单价合同集合10篇,单价合同模板

('单价合同集合10篇邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________为了确保工程建立质量，提高工程建立水平，充分发挥投资效益，促进工程建立监理事业安康进展，发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建立监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理规定，托付有监理资质监理机构依据国家批准工程工程建立文件、有关工程建立法律、法规，对_________工程建立实施监视治理。第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所给予涵义：1、“工程工程”是指发包方托付监理方实施建立监理工程建立工程。2、“发包方”是指担当直接投资责任、托付监理业务法人以及其合法继承人。3、“监理方”是指担当监理业务和监理责任法人以及其合法继承人。4、“监理机构”是监理方派驻本工程工程现场直接担当监理业务实施组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。5、“建立工程监理”是监理工程师依据本合同商定履行其职责，包括正常监理工作和额外监理工作。6、“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同现场负责人。7、“承包方”是指与发包方签订工程建立合同施工人。8、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前时间段。9、“月”是依据公历从一个月份中任何一天开头到下一个月相应日期前一天时段。10、“本合同”指经双方签署并生效本监理合同。11、“工程建立合同”是指发包方与承包方所签署并生效有关本工程工程建立合同。12、“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开头实施或预备实施监理业务行为。13、“现场”是指建立工程实施场所。14、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定法规和规章。15、“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建立有关当事人。其次条适用法律、法规、规章和监理依据1、适用于本合同法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门规章和工程所在地地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定。行政法规是由国务院制定。2、监理工作依据是国家法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准工程工程建立文件以及工程建立合同文件和本合同文件。这里技术标准是工程建立标准一种。工程技术标准是指在工程建立中各类工程勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一事项所需要制定标准。工程建立标准可分为强制性标准和推举性标准，前者时必需执行标准，后者是自愿采纳标准，经过双方签订合同予以确认，经合同确认推举性标准也必需严格执行。设计文件是施工依据，同时也是监理依据。施工单位应当按设计文件进展施工。监理单位应当根据设计文件对施工活动进展监视治理。第三条监理合同书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。第四条工程（一）工程概况1、工程名称：_________工程2、工程地点：_________3、工程规模及特性：_________4、工程总投资：_________，静态：_________，动态：_________5、工程总工期：_________天，其中：（1）开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工，从签订合同后第_________日算起（2）竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工（3）但凡延期开工或顺延工期商定，都是以商定开工日期和竣工日期为计算根底（二）工程监理1、监理范围：本合同监理属于以下第_________项：（1）大、中型工程工程；（2）市政、公用工程工程；（3）政府投资兴建和开发建立办公楼、社会进展事业工程和住宅工程工程；（4）外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建立工程工程。2、监理内容：掌握工程建立投资、建立工期和工程质量；进展工程建立合同治理，协调有关单位间工作关系。3、建立监理：本工程监理收费根据国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算，估算总收费_________元，金额大写_________待工程完毕后进展结算。（1）本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。（2）工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总额50%（不含定金）。（3）工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。（4）假如发包方在规定支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理方补偿应支付酬金利息。利息额按规定支付期限最终一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。4、工程监理期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。第五条建立监理合同组成文件及解释挨次1、监理托付函或中标函2、监理合同书3、监理实施过程中双方共同签署补充文件4、合同条款5、监理招标书（或托付书）6、监理投标书（或监理大纲）上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署全部协议、会谈记录以及有关相互承诺一切文件。第六条监理方权利义务（一）监理方义务1、向发包方报送委派总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同中商定监理工程范围内监理业务。工程监理机构不得从事所监理工程施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备经营活动。2、监理方在履行本合同义务期间，应运用合理技能，为发包方供应与其监理机构水平相适应询问意见，仔细、勤奋地工作。帮忙发包方实现合同预定目标，公正地维护各方合法权益。3、监理方使用发包方供应设施和物品属于发包方财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余物品库存清单提交给发包方，并按合同商定时间和方式移交此类设施和物品。4、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关保密资料。5、监理方不得转让监理业务。6、监理方不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。7、监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失，应担当肯定经济责任和法律责任。8、监理方不得与所监理工程建立单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供给单位有其他利害关系。9、监理方与承包方串通，为承包方谋取非法利益，给发包方造成损失，应当与承包方担当连带赔偿责任。