建筑工程承包合同协议完整版(10篇)

("建筑工程承包合同协议完整版（10篇）建筑工程承包合同协议完整版篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：因建筑工程需要，甲方委托乙方以包工方式承包钢结构工程的制作安装，为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成如下协议。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：具体工程内容和范围以该工程的施工图、安装图、工程变更资料为准。二、承包方式：1、包工程质量和财物、人员安全。2、以包工(人工费、工具费)方式承包。(包安装施工人员)三、建设工期：1、合同签订后，具备开工条件之日起共天。2因不可抗力等因素造成停工的，工期顺延。四、工程质量：工程质量为优良，符合设计、施工规范要求。五：工程造价：1、工程建筑面元/㎡，(其它)，工程总价为人民币元/整(￥;元)。2、中途增加或减少工程量则另计工程款。六：进度款支付和结算：1、人员进场，完成到钢柱、钢屋架吊装完工程，支付进度款的%，计￥：元。2、完成到屋面、墙面檩条，具备盖屋面、墙面瓦时，支付进度款的%，计￥：元。13、完成到屋面瓦、墙面瓦、包边修角安装完时，支付进度款的%，计￥：元。4工程完工，初验收合格后，支付到工程总价款的70%。工程竣工验收合格后支付到工程总价款的95%，(工程必须具备完工报告，保固书，结算书和竣工验收报告)。5、余款5%，计￥：元于工程俊工验收之日起12个月的保修期满后10天付清。七、竣工验收、质量保修。1、乙方应无条件积极配合项目部进行完工验收和竣工验收，对于发现问题应及时组织人员进行整改。2、在保修期内，乙方应及时处理存在的问题，及时回访保修，否则甲方有权扣除保修金。八、甲方义务。1、负责协调与业主和其它施工单位的关系，保证乙方正常施工。2、保证施工材料的正常供应。3、按合同约定、支付工程进度款。4、应由甲方承担的其它施工合同义务。九、乙方义务1、按合同规定的开工日期按时开工，严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工。2、接受业主、监理公司，地方政府和公司项目部的'监督，积极配合项目部对施工现场的工程进度、质量、安全生产等管理和其它施工事项。3、按合同规定的建筑工期和质量完工并交付工程、如因乙方原因超期完工的，一切经济损失由乙方承担。4、严格施工安全管理，乙方对施工安全负责全责任，在施工过程中，如发生安全事故，其一切经济责任和法律责任都由乙方承担，与甲方无关。5、按合同约定承担工程质量的保修责任。6、及时提交施工物资申请，以便于甲方进行材料组织(提前一周)。7、配合项目部的请款计划和其它施工计划。28、应由乙方承担的其它施工合同义务。十、合同生效及文本1、本合同自双方签字之日起生效，至合同履行完毕后失效。2、合同生效后，任何一方单位终止合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款的10%的违约金。3、本合同一式二份，双方各执一份。甲方(签字)：20____年月日乙方(签字)：身份证：建筑工程承包合同协议完整版篇2甲方：_____乙方：_____身份证号：_____一、合作项目：建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容：工作与包含范围：l、工作内容：基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水，全部砖砌体工程，砼浇捣及养护工程、清理工作，临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造，场地硬化，文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。本工种临时架子，预制过梁及预制块、钢筋垫块，电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作，室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净，楼层放样乙方必须固定二位技工，二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关，开人货两用梯工资由乙方支付，与甲方无关。总之泥工在施工的全过程中，无任何理由向甲方记入点工费用。2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期，按实际做的建筑面积工程量结算。3、施工工具由乙方自备：翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管，铁锹，扫帚，大小榔头，大小铁丝，大小扳手，墙线，老虎钳，安全帽，雨衣，雨鞋，手套，铝合金靠尺及泥工用的工具。甲方只负责提供塔吊一台，人货两用梯，一级配电箱，搅拌机，砂浆机，其余小型工具全部由乙方自备，二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线3由乙方自备。二、工期与质量1.0工期要求：工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求，达不到要求，甲方有权组织其他施工力量进场施工，其费用按实际扣除。2.0质量要求：市优2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标，如图纸，发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后。以质量要求较高者为施工依据。2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工，因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生费用由承包人承担。2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。三、劳务价格：泥工按图纸实际建筑面积_____元/㎡计算。1、单价中包括：在施工过程中安全风险金，工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。2、本基价一次包干，今后不再进行调整。(图纸变更单项工程超过500元的按实调整，其他不作调整)，实行乙方自负盈亏，与甲方无任何交涉。四、劳务费用的结算和支付A、进度款结算：项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。B、劳务费用的发放：乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取，由公司财务监督发放，并上交工资表，乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符，乙方全额垫资。