理培训自己的员工。技工经训练、考核合格后方能上网。对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等均应持证上岗，甲方有权随时抽查，如发现无证操作，甲方有权清退无证人员，更换合格人员上岗。6.5乙方应严格执行交通部《公路工程施工安全技术规程》中的有关规定，并授受甲方、监理、业主及政府有关部门监督检查，若乙方在施工过程中，不听从指挥、不按要求进行施工、违章作业的，甲方有权提出警告、责令停工，并视具体情况要求乙方赔偿损失；若情节严重，甲方有权分割工程直至终止本协议，并清退乙方出场，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担；造成人身伤亡事故的，乙方必须及时组织抢救，上报甲方协同处理。如属乙方违章指挥、违章作业等原因造成的事故，乙方应承担全部责任及损失（包括事后处理费用），必要时甲方有权给予一定的处罚。6.6乙方必须严格遵守有关安全生产法律法规制度，做好施工现场防火、防盗、防电、防淹、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生。6.7凡高空作业工作，乙方应配备必要的安全设施，并做好其他防护。6.8乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理、扬尘等应由乙方自行解决处理，并按甲方要求进行场内集中堆弃及场外运输，随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程机具。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的额外费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。6.9乙方工程车辆必须是已购买交强险和第三方责任险的车辆，严禁任何人员在施工现场无证驾驶，否则由乙方负责清退相关人员。6.10乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产协议。..6.11乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求，提高全体施工人员安全施工、文明施工的自觉性与责任性。6.12乙方主要管理、技术、安全人员离开工地天以上需取得甲方同意。否则，按每天支付违约金元，以此类推。6.13乙方无条件服从甲方合理的工作安排，接受监理工程师的监督、检查，否则将视为违约。严禁乙方人员与甲方人员及甲方的业主、监理工程师发生争吵、冲突，若有异议只能及时上报项目经理部协商解决，否则违约金以元/次计算。6.14乙方工地现场应按甲方指定位置和要求合理有序布置，保证场地整洁文明。6.15乙方的场地通道、便道要充分满足施工、消防、排水、排污要求，其费用自理。6.16施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整洁的标准；必要时甲方统一制作各类标示牌，乙方办理领用手续使用，乙方负责保管，若有遗失由乙方负责。6.17乙方现场施工人员必须统一着装，穿戴反光背心、安全帽、安全绳，佩戴上岗证（由甲方统一制作，乙方按需领用并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿），乙方应为现场劳务人员购买统一的劳保制服和劳保用品，费用由乙方承担。6.18乙方在施工中必须保证工程范围内的农田灌溉系统、路基边沟、桥涵构造物的排水畅通，确保农田灌溉和防止水淹农田，由于乙方施工原因造成的一切经济损失概由乙方承担。6.19乙方必须保护好甲方现场已完工程设施以及临时设施。6.20多单位施工时，乙方必须积极协调与其他单位的关系，..相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。6.21乙方在施工期间，应遵纪守法，尊重施工当地的民风民俗，应加强对施工人员的管理，教育员工增强安全意识，严防偷盗、打架、酗酒等事项的发生，配合甲方作好治安防范工作。在施工过程中，由于乙方人员原因所造成的地方关系问题和安全问题，由乙方承担一切责任及费用。乙方任何人员以甲方名义在外行骗造成不良影响和各种损失的，由乙方负责，并将相关人员作清退处理。6.22乙方须满足本协议的设备和人员的要求。乙方的设备和人员在进场后天内必须接受甲方检查，达到甲方要求才能正式履行协议，乙方工人必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过45岁。7双方权利义务7.1甲方：7.1.1甲方保证乙方机械设备进退场所需的临时便道的通畅。7.1.2甲方负责乙方在施工过程中所发生的非乙方自身原因造成的与当地村民、政府有关的协调工作，但乙方应主动配合甲方，未经甲方同意乙方不得擅自为当地其他个人和组织、单位提供施工服务7.1.3甲方负责向乙方进行工程、质量、安全技术交底，现场安排工程技术人员指导作业，并负责施工测量放样。7.1.4甲方只允许乙方实际施工人或其书面委托人申请和领用甲方提供的相关材料和物品。7.1.5负责及时组织对已完工程进行验收。7.1.6负责每月按时办理乙方的工程结算；按照本协议规定对乙方进行支付。7.1.7甲方有权监督乙方是否按时支付工人工资和自采材料、租赁设备等费用。如果甲方发现当月乙方未按时足额支付上述费用，甲..方有权暂停支付乙方工程结算款，当乙方因未及时支付工人工资和自采材料、租赁设备等费用时，甲方有权代为支付，该费用从乙方已完成的结算款中扣除；如再发生此类情况，乙方除承担甲方代付的一切费用外，还须向甲方支付违约金。7.2乙方：7.2.1服从甲方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等，满足协议要求。7.2.2乙方必须提高质量、安全意识，严禁违规操作，乙方造成的质量、安全事故，由乙方负责人除承担全部经济责任外，还必须承担相应的法律责任。7.2.3进场前将所有乙方劳务人员的身份证明材料、各特种作业证件等，交甲方复印存档，人员变更必须向甲方书面申请，批准后方可更换。7.2.4乙方必须按本协议附件中要求的人员、设备按时进场，确保按甲方要求的时间开工。7.2.5乙方实际施工人若有特殊情况需离岗，必须向甲方相关负责人请假，得到批准并委托施工现场的代班负责人后才能离开工地。乙方实际施工人每月请假最多不超过天，否则视为违约，乙方须按照元/人的标准向甲方支付违约金。7.2.6乙方在开工前，需做好各项安全保证措施，配备两名专职安全员，建立安全制度，并报甲方经理部审核，经甲方人员验收合格后方可施工，所发生的安全措施费由乙方承担。同时遵守甲方所规定的施工安全措施，一切工程安全事故由乙方负责。7.2.7乙方无条件服从甲方的工作安排，接受上级领导（业主、监理、质监站等）监督、检查，否则将视为违约。乙方施工质量因达不到技术规范标准而发生的返工费用自负。7.2.8乙方必须满足协议的设备要求，应投入本工程的机械设..备见附件一，未经甲方同意乙方及机械设备不能进行与本项目无关的任何作业，另甲方根据工程进度需要及工作面的开展情况有权要求乙方适当增加部分设备。乙方的设备在进场后天内必须接受甲方的检查，达到要求才能正式履行协议。7.2.9乙方必须保证本协议施工段内道路通畅，并有义务为甲方及其相关施工车辆和机械提供道路。7.2.10乙方对其所有的机械和所雇佣的人员安全负责。7.2.11乙方的所有人员必须遵守国家法律、法规，尊重当地习俗，并负责其投入本工程的一切设备和人员及其他财产的安全，任何非甲方原因造成的事故，甲方概不负责。7.2.12乙方应建立完善的规章制度，一切重要的工作环节均应责任到人。7.2.13乙方机械设备耗用的油料（燃油另议）、电力、机械配件等乙方自行负责处理，乙方在采购、运输、保管、发放、使用上述物品过程中所发生的一切问题和费用由乙方全权处理，甲方概不负责。乙方在施工中所需的油料（燃油另议），由乙方自行采购，并自己承担储备和发放等工作。甲方不承担提供油料（燃油另议）的义务，如果由甲方提供乙方施工中的耗材，甲方按实际发生的费用收费并加收%的管理成本费。7.2.14乙方应维护甲方的商誉，不得做任何有损甲方商誉的事，否则甲方将有权终止本协议，由此造成的一切责任和损失由乙方承担。7.2.15乙方应负责施工运输车辆的年检，并承担车辆违章、罚款、交通事故的全部责任和经济损失。不得采用无牌无证或证件不齐的车辆从事本协议工程有关运输工作，否则，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。工地内，运输车辆应按甲方要求限速行驶，否则甲方有权处罚。..7.2.16乙方自行负责劳务人员的食宿，以及设备、材料在施工现场的管理、保管等工作，并承担相应费用。