10、工程监理人员必需严格遵守监理工作职业标准，公正、准时地处理监理事务，不得利用职权谋取不正值利益。（二）监理方权利1、发包方在托付工程范围内，授予监理方以下监理权利：（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位建议权。（2）选择发包设计单位和施工分包单位确认权与否认权。（3）对工程建立有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包方建议权。（4）工程构造设计和其他专业设计中技术问题，根据安全和优化原则，自主向设计单位提出建议，并向发包方提出书面报告；假如由于拟提出建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得发包方同意。（5）工程施工组织设计和技术方案，根据保质量、保工期和降低本钱原则，自主向承建商提出建议，并向发包方提出书面报告；假如由于拟提出建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得发包方同意。（6）工程建立有关协作单位组织协调主持权，重要协调事项应当事先向发包方报告。（7）报经发包方同意后，公布开工令、停工令、复工令。（8）工程上使用材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准材料设备，有权通知承建商停顿使用；不符合标准和质量标准工序、分项分部工程和担心全施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。公布停、复工令应当事先向发包方报告，如在紧急状况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包方作出书面报告。（9）工程施工进度检查、监视权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限签订权。（10）在工程承包合同商定工程价格范围内，工程款支付审核和签认权，以及结算工程款复核确认权与否认权，未经监理方签字确认，发包方不支付工程款。2、监理方在发包方授权下，可对任何第三方合同规定义务提出变更。假如由此严峻影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经发包方事先批准。在紧急状况下未能事先报发包方批准时，监理方所作变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发觉承建商工作不力，监理方可提出调换有关人员建议。3、在托付工程范围内，发包方或第三方对对方任何意见和要求（包括索赔要求），均必需首先向监理方提出，由监理方讨论处置意见，再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时，监理方应依据自己职能，以独立身份推断，公正地进展调解。当其双方争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进展调解和仲裁时，应当供应作证事实材料。第七条发包方权利义务1、实施监理前，工程法人应当将托付监理单位、监理内容、总监理工程师姓名及所给予权限，书面通知被监理单位。2、发包方应当负责工程建立全部外部关系协调，为监理工作供应外部条件。3、发包方应当在双方商定时间内免费向监方供应与工程有关为监理方所需要工程资料。4、发包方应当在商定时间内就监理方书面提交并要求作出打算一切事宜作出书面打算。5、发包方应当授权一名熟识本工程状况能快速作出打算常驻代表，负责与监理方联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。6、发包方应当将授权监理单位监理权限，监理机构主要成员职能分工，准时书面通知已选定第三方，并在与第三方签订合同中予以明确。7、发包方应当为监理方供应如下帮助：（1）猎取本工程使用原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。（2）供应与本工程有关写作单位、协作单位名录。8、发包方有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同签订权。9、发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求认定权，以及对工程设计变更审批权。10、监理方调换总监理工程师必需经发包方同意。11、发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。12、发包方有权要求监理方更换不称职监理人员，直到终止合同。第八条监理方责任1、在监理方责任期即监理合同有效期内，假如因工程建立进度推迟或延误而超过商定期限，双方应进一步商定相应延长合同期。2、监理方在责任期内，应当履行监理合同中商定义务。假如因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进展赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数（除去税金）。3、监理方对第三方违反合同规定质量要求和完工（交图、交货）时限，不担当责任；因不行抗力导致监理合同不能全部或局部履行，监理方不担当责任。4、监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方各种费用支出。5、监理方在责任期内假如失职，应当担当责任，赔偿损失计算方法：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。第九条发包方责任1、发包方应当履行监理合同商定义务，假如违反则应当担当违约责任，赔偿给监理方造成经济损失。2、发包方假如向监理方提出赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起监理方各种费用支出。第十条合同生效、变更与终止1、合同自签字之日起生效。2、由于发包方或第三方缘由使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理方应当将此状况与可能产生影响准时通知发包方。由此增加工作量视为附加工作，完成监理业务时间应当相应延长，并得到额外酬金。3、在监理合同签订后，实际状况发生变化，使得监理方不能全部或局部执行监理业务时，监理方应当马上通知发包方。该监理业务完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加超过42天时间用于恢复执行监理业务，并按双方商定数量支付监理酬金。4、发包方假如要求监理方局部或全部暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天内通知监理方，监理方应马上安排停顿执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时，可向监理方发出致命其未履行义务通知。若发包方发出通知后21天内每收到满足答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同通知，监理合同即行终止。5、监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据，而发包方又未对监理方提出任何书面意见时，或依据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时，监理方可向发包方发出终止合同通知。假如终止监理合同通知发出后14天内未得到发包方答复，可进一步发出终止合同通知，假如其次次通知发出后42天内仍未得到发包方答复，可终止合同，或自行暂停或连续暂停执行全部或局部监理业务。6、监理方由于非自己缘由而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务工作，应当视为额外工作，有权得到额外时间和酬金。