C、承包款的支付：乙方自愿全额兑房，按甲方价格兑房，房产公司开盘后，完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款)，完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房4款)，主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款)，其余款项在竣工验收后50天内付10%，竣工验收审计后四个月内支付10%。五、安全生严事故处理A、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生，轻重事故发生频率控制在零以内。B、乙方使用的各类机械，脚手架及防护措施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。C、乙方人员发生伤亡事故时，双方应全力抢救，同时保护好事故现场以便有关部门进行检查，鉴定伤亡事故的性质。发生于天灾人祸，医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。超出伍万元的医药费，由甲乙双方按7：3比例分配，但甲方不承担其他任何费用。如是乙方管理不妥，不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负，甲方不承担任何责任与经济赔偿。六、双方义务A、甲方义务1、乙方工人驻在甲方施工现场时，甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作，并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料，并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求，及时提供必备的机械和材料。3、甲方应负责安排好乙方连续生产，避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜，全部由乙方自行解决。5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。6、甲方有办理现场签证的义务，并将实际发生零星用工列入结算依据。B、乙方义务1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不低于l8周岁，不得高于55周岁，乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有_证)，并将其人登记上花名册(注上身份证号码)，必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。52、乙方人员必须保证人员相对稳定，不能随意变动注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务，服从甲方的`统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，可将队伍临时调整，对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工，如有变更的建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可施工。在施工中注意成品、半成品的保护，爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备，如发生损坏、丢失照价赔偿，如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时，给予相应的处罚。4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。七、违约责任A、甲方违约责任1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方，在结算后三十日后仍不能支付劳务费，如双方对此仍无解决的办法，乙方有权书面通知甲方，采取相应的措施。B、乙方违约责任1、乙方人员未按约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费，乙方在约定进场时间五日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔：乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对工期造成影响时，甲方可书面通知乙方，在五日内乙方仍未采取措施确保工期，甲方有权拒付未领的劳务费，终止合同，并有权要求索赔。2、乙方进场人员不符合要求，并直接影响工期及质量，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负)，并书面通知乙方，由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%，在三个月内支付，6直至合同终止。3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料损失费一概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用。八、双方确认如遇不可抗拒因素，如是国家政策性调整使合同不能继续实施时，本合同允许变更或终止，双方协商解决。九、双方履行合同过程中发生争议时，双方先协商，如协商不成，再向人民法院起诉。十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下：A、安全奖罚管理措施：1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方，做好每天安全生产、文明施工及安全日记，专职安全员不到位罚款500元;若专职安全员到位不尽职，不配合甲方专职安全员工作，处罚100～1000元。2、乙方把没进场新职工做好花名册，新职工必须经过三级安全教育后方可上岗，特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元，并责令退场。3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者，每一次罚款20元，班组承包人每人次30元，需系安全带，违者罚款每人次50元。4、在工地现场打闹者，每人次罚款500元。5、施工用电要严格按施工用电强制性规范办，做到三级保护严禁乱拉，违者罚款200元，并责令整改。6、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施，违者罚款200元，并责令整改。