监理合同2022最新范本,监理合同专用条款范本

('监理合同2022最新范本随着人们对法律的了解日益加深，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。下面是小编收集整理的监理合同2022范本，欢迎大家阅读参考学习！监理合同2022范本篇1委托人(全称)：监理人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：4、工程概算投资额或建筑安装工程费：。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1、协议书;2、中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3、投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4、专用条件;5、通用条件;6、附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的职员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：五、签约酬金签约酬金(大写)：()。包括：1、监理酬金：2、相关服务酬金：其中：(1)勘察阶段服务酬金：(2)设计阶段服务酬金：(3)保修阶段服务酬金：(4)其他相关服务酬金：六、期限1、监理期限：自年月日始，至年月日止。2、相关服务期限：(1)勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。(2)设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。(3)保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。(4)其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。七、双方承诺1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的职员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1、订立时间：年月日。2、订立地点：3、本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执____委托人：(盖章)监理人：(盖章)住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：(签字)的代理人：(签字)开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：监理合同2022范本篇2本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方，与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。四、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份，双方各执_________份。甲方：(盖章)____________乙方：(盖章)_________法定代表人：(签字)______法定代表人：(签字)_______单位地址：________________单位地址：_________________邮编：____________________邮编______________________电话：____________________电话：_____________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________监理合同2022范本篇3业主(甲方)：监理单位(乙方)：依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：____银行____分行开发区支行装饰工程2、工程内容：____银行____分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价4、合同起止时间：年月日至年月日第二条：公司委托代表____中南工程建设监理公司____分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。第三条：监理人员的资质要求派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等)第四条：监理费及付款方式1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95%，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。第五条：监理的义务权力1、监理的义务：1.1、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求;1.2、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料;1.3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作;1.4、监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益;1.5、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意;1.6、在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理提出，由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时，监理根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料;1.7、出具工程监理评估报告。