7、合同协议终止并不影响各方应有权利和应当担当责任。第十一条违约责任1、由发包方缘由要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要担当违约责任，支付商定赔偿费用。2、由监理方缘由要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要担当违约责任，支付商定赔偿费用。3、发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。4、违约赔偿费或其他违约事项由双方在特别条款中详细商定。第十二条合理化建议监理方在监理过程中提出合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件商定，赐予监理方合理化建议嘉奖。工程提前投产奖按条件商定执行。第十三条奖惩1、监理方违反合同商定，有以下行为之一，由建立行政主管部门赐予警告、通报批判、责令停业整顿、降低资质等级、撤消资质证书惩罚，并可处以罚款。（1）未经批准而擅自开业；（2）超出批准业务范围从事工程建立监理活动；（3）转让监理业务；（4）有意损害工程法人、承建商利益；（5）因工作失误造成重大事故。2、监理工程师违反合同商定，有以下行为之一，由建立行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》，并可处以罚款。（1）假借监理工程师名义从事监理工作；（2）出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》；（3）在影响公正执行监理业务单位兼职。3、发包方可视监理方工作成效进展奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内。4、为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议嘉奖有关人员。详细数额及开支方法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监视并且立账备查。5、由于监理方合理话建议而使发包方获得实际经济利益，其嘉奖方法可参照国家公布合理化建议嘉奖方法。第十四条特别条款双方经协商同意签订以下特别条款以补充合同一般条款，当一般条款与特别条款不全都时以特别条款为准。详细条款如下：1、额外效劳：假如发包方托付监理方担当本合同范围以外任务，发包方应另行补签托付合同。假如发包方或承包施工单位使效劳受阻或延误，以至增加了效劳工作量和持续时间，则监理方将此状况及可能发生影响通知发包方，发包方应增加额外效劳费。2、双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3、在履行合同中因发生不行抗力（洪水、地震等）造成合同局部或全部不能履行，监理方不担当违约责任，允许延期或局部或全部不履行者，双方应签补充协议。4、合同签发后，若消失国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用变化，本合同监理费应作相应调整。5、发包方向监理方无偿供应监理工作需要图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理工程有关试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，工程完毕后归还发包方。6、发包方承受监理方提交需发包方决策报告、文件等，应在7天内赐予明确指示，并采纳书面形式通知监理方。7、监理方不担当施工中工伤事故责任。8、违约金（1）由于发包方缘由终止合同，发包方支付监理方违约金_________元；（2）由于监理方缘由终止合同，监理方支付发包方违约金_________元；（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。第十五条声明及保证（一）发包方：1、发包方为一家依法设立并合法存续企业，有权签署并有力量履行本合同。2、发包方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、发包方为签署本合同所需内部授权程序均已完成，本合同签署人是发包方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）监理方：1、监理方为一家依法设立并合法存续企业，有权签署并有力量履行本合同。2、监理方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、监理方为签署本合同所需内部授权程序均已完成，本合同签署人是监理方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十六条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得商业隐秘（技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密。未经该商业隐秘原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定除外。保密期限为_________年。一方违反上述保密义务，应担当相应违约责任并赔偿由此造成损失。第十七条通知1、依据本合同需要发出全部通知以及双方文件往来及与本合同有关通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达，方可实行公告送达方式。2、各方通讯地址如下：_________。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起相应责任。第十八条争议处理1、本合同受_________国法律管辖并按其进展解释。2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成，按以下第_________种方式解决：（1）提交_________仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十九条不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下全部或局部义务，该义务履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力大事影响一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不行抗力大事发生通知另一方，并在该不行抗力大事发生后__________日内向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时间适当证据及合同不能履行或者需要延期履行书面资料。声称不行抗力大事导致其对本合同履行在客观上成为不行能或不实际一方，有责任尽一切合理努力消退或减轻此等不行抗力大事影响。3、不行抗力大事发生时，双方应马上通过友好协商打算如何执行本合同。不行抗力大事或其影响终止或消退后，双方须马上恢复履行各拘束本合同项下各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失连续履行合同力量，则双方可协商解除合同或临时延迟合同履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力，不能免除责任。4、本合同所称“不行抗力”是指受影响一方不能合理掌握，无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克制，并于本合同签订日之后消失，使该方对本合同全部或局部履行在客观上成为不行能或不实际任何大事。