7、机械操作严格按各类操作规章进行施工，严禁无证上岗，要做好机具保修和养护工作。人机固定，持证上岗，违者罚款每人次50元。8、乙方必须配合甲方做好消防工作，严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖，违者由承包人自负，每人次罚款100元;若动用明火作业，必须到项目部办动火证，并做好防火措施，违者每次罚款500元。B、施工奖罚管理措施1、乙方进场必须设各工种专职管理人员，负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款500元，若到位不尽职，不配合甲方管理人员工作，7可处罚l00元。2、乙方承包者在工作期间，必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会，确保工作正确进行和其它配合协调，若有要事离开，必须向项目部管理人员请假，经同意后才可离开，否则罚款200元/天。3、乙方必须及时加强自身职工管理教育，如由乙方职工违法犯罪造成不良影响，罚款20__元，并把其工人无条件开除现场。4、乙方必须确保施工进度，无条件地服从甲方每月每周进度安排，若不能及时完成，每拖延一天罚款1000元/天，若能提前完成，甲方创造有利条件，则给予奖励。5、乙方应根据工程进度的实际情况，及时组织劳动力进场。如不能满足甲方提出的人数要求，每延误一天100元/工进行处罚，甲方并有权补充进场的劳动力工资，其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。6、乙方要确保施工现场整洁，材料归类堆放整齐，甲方有随时检查乙方的权利，如不符合要求，每次耷到罚500元。C、材料奖罚管理制度措施1、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员，配合甲方专职材料员做好材料管理工作。2、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度，爱护甲方的机械设备及周转材料，发现对甲方的设备，任意损坏，将原价进行赔偿。3、钢管材料不得任意切割，若发现没有通过甲方同意切割，每个切割头50元进行罚款。4、任何周转材料都不得任意浪费，甲方若发现浪费材料，将以材料的采购价赔偿。D、后勤奖罚管理措施1、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员，配合甲方专职后勤管理员，做好后勤管理工作，并签订治安承包责任及奖罚管理条例。2、乙方负责日常卫生、文明工作，甲方每天进行检查，发现损坏公物、损坏公物照价赔偿，卫生评比达不到甲方要求，按规章制度处50—100元不等的罚款。83、乙方所有施工人员进场后，严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区，违者罚款l00元，并责令带家属人员退场。4、严禁在施工现场自开伙餐，如发现将没收所有炊具，并处100元罚款5、严禁乙方人员参加打架斗殴事件，凡参与打架者一律清退出场，如严重者将移交公安机关处理，上级的所有处罚由乙方自负，甲方并再对乙方处100—500元的罚款。6、甲方将按合同支付劳务工资金，乙方应将职工生活费、工资解决好，严禁发生劳务纠纷，如甲方上级部门来处理，将对乙方处罚10000元;如省市劳动部门来处理，将对乙方处理20__0元。十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执正本一份，未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程承包合同协议完整版篇3甲方：________________________(以下简称甲方)身份证号：______________________乙方：________________________身份证号：____________________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同：一、工作内容房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容，并满足规范和甲方要求。二、工程价款与支付方式1.工程价款：______________________。2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。3.工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付35%，第二层完9工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。三、材料与施工组织1.砖：______________________。2.砂：由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。3.水泥：由甲方统一采购，乙方在甲方仓库领取和运至施工地点，甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。4.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满足甲方的工程进度要求。5.组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。四、甲乙双方义务与权利1.甲方负责现场指导、协调。2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度，乙方服务甲方的`管理。3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内，乙方不进行缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方5%的保证金。5.工程安全：乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。6.工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。7.治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联系，通过正当方式解决。8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。五、其它1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，102.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方：乙方：日期：日期：建筑工程承包合同协议完整版篇4总承包方：_________________________________(以下简称甲方)分包方：___________________________________(以下简称乙方)建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议：第一条工程项目1.