7.2.17乙方必须按月足额支付劳务人员工资，将当月劳务人员工资表，及劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）上交甲方备案，当乙方因未及时支付以上人员的劳动报酬而产生纠纷时，甲方有权根据国家相关政策、法规代乙方支付乙方为完成协议任务而雇佣的工人的合法劳动报酬，该项费用从乙方工程款中扣除。乙方还须按时足额支付自购材料、设备租赁等费用。甲方认为有必要时，乙方需按月提供其劳务人员的工资表，由甲方代为支付给劳务人员的，该费用从乙方工程款中扣除。7.2.18乙方不得以任何方式将工程任务分包或转包，否则甲方有权解除协议。7.2.19由甲方统一购买人身意外伤害保险，该保险费用在结算中按实扣除，如果在甲方施工区域内，当发生施工意外伤害，由甲方负责人与保险公司办理保险理赔事宜，所得理赔金全部归乙方所有，超出理赔金的额外费用由乙方自理。若因乙方原因造成乙方或第三方人员伤亡的，由乙方承担全部责任和经济损失。7.2.20乙方必须为其劳务人员提供良好的生产、生活环境，并注意公共卫生，预防流行性疾病。8质量保证期8.1本协议工质量保证期为个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。8.2乙方负责质量保证期内的本协议项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任的费用。在缺陷责任期内的本协议工程质量问题乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍修复，由此而发生的一切费用从乙方工程结算金额中抵扣。8.3本合同质量保证期内甲方预留的质量保证金比例为乙方结..算价的%。在本工程质量责任缺陷期满（即甲方收到监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日），甲方收到业主应支付甲方的全部工程款后，并扣除本协议工程在缺陷责任期内发生的相关费用后（乙方自行维修除外），将乙方应得工程质量保证金余款无息付清。9合同终止9.1在施工中发生以下情况时，认定为乙方违约，甲方有权终止本协议，乙方立即退场。9.1.1乙方没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受甲方管理规定。9.1.2乙方因自身原因连续个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。9.1.3乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。9.1.4乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对甲方或甲方集团公司形象造成了严重损害。9.1.5乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。9.1.6乙方已不具备继续施工的能力。9.1.7乙方将本协议工程转包或再分包。9.1.8乙方以甲方名义与第三方发生经济关系，甚至进行诈骗或其它不法行为的。9.2乙方因以上原因退场时，乙方承担下述违约责任：赔偿甲方另找劳务队伍增加的费用以及相关损失（赔偿费用的来源：在协议结算金额支付完民工工资后，从保证金中扣除，如不够剩余部分由乙方法人财产负责）。9.3乙方未经甲方同意单方面退场时，乙方承担下述违约责任：乙方提交的履约保证金作为违约金予以扣除，甲方保留继续向乙方要求赔偿损失的民事权利。10违约责任..10.1协议签订天内，乙方未能按本协议规定履约，甲方有权单方面解除并终止协议，乙方不得要求任何赔偿。10.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方负责。10.3如因乙方造成协议终止，一切损失由乙方负责。10.4甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。11争议解决方式11.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：11.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）11.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。12其他约定12.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准为：。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。13.补充条款..甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：签订时间：年月日年月日合同签订地点为：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。附件：附表一：乙方投入本项工程的机械设备表及承诺附表二：乙方投入本项工程的人员表及承诺..附表一：乙方投入本项工程的机械设备表及承诺机械名称规格型号额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（T）数量（台）设备状况进场时间我方承诺：在协议生效后，严格按本表内填写的机械设备，按协议要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加机械设备的投入，且不向甲方提出费用补偿。乙方(盖章)：..责任人签字：日期：附表二：乙方投入本项工程的人员表及承诺姓名年龄身份证号码工作岗位工作经历（年）特种岗位证书/编号我方承诺：在协议生效后，严格按本表内填写的人员，按协议要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加人员的投入，且不向甲方提出费用补偿。乙方(盖章)：..责任人签字：日期：..路面底基层、基层、面层施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目路面底基层、基层、面层施工，达成如下一致条款：1工程概括1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3分包工程承包范围：1.3.1项目标段（桩号）路面底基层、基层、面层（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不作为结算依据）。1.3.2甲方有权根据施工实际变化情况、乙方的进度、履约能力等情况对劳务承包范围作出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，本协议其他条款仍按约定执行。1.4承包方式：在甲方技术指导下乙方提供完成工程范围内路面底基层、基层、面层（结构、厚度）工程所需的全部劳务并承担完成各项工作所需的辅助材料、机械设备（购置或租赁、使用费）、施工用电及用电计量器具配备等，实行综合单价包干形式进行结算。1.5分包工程工作内容：..1.5.1按照本标段业主技术规范和图纸要求完成本路面底基层、基层、面层工程拌合料、运输施工的所有工序，包括：等本协议一切明示或暗示的工序。1.5.2按照本标段业主技术规范的图纸要求完成本路面基层、基层、面层工程人工配合机械摊铺施工的所有工序，包括：等本协议一切明示或暗示的工序。1.5.3按照本标段业主技术规范和图纸要求完成本路面底基层、基层、面层工程拌合料压实施工的所有工序，包括：等本协议一切明示或暗示的工序。1.5.4按照本标段业主技术规范和图纸要求完成本路面底基层、基层、面层工程施工的所有工序，包括：等本协议一切明示或暗示的工序。1.6工程量根据设计图纸，本协议预计工程量为：（m2）。此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付数量应按实际完成、本协议约定的计量方法进行结算。2合同价款2.1根据预计的工程数量和双方商定的综合单价，本合同工程预计总价款为元。此金额是估算或设计数量的预计金额，不..能作为最终结算与支付的依据。最终结算金额按本合同约定的计量方法结算的工程量和双方商定的综合单价来确定。2.2乙方完成承包范围内路面底基层、基层、面层所有劳务工资内容，并履行其应尽的责任后，按以下包干综合单价结算。