2、监理的权力：2.1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权;2.2、工程设计中的技术问题，按照安全、实用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意;2.3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告;2.4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令;2.5、工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备，有权通知施工方停工整改、返工，施工方取得监理复工令后才能复工，发布停工、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向业主作出书面报告;2.6、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。第六条：业主的义务及权力1、业主的义务1.1、业主应向监理提供项目文件及资料，并负责装饰工程的所有外部关系协调，为监理工作提供外部条件;1.2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定;1.3、业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表，负责与监理联系。更换常驻代表和领导，要提前通知监理;1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。2、业主的权利2.1、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权;2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。第七条：罚则约定1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。4、监理单位(派出监理人员)不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。第八条：合同生效、变更与终止及解释权1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。4、本合同依据《合同法》、《____省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《____省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。第九条：争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。业主：(签章)____银行股份有限公司____分行甲方代表：(签章)监理单位：(签章)工程建设监理公司____分公司乙方代表：(签章)年月日监理合同2022范本篇4甲方：乙方：为了完善企业管理制度，规范监理工作，经双方友好协商，针对广西南宁“龙域香醍半岛”工程，签订以下协议：一、甲方与乙方合作监理项目从工程实际开工之日算起直至项目竣工验收合格之日为止(开工之日以甲方签证为准)。二、甲方的责、权、利：1、甲方对项目建设中的施工安全和工程质量的监理负有重要责任，应自觉维护乙方的市场信誉，按时缴纳管理费，负责监理工作过程中发生的应承担的其他费用。2、若乙方派出的总监代表和其他工作人员因工作责任心、业务水平、协调能力等与甲方合理、合法要求完成工作产生矛盾突出时，随意向施工单位和甲方索要钱物要求和行为等，甲方有权要求更换人员。3、甲方应尊重乙方派出工地的总监代表和其他工作人员。乙方协助甲方约束监理组人员不得索取和接受施工单位或材料供应商的钱物一经发现，甲方应从严处理相关人员。4、乙方应向甲方提交该项目的监理规划、监理细则、旁站方案以及各类监理报表及资料样表，甲、乙双方认真按有关部门规定贯彻实施和完善资料。5、甲方协调处理施工单位及监理部内部的关系，确保项目规范正常运作。6、甲方负责本工程的质量、安全、进度、安全、成本控制及合同管理等工作。乙方配合和指导本工程的监理、检查、验收等工作，但乙方在质量和安全方面，有权对违反强制性条例或验收项目的主控项目不合格项提出整改要求和报告。否则，由此造成的后果由甲方承担。7、由于甲方在监理过程中不听从总监和其他工作人员书面劝阻或分清事由确因甲方的原因造成违章发生罚款，损失由甲方承担。由于甲方原因监理项目受到政府部门书面责令停工整顿，除应承担项目整改费用外，还应赔偿乙方市场信誉损失费壹万元整(10000元/次)，视情节轻重乙方有权单方面终止合同。三、乙方的责、权、利：1、甲方在对合作项目办理行政审批手续时，乙方负责向甲方提供办理手续所需的资质证书，营业执照及介绍信等资料。2、负责与甲方签订监理合同及实施监理过程中签署盖章各种监理文件。3、乙方派出的项目总监理工程师必须持有国家注册监理证书。同时定期或不定期将派出检查人员检查该监理项目的工作质量和安全文明施工方面的控制状况，并将检查结果和意见反馈给甲方。4、监督乙方执行国家有关政策法规、监理合同示范本以及现行监理规范规定的施工阶段具体监理工作，对甲方现场监理人员的服务质量及不合格的监理人员，乙方可建议甲方作出整改或更换人员。5、认真负责积极引导施工单位做好施工安全，控制好工程质量。及时书面通报政府有关部门对监理工作的指导性意见和措施。有责任和义务及时向甲方及施工单位提出合理的建设性书面意见或有关部门整改意见，若甲方存有疑义应向乙方做出具体的解释并做好记录。甲方在监理工作执行过程中实际造成的各种不良后果，应承担全部的经济责任。6、乙方应尽其所能协助甲方协调、理顺与甲方合作项目与政府有关职能部门之间的关系，应付有关部门的检查并化解矛盾。如有公关费用发生，属甲方责任的，则由甲方承担，属乙方责任的，则由乙方承担。7、有权要求甲方及时支付监理服务费费。8、乙方负责编制、整理、收集本工程的监理公司的内业资料9、乙方必须配合甲方办理本工程的开、竣工及验收等所有相关手续，提供本工程必须的所有监理人员的上岗证、职称证、资格证等资料。乙方须派一位专业监理工程师长驻现场，主要是签字和监督工程质量和安全，配合和指导甲方现场监理工作。10、如因乙方未能提供合格的监理资料、不配合工程的检查、验收工作或乙方自身管理等方面的原因造成本工程停工或不能验收，由此造成的损失应由乙方承担监理责任。11、因乙方服务不周、内部管理不善致使公司歇业停业，造成甲方工期延误或停工，每次除赔偿甲方壹万元整(10000元/次)外，还可视情节轻重甲方有权单方终止本协议。情节严重甲方可向乙方索赔因此而产生的一切损失费用，最高不超过甲方向乙方支付的除税后的管理费。四、监理管理费及支付方式：本项目监理费按每月壹万零伍佰元整(￥10500元)包干使用，凡本项目范围内的全部分项监理费均包含在包干价内，除按工期按月支付监理管理费用外不再增加其他公司监理服务费用。