工程名称：____________________________________2.工程地点：____________________________________3.工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者，若习惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。4.工程造价：全部工程造价____________________人民币(暂控)(含税)。第二条工程期限1.全部工程自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工(工期__________日历天)。2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。(1)由于不可抵抗力，而被迫停工者。(2)因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。第三条承包方式第四条施工准备中甲乙双方的义务1.甲方义务明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。112.乙方义务(1)按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。(2)保护工建周围的环境卫生及文明施工。(3)保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。(4)根据甲方要求免费制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。(5)遵守国家法规、政策，执行企业和本项目的各项规章和管理制度。(6)维护企业信誉和职工合法权益，履行《建设工程施工合同》义务，完成项目承包合同指标，服从上级领导，接受检查和监督。(7)竣工之后交付完整的竣工资料。(8)施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙方自行承担。(9)乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。(10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。(11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。(12)严格执行安全操作规范。(13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。第五条安全生产乙方严格按照安全操作规定进行作业，如人为违反操作规定造成事故，按照四不放过的原则处理，造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担，并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和国家安全生产条例对责任人进行处罚，且每人必须办理保险和意外伤害保险。第六条工程价款的结算及支付方式1.合同总造价以同建设方签订的协议为依据，有冲突的执行总合同。2.工程价款结算由项目审核签字后报上级为有效。3.乙方按总造价__________%支付项目部配合费。第七条工程质量及甲方对工程质量的要求1.达到国家规定的验收标准及甲方要求的其他质量要求。2.具体国家标准为DB以内，要求在十月三十号前完成。合同指标为良等路12_公里，次等路_公里，控制差等路_公里。四、承包造价：根据本路段的工程量和行车密度的实际情况，平均每公里承包经费___元，全年该路段总承包金额_(___元/公里某_公里)为__万__仟__佰__拾__元(__)。五、承包期限：__年__月__日至__年__月__日，合同期为12个月。六、承包形式：按包工包料(全包)方式由乙方承包施工七、双方责任1、甲方责任⑴根据合同承包经费结合任务分解到各月份或季度，并成立验收小组，按月度或季度进行验收，验收合格后，将月份或季度的`承包经费按有关规定手续支付给乙方。⑵按合同承包内容指导督促乙方工作。⑶监督乙方养护施工质量和施工进度、施工安全，检查验收质量。⑷甲方有权根据乙方养护施工进度调整人员，如乙方不能在甲方规定的时间内完成承包工作任务的，甲方直接安排人员帮其完成任务，费用从乙方承包款中支付。⑸如甲方发现乙方其不正确的施工作业，经教育指正后仍不见整改且工作滞后被动的，甲方有权终止乙方合同和拒付余下的承包工程款。2、乙方责任⑴乙方应本着“百年大计，安全第一”的方针，精心施工，按所承包的内容逐项完成，在施工中如不慎造成安全事故，或造成其它损坏的，所有损失均由乙方负责。⑵乙方如雇请临工，必须做好所请零工的安全教育，采取有效的安全防护措施，配置安全防护用品，严格遵守各项安全操作规程，并自觉接受甲方的监督。上路作业时，两端要设置明显的施工标志牌，施工人员要穿上标志服，带好安全帽。在施工中要保证和维护本施工段的一切安全，经常检查、督促安全生产，消除事故隐患，采取有效的安全防范措施，避免安全事故发生。⑶乙方在日常养护中应达到的要求：①清扫路面，保持路面清洁。13②清理水沟、涵洞，保持排水畅通，无淤塞，铲割水沟边坡草1.2米高。③培整路肩线型化、割路肩草及路肩1米外高草。④公里碑、百米桩、安全警示桩保持清洁整齐、醒目，起警示作用。⑤清理路缘石上杂物、修剪路树、路树刷白、路缘石刷白。⑥写公里桩及百米桩。⑦清理3m_3以内废方。⑷质量标准不祥的参照《公路养护技术规范》实行。⑸在十一月三十号前一定要完成良等路任务及各项指标，十二月份进行检查验收。3、付款方式。本工程从签订协议之月起，甲方按月度或季度组织验收小组到场检查验收，认可合格后，将月份或季度承包经费按有关规定手续支付。如检查不合格达不到要求，视为完不成任务，甲方则拒付或扣除养护工程款。4、合同期限。本协议经双方代表人签字公路所盖章后生效，合同期为一年，验收付款后，本合同失效。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，财务执一份，局办公室存档一份。甲方(盖章)：__乙方(盖章)：甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：电话：身份证号码：__年_月_日__年__月_日建筑工程承包合同协议完整版篇5发包方：_____________(简称甲方)承包方_____________：(简称乙方)甲方根据施工需要将工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙方施工，为明确双方经济及安全责任，确保工程质量及进度计划在施工内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。