2.2.1路面底基层、基层、面层人工配合拌和、摊铺、压实人工（适用纯人工）（单位：元/m2，大写：元/m2）2.2.2路面底基层、基层、面层混合料拌和（含人工配合）（单位：元/m2，大写：元/m2）2.2.3路面底基层、基层、面层混合料运输（含人工配合）（单位：元/m2，大写：元/m2）2.2.4路面底基层、基层、面层混合料摊铺（含人工配合）（单位：元/m2，大写：元/m2）2.2.5路面底基层、基层、面层混合料压实（含人工配合）（单位：元/m2，大写：元/m2）2.3单价说明2.3.1施工场地的硬化建设等工作为乙方施工前的准备工作，费用已分摊入以上包干单价内，日常维护和检查前的整理均为乙方所必须承担的义务，甲方不支付任何费用。2.3.2场内的施工便道、便桥或运送拌和料的道路等临时设施建设费用已包含在包干单价之内。2.3.3点工、排水、场地清理等工作费用均已包含在包干单价内，不另行结算。2.3.4以上包干综合单价包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的劳务、材料、设备、管理、维护（包括成品保护）、质检（自检）、安全、环保措施、动力能源、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市建设维护税、教育附加税及合..同印花税除外）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场及本协议一切明示或暗示的一般风险责任和义务的费用。2.3.5除非本协议另有规定，否则与路面底基层、基层、面层承包工作有关的任何分项工程或细目如果未列入其中，则是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。2.3.6单价调整：无论何种因素的影响，上述综合单价在本协议履行期内均不作任何调整。3工期与进度3.1本合同工程工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从甲方安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。3.3乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，工期仍达不到甲方或本标段业主的施工进度要求时，甲方有权解除并终止本协议，并要求乙方退场，由此造成的一切经济损失和责任由乙方承担。3.4在施工过程中由乙方自身原因造成本项工作延期的，每超过一天，乙方按元/天支付违约金。3.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主共同确认后，按实际延误的工作日，相应的顺延工期。3.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.5.2发生不可抗力的事件（指发生了烈度为六级以上的地震、..十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.5.3由于业主的延误或阻碍；3.5.4由甲方提出的工期调整；3.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。3.6除非本工程业主批准并已支付，乙方不得向甲方索取任何误工费。4结算与支付4.1本工程不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2甲方每月（时间）前将按甲方制定的工程结算制度和程序对乙方当月完成符合业主计量标准的工程量进行认定，按双方商定的单价计算，预留结算金额的%作为工程质量安全进度风险抵押金、甲供材料费，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单作为当月进行支付和最终结算的依据。4.3甲方在收到业主支付的当期计量款后，根据甲乙双方确认的当月结算单，核减税金（如提供税务发票可不扣）或在收到乙方提供的税务发票（如由甲方代扣则不需）后，甲方财务人员验证本书面协议后，支付给乙方。4.4甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。4.5乙方在本协议项下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本协议工程与乙方进行最终结算。根据经甲乙双方签字认可的月结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的%预留，经甲方和乙方的代表签字认..可后，该结算单为工程完工支付的依据。4.6进行最终结算和完工支付时，乙方必须出具反映本协议工程最终债权债务关系的账单，并签署备忘录，申明甲乙双方已结清和已支付合同规定的全部款项（结算金额%的质量保证金支付除外），双方合同义务（质量保证义务和责任除外）履行完毕。5质量要求乙方工程施工必须满足包括但不限于以下要求：5.1本协议工程按国家现行颁发的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织施工及验收，其质量等级为工程。5.2本协议工程在施工过程中，乙方应严格按照国家现行颁发的施工技术规范、业主招标文件、技术规范、施工图纸、业主、监理、甲方的规定和要求进行施工。5.3乙方必须自觉服从甲方、本工程的业主及工程监理机构的监督，并根据甲方要求如实填写有关工程施工原始记录等相关资料。5.4必须按甲方、业主和监理有关规定提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。5.5乙方必须严格按照甲方制定的质量保证体系进行质量控制，每一道施工工序须经甲方施工技术管理人员、现场监理检查、签认合格后方可进行下一道工序的施工。5.6乙方对施工中出现的质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒及自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。因返工延误工期的，乙方应承担延期履约的责任。5.7在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并计量后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织..的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的罚款和损失。6材料设备6.1甲方提供完成本协议承包范围内工程所需的等（根据项目具体情况自行填写，例如：路面底基层、基层、面层拌和料半成品另加%操作损耗用量）材料。甲供材料及设备以附件《甲供材料清单》、《甲供设备清单》注明的为准。6.2甲方负责本合同承包范围内工程所需的水泥、沥青、混合料粗集料的控购、场外运输、储存及保管，并按乙方实际领用数量以价拨形式在乙方结算款中扣除。6.3甲方授权，地材（如片石、非主体结构砼用的砂、砾石、碎石等）原则上由乙方在甲方指定的料场按不高于甲方统一价格采购，并独立承担经济往来，不得以甲方名义赊欠，否则一切责任由乙方承担；不符合要求的材料，甲方有权禁止使用并限期要求乙方运出施工现场，由此发生的一切费用由乙方承担。6.4甲方负责提供工地用电的主要供电线路设施，并承担相应费用。乙方自行负责搭接甲方提供的主要供电线路至施工现场所需临时线路材料和用电计量器具，并承担相应费用。乙方生活、生产用电电费由甲方根据当地电业部门所收单价据实予以代扣代缴。（或由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用）6.5乙方负责自备相应台套的发电机组作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行本协议承包范围内工程的施工。6.6乙方承担完成本协议承包范围内工程所需劳务及设备，须满足甲方强制性要求。并提供《乙方人员清单》及《乙方设备清单》并作为本协议的附件。6.7甲方租借给乙方使用的机械设备由乙方承担使用期间的租金、维修保养、保管、动力能源消耗费用（见附件：乙方租甲方设备..清单）。6.8乙方承担除本协议6.1-6.3款注明的机械以外所有其他机械设备的购置、租赁及使用、维修、保管等费用（如：氧割设备、摊铺设备、运输机械、碾压设备、电焊机、模板、小型机具等等）。6.9乙方承担除本协议6.1-6.3款注明的材料以外所有其他材料的购置及使用、保管等费用（如：片石、设备维保材料、氧气、乙炔、其他辅材等）。6.10乙方实际消耗的路面底基层、基层、面层用量应控制在约定的损耗范围内，上述甲方提供的材料损耗超指标部分的费用由乙方承担，甲方将在支付结算款时予以扣除。