此等大事包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会大事如战斗（不管曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。其次十条合同解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以依据本合同原则、合同目、交易习惯及关联条款内容，根据通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。其次十一条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同附件和补充合同均为本合同不行分割组成局部，与本合同具有同等法律效力。其次十二条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。发包方（盖章）：_________监理方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________托付代理人（签字）：_________托付代理人（签字）：_________签订地点：_________签订地点：__________________年____月____日_________年____月____日单价合同篇2发包方：深圳市赛格三星股份有限公司（甲方）承包方：韩国三星工程公司//中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司（乙方）本协议宗旨：就深圳赛格三星新厂扩建工程（下称本工程）之施工合同的合同价款及合同单价构成，经甲乙双方协商，达成协议条款如下：1、本协议书与20xx年4月26日甲乙方所签订的的工程施工承包合同之关系：前述承包合同中的协议条款第五条所商定的合同价款及合同价款组成条款，自本协议书签订后即行失效，其它条款依行有效。2、本工程合同单价和合同价款确实定程式：1）中建一局依据三星工程公司供应的用以报价的工程施工图纸进展工程量计算，并依据深圳市建筑工程及安装工程的定额综合单价（或材料信息价）以及相应工程类别取费率进展报价。2）同三星工程公司进展审核确认工程量及单价的合理性后报业主（SSG）。3）业主与其所托付的工程造价审计询问公司（QS伟历信公司）对报价进展综合核实，并通过与三星工程及中建一局协商确定合同单价及合同价款（并作为本工程结算单价）3、合价款的构成1）综合单价：以深圳市造价治理部门所公布的定额和主要建筑材料信息价以及相应工程类别取费率为综合单价计算基准，参考20xx年以来深圳地区类似工程（即规模、工期、技术方面相近工程工程的综合单价），经业主、QS伟历信公司、本单项工程合营公司三方共同协商全都，确定综合单价。2）工程技术、安全措施费之特殊考虑增加费：除按上述工程报价确定单价外，考虑到本工程的业主特别要求以及工程工程促进之特别性，应在合同价格构成中特殊增加费用，其中包括：①因压缩正常工期而发生的技术措施费、材料损耗增加费、短期人工费投入增加费、大型施工机具配置增加费；②因设计变更、现场签证频繁而发生的返工、赶工、窝工、机械停置（或使用效率下降）费用支出。③其它由业主方工程担当于现场确认的费用支出。3)设计变更、修改引起的工程造价的增加或削减，应按工程施工过程实际发生状况，据实结算并调整合同价款。甲方签字并盖章：乙方签字并盖章签约日期：年月日单价合同篇3甲方：乙方：签约时间：签约地点：为了完成工程的施工，经双方协商，在遵守甲方与业主于签订的工程承包合同下，签订本合同。第一章合同概况：第一条工程范围、内容：其次条开、竣工日期：第三条承包方式：第四条单价构成：其次章工程质量：第五条乙方应遵守总合同工程关于工程质量的合同条款，严格按施工设计图纸和《技术标准》要求细心施工，工程质量到达优质工程标准。第六条乙方听从甲方质检人员的现场监视检查，工序质量达不到优质工程标准及不符合标准要求的，应准时予以修复和返工，其返工损失由乙方担当。每道工序完工时，经甲方质检人员验收签认后，方可进展下道工序。第七条由于实际状况与设计不符时，应当经甲方确认前方可进展变更。若乙方为便利组织施工、施工安全、避开干扰等缘由采纳的技术措施而提出的局部变更，除须得到甲方的批准外，由此增加的费用由乙方担当。第八条材料供给方式：1、砌筑砂浆所用的砂、水泥可由乙方根据甲方下达的材料用量规划自行选购。甲方按材料用量进展摊销并负责产品质量的检验掌握。第三章工程价款的结算和支付：第九条本工程以月为单位或分项工程完成后进展结算。第十条工程工程的计量范围及包含内容根据总合同相关规定执行。图纸及附件工程量清单中的工程量是估量工程量，不作为乙方要求计量的依据。第十一条工程结算单价依据是本合同单价，工程结算的工程量是乙方实际完成并经甲方计量验收且工程质量符合要求的工程实体。第十二条从每期应支付价款中拘留5%作为质量保险金，工程缺陷责任期满后，扣除甲方代乙方修复缺陷费用后一次退还乙方。第四章双方权利及义务：第十三条双方应共同履行的义务：1、履行合同文件(包括总合同)《技术标准》中所规定的义务，爱护业主及双方在合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。2、严格执行监理的指令，听从监理的现场监视和指导。3、维护企业形象，不得发生有损于双方利益的行为，保证工程质量和工期的顺当实施。第十四条甲方义务：1、负责与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。2、负责技术交底、工程质量的监视、检查和驻地监理签订工程数量及文件资料。3、负责派消失场治理人员及测量、试验人员等，负责对乙方全部施工生产活动(包括原材料)进展监视和指导，但甲方的监视和指导不能免除乙方对该工程应负的义务。4、负责对乙方所完成的工程进展计量、验收结算及施工资料和竣工资料的整理和报送。第十五条甲方的权利1、有权对乙方的安全生产、环境爱护工作进展监视、检查，对乙方的违章行为做出订正，对隐患提出整改意见，对严峻违章和存在重大事故隐患有权责令乙方停顿作业，进展修改。对逾期不整改的有权解除合同。2、如乙方需要，甲方可帮助乙方联系解决为完本钱工程所需的水、电等，相关费用由乙方负责。由此而影响施行进度和工程质量的责任由乙方担当。第十六条乙方的义务1、乙方负责本工程的施行、修理和养护，不得将本工程再次转让或分包。2、乙方就本合同所完成的工程和甲方对业主担当连带责任。3、严格根据本合同附件《技术标准》要求对工程施工，承受甲方关于进度、质量的要求。如在施工中发生质量事故，由乙方负责处理，由此造成的损失由乙方担当，并且将上述状况报告甲方。4、对本工程施工方法的适应性全面负责，并将施工中发觉的工程设计中的任何错误、遗漏以书面形式准时通知甲方。5、按甲方规定的时间参与生产会，合理编制施行规划，并报甲方审批后执行。特别工种需持证上岗，甲方有权将不满意施行条件的乙方人员责令退场。乙方必需保证人员稳定，更换现场负责人需经过甲方同意。若因人员因素影响工程顺当进展，后果由乙方自负。6、乙方应当仔细做好安全治理、环境爱护工作，制定安全措施及应急预案。并建立健全安全治理组织机构，做到安全治理人员到位，各项安全治理制度健全。承受甲方安全治理，听从甲方统一指挥，自费设置必要的安全防护措施和劳动爱护用品，做到安全生产、文明施工，同时要负责对所属人员进展遵纪守法、安全学问的教育。施工期间乙方人员无论因公还是其他缘由造成的伤、残、亡及其他事故或造成他人伤、残、亡及其他事故，均由乙方自行处理，并担当相应的经济和法律方面的责任。7、合同履行期间，甲方对乙方发出的书面通知书、意见、批示打算等，与本合同同样具有法律效力，乙方应当履行，否则由此造成一切损失由乙方担当。8、自行负责协调对外关系，收缴的各项费用由乙方自理。9、施工时间要制作相应标识，实行必要的措施，保证文明施工，爱护环境。与此有关的费用与责任由乙方负责。第十七条乙方权利1、依照合同附件的商定收取工程施工款。2、如业主要求提前竣工，乙方接到甲方通知后应当遵照执行。发生的赶工索赔费用，经业主同意后，由甲方支付给乙方。