包干合同范文集锦8篇

("包干合同范文集锦8篇包干合同篇1甲方：乙方：甲、乙双方就装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写：元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。第1页共22页四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的'，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________第2页共22页法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日________年____月____日包干合同篇2发包方：___________________，简称甲方承包方：___________________，简称乙方企业经营者：________________________甲、乙双经协商，签订本合同。一、承包期限：_______________________二、承包形式为下列第_________种：1．定额补贴，超亏不补，减亏全留（1）承包期间，财政共给乙方亏损补_______元，其中______的_____元；_______的________元；_______的_______元。（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方知行解决。解决办法为____________________________________________（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。2．亏损补贴，减亏分成乙方的全部亏损，由财政给予补贴，减亏部分，由甲、乙双第3页共22页方按下述比例分成；_______年，甲方______％，乙方_____％；_____年，甲方______％，乙方______％；______年，甲方______％，乙方______％。三、减亏留成的使用乙方对减亏的留成，按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金：__________________________四、主要经济技术指标___________________________________五、技术改造任务_______________________________________六、承包前债权债务的处理办法___________________________七、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况；有权______________；有权____________承包期间，甲方不得在法律和合同的'规足之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）___________；（二）____________；（三）____________________八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者_______为乙方法定代表人，对企业经营管理中第4页共22页的下列事项，有依法自主决定权：__________________九、违约责任________________________________________十、对企业经营者的奖惩奖励：_________________________________________________处罚：_________________________________________________十一、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：（一）提交________________________________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十二、合同的生效条件和生效日期_________________________十三、其他事项1．_____________________________________________________第5页共22页2．_____________________________________________________3．_____________________________________________________4．_____________________________________________________附件（略）甲方：（公章）____________________地址：_____________________________法人代表（签章）：_________________代理人（签章）：___________________乙方：（公章或个人签章）__________地址：_____________________________企业经营者（签章）：_______________签约日期：________年______月_____日签约地点：_________________________包干合同篇3甲方:大理镇才村村委会17组乙方：大理镇才村村委会17组赵文森才村村委会第17组，为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面，对厨房进行改建，经讨论，委托施工方代第6页共22页表赵文森承建施工，通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入，无资金积累，只能根据集体条件对厨房进行改建，对此甲乙双方进行了协商、达成一致，同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干，工程验收后，不在涉及补差价问题，合同双方就工程包干项目达成一致，合同签订如下：一、施工前，甲方应提前做好“三通、一平”工作，即水通、路通、电通、场平。二、甲方提前协调好周围村民影响户工作，确保工程正常施工。三、乙方应严格按照工程建筑规范施工，不偷工减料，按质按量按工期完成，工期为60天，即开工日起。四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工，如施工中出现安全问题与村集体无关，自己承担相应责任。五、付款方式，由于工程量小，工期短，双方可根据工程进度进行付款，工程完成验收后一次性付清。如出现集体资金暂时困难前提下，工程余款可允许缓后付清，但不能无限期拖欠。六、违约责任，甲乙双方应严格执行合同规定，施工中如出现违约行为，双方可根据哪方违约对事态造成的`影响追究违约方责任。七、合同争议的解决发式：本合同在履行过程中发生的争议，第7页共22页有双方当事人协商解决，也可以由才村村委会相关部门进行调解。八、以上条款未尽事宜，如出现条款以外的情况双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方：代表：乙方：代表：20xx年6月27日包干合同篇4发包方：_____________________，简称甲方承包方：_____________________，简称乙方企业经营者_____________________________甲、乙双方经协商，签订本合同。一、承包期限：____________________________二、承包形式为下列第____种：1．定额补贴，超亏不补，减亏全留（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元；________年______元；_____年_____第8页共22页_元。（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：______________________（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。2．亏损补贴，减亏分成乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；________年，甲方______％，乙方______％；_____年，甲方______％，乙方______％；________年，甲方______％，乙方______％。三、减亏留成的使用乙方对减亏的留成，按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金：_________________四、主要经济技术指标：_________________________五、技术改造任务：_________________________六、固定资产的增值和维护：_________________________七、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况；有权_________，有权_______承包期间，甲方不得在法律和合同的'规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_______；（二）_________第9页共22页____；（三）______________。八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。