水电承包合同如何写通用,水电劳务承包合同通用范本

("水电承包合同如何写通用[]水电承包合同如何写通用。水电承包合同如何写【篇1】甲方：〔简称甲方〕乙方：〔简称乙方〕甲方将__工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的根底上签订如下协议：一、工程概况：工程名称：__工程建筑面积：〔约41000㎡〕按建立方给施工方结算的面积为准。构造形式：框剪。二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。三、工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风〔工作内容详见附件1〕。四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：〔1〕、本工程计价单位以建筑面积计算，开工后按乙方实际完成的工程量进展结算，〔详细见附件1〕。第1页共44页〔2〕、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80%支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款〔按附件2进展计算〕，工程开工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，那么甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方〔按附件2进展结算〕。2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日水电承包合同如何写【篇2】甲方：(发包方)乙方：(承包方)第2页共44页本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1.装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用元人民币。第二条材料供给的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提早三天向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供给的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。第3页共44页2.甲方采购供给的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3.乙方提供的材料乙方供给的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好使用性，乙方自行承当工具维修费和损消耗用。第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》gb50210-xx及《建筑装饰装修工程质量验收标准》gb50327-xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当，工期不变。3.工程开工：乙方应提早两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关平安消费和防火等的现场管理约定：第4页共44页1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3.工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。4.保证装饰装修现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意平安，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，制止闲杂人等进入现场。8.未经甲方答应，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，假设发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：第5页共44页布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体开工验收合格后支付20%2.乙方承包内容：1).水电开槽、布线、穿线、埋槽2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3).水电施工的穿墙、打孔、切割4).开关面板安装5).小五金、马桶、的安装6).后期灯具的安装3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元/平米(套内面积)第六条违约责任：1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2.由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：第6页共44页因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条.其它约定：1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进展协商工作。在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第7页共44页水电承包合同如何写【篇3】甲方：乙方：(承包方)本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1、装修施工地点：安义县前进路2、工期：20xx年月日至20xx年月日第二条材料供给的约1、甲方提供的材料乙方必须至少提早三天向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单，并明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供给的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，材料领出仓库后由保乙方管，乙方不当造成的损失，由乙方负责赔偿。第8页共44页2、甲方采购供给的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3、乙方提供的材料，乙方供给的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好使用性，乙方自行承工具维修费和损消耗用。第三条关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收标准》。2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当，工期不变。3、工程开工：乙方应提早两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关平安消费和防火等的现场管理约定：1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。第9页共44页2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3、工程开工未移交甲方之前，有责任对现场的一切设施和工程成品进展保护。4、保证装饰装修现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。5、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意平安。6、乙方应做好施工材料保管工作，制止闲杂人等进入现场。7、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，假设发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1、工程款付款方式：开工后每个工人预付生活费，每月班组按实际工作量80%支付工资，工程验收合格后支付余款95%，余款5%一年后付清。