一、承包方式及承包范围方式：甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。范围：以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部14内容包干，包质量、工期、包安全及文明施工(工期按项目部施工计划工期)。二、承包单价、内容及质量要求：1、承包单价：本工程按工程建筑面积(按有关规定的计算规则计算建筑面积)每平方米_______元/㎡计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具(平板式震动器、插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等)。2、承包内容：(1)按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。(2)按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程;全部砌体工程(临时设施、水池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、楼层楼栋路面等清理及一些零星项目)。(3)负责本项工程材料垂直运输的指挥。(4)负责本项工程混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。(5)在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保养。(6)本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。(7)混凝土表面二次磨面、养护(包括覆盖物)。(8)模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清理(木工爆模的混凝土块木工班清理)。(9)预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆等。同时做好砖缝灰浆养护工作。(10)本分项工程各部位施工前、施工过程及施工后的一切应负责的工作。(11)若工地现场发生杂项工作应优先满足乙方工人。杂项工作每天8小时，每人每天_______元计算人工费3、承包质量：(1)质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(—20__)和《砌体工程施工质量验收规范》(—20__)优良等级。(2)质量验收：每道墙面砌体完成后，先进行自检，然后甲方技术人员检查15后，报建设、监理单位验收。(3)墙体垂直度偏差不大于10mm，表面平整度偏差不超过8mm。(4)质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。(5)工程质量的具体要求：无蜂窝、无孔洞、无露筋、无裂缝、无夹渣、无烂根、否则罚款处理。(6)砼楼面平整度不得超过8㎜，必须进行第二次搓平，保证砼的密实度和防止板面裂缝。(7)浇砼的质量分两次检查后再进行评定合格率第一次是专管的施工员组织，质检员及砼班组长在浇完的各构件部位检查面层的平整度及周边的清理工作。第二次是拆模后，检查各构件的表面的缺陷存在。(8)各分项工程验收合格率为90%，合符设计要求按《混凝土结构工程施工质量验收规范》—20__执行，控制在验收标准的允许偏差内及强制条文的框内的质量标准。三、付款及结算方式1、乙方进场开工1个月后，质量达到要求，甲方按上月实际完成工程量方作为进度款。2、以后每月在质量达到要求的情况下，甲方按上月实际完成的工程量作为进度款。3、杂项工作人工费每月全额结清。3、甲方没有伙食费借给乙方，乙方应自行解决伙食费。4、全部承包工程完成后经验收质量达到要求，按实际完成工程量结算总价付款至_______。5、余款30天内付清，5%作为质保金，一年后清算。7、合同签订后3天内，乙方交成所承包的工程，经验收质量达到要求，甲方在_______天内退回质量、工期保证金给乙方，中途退场不退回质量、工期保证金。8、每层楼板在模板拆除后、施工场地属乙方责任的，乙方不及时清理杂物、泥浆、硬结的混凝土块等，甲方安排人员清理，所发生的人工费在乙方结算人16工费中扣减。9、乙方未完成的工程量，甲方安排其他班组完成，按包给新班组单价的3倍从乙方人工费中扣减。10、结算时应附各部位施工工期签证表，否则不给予结算。11、属本分项工程范围内的工作，没有时工或其他费用补贴，即甲方签证的不合理费用，甲方的上级部门不确认。12、乙方不按规定的工期完成，每延长一天，按结算总价的1%扣罚。13、甲方发给乙方工人的安全帽、合同规定的小型工具、小件材料或其他等，按购买价从乙方人工费中扣减。14、乙方负责当地部门需办理的各种证件或费用。15、乙方组织的工人，其专业技术水平差、劳动力不足、质量不达到要求或出现打架等现象，甲方对乙方作退场处理，按实际完成工程量的70%结算，余下30%工程款作为甲方重组班组的单价补贴。四、施工工期1、施工工期按工程项目部规定执行。五、甲方责任：1、提供乙方工人住宿及生活用水电的方便，负责乙方工人在工地范围内的治安管理工作(乙方工人在工地外发生任何事故由乙方自行负责与甲方无关)。2、甲方每天派出施工人员现场协调工作及安全质量技术交底或书面交底。3、负责乙方在施工现场的`工作调度和管理，分项工程的质量检查和验收。任何分项工程必须经专管施工人员验收实行签证为准，如超出允许偏差范围实行罚款处理。4、提供给乙方的施工机具，(电箱、及其他材料)由乙方保管使用。5、乙方达不到质量及施工进度要求，经项目部发出5次质量整改及工期限令通知，甲方有权终止合同另行发包，结算只能按乙方完成工作量的60%计算工资款给乙方，乙方不得异议。而由此造成工人与乙方的纠纷全部由乙方负责。6、甲方管理人员有权监督乙方工人，是否备足安全用品及操作规程的违规17行为和公共财物及成品保护、执行合同条款的职责。六、乙方责任：1、乙方进场的工人第二天要交给甲方身份证复印件一份，近照片三张，以留底及办工作卡。乙方承包责任人必须长驻工地，每天指挥工人作业，未经现场管理人员同意不准离开工地，如确因有事要离开要征得项目部经理同意方准离开。2、乙方必须与工人签订劳动合同及承诺书，明确乙方与工人的经济、安全责任。并将工人的劳动合同及承诺书交项目部存底。如不按以上要求执行的工人不准进入施工现场。工人违反行为由乙方承包人负责。3、乙方须现场设置副班长二人，一人负责技术质量，一人负责安全及文明施工。做到开工前对工人进行安全教育及各项工程的质量交底，施工现场做到工完场清，严格按文明施工规定执行，由基础及每层楼面楼面，浇砼时派人跟班作业，发现问题及时处理，并报项目部。4、任何分项工程都必须经专管施工员验收，如超出规范允许偏差范围及强制条文规定实行每一点次罚款50—200元。5、乙方使用的材料，需甲方配合的机具要经专管的施工员签发材料单到仓库领取签名确认，领取机具实行保管使用以旧换新，完工归返仓库消帐为准。