简易的施工合同范本(精选6篇)

('简易的施工合同范本（精选6篇）简易的施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：1/21合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范。2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级。五、合同价款金额(大写)：暂定：(人民币)￥：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、标准、规范及有关技术文件4、图纸5、预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2/21七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简易的施工合同2发包方(全称)：(以下简称甲方)承包方(全称)：(以下简称乙方)3/21依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期：20xx年6月5日完工日期：20xx年7月15日合同工期总天数40天四、质量标准：五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。4/212、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。六、乙方的权利与责任：1、负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。2、施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。4、接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。七、付款方式：5/21工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。八、工程保修：工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简易的施工合同3委托方（甲）：__________________________________________承包方（乙）：__________________________________________6/21按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：一、工程范围：砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。二、质量及砌筑形态要求采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。质量要求：1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。三、计量及计价标准1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。2、增加墙墩按360mm厚，高度2.4米计，每米综合单价440元/m;3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（2.2米高）的延平米计价。7/21四、付款方式协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。八、未尽事宜由双方协商解决。注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。甲方：______________乙方：______________负责人：______________负责人：______________日期:日期：简易的施工合同4甲方：__________________乙方：__________________工程项目名称：___________工程项目地点：___________8/21计划工作时间：______年______月______日至______年______月______日。甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。9/214、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。二、乙方应承担的安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。10/213、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。4、项目部和施工现场应参照______的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。11/216、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。8、进入施工现场的所有人员着装必须符合______规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。10、乙方要应用______对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。12/21三、甲、乙双方共同遵守的’规定甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守______等有关规定。四、违约处理在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照______有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报______备案。五、其他1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。3、根据双方签订的______，乙方应按单项工程（或一次性）缴纳______元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。13/214、本协议有效期自______年______月______日至______年______月______日止。5、本协议一式______份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。甲方：__________________乙方：________________________年______月______日简易的施工合同5甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.14/21五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。15/21十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：________________________年______月______日简易的施工合同6甲方：__________________乙方：__________________16/21依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。第一条工程概况及承包范围1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.3、承包范围：__________________.4、承包方式：__________________.第二条工期1、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。第三条甲方应承担的工作与责任1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。第四条乙方应承担的工作与责任17/211、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。18/216、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。第五条工程价款及支付1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。第六条工程质量验收1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。19/212、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。第七条违约责任如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。第八条争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十条其他本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________20/21______年______月______日21/21',)