节约部分（甲方规定损耗以内）的费用在工程完工后由甲方一次性支付%给乙方作为“节约奖”奖金。7安全、环保、文明施工7.1乙方必须严格按照甲方和业主招标文件中有关安全和环保要求进行施工，遵守甲方与业主签定的安全生产合同的有关规定。7.2乙方必须派遣至少2名专职安全员，对施工现场进行安全管理，及时查处施工范围内各种安全隐患，确保施工安全。否则，由甲方委派专职安全员，其费用由乙方承担。7.3施工过程中，乙方应对工作人员加强安全生产意识教育，配备必要的劳保、安全设施，严防事故发生，严格按照《劳动法》的规定，合理培训自已的员工，技工经训练、必要时经示范后方能上岗对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等均应持证上岗，甲方有权随时抽查，如发现无证操作，甲方有权要求乙方辞退无证人员。7.4乙方严格执行交通部《公路工程施工安全技术规程》中的有关规定，并接爱甲方监督检查，若乙方在施工过程中，不听从甲方指挥、不按要求进行施工、违章作业的，甲方有权提出警告、责令停..工，并视具体情况进行罚款；若收到甲方两次以上整改通知仍不进行整改的，甲方有权分割工程直至解除并终止本协议清退乙方出场，由此造成的一切经济损失和责任由乙方承担；若乙方违章指挥、违章作业等造成人身伤亡事故，乙方必须组织抢救，并及时上报甲方协同处理，乙方应承担全部责任及相应损失（包括事后处理费用），必要时甲方有权给予一定的处罚。其损失分担原则如下：（1）由甲方负责向保险公司索赔；（2）保险公司索赔款以外的超额费用由乙方承担。7.5乙方应做好施工现场防火、防盗、防电、防淹亡、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生。7.6凡高空作业工作，乙方应配备必要的安全设施，并做好其他防护。7.7乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理应由乙方自行解决处理，并按甲方及监理工程师指令进行场内堆弃及场外运输，并随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。7.8在施工区域内，因乙方原因造成第三方人员伤亡及财产损失，由乙方承担责任及经济损失。7.9乙方必须严格遵守有关安全生产规章制度，因乙方原因造成的安全生产事故，乙方应承担全部责任及费用（包括事后处理费用），必要时甲方有权给予一定的处罚。7.10乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产协议。7.11乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求，提高全体施工人员安全施工、文明施工的自觉性与责任心。..7.12甲方对乙方派往工地的主要管理及技术人员考勤，乙方主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意。否则，缺勤一天罚款元，以此类推。7.13乙方工地现场布置应按甲方指定位置和要求合理有序，保证场容场貌整洁文明。7.14乙方的各种加工制作场地应硬化，场地通道、便道要充分满足施工、消防、排水、排污要求，其费用自理。7.15施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整洁的标准；必要时甲方统一制作各类标示牌，乙方办理领用手续使用，其费用由乙方负担，在结算支付时予以扣除。7.16乙方施工人员应统一购买及配戴统一的劳保制服和劳保用品。7.17乙方大型临时设施必须按项目部要求统一规划，按标准建筑，不得乱搭乱建。7.18乙方在施工中必须保证工程范围内的农田灌溉系统、路基边沟、桥涵构造物的排水畅通，确保农田灌溉和防止水淹农田，由于乙方施工原因造成的一切经济损失概由乙方承担。7.19乙方必须保护好甲方现场已完工程设施以及临时设施，如有损坏照价赔偿。7.20多单位施工时，乙方必须积极协调与其他单位的关系，相邻工段之间，要发场风格，互相配合，协同施工，使两者工作不受损害。7.21乙方在施工期间，应遵纪守法，尊重施工当地的村规民约，应加强对施工人员的管理，教育员工增强安全意识，严防偷盗、打架酗酒等事件的发生，配合甲方做好治安防范工作。在施工过程中，对由于乙方相关人员原因所造成的地方关系问题和安全问题，由乙方..承担一切责任及费用。7.22乙方须满足本协议的设备和人员的要求。乙方的设备和人员在进场后天内必须接受甲方检查，达到甲方要求才能正式履行协议，乙方工人必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过45岁。8双方权利义务8.1甲方：8.1.1负责提供本协议承包范围内工程乙方所需的设计图纸和其他相关技术资料，并负责技术交底；负责提供施工组织设计及进度计划。8.1.2负责提供乙方施工的准确桩位，做好施工前的测量放样工作。8.1.3负责协助乙方取得施工所需临时用地，费用由方承担。8.1.4负责委派具有相应工作经验的质检、试验、技术、测量等管理人员监管乙方施工。8.1.5负责对业主的一切事务并及时传达贯彻业主和监理的施工指令及会议精神。8.1.6负责及时组织办理对已完工程进行验收及有关变更签证手续。8.1.7负责每月按时办理乙方的工程结算；按照本协议规定对乙方进行支付。8.1.8监督乙方是否按时发放生产工人工资和自购材料、租赁设备等费用。如甲方发现当月乙方未按时足额发放施工人员工资，甲方有权暂停支付下月的工程结算款。当乙方因未及时支付劳务人员的工资、材料、租赁设备等费用而产生纠纷时，甲方有权根据国家有关政策、法规代乙方支付乙方为完成协议任务而雇佣的劳务人员的合法劳..动报酬、材料、设备等费用的权利，该费用从乙方已完成的结算款中扣除。8.2乙方：8.2.1在甲方的监督管理下，全面负责并独立完成本协议承包范围内全部工程施工任务。8.2.2服从甲方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议承包工程施工的质量、工期、安全等。8.2.3进场后每月日前向甲方提交《乙方人员、设备清单》以便备查，并应保证施工队所有作业人员持有效身份证、暂住证（两证齐全），同时应负担办理各种证件和劳务使用调配以及招用工等有关工作，费用由乙方承担。8.2.4在施工中必须严格按照甲方现场技术人员及驻地监理工程师的要求组织施工。8.2.5乙方应维护甲方的名誉，不得做任何有损甲方名誉的事，否则甲方将有权解除并终止协议，由此造成的所有损失由乙方承担。8.2.6甲方与业主签订的施工合同及所有文件对乙方具有同等约束力，乙方必须遵守。8.2.7乙方在施工过程中，对业主、监理工程师和甲方指令应当如期完成。8.2.8负责办理乙方人员及机械设备的保险事宜，并承担费用。8.2.9乙方应负责施工运输车辆的年检，并承担车辆违章、罚款、交通事故的全部责任和经济损失。乙方不得采用无牌无证或证件不齐的社会车辆从事本协议工程有关运输工作，由此引起的一切责任和损失由乙方自行承担。8.2.10乙方负责乙方劳务人员的食宿以及乙方设备、材料在施工现场的管理、保管等工作，并承担其费用。8.2.11按甲方要求做好施工过程中的业内资料记录工作。..8.2.12担任本工程的管理和技术人员应具有相应的资质和经验，并满足业主、监理要求，乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，同时施工所需的机械设备应满足业主、监理和工程进度要求8.2.13乙方施工人员常驻工地处理日常有关事宜，若有特殊情况需离岗，必须向甲方相关负责人请假，得到批准并委托施工现场代班负责人后才能离开工地。乙方实际施工人每月请假最多不超过天，否则视为违约，须按照元/天的标准向甲方支付违约金。8.2.14乙方必须按月足额支付劳务人员工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方审批后支付到劳务人员本人银行账户。乙方还须按时足额支付自购材料、租赁设备等费用。8.2.15乙方必须为其劳务人员及时办理社会保险并承担全部费用。8.2.16乙方必须为其所有员工购买人身意外伤害保险并承担员工工伤事故及意外事故的全部责任及经济损失。9质量保证期9.1本协议工程质量保证期为个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。9.2乙方负责质量保证期内的本协议项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用。在质量保证期内的本协议工程质量问题乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍修复，由此而发生的一切费用从乙方工程结算金额中抵扣。