否则当原价计算。如有意及不按操作规程至使机具损坏，甲方有权按原价三倍罚款处理。严格控制好各部位的保护层厚度，被推移位的钢筋要及时通知钢筋工处理复位。6、乙方必须要按现场实际情况进行使用材料。浇砼时派有足够的人力配合，自带的机械要运转正常，不能带病工作，影响进度。如出现类似问题实行按第三项第12条执行。7、乙方不按现场总图规划的场地堆放材料或不及时做好清运而影响文明施工，甲方有权派出人清运处理，扣回乙方的人工费并加倍罚款处理。8、乙方工人不按操作规程违章作业发生工伤事故费用由乙方负责，从总工资款支出。意外发生工伤事故费用甲乙双方各付一半。9、作业工种一律不准有家属及小孩进工地住宿。员工亲朋到访一定要有保安登记或放行条，方准进入工地宿舍。乙方的全体员工必须服从执行甲方的(工18作、生产、生活、治安及后勤)各项管理规定，服从调度管理，不准无理取闹，打群架及公共场所闹事，如有发生类似事件视情节轻重罚款20__—20230元/次，严重者送公安机关处理。10、乙方全体员工有义务协助甲方做好社会治安及联防工作。如有发生偷抢及殴斗事故及外来干扰事件，不论什么时候听到讯号全部出动，听从项目部及保安指挥，维护施工现场的财物及员工的生命安全。11、乙方按工程实际进度，提前一周申报材料使用计划，材料计划应实事求是，不得虚报或漏报。因漏报材料计划，造成工程施工受到影响，甲方有权依照情节轻重对乙方给予20__—10000元罚款;因虚报材料计划，造成材料浪费或过剩，甲方根据材料浪费量和材料过剩数量，按二倍价值对乙方进行罚款。12、乙方负责对所使用的材料按品种、规格整齐有序堆放，不得随意放置，并做好防水、防火工作。乙方应充分利用剩料、余料，将剩料余料妥善放置到指定地点，保持施工现场整齐有序。13、做到安全生产、文明施工，搞好消防、治安保卫工作和施工现场的卫生工作。如由于乙方违章施工、违章操作或管理不善发生的消防、安全事故，一切责任均由乙方自负。14、乙方应加强施工人员管理，严禁在施工现场或生活区发生打架、斗殴、闹事等现象，每发生一起将按500—20__元/次对乙方进行处罚。15、乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。16、乙方班组负责人必须进驻工地，每月到位率保证在80%以上，乙方承包人必须参加项目部工程例会，否则按500元/次予以罚款。17、乙方自带机械、设备必须符合有关规定并确保安全，提供的机具、机械必须有合格证，进场时由甲方项目部验收，需要专业机构检测的必须提供检测报告或许可证。18、乙方设专人向甲方办理专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求予以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。1919、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性上访、诉讼等事件，每发生一起对乙方罚款3000—10000元，情节严重的予以清理退场。20、混凝土浇筑时，乙方应安排专人负责搅拌车混凝土放料及混凝土收捡工作。六、奖励和惩罚：(一)奖励乙方在本工程施工时间，没有发生任何工伤安全事故，并按时保质保量完成，本合同规定承包的全部工程量后，甲方按乙方完成工程量的0、5‰奖给乙方。(二)惩罚乙方未经甲方同意，将工程以各种形式转包给其他人，甲方实行按转包量的三倍罚款甲方：_____________乙方：_____________日期：_____________建筑工程承包合同协议完整版篇6合同编号：合同签订时间：发包人：__(以下简称甲方)承包人：__(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条、工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。第二条、施工方案护坡20(1)基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42。5，砖要好质量的青砖或红砖)。(2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)完工后做围墙10米左右。(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条、合同工期1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自__年__月__日起至__年__月__日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条、价格及付款方式1、工程总承包价为__元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付__元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付__，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条、甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的`临时用水、用电等事宜。第六条、乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。第八条、验收工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合21格，乙方应负责无偿返工。第九条、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条、其它本合同于__年__月__日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。发包单位(甲方)(盖章)承包人(签字或盖章)：联系电话：__年__月__日建筑工程承包合同协议完整版篇7发包方(以下简称甲方)：地址：承包方(以下简称乙方)：地址：依照《中华人民共和国合同法》和其他有关规定，双方本着诚实信用的原则，就________________工程的承包事宜协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条、工程概述一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范围：五、工程造价：六、付款方式：22七、工程质量：第二条、工程期限一、计划开工日期_____年____月____日，计划完工日期_____年____月____日，商定工程总工期为____天(日历天)。