3、因征地、拆迁、工程款不到位、图纸资料延误及设计变更、业主要求等造成乙方停工、窝工时，乙方准时将有关资料报送甲方，帮助甲方向业主索赔、补偿，上述费用经业主同意后，由甲方支付给乙方。第五章工程验收第十八条竣工工程验收，以交通部颁发的《大路工程质量检验评定标准(JTGF08/1-20xx)》、业主颁发的有关规定及施工图纸、说明书、施工技术文件、业主要求为依据。第十九条工程施工中的隐藏工程必需具有验收签证等原始记录。工程竣工质量经业主质量监视部门验收合格后，甲方准时办理验收签证手续。其次十条在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。乙方若不亲自进展时，可由甲方代为进展，所发生的费用由乙方担当。第六章合同的解除及违约责任其次十一条乙方未能按合同工期完工，每延期一天，应向甲方支付本合同价款的5%拖延履行金。其次十二条乙方违反本合同第五条、第六条、第七条、第十七条商定的应当担当违约责任，向甲方支付本合价款的20%违约金，并且甲方有权解除合同，因乙方的缘由造成甲方损失的，由乙方向甲方赔偿。赔偿的计算标准，根据本合同附件执行。其次十三条甲乙双方协商全都可以解除本合同。第七章其他事项其次十四条本合同履行地为。(此项不得删减)其次十五条因设计变更而增加或削减的工程量，乙方应当承受。相应增减的费用，甲方依据实际状况与乙方协商对本合同单价予以调整，并签订补充合同。其次十六条甲方与乙方的业务往来，应当由乙方负责人或其他书面授权的代理人签字认可，否则，甲方有权拒绝乙方的要求。其次十七条乙方就本合同所完成的工程与甲方对业主担当连带责任。其次十八条本合同的附件和本合同具有同等法律效力。其次十九条未尽事宜或发生争议时，双方协商解决，假如协商不成，向合同履行地法院起诉。第三十条本合同一式四份，正副各两份，甲方执三份，乙方执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日单价合同篇4发包人：（全称）承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程施工项协商全都，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金____________二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、标准及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义本合同其次局部《通用条款》中分别给予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同一式份，双方各执份合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方商定盖章签字后生效。发包人：（公章）___________承包人：（公章）_________住宅：_________________住宅：法定代表人：_________法定代表人：____________托付代表人：_________托付代表人：_____________电话：_______________电话：传真：_______________传真：开户银行：____________开户银行：__________账号：________________账号：__________邮政编码：___________邮政编码：效劳中心确认：单价合同篇5甲方（发包方）：乙方（承包方）：第一章总则第一条：总合同甲方与业主签订的工程承包合同及附件（以下称总合同），乙方均予承诺。其次条：外包合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，在总合同的根底上，甲乙双方依据分工负责、协作协作、自愿、公正、和诚恳信用的原则签署本外包合同及附件。第三条：处理总合同与外包合同所遵循的准则。3—1甲乙双方应严格遵守和执行本外包合同条款。3—2除本外包合同另有规定外，甲乙双方应严格遵守和执行总合同的各项条款。3—3组本钱合同的文件及优先解释挨次如下：1、本合同2、本合同附件3、总合同4、施工图纸及相关标准图5、合同执行期间，业主、监理或甲方下发的有关文件。6、招标文件及投标文件7、全国招标文件范本其次章外包工程第四条：工程概况4—1工程名称：4—2工程地点：4—3外包范围、内容：4—4工序单价：1、详见《外包工程量清单》及《清单说明》2、本合同单价中包含税金，根据国家现行税法和有关部门现行规定，乙方需缴纳的.一切税费，均应由乙方担当并支付，乙方应向甲方出具相应的合法税票。4—4工程价款：暂为￥元，（大写：元）4—4工程结算方式：本合同为单价合同，以实际完成并经现场技术人员量测、监理工程师、业主批复工程量×外包单价第五条：工程期限：5—1本合同工程期限自年月日开工，至年月日竣工，总工期天，竣工日期比合同工期每拖延一天罚款总造价的%。合同期间如增加施工工程，双方协商工期顺延天数。第六条：工程数量6—1工程量清单附后。6—2结算时，以双方现场测量并经监理工程师、业主签认的工程数量为准。第七条：工程质量7—1双方商定，本合同应符合设计标准和施工技术标准要求，通过总合同中指定的质量验收标准标准验收。工程质量到达优良，并能到达甲方提出的创优目标。乙方必需遵守质量承诺。7—2甲方质检人员对乙方完成的每一道工序进展现场监视，每道工序完工时，乙方必需在自检合格的根底上，准时通知甲方，甲方尽快派人初验合格后通知监理工程师最终检查签字认可，未经检查签字认可的工程不得连续施工。7—3若甲方或监理、业主检查达不到规定要求，（）由乙方负责修复和返工，直至甲方和监理、业主满足为止，修复和返工费用由乙方自行担当。7—4乙方在施工中发生质量事故，应准时报告甲方，事故处理结果应上报甲方，乙方自行担当一切损失。7—5工程竣工后，乙方按规定进展保修，保修时间应符合业主要求。第八条：履约担保8—1承包人在签订承包合同之前，应提交人民币元整的履约保证金，履约保证金采纳银行汇票划到甲方指定的账号上。8—2乙方同时到达下述条件，甲方退还乙方的履约保证金。1、履约担保有效期完毕2、乙方已经全部完成所承包的工程，并且已经全部通过监理工程师和业主验收。3、乙方没有发生任何违约行为。4、甲乙双方已经办理全部结算手续。5、乙方已经处理完成全部账务和全部纠纷8—3履约保证金在履约担保有效期期间不计算银行利息。第九条机械设备和人员9—1机械设备1、乙方必需严格按本合同的投标文件中承诺相应内容的机械名称、规格型号、数量、进场时间（依据工地需要状况）组织自有机械设备进场，并且保证全部机械设备能保持正常工作，否则视为违约。2、甲方或乙方对自己负责供应的施工机具台不能保证施工需要，所造成的一切损失由责任方担当。9—2施工人员1、乙方必需严格按本合同的投标文件中明示的治理人员、技术人员、财务人员、机械材料人员、特别作业工人、技术工人、一般工人组织进场，并保证工程的人员需要，各种人员必需持有合格的上岗操作证。2、乙方对自己负责供应的进场人员不能保证施工需要，所造成的一切损失由乙方担当。第十条材料供给及材料调差10—1分包工程所需材料按以下第项方式办理：1、甲方负责主要材料、设备的选购、供给工作，其他材料由乙方负责选购、供给。甲方负责选购、供给的材料可调拔给乙方使用，材料费、物资治理费、运杂费等一切与此相关的费用由乙方负责，甲方直接从乙方结算款中扣除。乙方负责保管领用的物资。2、乙方负责分包工程所需全部材料、设备选购、供给、保管工作。所购置材料、设备应持有产品合格证。3、包工不包料的工程，甲方负责分包工程所需全部材料、设备的选购、供给工作。乙方设专人向甲方办理限额领料手续。10—2由甲方负责供给乙方使用的材料、设备，乙方应严格根据施工质量要求和工艺要求仔细施工。乙方在施工中，因用料铺张、质量返工及不合格的超出限额用料局部，由乙方担当相应损失。10—3本工程材料不予调差，对此乙方必需充分考虑由于材料价格变化而发生的费用。第三章权利和义务第十一条共同的权利与义务11—1双方都应履行合同文件（包括总合同）、《技术标准》中所规定的义务。