9.3本合同质量保证期内甲方预留的质量保证金比例为乙方结算价的%。在本工程质量保证期满（即甲方收到监理工程师签发的质量保证期终止证书之日），甲方收到业主应支付甲方的全部工程款后，并扣除本协议工程在质量保证期内发生的相关费用后（乙方自行维修除外），将乙方应得工程质量保证金余款无息付清。..10违约责任10.1协议签订天内，乙方未能按本协议规定履约，甲方有权单方面解除并终止协议，乙方不得要求任何赔偿。10.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方负责。10.3如因乙方造成协议终止，一切损失由乙方负责。10.4甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。11争议解决方式11.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：11.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）11.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。12其他约定12.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准为：。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。..13补充条款甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：授权委托人(签字)：授权委托人(签字)：签订时间：年月日年月日合同签订地点为：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。附件：附件一：《甲供材料清单》附件二：《甲供设备清单》附件三：《乙方设备清单》附件四：《乙方人员清单》附件一：《甲供材料清单》..材料名称材料型号单位数量单价合价备注附件二：《甲供设备清单》材料名称材料型号单位数量单价合价备注附件三：《乙方人员清单》序号姓名年龄职务职称工作经历（年）身份证号码特殊工种岗位证书备注：附证件注：劳务协作队共人，附《人员名单》。附件四：《乙方设备清单》机械名称规格型号额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（T）数量（台）新旧程度（%）桩基础、钢筋、砼浇筑施工合同..发包方（甲方）：承包方（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目施工，达成如下一致条款：1工程概况1.1分包工程名称：1.2分包工程地点：1.3承包方式和风险责任：采用综合单价包干的方式。乙方负责提供完成本协议工程项目所需的一切劳务、材料、机械等各项费用（桩体砼、钢筋等用于永久性工程的材料由甲方提供），且自愿承担本工程施工质量、进度和安全责任。本合同约定的乙方权利义务，乙方应自行承担风险。乙方自身所涉及与本合同履行无关的其他经济、安全、民事责任，由乙方承担，与甲方无关。1.4分包工程承包范围：1.4.1中心桩号：1.4.2施工范围：1.5工程量根据设计图纸，本协议工程预计工程量为：。上述工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际完成数量按本协议约定的计量方法进行结算。桩长的计算按桩口护壁..顶至相应桩底铅垂高度计算，应按照业主确认的计量数量为准。1.6工程量计算原则钢筋工程量按甲方签认的施工图钢筋尺寸计算（不含搭接），按吨计算；砼工程量按甲方签认的施工图计算。2合同价款2.1根据预计的工程数量和本合同约定的综合单价，本合同工程预计总价款为元。此金额是估算或设计数量的预计金额，不能作为最终结算与支付的依据。最终结算金额按本合同约定的计量方法结算的工程量和双方商定的综合单价来确定。2.2乙方完成本协议工程范围内桩基础人工成孔所有劳务工作内容，并履行其应尽的责任后，按以下综合单价结算：2.2.1桩基钢筋、砼浇筑2.2.1.1桩基钢筋笼制作、安装：按套筒连接施工元/T（大写：元/吨）；该单价包含：钢筋卸料，分类离地堆放、保管，钢筋棚搭设，钢筋笼制作成型，吊放钢筋笼至孔中，以及小型机具费，辅助材料费，钢筋的损耗（超出设计图纸的用量按材料采购单价扣除，考虑%损耗），施工用电等。钢筋结算数量按甲方提供的施工图计算，不含搭接，搭接含在损耗内，并含在综合单价中。2.2.1.2桩基砼浇筑：元/m3（大写：元/立方米），该单价包含孔底清渣，孔壁清洗，安装导管，防止钢筋笼上浮，浇注砼，凿除桩头，砼养生，配合桩基检测，以及小型机具费，辅助材料费，施工用电等。2.2.1.3每次浇灌砼由乙方现场负责人对拌和场的砼出料单进行确认，作为砼是否浪费的主要依据。2.2.1.4为保证施工安全，桩基护壁砼不低于，护壁砼标号和护壁深度达不到设计要求时，甲方支付违约金以元/次计，并承..担相应的后果。2.2.1.5桥梁有变更，不影响合同单价执行。2.3以上包干综合单价包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的劳务、材料、设备、管理、维护、质检（自检）、安全、环保措施、动力能源、保险、税费、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场费用等，以及本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用。2.4除非本协议另有约定，否则与本协议工程范围内桩基础人工成孔施工有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，则是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在综合单价中，不再另行结算和支付。2.5单价调整：无论何种因素的影响，上述综合单价在本协议履行期内均不做任何调整。2.6孔径超挖以上，由乙方承担超出砼费用，灌桩每次浪费以上的，费用由乙方承担。3工期与进度3.1本工程工期为个日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前日书面通知乙方。3.2乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从甲方安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。3.3乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备设入，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，工期仍达不到甲方或本标段业主的施工进度要求时，甲方有权解除并终止本协议，并要求乙方退场，由此造成的一切经济损失和责任由乙方承担。3.4在施工过程中由乙方自身原因造成本项工作延期的，每超..过一天，乙方按元/天支付违约金。3.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主共同确认后，按实际延误的工作日，相应的顺延工期。3.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；3.5.2发生不可抗力的事件（指发生了烈度为六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；3.5.3由于业主的延误或阻碍；3.5.4由甲方提出的工期调整；3.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。3.6除非本工程业主批准并已支付，乙方不得向甲方索取任何误工费。4结算及付款方式4.1本工程不支付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。4.2甲方每（时间）前将按甲方制定的工程结算制度和程序对乙方当次完成符合业主计量标准的工程量进行认定，按双方商定的单价计算，预留结算金额的%作为工程质量安全保证金，扣除甲供材料费、甲供设备租金、电费、税金等一切应扣费用后，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单作为当次进行支付和最终结算的依据。4.3甲方在收到业主支付的当期计量款后，根据甲乙双方确认的当次结算单，核减税金（如提供税务发票可不扣）或在收到乙方提供的税务发票（如由甲方代扣则不需），甲方财务人员验证本书面协议后，支付给乙方。