二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，双方应及时协商顺延工期，并通过书面形式确定顺延期限：1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;第三条、施工准备一、甲方工作1、在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;3、解决施工用地;解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;4、向乙方提供所有工程设计图纸;5、组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方工作1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条、施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方23适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在______天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。3、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。第五条、违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的'实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日______%偿付承包方赔偿金。第六条、争议解决建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可选择下述第()项处理：24(1)向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁;(2)直接向工程所在地人民法院起诉。第七条、附则一、本合同一式____份，甲乙双方各执______份。具有同等法律效力。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：_______年____月____日甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：_______年____月____日建筑工程承包合同协议完整版篇8工程名称：__委托单位：__设计单位：__设计编号：__合同编号：__建设单位(甲方)：__设计单位(乙方)：__为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。25一、工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担__工程的设计项目，建筑安装面积为__平方米，批准总投资为__元，建设地点在__。二、甲方的义务1、甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方的义务1、乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。大型建筑安装工程，乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关26设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付办法本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的`定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。六、奖励与违约责任1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于27延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。七、其它__。八、本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。九、在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。十、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送__等单位各留存一份。建设单位(甲方)(盖章)：__设计单位(乙方)(盖章)：__代表人(签字)：__代表人(签字)：__开户银行：__开户银行：__帐号：__帐号：____年x月x日__年x月x日建筑工程承包合同协议完整版篇9甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的及行业主部门的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青菱城市花园409、410楼钢筋工程劳务项目分包给乙方，现就有关事项，协商一致订立本合同。28一、承包工程内容：1、青菱城市花园409、410楼设计图纸上所有钢筋制作、安装工程。具体施工项目如下：a、基础、主体、二层结构等所有钢筋制作、安装工程。b、所有进场钢筋下车归堆。c、钢筋电弧焊、闪光对焊等。2、以上内容施工的所有施工机械、工具、绑扎用扎丝及辅材都由乙方自备。二、承包工程方式：包工三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、本工程施工质量为合格工程。五、承包价格：1、按图纸实做建筑面积壹拾捌元/M2。六、工程款支付平时每人每月支付生活费1000元(含餐票)，主体封顶按实际完成工程量付至80%，其余部分工程完工后年底结清。七、甲方责任：1、负责施工现场的“三通一平”工程，保证施工期间现场的施工用水、施工用电。2、负责处理图纸技术交底，指导施工。3、按照双方约定的`方式和程序及时支付工程款。4、对工程质量、安全、进度、文明施工进行监督检查。5、负责按时组织所需材料进场。八、乙方责任：1、服从甲方的监督及检查，听从甲方管理人员的指挥，基础主体施工期间每天必须保证20人在施工现场，并要满足施工进度要求，甲方随时进行抽查。29如实际人数达不到要求，将按每人每天罚款50元进行处罚。2、严格按照合同约定的工期完成所有的施工任务，向甲方交付合格的工程。严格按甲方下达的施工进度，按时完成施工任务，如每延误一天，罚款1000元，每提前一天奖励1000元。3、工程质量严格执行国家和湖北省、武汉市的有关标准、法规及武汉城开房地产开发有限公司和武汉鸿城监理有限责任公司的质量要求，精心施工，确保施工质量达到合格工程。4、加强现场施工管理，指派为班组长，负责合同的履行，按照甲方要求组织施工、保质、保量按期完成施工任务，并每天住在施工现场。5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和《城开青菱城市花园南区工程项目管理制度》要求，严格按照图纸和做法说明施工。6、遵守国家和地方政府及项目部施工现场的规定，提前五天向甲方提供书面材料计划，以便甲方及时组织材料。