工矿产品购销合同(3篇),工矿产品购销合同范本

('工矿产品购销合同供方：_____需方：_____一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量合同编号：签订地点：签订时间：____年____月____日产品名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写)(注：空格如不够用，可以另接。)二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限───────────────────────────────────────────────────────三、交(提)货地点、方式───────────────────────────────────────────────────────四、运输方式及到达站港和费用负担───────────────────────────────────────────────────────五、合理损耗及计算方法───────────────────────────────────────────────────────第1页共9页六、包装标准、包装物的供应与回收───────────────────────────────────────────────────────七、验收标准、方法及提出异议期限───────────────────────────────────────────────────────八、随机备品、配件工具数量及供应办法───────────────────────────────────────────────────────九、结算方式及期限───────────────────────────────────────────────────────十、如需提供担保，另立合同担保书、作为本合同附件。十一、违约责任──────────────────────────────────────────十二、解决合同纠纷的方式───────────────────────────────────────────────────────十三、其它约定事项───────────────────────────────────────────────────────供方需方单位名称(章)单位名称(章)鉴(公)证意见：单位地址：_____单位地址：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____经办人：电话：电话：鉴(公)证机关(章)第2页共9页电报挂号：_____电报挂号：_________年____月____日开户银行：_____开户银行：_____(注：除国家另有规定帐号：帐号：外，鉴(公)证实行邮政编码：_____邮政编码：_____自愿原则)有效期限：____年____月____日至____年____月____日监制部门：印制单位：工矿产品购销合同（二）甲方(需方)：_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____乙方(供方)：_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____第一条甲方向乙方订货总值为人民币_____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色第3页共9页规格(毫米)及型号质量标准或技术指标计量单位单价(元)合计(元)第二条产品包装规格及费用_____第三条验收方法_____第四条货款及费用等付款及结算办法_____第五条交货规定1.交货方式：_____2.交货地点：_____3.交货日期：_____4.运输费：_____第六条经济责任(一)乙方的责任：1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的_____%向甲方偿付逾期交货的违约金。2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。第4页共9页3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_____%的罚金付给甲方。4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_____%的罚金。(二)甲方的责任：1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_____%的罚金。2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值_____%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额_____%的罚金。5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_____%付给乙方，延期罚金。6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。第5页共9页如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的_____%作为罚金付给甲方。第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_____天与甲方协商。第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第(_____)项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第6页共9页第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。第十六条本合同有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。订立合同人：甲方：_____(盖章)经办人：_____负责人：_____电话：_____开户银行帐号：_____年_____月_____日乙方：_____(盖章)经办人：_____负责人：_____电话：_____开户银行帐号：_____年_____月_____日工矿产品购销合同（三）原告：住所：被告：住所：诉讼请求：第7页共9页1、请求法院判决原告无须支付被告_____年_____月_____日至_____年_____月_____日休息日、法定节假日的加班工资人民币_____元及_____%的经济补偿金人民币_____元；2、请求法院判决原告无须支付被告_____年度年终奖人民币_____元。事实与理由：_____市劳动争议仲裁委员会所作的深劳仲案（_____）_____号裁决书的裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。一、裁决要求原告支付被告加班工资及加班工资的计算方法是错误的。被告本属原告的高级管理人员，工作时间自由灵活，由被告自己根据工作需要安排，且原告也与被告签定了不定时工作协议。同时，原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》第七条第二款规定“地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法，由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定，报国务院劳动行政部门备案”。而且截止被告辞职的_____年_____月_____日，_____市均未相关规定出台。因此，该不定时工作协议应为有效，原告不应支付被告任何加班工资。二、裁决要求原告向被告支付拖欠加班工资的_____%经济补偿金没有法律依据。按照上面所述，根本不存在原告拖欠被告加班费的问题。而且，支付拖欠加班工资经济补偿金，理应适用劳动合同法的规定，而劳动合同法及其实施条例对此均未予以规定。因此，即使存在拖欠加班费的情形，要求原告向被告支付拖欠加班费的经济补偿金也是没有法律依据的。对此，我国法院已有相应判决。第8页共9页三、裁决要求原告支付被告_____年度年终奖没有法律依据。年终奖是由企业根据企业经营状况和员工工作表现而为员工提供的福利，并不是法律的强制规定。因此，只要不违反法律规定和劳动合同的约定，原告完全有权自主决定年终奖的发放范围和发放方式，原告不给已离职的被告发放年终奖并无不当。况且，被告_____年_____月离职，原告的年度经营业绩如何还未核算，也不可能核算出每个员工的年终奖的数额，从而也不可能发放年终奖。在职员工一年中发生缺勤都有可能无权享受年终奖，当年离职的员工怎么可能还有权享受当年的年终奖呢综上所述，原仲裁裁决是错误的，缺乏事实和法律依据。为维护法律的正确实施，维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法判决！此致_____人民法院具状人：__________年_____月_____日附：起诉状副本_____份；证据材料副本_____份。第9页共9页',)