4.4甲方付款给乙方以银行转账方式进行。乙方确认其收款账户..开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。4.5工程变更由甲方负责申报，乙方不得通过其他途径擅自申报变更，工程量应经甲方现场施工员、工程副经理与乙方共同签字认可确认，方可结算。4.6乙方在本协议项下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本协议工程与乙方进行最终结算。根据每次甲乙双方签字认可的结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的%预留，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单为工程完工支付的依据。4.7进行最终结算和完工支付时，乙方必须出具反映本协议工程最终债权债务关系的帐单，并签署备忘录，申明甲乙双方已结清和已支付合同规定的全部款项（结算金额%的质量保证金支付除外），双方合同义务（质量保证义务和责任除外）履行完毕。4.8所有签证及结算单据需经甲方项目经理部盖章，并经甲方经理签字确认，方为有效单据。5质量要求5.1本协议工程按国家现行颁发的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织验收。乙方必须按《招标文件》、《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）等的规定及监理工程师和甲方的要求进行施工和质量控制。5.2质量评定标准按交通部《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2004）执行，工程质量标准必须达到优良。5.3乙方必须提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、检验报告单，经甲方检验合格后方可用于本工程上。5.4甲方向乙方交付本工程的施工图、说明书共一套作为施工的..有效依据。开工前由甲方负责向乙方各班组负责人、现场管理人员、各岗位操作人员进行技术交底。5.5乙方必须严格按照国家标准、规范、图纸、技术交底文件等进行质量控制，每一道施工工序须经甲方工程技术人员、监理工程师检验合格后方可进行下一道工序的施工。5.6乙方施工中出现的质量缺陷或不合格项目，乙方不得隐瞒或自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直至验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。5.7施工准备及现场控制：5.7.1甲方负责乙方机械设备进退场所需的临时便道的畅通、场内的施工便道、运送砼的道路等临时设施的建设，乙方负责维护。5.7.2乙方根据甲方的施工组织设计文件和图纸的要求，结合现场的施工情况，在开工前天向甲方提交实施性施工组织设计文件一套，并在各分部、分项工程开工前提前编制具体的施工方案，乙方在方案中拟定的人员、设备、进度计划、施工工艺和技术、质量安全环保保证措施等经甲方审批后，方可按审批后的方案施工。5.7.3砼的配合比由甲方确定，乙方无权更改。采用分散拌和时，甲方根据施工配合比计算得出的每批混凝土的水泥用量，乙方必须严格执行，同时，必须采用业主认可的机械拌和。如果甲方发现乙方有偷工减料行为，乙方须因此每次支付违约金元，如果因此造成返工，一切损失由乙方负责。5.8乙方施工作业过程中必须无条件接受甲方的监督和检查，并特别注意以下事项：5.8.1施工准备阶段，乙方必须搭设标准的钢筋棚，钢筋棚及场地硬化方案由甲方提供设计图，由甲方提供材料，乙方提供人员，人工费乙方负责。钢筋的堆放高度离地面cm以上，各种规格的..材料必须分开堆放，并砌隔墙隔离，且设计标示牌。5.8.2砼浇筑前，全部支架、模板和钢筋及预埋件等都必须报经甲方检验，未经检查合格，乙方不得在结构任何部位浇筑砼，已浇的将不予结算，并自行拆除，且承担由此造成的一切费用。5.8.3砼拌和，护壁砼要求乙方必须使用强制式砼搅拌机（带电子计量），且搅拌机工作性能好，否则不准开工。5.8.4如果砼振捣不密实，造成砼表面出现蜂窝、麻面、水泡过多、甚至露筋或走模等，所造成的一切后果和经济损失由乙方负责。5.8.5因乙方养生不及时或拆模过早等原因，造成砼结构毁坏，其一切后果及由此引起的费用由乙方负责。乙方须支付违约金元。5.8.6如因乙方未按甲方要求施工造成比设计增加工程量，其费用和造成后果由乙方承担，乙方须支付违约金元。5.9在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并结算后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的罚款和损失。6材料设备6.1甲方提供完成本协议承包范围内工程所需的（根据项目具体情况自行填写，例如：结构砼半成品且运输到浇筑现场另加%的损耗用量、结构钢筋原材料设计用量另加%损耗用量）。甲供材料由乙方负责卸料和保管，保管费用由乙方承担，甲供材料费用和甲供设备的租金在乙方结算款中扣除，其计价规则如下：。6.2乙方自行采购的材料须报甲方批准，并独立承担经济往来，不得以甲方名义赊欠，否则一切责任由乙方承担；不符合要求的材..料，甲方有权禁止使用并限期要求乙方运出施工现场，由此发生的一切费用由乙方承担。6.3乙方负责施工现场所须临时电力线路和用电计量器具，并承担相应费用。其生活、生产用电电费由乙方承担。6.4乙方应自备相应台套的自发电机组作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行本协议工程的连续施工。6.5乙方提供完成本协议工程所需的劳务及设备，须满足甲方强制性要求。其《乙方人员清单》及《乙方设备清单》作为本协议的附件。6.6甲方租赁给乙方使用的机械设备由乙方承担使用期间的租金、维修保养、保管、动力能源消耗等费用（见附件：乙方租用甲方设备清单）。6.7乙方负责本协议甲供材料以外其他所有材料的采购、保管、使用等，并承担费用。6.8乙方负责本协议甲供机械设备以外其他所有机械设备的购置、租赁、维修保养、动力能源消耗等，并承担费用。6.9乙方实际消耗的结构砼半成品、钢筋原材料、预应力钢绞线原材料、预应力粗钢筋原材料预应力成套锚具、波纹管用量应控制在约定的损耗范围内，上述甲方提供的材料损耗超指标部分的费用由乙方承担，甲方将在支付结算款时予以扣除。节约部分（甲方规定损耗以内）的费用在工程完工后由甲方一次性支付的%给乙方作为“节约奖”奖金。7安全、环保、文明施工7.1乙方必须严格按照甲方和业主招标文件中有关安全和环保..要求进行施工、遵守甲方与业主签定的安全生产协议的有关规定。7.2乙方必须派遣2名具有安全资质的专职安全员，对施工现场进行安全管理，及时查处施工范围内各种安全隐患，确保施工安全。否则，由甲方委派专职安全员，其费用由乙方承担。7.3施工过程中，乙方应对工作人员进行安全技术交底，每天进行安全教育，配备必要的劳保、安全设施，严防事故发生，严格按照《劳动法》的规定，合理培训自己的员工。技工经训练、考核合格后方能上岗。对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等均应持证上岗，甲方有权随时抽查，如发现无证操作，甲方有权清退无证人员，更换合格人员上岗。7.4乙方应严格执行交通部《公路工程施工安全技术规程》中的有关规定，并接受甲方、监理、业主及政府有关部门监督检查，若乙方在施工过程中，不听从指挥、不按要求进行施工、违章作业的，甲方有权提出警告、责令停工，并视具体情况进行罚款；若情节严重，甲方有权分割工程直至终止本协议，并清退乙方出场，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担；造成人身伤亡事故的，乙方必须及时组织抢救，上报甲方协同处理。如属乙方违章指挥、违章作业等原因造成的事故，乙方应承担全部责任及损失（包括事后处理费用），必要时甲方有权给予一定的处罚。7.5乙方必须严格遵守有关安全生产法律法规制度，做好施工现场防火、防盗、防电、防淹、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生。7.6凡高空作业、井下作业，乙方应配备必要的安全设施和通风设施，并做好其他防护。7.7乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理、扬尘等应由乙方自行解决处理，并按甲方要求进行场内集中堆弃及场外运输，随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程机具。