简单工程承包合同范文(3篇),土地平整工程承包合同范文

('简单工程承包合同范文发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及相关法律，法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议:一.承包方式：本工程甲方采用包工包料方式承包给乙方。甲方负责机械设备，建筑原材料等，合同签订后，乙方不得以任何理由要求增加工价。二.承包范围：1.80机地坪按甲方要求施工完毕2.75吨拔机基础共5台，基础浇筑完毕后，余下地坪全部完工。三.承包单价：施工完毕后，按实际工程量计算。四.工程质量：乙方严格按照国家相关部门施工验收规范及图纸设计要求进行施工。本工程达到合格工程。如在施工中出现不合格现象进行返工造成的损失，应有乙方承担责任.五.乙方须服从甲方管理，在施工期间注意安全，在施工过程中如有安全事故发生，除保险公司理赔外，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。六.违约责任：1.乙方进场施工后，严格按甲方规定时日内完成工程，如违约赔偿甲方损失外，另按工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。第1页共10页2.如乙方施工原因造成某些单项工程不能按要求如期完成造成的损失，甲方有权从工程款中扣除处罚费用。3.施工完毕后，甲方按合同结算余款，如违约赔偿甲方损失外，另付工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。七.付款方式：甲方预付乙方二十五万元人民币，待施工完毕后，按实际工程量结清余款。八.本协议一式两份，签字后生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：__________年_____月_____日_____年_____月_____日简单工程承包合同范文（二）工程承包合同合同编号：甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方将某某商业区室内二次装饰装修安装工程以包工、包料的方式承包给乙方施工，为明确甲乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特立本合同，供双方共同遵守执行。一、工程概况工程名称：第2页共10页工期：年月日至____年____月____日二、承包内容和计费标准（一）承包内容：1、包含内容：2、不包含的工作内容：（1）（2）（二）计费标准：1、承包方式：包工、包料按清单计价的方式承包给乙方，按实际完成工程量据实结算。2、工程直接费按《湖北省____年安装工程消费量定额及统一基价表》计算。3、税费：按照“（工程直接费+管理费）×3.41%”计算。三、其它事项乙方按甲方某某商业区室内二次装饰装修图施工完毕后，因装饰装修图纸变更二次施工和装饰装修图纸外所增加的工程量，经甲、乙双方签字确认，按实际增加的人工费用和材料费进行结算。四、材料约定甲方指定材料品牌。五、工程款审核及支付1、按实际工程量完成情况可预支工程款。管道施工完毕后，付工程款造价的50%。第3页共10页2、工程竣工后，经甲方验收合格支付总工程款的80%（包括预支的工程款），待工程验收合格后付总工程款的98%，余下2%为保修款。3、预留2%质量保证（总价款），此款在保修期满后一个月内付清。六、工程保修金及保修期1、工程保修金：按工程总结算价的2%作为工程质量保修金，保修期满后____日内一次性无息付清。2、保修期：质量保修期从工程竣工验收开业之日（甲方九立方国际购物中心开业之日）起计算，为期两年。3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，乙方在收到维修通知单后24小时内务必到场处理。否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费用在保价保修款中扣除。七、甲乙双方责任及权利1、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。2、乙方须自备所需施工专业机械工具。3、乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之登便利条件。4、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司文明生产的要求，若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可另安排工人进行完成，费用由乙方承担。第4页共10页5、乙方在施工期间应合理用村，在甲方指定的品牌材料进场时，乙方须及时通知甲方工程部监理到场进行材料验收，乙方并提供材料的检验报告和产品合格证，以确保材料的质量。6、乙方在施工期间出现安全事故由乙自理，甲方不承担一切责任。八、工期、质量及安全生产1、甲方在下达进度计划给乙方（需满足甲方赶工要求），如因乙方劳动力不足，组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚。2、乙方需确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现人为质量问题，所造成的一切经济损失由乙方自行承担。3、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改。4、乙方应切实加强安全生产管理，确保安全生，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。5、乙方须对其所有工人的治安安全负责，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者以对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以以济处罚。九、未尽事宜合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成可向工程所在地法院提起诉讼。十、合同份数本合同一式三份，甲方执两份、乙方执壹份，具同等法律效力，甲乙双方签字盖章后生效。在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。第5页共10页十一、合同附件：简单工程承包合同范文（三）一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方式：_____。二、合同工期1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后_____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;第6页共10页七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前_____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起_____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起_____年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使第7页共10页其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表_____，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：_____年_____月_____日合同订立地点：_____本合同共_____页发包人：(盖章)法定代表人委托代理人：(签字)承包人：(签字)联系方式：开户银行：银行账号：简单工程承包合同范文二发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：第8页共10页2、工程地点：;3、工程范围：二楼房顶钢架。4、承包方式：包工包料。5、承包面积为㎡，每平方价格为元。二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。三、付款方式付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方：_____乙方：__________年_____月_____日简单工程承包合同范文三一、发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)二、承包范围：1、项目工程名称。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期：_____年_____月_____日。竣工日期：_____年_____月_____日工程质量等级合格。2、范围：三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。五、甲方的责任：1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。第9页共10页2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。发包人(甲方)：承包人(乙方)：_____年_____月_____日返第10页共10页',)