7、施工现场做到工完场清，严格按项目部要求对钢筋绑扎、安装，做到在保证质量的前提下节约材料。如发现有不符合质量要求的每发现一处，罚款200元。钢筋搭接位臵、钢筋种类、型号必须符合要求。8、加强现场施工管理对施工现场和施工人员的人身安全负全责，施工过程中如因乙方原因发生的安全生产事故、火灾事故和人身伤亡等事故由乙方负全责。乙方施工人员进入工地必须佩带安全帽，施工期间禁止喝酒、严禁穿拖鞋、高跟鞋、短裤背心上班，如每发现一次罚款50元。住宿区每天必须有人打扫，保证室内清洁。9、乙方应加强对自有工人的管理，遵纪守法，杜绝打架斗殴、赌博、偷窃等行为发生。如有类似情况发生，每发现一次罚款20__-5000元。10、乙方不能雇请未满16周岁人员进入现场施工，所有进场人员应向甲方提供身份证复印件一份及施工人员名单一份。现场严禁开私火，严禁用热得快、电饭煲等电器工具，如发现一次罚款300元。乙方对与其确定劳动关系的人员必须认真审查，保证不雇用负案在逃人员，且身体素质和技术水平满足工程需要，乙方必须按国家规定及时支付工人工资。3011、末经甲方书面同意，乙方不得以任何形式擅自转包、分包工程。12、工程完工后所有剩余材料应按规格分类归堆。13、承包人确保现场文明施工达到甲方与总合同的要求。14、因承包人文明施工未达到相关要求，自行承担责任和相关损失，同时发包人有权给承包人予以相关处罚。九、违约责任：1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金20__元。由于甲方材料不及时到位，造成乙方休息的，甲方向乙方自愿支付违约金20__元。2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。4、因乙方劳动力不足或管理不善，一个月内累计影响工程进度达三天以上，甲方有权更换承包方，责令期退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失。十、其它：1、本合同自双方签字之日生效。2、本合同一式两份，双方各执一份。3、本合同未尽事宜或根据工程进展情况，需要另定补充协议的，双方可另定补充协议。附：《城开青菱城市花园南区工程项目管理制度》甲方：乙方：电话：电话：____年_____月_____日____年_____月_____日建筑工程承包合同协议完整版篇10甲方(负责人)：_____________________________(以下简称甲方)乙方(承包人)：_____________________________(以下简称乙方)根据《建筑法》、《合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事31宜达成以下协议：一、工程概况：1、工程名称：王昌彦框混结构住房(共五层，顶楼坡屋面)。2、工程地点：高新区永兴镇华裕路社区居民区内。3、工程承包方式：甲方购买主材，乙方总包人工、周转材料、机具设备和辅材等。4、工程承包范围：乙方根据甲方提供的施工图(草图)，按照政府和甲方要求进行房屋基础、土建、装饰、水电及附属配套工程施工(含水塔、散水、室内回填，门窗除外)。乙方须提供必要的技术支持。特别要求及说明：①基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。②楼板要求层层现浇(包括楼梯、坡屋面)。门、窗过梁乙方现场制作。③全部给排水、电气、弱电的'电视、电话，防雷接地等。按施工图及甲方现场确定位置及数量进行施工，所需安装设备甲方现场确定。④内墙及天棚全部抹灰，外墙正立面和侧立面(含梁、构造柱、雨棚)、背立面全部贴面砖。一层地面铺垫层上做水泥砂浆地坪(一楼卧室除外)，一至五层卫生间及厨房地面全部贴防滑地砖并做防水处理、内墙面满贴内墙瓷砖。一至五层除上述做法之外的楼地面(含楼梯)全贴地板砖及踢脚线。坡屋面铺贴彩瓦和脊瓦并做防雷设施、防水处理。门窗补边。⑤每层卫生间便器、地漏等安装。⑥化粪池制作。⑦工程内容如有变动，则变动后相关施工费用相应扣除，具体单价以市场价为准。5、工程质量等级：达到施工规范规定的验收合格标准。在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程32人工费的50%结算清理出场。6、合同价款：本工程人工费按竣工房屋建筑面积以215.00元/平方米(大写：贰佰壹拾伍元每平方米)包干计算，含安全施工费及其它各种费用在内。此价格包括门窗补边、配合费及施工过程中的零星项目人工费在内。建筑面积按国家规定的建筑工程建筑面积计算规范计算。7、合同工期：开工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日。二、甲方的权利和责任：1、向乙方提供施工图纸(草图)。2、组织建筑材料及时到场。3、负责施工用水、电的接通。停电除外。三、乙方的权利和责任：1、依照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，按照图纸、政府和甲方要求保质保量完成本合同工程承包范围所指全部工程内容。2、提前7天向甲方提供购买材料计划单。在工程施工过程中合理、节约用料，严禁浪费。乙方每天完工后清理墙角灰，做到工完场清料净，并按常规要求配比施工。在施工中若发现造成材料损失、浪费，甲方有权责令整改并罚款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切割片等辅材全部由乙方自行解决。4、做好施工现场安全防护和保卫，安全文明施工。一切施工安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。5、乙方自行解决其员工的工资、劳保、保险、吃住生活等。6、工程不得转包。7、按时竣工。除特殊情况外，逾期则按500元/天扣除包工费。四、付款方式和工程保修：331、付款方式：甲方垫付基础挖掘费(具体数目待定，并在第一次付款时扣除)。一层完工，支付贰万元。主体完工，再支付叁万元。施工结束后，除质保金外予以结清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付。施工期间概不借支。2、工程保修：工程质保终身，保修期一年。工程质量保修金4500元(大写：肆仟伍佰元整)。质保期内房屋若出现质量问题，乙方在接到通知后三天内进行返工或维修。若在规定时间内乙方未到场维修，甲方有权另请施工队维修整改，所发生费用在质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。违约责任：凡违反以上条款均属违约，违约方必须向守约方赔偿违约金，为总人工费的5%，损失另计。本合同一式三份，甲、乙双方各一份，镇城建办备份。本合同经甲、乙双方签字即生效。未尽事宜由双方协商解决。甲方(签字)：_________________________乙方(签字)：_____________________________年____月____日34",)