爱护业主及双方在该合同中应享有的权利、义务、责任不受损害，同时保证业主和甲乙任何一方免于担当由于对方未能履行上述义务或责任而引起的或与之相关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费等一切其他开支。11—2双方都应严格执行监理的指令，听从监理的现场监视和指导。11—3双方都应维护企业形象，不得发生有损于对方利益的行为，保证工程质量和工期的顺当实施。第十二条：甲方的权利和义务12—1负责与建立单位，监理单位和设计单位的接洽和联系。12—2负责按实际完成并有业主计量认可的工程量及合同规定拨付工程款。12—3负责掌握测量成果、复核及报验，派消失场治理人员及测量、试验人员，对乙方全部施工生产活动（包括原材料）进展监视指导，但甲方所做的一切不能减免乙方对该工程应负的全部义务及责任。12—4负责办理技术交底、技术指导、质量监视、检查和与驻地监理签认工程数量及文件资料。12—5负责分期分批供应分包工程的施工图纸和技术资料。12—6负责按规定、按比例向乙方供应由业主向甲方供应的物资或指标。12—7负责施工资料和竣工资料的检查、收集、整理、编制和报送。12—8负责本合同段总体施工组织设计，生产规划安排，有权对施工过程检验测量。12—9对乙方现场施工人员机械设备和材料有肯定的指挥权和调度权。对乙方现场施工生产人员、机械设备和材料进展检查，对不称职的人员、不合格材料有权清退出场。对于机械设备缺乏，甲方有权补充相应设备，设备的价格由甲方依据市场价格及与乙方协商制定，协商不成时，由甲方的上级主管部门指定价格，费用由乙方担当并将设备款从工程款中扣除。12—10如乙方施工状况不能满意甲方要求时，甲方有权对本外包合同进展分割或终止合同。12—11如乙方需要，甲方可帮助乙方联系解决为完本钱工程所需的临时占地、水、电等，但其相关费用由乙方自理。由此而影响施工进度和工程质量，责任由乙方担当。第十三乙方的权利和义务13—1负责担当本外包工程的施工、修理和养护，有关本外包工程的全部责任和义务，都由甲方转移给乙方，乙方不得再次转让或分包给他人施工。13—2乙方应对甲方负责，其对甲方担当的义务和责任同于甲方按总合同对业主的义务和责任。13—3乙方对工程质量负责，为此做到1、严格根据甲方供应的设计图纸、施工技术标准、施工操作规程组织施工，执行国家或合同规定的施工技术标准。2、建立完善的质量自控保证体系、配备必要的测量、试验设备、仪器及专业技术人员。乙方必需根据监理供应本工程指定的表格仔细填写，每道工序完毕后准时报监理签认，以便计量。3、承受业主和甲方派驻工地监理工程师的全面、全过程监理，对于已完成或新开工的每一道工序，必需得到监理工程师的签认，特殊是隐藏工程，未得到监理的签认不得进展下一道工序的施工。4、全部用于本外包工程的材料必需持有质量合格证，并经甲方单位的试验室检验合格和监理工程师同意前方可使用。13—4甲方与乙方的一切往来，必需由承包人或其授权的代理人签字认可，否则，甲方有权拒绝乙方的一切要求。13—5合同执行期间，甲方、业主、监理单位发出的一切书面通知、意见、批示等，同样具有法律效力，乙方应无条件承受、执行，不得以任何借口扣压、拖延，否则，由此造成的一切损失和后果由乙方担当。13—6乙方对本外包工程工期负责。要依据甲方供应的总体施工规划要求和关键工序掌握点、施工组织设计和施工年度、季度和月度规划进展施工，必要时依据甲方要求的日进度规划进展施工。并在人力资金机械设备等方面予以充分保证。假如乙方未按甲方规划完成，甲方对乙方处以未完成规划的1%罚款。假如连续几期均未完成规划，则甲方的权对乙方所属工程予以分割，并执行本合同条款式13—6条款。13—7自行负责协调对外关系，地方收缴的各项费用由乙方自理。13—8乙方对本外包工程安全负责。为此要做到安全生产，文明施工，由于乙方治理不善或职工的过失或第三方缘由造成的人员机械设备事故，材料损失等均由乙方自行负责，甲方不担当任何责任，也不支付任何费用。施工期间，乙方实行必要的防护和安全措施保证工程四周居民和建筑物的安全，并担当所需费用，若因此造成的任何损失，均由乙方负责赔偿。13—9因乙方不能满意甲方的施工要求而消失甲方对本外包工程的分割，终止合同，没收履约金（如有）等状况，其后果及造成的甲乙双方经济损失均由乙方负责担当。13—10乙方对施工环境负责，进展必要的环境爱护。13—11施工现场必需做到文明施工，物品摆放有序，砂石料堆放整齐，对此发生的费用及甲方的要求由乙方负责。第四章工程结算和支付第十四条：工程款的结算和支付14—1工程款的计量由甲方负责同业主进展，乙方应准时按规定向甲方报送各种计量报表及监理工程师签认的有关施工原始记录，甲方收到业主支付后天内按比例向乙方支付工程进度款。如乙方由于自身缘由工程进度不抱负，未能完成当月规划，则要进展扣罚，扣罚比例为当月完成工作量的%，到完成规划时予以补还。14—2甲方不向乙方支付工程预付款。14—3本工程采纳月结算的方法，甲方工段长或工程技术人员依据乙方的工程进度每月在20日之前把全部有效的结算资料上交甲方工程部（或其它结算主管部门），工程部对上交的资料进展核实，确认无误后，交经营进展结算，做正式结算证书。结算时，甲方依据已下发的工程量清单进展计算本月应支付的款额，同时扣除借款、工程质保金、甲方材料款、甲方机械费等其他费用。依据工程的实际完成状况，由工程部、经营部、材料部、机械部、财务部确认，经工程经理签认，且待业主支付给甲方后，财务部门方可按比例支付工程款。14—4图纸及附件工程量清单中的工程量是该工程的估算工程量，不作为乙方要求计量的依据。14—5工程工程的计量范围及包含内容根据总合同相关规定执行。14—6甲方每期按本合同单价支付工程进度款的%，整个合同段工程完毕后，保存%的质保金。14—7甲方从每期工程结算款中拘留的保存金，待整个工程工程竣工验收合格并在缺陷责任期满后，工程无质量问题，甲方在收到业主退还的工程质保金后，再由甲方向乙方一次性付清剩余款项。14—8本工程不调价。第五章有关事项第十五条工程变更15—1任何工程变更均不能使合同中止或无效。15—2由业主或监理工程师提出的设计变更，乙方接到甲方通知后，必需执行，由乙方提出的设计变更，必需争得甲方同意并由甲方报业主和监理批准后才能实施。15—3如因乙方施工遗留的一些问题，地方政府和个人找到甲方，乙方负责赔偿由此造成的一切经济损失，此费用从保存金中扣除。15—4因设计变更而增加或削减工程量并影响相应工程工程的结算单价时，如消失工程单价表中没有的工程工程，其结算单价双方另行协商确定单价。第十六条：工期的提前和顺延16—1在施工过程中，遇到以下状况后，报业主和监理工程师批准后，工期可顺延，但甲乙双方需签署有关书面协议予以确认。1、因人力不行抗拒的自然灾难，而被迫停工。2、因业主变更设计而不能连续施工。3、因业主不能按时拨付工程款，供应施工图纸和技术资料，解决施工临时用地和永久占地、拆迁等，致使乙方停工，窝工。遇到上述任何一种状况甲方不承受任何索赔工程。16—2乙方违约或因经营不善等缘由造成拖延工期，其工期不得顺延。16—3在施工过程中，如业主要求提前竣工，乙方接到甲方通知后，应遵照执行，提前竣工的嘉奖方法，按甲方与业主商定的方法执行。第十七条：保险和环保17—1乙方应按我国保险有关政策法规投保工程险和第三者责任险。17—2乙方应根据合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇用职工的安全事故保险。17—3乙方必需遵守国家有关部门环境爱护法令，实行有效措施，爱护环境，避开三废和噪音对四周环境的影响，特殊是石方爆破时，尽可能削减对周边植被的扰动。凡因环保问题对周边产生不良影响，乙方要担当因此而引起的经济责任。第十八条：竣工验收18—1竣工验收按业主要求的相关标准和规定执行18—2乙方作好竣工清场和竣工工程的维护工作。18—3在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修，乙方担当由此发生的一切费用。第六章违约责任第十九条：甲方违约19—1未能准时向乙方交付施工图纸、技术资料及施工临时用地，永久占地等，如有发生，工期可顺延。19—2未能按规定的日期向乙方拨付工程款，按本期应拨工程款的%支付利息。