否则，甲方将另行安排..人员清理和外运工作，所产生的额外费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。7.8乙方在合同实施过程中发生安全事故由乙方自负。7.9乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产责任书。7.10乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求，提高全体施工人员安全施工、文明施工的自觉性与责任性。7.11乙方主要管理、技术、安全人员离开工地天以上需取得甲方同意。否则，按每天元计算违约金，以此类推。7.12乙方无条件服从甲方合理的工作安排，接受监理工程师的监督、检查，否则将视为违约。严禁乙方人员与甲方人员及甲方的业主、监理工程师发生争吵、冲突，若有异议只能及时上报项目经理部协商解决，否则以元/次计算违约金。7.13乙方工地现场应按甲方指定位置和要求合理有序布置，保证场地整洁文明。7.14乙方的场地通道、便道要充分满足施工、消防、排水、排污要求，其费用自理。7.15施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整洁的标准；必要时甲方统一制作各类标示牌，乙方办理领用手续使用，乙方负责保管，若有遗失由乙方负责。7.16乙方现场施工人员必须统一着装，穿戴反光背心、安全帽、安全绳，佩戴上岗证（由甲方统一制作），乙方应为现场施工人员购买统一的劳保制服和劳保用品，费用由乙方承担。7.17乙方在施工中必须保证工程范围内的农田灌溉系统、路基..边沟、桥涵构造物的排水畅通，确保农田灌溉和防止水淹农田，由于乙方施工原因造成的一切经济损失概由乙方承担。7.18乙方必须保护好甲方现场已完工程设施以及临时设施。7.19多单位施工时，乙方必须积极协调与其他单位的关系，相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。7.20乙方在施工期间，应遵纪守法，尊重施工当地的民风民俗，应加强对施工人员的管理，教育员工增强安全意识，严防偷盗、打架酗酒等事项的发生，配合甲方作好治安防范工作。在施工过程中，由于乙方人员原因所造成的地方关系问题和安全问题，由乙方承担一切责任及费用。7.21乙方须满足本协议的设备和人员的要求。乙方的设备和人员在进场后天内必须接受甲方检查，达到甲方要求才能正式履行协议，乙方工人必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过45岁。8双方权利义务8.1甲方：8.1.1负责提供本协议范围内工程所需的设计图纸和其他相关技术资料，并负责技术交底。负责确定施工方案及进度计划。8.1.2负责提供乙方施工的准确桩位，做好施工前的测量放样工作；负责混凝土施工配合比的确定。8.1.3负责提供完成本协议范围内工程所需的进场便道，协助乙方取得施工所需临时用地，费用由甲方承担。8.1.4甲方在桥头安装变压器和高压计量箱，乙方负责提供施工现场所须临时低压电力线路和低压用电计量器具，并承担相应费用。其生活、生产用电电费由乙方承担。8.1.5甲方负责本协议范围内工程所需的爆破用炸药、火工产品..等危险品的采购、场外运输、储存、保管、发放及回收，并按乙方实际领用数量以价拨形式在乙方结算款中扣除费用。8.1.6负责委派具有相应工作经验的安全环保、质检、试验、工程、测量等管理人员监管乙方施工。8.1.7负责及时组织办理对已完工程进行验收。8.1.8负责每月按时办理乙方的工程结算；按照本协议规定对乙方进行支付。8.1.9监督乙方是否按时支付工人工资和自购材料、租赁设备等费用。如甲方发现当月乙方未按时足额支付工人工资，甲方有权暂停支付下月的工程结算款，当乙方因未及时支付工人工资、材料、租赁设备等费用而产生纠纷时，甲方有权代为支付，该费用从乙方已完成的结算款中扣除。8.2乙方：8.2.1服从甲方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等，满足协议要求。8.2.2乙方必须提高质量、安全意识，并独立承担施工过程中的安全责任。8.2.3进场前将所有乙方劳务人员的身份证明材料、各特种作业证件等，交甲方复印存档，人员变更必须向甲方书面申请，批准后方可更换。8.2.4乙方必须按本协议附件中要求的人员、设备按时进场，确保按甲方要求的时间开工。8.2.5乙方实际施工人若有特殊情况需离岗，必须向甲方相关负责人请假，得到批准并委托施工现场的代班负责人后才能离开工地。乙方实际施工人每月请假最多不超过天，否则视为违约，乙方须按照元/人的标准向甲方支付违约金。8.2.6乙方在开工前，需做好各项安全保证措施，配备两名专..职安全员，建立安全制度，并报甲方经理部审核，经甲方人员验收合格后方可施工，所发生的安全措施费由乙方承担。同时遵守甲方所规定的施工安全措施，一切工程安全事故由乙方负责。8.2.7施工过程中若遇特殊地质，需及时向甲方报告，由甲方负责现场用工和用料的记录，并按甲方施工技术人员的记录结算，未报告或无记录不予结算。若遇人工无法处理的特殊地质时，乙方必须使用钻机施工，已人工挖孔的按人工挖孔单价结算，钻孔的按机械钻孔价格结算。8.2.8乙方需提供钢筋卸车的人工，吊车由甲方提供，人工费乙方负责。8.2.9在施工中必须严格按照甲方现场技术人员及驻地监理工程师的要求组织施工。如造成了质量问题、质量事故、安全事故，由乙方承担一切责任及经济损失。8.2.10乙方应维护甲方的商誉，不得做任何有损甲方商誉的事，否则甲方将有权终止本协议，由此造成的一切责任和损失由乙方承担。8.2.11乙方应负责施工运输车辆的年检，并承担车辆违章、罚款、交通事故的全部责任和经济损失。不得采用无牌无证或证件不齐的车辆从事本协议工程有关运输工作，否则，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。8.2.12乙方自行负责劳务人员的食宿，以及设备、材料在施工现场的管理、保管等工作，并承担相应费用。8.2.13乙方必须按月足额支付劳务人员工资，将当月劳务人员工资表，及劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）上交甲方审批后支付到劳务人员本人银行账户，当乙方因未及时支付以上人员的劳动报酬而产生纠纷时，甲方有根据国家相关政策、法规代乙方支付乙方为完成协议任务而雇佣的工人的合法劳动报酬的..权力，该项费用从乙方工程款中扣除。乙方还须按时足额支付自购材料、设备租赁等费用。8.2.14乙方必须为其所有员工购买人身意外伤害保险和工伤保险，在甲方施工区域内，乙方及因乙方原因造成第三方人员伤亡的，由乙方承担全部责任和经济损失。8.2.15甲方需要乙方进行本协议外工程施工，乙方必须积极配合，不得推辞，结算按《工程结算管理办法》执行。8.2.16乙方必须为其劳务人员提供良好的生产、生活环境，并注意公共卫生，预防流行性疾病。9质量保证期9.1本协议工程质量保证期为个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。9.2乙方负责质量保证期内的本协议项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任的费用。在质保期内的本协议工程质量问题乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍修复，由此而发生的一切费用从乙方工程结算金额中抵扣。9.3本合同质量保证期内甲方预留的质量保证金比例为乙方结算价的%。在本工程质量保证期满（即甲方收到监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日），甲方收到业主应支付甲方的全部工程款后，并扣除本协议工程在缺陷责任期内发生的相关费用后（乙方自行维修除外），将乙方应得工程质量保证金余款无息付清。10违约责任10.1协议签订天内，乙方未能按本协议规定履约，甲方有权单方面解除并终止协议，乙方不得要求任何赔偿。10.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方负责。（赔偿费用的来源：在合同结算金额支付完民工工资后，从保证金中扣除，如不够剩余部分由乙方法人财产负责）。..10.3如因乙方造成协议终止，一切损失由乙方负责。10.4甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。