如现场派出常驻人员，甲方应另附人员成本(人员工资、保险、培训和其他福利)：总代：5000元每月，专业监理工程师3500每月，资料员2500元每月。甲方支付给乙方管理费按每季度转帐支付一次，乙方需提供正式的监理发票。五、双方应面向市场及时通报监理工作和工地控制方面的信息任何一方延误信息的通报造成不良后果的，由责任方承担相应的经济和法律责任。六、甲、乙双方若有签订《建设工程委托监理合同》或其他文本协议仅作为办理该项目施工许可证等手续资料之用，不能作为监理方(乙方)计算监理报酬或索取其他费用的依据，同时，其他条款与本协议书相矛盾处，以本协议为准。七、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字之日起生效。甲方：乙方：代表：代表：签订日期：年月日监理合同2022范本篇5甲方：(以下简称“业主”)乙方：(以下简称“监理人”)证件号码：证件号码：联系电话：联系电话：经过甲乙双方协商一致，签订本合同。一、监理概况1.业主委托监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下：①、工程名称：。②、监理范围：。甲方委托乙方按下述第种方式对本工程进行监理：A.施工前期服务：装修公司资格审核、装修合同审核、设计方案审核、材料审核、预算审核。B.施工过程阶段监理：原房质量勘测(含房屋拆旧验收)、水电隐蔽工程验收、泥木工程验收(含隐蔽)、油漆工程验收、安装工程验收及竣工验收。C.施工过程全程监理:材料的购买及进场验收、水电路改造、防水工程、吊顶工程、细木工程、门窗工程、地墙面铺设工程、涂料油漆工程、水电设备安装工程验收及竣工验收、增减工程、工期延期审核、工程进度控制、协助签定工程施工保修责任书。2.下列文件均为本合同的组成部分：①、装饰装修工程施工合同。②、在实施过程中共同签署的补充与修改文件。二、监理收费及支付方法1、本工程监理收费按照现行市场收费标准执行经甲乙双方协商确定监理费用总额元，金额大写。2、自本合同签订之日时甲方向乙方预付双方商定监理费总额的30%作为合同定金，定金收费元，金额大写。监理工作完成后定金抵做工程监理费。3.工程进度过半时甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金)，金额元，金额大写。4.工程验收合格后,甲方向乙方结清全部工程监理费乙方向甲方开具收据作为结算凭证若甲方要求乙方提供发票则由甲方承担8%的税管费。三、双方责任和义务A、甲方责任和义务1、甲方应当在双方约定的时间内，免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料，并保证所提交资料质量达到工程监理要求。2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。3、本工程建筑材料，设备的加工订货如需乙方监理人员配合时，所需费用由甲方承担。4、甲方应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除”的部分，在乙方的配合下，必须向小区物业管理处或房管部门申报，取得有关部门的同意。5、当甲方发现监理人员未按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失B、乙方责任和义务1、乙方按合同约定派出监理工作需要的监理人员，完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务，在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告监理工作。2、乙方在履行本合同期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。3、对装饰工程有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，有权向甲方提出建议。4、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议。如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得甲方的同意。5、按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议。6、工程上使用的材料、成品半成品等不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的工序、分部、分项工程等有权通知甲方，有权通知承包人停工整改，返工，得到乙方复工令后才能继续施工。7、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。8.乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同约定的义务提出变更，如果由此影响了工程费用、质量、进度则这种变更须经甲方事先批准。四、违约责任1、由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失。2、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，并按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行3.在施工过程中，如因业主原因(供货延误、变更、外出)需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限一个月时，应适当加收监理费。五、合同生效、中止与结束1、本合同经甲乙双方签字(或盖章)后方为有效。2、甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见。3、本合同以乙方向甲方提供本合同规定的全部工程监理文件，六、免责条款1、甲方因合理原因，造成工程延期或停工，应提前告知乙方，不需支付停2.乙方对施工方违反合同的质量要求和完工(交图/交货)时限，不承担责任。3.本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。七、未尽事宜与附加条款八、合同文本1.合同的监理业务，自年月日开始实施，至装饰装修工程施工合同规定的竣工日期止。2.本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。3.本合同履行完后自动终止。甲方签字(盖章)：乙方代表签字(盖章)：日期：日期：',)