19—3以上甲方违约假如因业主违约引起的，甲方不担当任何责任和不支付任何损失，仅负责与业主交涉。19—4如由于第三方缘由致使乙方停工，甲方不担当任何责任，仅负责帮助乙方与第三方联系解决。其次十条：乙方违约责任20—1工程质量不符合合同和施工技术标准要求的，乙方无偿修复或返工，由于修复或返工造成工程逾期交付的，按每逾期一天偿付外包工程总造价%的违约金，如乙方无力进展修复，甲方可指定其他外包人进场，其费用由乙方担当。20—2由于乙方责任，未能按合同规定的日期竣工，按每逾期一天乙方须支付给甲方外包工程造价的%作为违约金。20—3在合同履行过程中，如乙方连续两个月不能完成甲方下达的施工生产规划，无法保证工程顺当进展或甲方认为乙方人员机械设备资金投入缺乏，无力担当此项工程或乙方拒不听从甲方领导，甲方依据详细状况有权分割甚至终止本外包合同，而指派其他外包人参加或连续本外包合同工程的施工，乙方除担当违约责任外并要支付其他外包人的进退场的调遣费用，费用在已完并得到计量的工程价款中扣除。20—4乙方私自将工程转包他人。20—5乙方承包人或其书面授权的代理人未经甲方同意，私自离开工地七天或虽经甲方同意，但超过商定期限七天，至使工地处于停滞状态达七天以上，可视为乙方违约。甲方可以进驻现场和接收本工程，并终止承包方在本合同项下承包，但不因此解除合同规定的承包方的任何义务和责任，或影响合同给予甲方的各种权利和权限，甲方可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程并默认其数量是合理的。乙方除担当相应的违约责任外，造成的经济损失由乙方负责赔偿，同时负担新进场队伍的调迁费用。第七章争议的解决其次十一条双方在履行本合同过程中发生争议，应准时通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向天津仲裁委提起仲裁或直接向人民法院起诉。第八章合同文件其次十二条本合同由以下文件组成：1、本合同书、补充合同，安全保证措施及安全生产合同、质量保证措施、环境爱护合同2、本合同的工程量清单及单价。第九章附则其次十三条本合同自签字盖章之日起生效，工程终验合格结清尾款后失效。其次十四条本合同未尽事宜，由双方协商后，再作补充。其次十五条本合同一式份，甲方持份，乙方持份，合同具有同等的法律效力。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：单位地址：单位地址：日期：日期：单价合同篇6为了保证本行道树绿化工程的施工质量和工期，武安市第六建筑有限公司（以下简称甲方）和____（以下简称乙方）共同签署本合同，并履行各自的责任和义务，签字合同的双方必需共同遵守。第一条合同文件组成1、双方共同签署的合同文件；2、甲方供应的行道树标准（法桐，胸径10-12cm,全冠，带一米土球）。其次条工程内容和工期要求1、工程内容：甲方同意乙方担当行道树绿化工程绿化任务，详细工程内容为武安市工业园区曹公泉大街西侧行道树和纬一路两侧行道树。2、合同工期：20____年4月10日开工至20____年5月10日前全部完成。第三条合同金额本标工程人民币每棵树单价575元，总价以实际棵数为准。1、合同金额：包含购苗、运输、检疫、治理费、栽植人工费、养护一年、包成活补栽等全部各项间接费用。2、此合同金额为预算金额，以最终验收数量据实结算。第四条竣工验收及付款方式1、甲方在乙方按规定工期完工后，准时组织进展初验，初验合格后支付70%工程款。2、自初验之日起，由乙方管养一年，20____年5月10日前进展终验，验收合格后，支付其余余30%工程款。3、在乙方管养期内，承包地段发生树木死亡、丧失、缺损等均由乙方负责补植，交工前一个月为补植时间，终验合格后移交给甲方。第五条双方责任与义务1、甲方责任和义务（1）供应施工场地。（2）确定现场监管人员。（3）准时组织验收、支付验收合格的工程款。2、乙方责任（1）按甲方要求进展施工。（2）施工过程中完全听从甲方治理。（3）保证树木规格、栽植间距要求，保质保量按时完成施工任务，不合格苗木要条件返工。（4）在施工过程中，甲方会依据实际需要对种植苗木位置、数量做少量调整，乙方必需理解，并按甲方方案执行。（5）加强施工安全生产教育和治理，因施工引发的一切安全事故均由乙方自行担当。甲方：乙方：20xx年xx月xx日单价合同篇7发承包双方商定以工程量清单及综合单价进展合同价款计算、调整和确认的建立工程施工合同。单价合同也可以分为固定单价合同和可调单价合同。（1）固定单价合同。这也是常常采纳的合同形式，特殊是在设计或其他建立条件（如地质条件）还不太落实的状况下（计算条件应明确），而以后又需增加工程内容或工程量时，可以按单价适当追加合同内容。在每月（或每阶段）工程结算时，依据实际完成的工程量结算，在工程全部完成时以竣工图的工程量最终结算工程总价款。（2）可调单价合同。合同单价可调，一般是在工程招标文件中规定。在合同中签订的单价，依据合同商定的条款，如在工程实施过程中物价发生变化等，可作调整。有的工程在招标或签约时，因某些不确定因素而在合同中暂定某些分局部项工程的单价，在工程结算时，再依据实际状况和合同商定合同单价进展调整，确定实际结算单价。（3）可以将工程设计和施工同时发包，承包商在没有施工图纸的状况下报价，明显这种报价要求报价方有较高的水平、阅历。单价合同篇8在建立工程合同治理中，相对于工程质量、施工安全等纠纷而言，最常见又最难解决的是结算纠纷。实践中，很多结算纠纷经常旷日长久，久拖不决，结果施工方往往受到较大损失。笔者作为从事法律效劳的专业律师，结合自己工作实践，探讨建立工程常使用的合同范本《建立工程施工合同》（GF-1999-0201）在履行中常常易消失的结算纠纷，并争论相应的法律防范措施，以使施工方能加强合同治理，用法律武器最大限度地维护自己的合法权益。一、变更与索赔问题实践中，建立方不喜爱索赔二字，施工方一般也不提什么索赔。久之，施工方要么缺乏索赔意识，要么将索赔置换成为工程变更。但是，变更与索赔是建立合同履行过程中性质不同的两种方式。变更（设计变更和其他变更）导致的是合同价款的调整，即变更始终是在合同价款之内，它可能导致原合同价款增高，也可能导致其降低。而索赔则完全不同。《建立工程施工合同》范本对索赔的定义是：“指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。”按该定义，再结合《建立工程施工合同》第31.4款看，索赔（费用索赔）是指在合同价款之外提出的经济补偿要求。《建立工程施工合同》第31.2款规定：“承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”实践中，很少有施工方严格地履行该条款，最终发生结算争议时，该条款可能对施工方的结算要求形成致命影响。其实，《建立工程施工合同》关于变更的规定是有缺陷的。《建立工程施工合同》根本上是FIDIC《土木工程施工合同条件》（1988年版）的中国翻版，后者对变更涉及合同价款削减时应由建立方通知施工方有相应的规定，但前者没有。这种程序公正的不对称似乎一方面是出于我国工程施工的实际，由于在我国，变更一般都涉及合同价款的增加，另一方面，好像更是出于合同范本的制定者对施工方不自觉的行业倾斜（第29.1款已规定变更导致合同价款削减由建立方担当）。但是，假如发生结算纠纷，则施工方因第31.2款的限制可能会导致一些（或全部）变更不能使合同价款有所增加，而建立方因无此款的限制，则随时可要求因变更导致的已增加了的合同价款削减到原合同价款的水平。这明显于施工方不利。实践中，施工方虽可能未严格履行第31.2款，但在其进度报表中，确定是排列了变更工程价款的了。但是，这种排列是否就是31.2款的报告，确定会有争议。另外，难免有一些变更会在14天以后报，这些变更按31.2款的规定，会被视为不涉及合同价款的变更。当变更工程的量较大时，施工方与建立方一般会对变更达成补充协议，假如补充协议没有确定变更详细的价款，则争议仍将存在。即该补充协议可能只是商定了确定变更工程价款的方法，转变是《建立工程施工合同》第31.1款，而非第31.2款。