九、违约责任：_________________________十、对企业经营者的奖惩奖励：_________________________处罚：_________________________十一、争议的解决方式：_________________________十二、合同的生效条件和生效日期：_________________十三、其他事项1．______________________________________________2．______________________________________________3．______________________________________________4．______________________________________________附件（略）甲方：（公章）____________________地址______________________________法人代表（签章）__________________第10页共22页代理人（签章）____________________乙方：（公章或个人签章）__________地址______________________________企业经营者（签章）________________签约日期：________年_____月_____日签约地点：________________________〔说明〕承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。包干合同篇5承发包双方对工程量的不同约定决定了合同的不同类型，如果双方约定在图纸不变的情况下，工程量不作调整，则合同应为总价包干合同，否则应为单价包干合同。根据《暂行规定》第五条工程价格构成第1款“工程价格由成本（直接成本、间接成本）、利润（酬金）和税金构成”之规定，工程价格实际上就是指通常所称的工程造价（工程造价由直接费、综合间接费、利润、开办费、其他费用、税金组成），即工程价格中之“价格”指“造价”，是量和价的结合概念。但是，固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格及其定义条款中出现的“价格”是否指“造价”呢？因工程价格与固定价格、可调价格、成本加酬金确定的'价格是同一层次的概念，故这些第11页共22页概念中的“价格”应理解为“造价”。但是，这个合同定义条款中出现的“价格”并非指“造价”，只能理解为人工、材料、机械等价格否则，该定义条款就犯了“造价”系“造价”之循环定义的错误。同时，我们不妨将上述“价格”分别替换成“造价”及“人工、材料、机械等价格”，则《暂行规定》第七条规定变更为：“工程造价的分类。（一）固定造价。工程造价在实施期间不因人工、材料、机械等价格变化而调整。（二）可调造价。工程造价在实施期间可随人工、材料、机械等价格变化而调整。（三）工程成本加酬金确定的造价。工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算。显然，《暂行规定》将工程价格分为固定价格、可调价格、工程成本加酬金确定的价格三种类型，系采用了不同的分类标准。固定价格、可调价格仅考虑了价的因素，工程成本加酬金确定的价格却不但考虑了价的因素，而且考虑了量的因素。因固定价格合同仅考虑了价的因素。包干合同篇6发包方：_________（简称甲方）法人代表：_________承包方：_________（简称乙方）第12页共22页企业经营者：_________甲、乙双方经协商，签订本合同。一、承包期限：_________二、承包形式为下列第_________种：1．定额补贴，超亏不补，减亏全留（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中________年_________元；________年_________元；________年_________元。（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。2．亏损补贴，减亏分成乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：________年，甲方_________％，乙方_________％；________年，甲方_________％，乙方_________％；________年，甲方_________％，乙方_________％。三、减亏留成的使用乙方对减亏的留成，按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金：_________四、主要经济技术指标_________第13页共22页五、技术改造任务_________六、固定资产的增值和维护_________七、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况；有权_________，有权_________承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_________；（二）_________；（三）_________。八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的`经营管理自主权。企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权：_________九、违约责任_________十、对企业经营者的奖惩奖励：_________处罚：_________十一、争议的解决方式_________第14页共22页十二、合同的生效条件和生效日期_________十三、其他事项_________甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________地址：_________地址：_________法人代表（签章）：_________企业经营者（签章）：_________代理人（签章）：_________代理人（签章）：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________包干合同篇7发包方：_________，简称甲方；承包方：_________，简称乙方；企业经营者：_________。甲、乙双方根据_________，经协商签订本合同。一...发包方：_________，简称甲方；第15页共22页承包方：_________，简称乙方；企业经营者：_________。甲、乙双方根据_________，经协商签订本合同。一、承包形式上缴利润定额包干，超额全留。二、承包期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。三、上交利润定额1．乙方在_________年内，上交利润总额为_________元。其中，_________年_________元，_________年_________元，_________年_________元。2．超出定额部分的利润，全部留给乙方。3．乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。三项基金的比例为：_________。四、经济技术指标：_________。五、技术改造任务：_________。六、承包前债权债务的处理办法：_________。七、贷款归还办法：_________。八、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙第16页共22页方的'生产经营情况；有权_________；承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：_________。十、违约责任：_________。十一、对企业经营者的奖惩：_________。十二、争议的解决办法：_________。十三、其他有关事项：_________。十四、本合同自_________时起生效。合同正本_________，副本_________。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法人代表（签章）：_________企业经营者（签章）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________包干合同篇8第17页共22页（固定价款）合同编号：发包人：承包人：第一部分协议书发包人（发包方）：承包人（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程工程地点：承包方式：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：四、质量标准第18页共22页工程质量标准：五、合同价款按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写）（含税）；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日第19页共22页合同订立地点：在同时满足下列条件时，本合同即告生效：双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。（此页以下无正文）（此页为签字页无正文）发包人：承包人：（公章）（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。第20页共22页1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的'承包范围内的工程。第21页共22页1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。第22页共22页",)