11合同终止11.1在施工中发生以下情况时，认定为乙方违约，甲方有权终止本协议，乙方立即退场。11.1.1乙方没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受甲方管理规定。11.1.2乙方因自身原因连续个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。11.1.3乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。11.1.4乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对甲方或甲方集团公司形象造成了严重损害。11.1.5乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。11.1.6乙方已不具备继续施工的能力。11.1.7乙方将本协议工程转包或再分包。11.1.8乙方以甲方名义与第三方发生经济关系，甚至进行诈骗或其它不法行为的。11.2乙方因以上原因退场时，乙方承担下述违约责任：赔偿甲方另找劳务队伍增加的费用以及相关损失（赔偿费用的来源：在协议结算金额支付完民工工资后，从保证金中扣除，如不够剩余部分由乙方法人财产负责）。12争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：12.1.1向有管辖权的人民法院提起诉讼。..12.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位法人所在地仲裁机构）12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。13其他约定13.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则应支付违约金，违约金的计算标准为：。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议以及合同附件与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。14补充条款甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：签订时间：年月日年月日合同签订地点为：备注：1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，..根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。本合同附件：附表一：乙方投入本项工程的机械设备表附表二：乙方投入本项工程的人员表附表一：乙方投入本项工程的机械设备表..机械名称规格型号额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（T）数量（台）设备状况进场时间我方承诺：在合同生效后，严格按本表内填写的机械设备，按合同要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加机械设备的投入，且不向甲方提出费用补偿。（其中主要设备必须注明数量、型号、出厂年份，并注明不得更换，其他设备必须注明数量）乙方(盖章)：责任人签字：日期：..附表二：乙方投入本项工程的人员表姓名年龄身份证号码工作岗位工作经历（年）特种岗位证书/编号我方承诺：在合同生效后，严格按本表内填写的人员，按合同要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加人员的投入，且不向甲方提出费用补偿。（主要管理人员、技术人员、特殊工程人员必须详细填写且注明不得更换，其他普通工人要注明数量，进场后交详细的人员名册。后附：人员身份证复印件、其他证件。）乙方(盖章)：责任人签字：日期：..临时用地协议用地单位(甲方)：土地权属单位（乙方）：（具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）为确保工程建设的顺利实施，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，结合实际情况，经甲、乙双方友好协商，就工程临时用地签订协议如下：1用地位置该宗土地位于，其四至界线详见《土地勘测定界图》及《土地勘测技术报告书》，该图须经甲、乙双方盖章认可。2用地面积用地总面积约平方米（亩），最终用地面积以实际结算面积为准。3用地期限临时用地的期限为年月日至年月日。4临时用地补偿和复垦费用根据《中华人民共和国土地管理法》及《》（地方政府文件），经甲、乙双方协商，甲方用地期间的补偿费分别为：青苗补偿费元/亩（其中林地元/亩，鱼塘元/亩，藕塘元/亩），土地复垦费元/亩。甲方临时用地结束后，由乙方负责对土地进行复垦，复垦的土地适宜耕种；施工期间被破坏的道路、沟渠..水系等由甲方负责还原。5付款方式5.1甲方与乙方结算，乙方与涉及临时用地居委会结算。（根据实际情况填写）5.2补偿金额以上述补偿标准分别乘以放线范围内面积和超放线范围实际占地面积合计的总面积计算。5.3合同签订后，甲方预付乙方补偿款元（人民币大写元整），乙方应当在甲方组织有资质的测绘单位实地测量放线后，日内完成土地附着物清理工作，将土地交给甲方。乙方交地后，甲方一次性支付剩余补偿款或（根据实际情况填写）。工程施工中有超出放线范围的，依据本协议单价据实结算。5.4甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方在收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：，户名为：，账号为：，乙方如需变更账号，需提前日以书面方式通知甲方。6权利和义务6.1甲方：6.1.1按实际损坏和占用面积进行补偿，做到实事求是。6.1.2按合同及时支付乙方补偿款。6.1.3按合同期限使用临时用地，到期及时退场。6.1.4不得在用地范围修建永久性建筑物。6.2乙方：6.2.1确保自身具有依法出租该临时用地的合法权限，并依法取得上级政府及相关部门的出租许可。6.2.2做好施工临时用地沿线各居委会和居民的协调工作，保证工程顺利实施。6.2.3保证落实各居委会和居民不能以任何理由干扰施工。..6.2.4甲方支付给乙方青苗等补偿款，乙方必须做到专款专用，不得挪作他用。6.2.5乙方负责对各农户支付补偿，如不能及时兑现给农户，造成的后果以及甲方的损失由乙方承担。工程施工完毕及时做好土地复垦工作。6.2.6做好甲方沿线使用乡村道路、桥梁的协调工作。7争议解决7.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：7.1.1向甲方法人登记地有管辖权的法院提起诉讼。7.1.2向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）7.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。8其他8.1甲方如需延长临时用地使用时间，可在本合同约定期限届满前书面通知乙方，并按约定的补偿标准和延长期限计算另行支付补偿费。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。9补充条款..甲方：（章）乙方：（章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：年月日年月日合同签订地点：..后记为了加强合同管理，完善项目法律风险防范体系，推进集团管理工作标准化规范化建设，集团于2014年上半年专门发文成立了规范性合同文本编委会，经过集团各单位法务、经营及其他专业人员共40余人的艰苦努力，这册足以覆盖集团大部分经营活动、汇集了35个常用合同的示范文本终于呈现在我们面前，可以说，这个合同示范文本凝聚着每一个编审人员的智慧与心血。合同示范文本的编订工作固然重要，但要真正推进依法治企和规范管理，关键还要靠执行，务必使合同文本切实成为我们签订合同、履行义务的行动指引。集团各单位应当按照叶新平董事长在前言中所提出的要求，将合同示范文本认真运用到生产经营之中去，使合同规范化管理在集团的跨越式发展中发挥积极作用。俗话说：“始生之物，其形必丑。”由于我们是集团成立以来首次进行合同示范文本的结集编制工作，因而不论是合同种类的选择，还是合同体例的安排甚或合同条款的设置上都肯定存在不少欠缺，希望各单位在实际应用过程中，能把发现的问题及时反馈给我们，便于我们不断修订、完善合同示范文本，使集团的合同管理工作不断迈上新台阶。集团总法律顾问：方拯二〇一五年四月.',)