以上所探讨是施工方在合同治理中务须留意的。施工方（尤其是小型施工队伍）应转变那种“我做了，就该拿钱”的简洁意识，加强合同治理的意识，严格地按合同规定的程序提起变更和索赔。作为施工方，其一，假如认为这些严格的程序不太切合施工实际，则应在签约时在专用条款中加以转变。其二，在施工过程中，切记自己的所作所为应当紧紧围绕合同商定进展，不应当认为签订合同就万事大吉，让合同躺在抽屉里睡大觉。二、合同价格对结算的影响FIDIC《土木工程施工合同条件》严格适用于单价合同（工程量单价），《建立工程施工合同》按23条的规定，可适用于：固定价格合同，可调价格合同，本钱加酬金合同。其实，无论是固定价格合同，可调价格合同，还是本钱加酬金合同，都是可以以工程量单价为根底的。固定价格合同即可固定单价；可调价格合同从《建立工程施工合同》第23.3款看，即建立方担当的风险多一些，因而单价可调整的因素多一些；本钱加酬金合同也面临调整的问题，因而也涉及工程量单价。建立部20xx年推出的《建立工程工程量清单计价标准》（GB50500-20xx）也是可与这三种合同价风格和的。但是，在实践中，将固定价格合同理解为固定总价合同的不鲜见。再加上《建立工程施工合同》将合同价款定义为：“指发包人承包人在协议书中商定，发包人用以支付承包人根据合同商定完成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。”最根本的意思就是协议书中商定的合同价款。因此，工程量增加较大，追加合同款较多时，建立方会很难承受一个固定总价合同被如此猛烈突破的事实，于是，工程后期的中间结算和最终结算就不太简单顺当进展。《建立工程施工合同》对合同价格的定义根本上是对FIDIC《土木工程施工合同条件》（1988年版）的照搬，该定义有其局限，所以在FIDIC《施工合同条件》（1999年版）中，将合同价格定义为“指第14.1款规定确定的价格，包括根据合同所做的调整。”即合同价格不是事先能确定的，需随工程的进展经一套完整的程序确定。其实，《建立工程施工合同》对协议书中的合同价格的临时性是有充分意识的，与FIDIC《土木工程施工合同条件》（1988年版）关于合同文件解释的挨次不同的是，按《建立工程施工合同》第2.1款的规定，专用条款中的另有商定的效力高于协议书。因此，假如专用条款已商定了确定合同价格的方法，协议书中的合同价格就只能是临时的。但是，协议书中的临时价格常常是建立方与施工方发生纠纷的契机。由于一般而言，协议书中的临时价格会偏低。这之中的缘由，可能有建立方为了躲避建立行政治理部门在合同鉴定时多收费用的考虑，也可能有躲避《建立工程施工合同》第29.1款规定变更导致合同价款削减由建立方担当的考虑等。因此，施工方应善用《建立工程施工合同》第2.1款的规定，以维护自己的合法权益。另外，对于中间结算，因实践中建立方不按约支付工程款是常常的事，施工方还应留意利息的问题。假如双方未对利息做商定，当纠纷发生时利息往往按最高人民的法院的规定解决。早期最高法院将利息等同于违约金，后来终有所区分。在最高人民法院《关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有商定的，根据商定处理；没有商定的，根据中国人民银行公布的同期同类贷款利率计息。”因此，施工方应当在签订合同时在专用条款中对利息问题作出商定。单价合同篇9甲方：乙方：甲乙双方经协商商定乙方自年月日至年月1.工作范围：小组、中组、大组、检查、A/S(计算方法：图纸重量x单价)2.保证金(1)乙方在向甲方办理甲方内协企业登记注册时，作为保证金在甲方指定的银行预存RMB150,000元。合同有效期延长时，保证金自动结转。(2)收取保证金是为了应对供应给乙方的帮助工具、装备、设备发生丧失和损坏等状况。若上述状况发生时，乙方应当以现有市场价格赔偿。3.以下状况下甲方有权单方面解除合同：(1)发觉乙方虚报投入人员经受时;(2)发觉乙方或投入人员偶盗窃等不良行为时;(3)由于发生严峻的安全事故，认为已无法开工时;(4)除上所述，具体内容请参考《工程根本交易合同书》。4.为乙方顺当履行合同，甲方向乙方供应以下便利条件：(1)通勤车辆(上班、下班、加班及夜班);(2)根本工作设备及各种帮助工具;(3)焊丝等分段制造所需要的消耗性材料;(4)支援起重机、叉车等重装备;、(5)个人用消耗性物品(一次性口罩等);(6)使用电话及互联网(每家企业3条线路)。5.甲方为乙方顺当履行合同供应便利条件，但以下费用每月从甲方支付给乙方的加工费中扣除：(1)甲方供应乙方的工作服、安全防护用具(安全鞋等7个品种)费用及名签制作费用;(2)因甲方内部组织的焊工补考二产生的补考费用及RT费用;(3)甲方供应乙方的工具、装备、设备等丧失或者损坏的费用。6.乙方及其投入人员的工作服、安全护具、安全教育、用餐产生的费用问题，以乙方自行供应相应商品或者效劳的企业结算为原则。7.乙方制作的船体组立工程未经船东检查前，甲方最多向乙方支付总工程款的85%，船东检查合格后甲方再支付剩余的工程款。8.乙方履行本合同所投入人员的相关规定(1)乙方保证为履行本合同所投入的人员中，具有5年以上相关经受的人员占总人数的30%、3年以上5年以下经受的人员占总人数的25%，并维持履行本合同的根本劳动力。(2)乙方在投入人员履行合同以前应向甲方指定的相关部门提交有关从业劳动力的具体履历及资格证书原件或者复印件、经受证明书(可以通过以前工作过的单位予以确认的)。9.乙方在投入人员履行合同以前为取得甲方认可的焊工资格证书而实施的乙方自行组织的练习不包括在正常的工作范围。体检合格并且通过甲方组织的安全教育(包括三级教育和外来劳务教育)考试的人员，甲方才将其认定为乙方的正式职员。10.第4条中所提及的，甲方对乙方投入人员供应的便利条件只适用于乙方的正式职员。11.乙方的投入人员应当在体检合格后参与甲方组织的安全教育，通过安全教育考试前方可参与甲方组织的焊接考试。12.乙方应当遵守甲方《十一大安全守则》的相关规定，假如乙方或者乙方的职员违反该守则的规定，甲方的安全的安全部门将发出通知书，乙方应当根据通知书确定的内容向甲方支付违约金，违约金的数额根据《十一大安全守则》中的相关规定确定，且将在甲方支付给乙方的工程款里进展扣除。13.关于单价的修改(1)本合同签订之日起，每间隔六个月，双方可以协商调整一次单价;(2)本合同签订后，若乙方要求修改单价，则在乙方要求之日起三个月以后双方予以协商调整。14.由于可以明确归责为甲方的责任(包括应当由甲方供应的材料、作业场地形成延迟等缘由)导致乙方月平均小时工资低于甲方生产企划部门公布的标准小时工资的80%时，甲方可以赐予乙方相应月份工程款10%的补助，上述补助只适用于新登录内协企业前三个月中工程款缺乏的月份且月平均小时工资按每月23日，每日9小时及当月出勤平均人数为标准进展计算(即，月平均小时工资=月工程款÷当月出勤平均人数÷23日÷9小时)上述商定适用于乙方的治理职职员。15.除上所述，其他事项则以甲乙双方签订的《工程根本交易合同书》的相关条款为准。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日单价合同篇10托付人与监理人经双方协商全都，签订本合同。一、托付人托付监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中有关词语含义与本合同其次局部《标准条件》中给予它们定义一样。三、以下文件均为本合同组成局部：1、监理投标书或中标通知书；2、本合同标准条件；3、本合同专用条件；4、在实施过程中双方共同签署补充与修正文件。四、监理人向托付人承诺，根据本合同规定，担当本合同专用条件中议定范围内监理业务。五、托付人向监理人承诺根据本合同注明期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。本合同自年月日开头实施，至年月日完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。托付人：（签章）监理人：（签章）法定（托付）代表人：（签章）法定（托付）代表人：（签章）',)