2、乙方承包内容：1〕临时施工用水用电安装及维护第10页共44页2〕水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽3〕后期有水电施工过程的垃圾需要归堆4〕水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞5〕开关面板安装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整，暗合用水泥沙浆粉平)6〕小五金、马桶、洁具的安装7〕后期所有图纸内灯具的安装8〕本工程所有弱电系统不在本合同范围内，如需要施工按弱电图纸要求另外结算9〕如需安装弱电桥架按6元每米结算10〕二楼机房提供电，厨房水电安装，不包设备安装11〕安装空调主电及风机电到指定位置、消防配合施工预留好接口12〕甲方提供原设计图、平面更改图纸外的工程量及中途变更的工程量另外协商3、工程结算方式：按实结算：一层面积：2142.6㎡、二层面积：1800.5㎡、三层面积：1899.1㎡、四层面积：1899.1㎡、五层面积：1056㎡、塔楼面积：____㎡第六条违约责任：第11页共44页1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款20%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条。其它约定：1、双方同意由第三方监理进展协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。第12页共44页2、经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。5、遵守工程平安消费管理规定并严格执行，平安责任和费用由乙方承当。第十条附那么(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至工程保修期完后终止。(五)水电工程保修壹年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：xx年xx月xx日xx年xx月xx日第13页共44页水电承包合同如何写【篇4】甲方：〔工程方〕乙方：〔承包施工方〕根据《中华人民共和国合同法》和《劳务管理方法》的相关规定，遵循平等自愿和诚信的原那么，结合本工程的详细情况：按《装修工程施工标准》、《建立装饰装修工程质量标准》、《市装饰工程质量验收标准》，将装饰工地局部安装承包给乙方，为明确双方在施工中的那么、权、利，经双方协定，本合同，以资共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、构造形式：4、施工工期：总工期为工程公司施工进度方案要求调配足够的技术工人，以工程进度要求，不得以任何理由解释，后果自负。二、承包方式：本工程采用包工不包料，乙方自带所有电工用的，所有用具及安装工具等。由乙方承包者自行调整，甲方不负责费用补偿。第14页共44页三、承包范围：的建筑装饰工程方〔包括：〕四、工程结算1、按实际完成工程量计算。2、结算单价：本工程按甲方双方达成的总价计算：总价为3、乙方在施工过程中，进度、质量、平安及现场文明方面工程工程部要求及省级平安、不得违章作业。4、设计变更，施工前下述的设计变更，那么不另增加费用。在施工过程中，乙方完成局部甲方要求变更的事项，甲方应无条件签证补工。5、承包范围工作未完成就要求退场或被勒令退场的，预留50%工资不予支付及由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身造成质量问题，其返工的费用自负，工期不变。五、工程付款方式：按每月完成工程总量支付完成工程量的70%，开工验收后付至工程总量的90%，剩余工程量总价的10%，在验收之后内付清。六、质量标准：第15页共44页各分项工程必须到达优良标准，严格按施工图纸、工程规定标准进展施工，乙方无条件承受，甲方与公司对工程质量的检查必须承受甲方的技术交底，操作交底，并施工标准进展操作，乙方不能按合同工期开工，施工质量达不到验收标准，或发生其使合同无法履行的行为，乙方按合同价赔偿甲方造成的损失。文明施工，不得盗窃材料，乱扔乱丢材料，如有按工程规定，处予重罚〔1000-5000元〕，以上条规段双方必须遵守。七、合同生效与终止：本合同条款约定的生效之日起生效，在开工结算付完100%劳务工资终止。以上合同条款双方签字、盖章生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：身份证号：身份证号：手机号码：手机号码：年月日水电承包合同如何写【篇5】水电工程协议甲方：(发包方)第16页共44页乙方：(承包方)本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1、装修施工地点：_____________________________________________2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3、本项工程预计费用元人民币。第二条材料供给的约定1、甲方提供的材料乙方必须至少提早三天向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供给的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。第17页共44页2、甲方采购供给的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3、乙方提供的材料乙方供给的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好使用性，乙方自行承当工具维修费和损消耗用。第三条关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》GB50210-2023及《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50327-2023并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当，工期不变。3、工程开工：乙方应提早两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关平安消费和防火等的现场管理约定：第18页共44页1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3、工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。4、保证装饰装修现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意平安，工地发生工伤由乙方负责。7、乙方应做好施工材料保管工作，制止闲杂人等进入现场。8、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，假设发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1、工程款付款方式：第19页共44页布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体开工验收合格后支付20%2、乙方承包内容：1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3)、水电施工的穿墙、打孔、切割4)、开关面板安装5)、小五金、马桶、的安装6)、后期灯具的安装3、工程结算方式：按实结算：总价结算：20元/平米(套内面积)第六条违约责任：1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：第20页共44页因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条、其它约定：1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进展协商工作。在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第21页共44页4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的穿插施工，超过5次局部每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第十条附那么(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_____________________.(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字：乙方签字(盖章)：年月日年月日水电承包合同如何写【篇6】分包(以下简称甲方)承包商：(以下简称乙方)第22页共44页根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑施工合同》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原那么，为确保工程施工质量、消费、文明施工，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各分项工作互相配合，发挥各自积极性，双方结合本工程特点，协作一致，签订本合同，并共同信守执行。一、工程概况1、工程名称：华生汉口城市广场四期二区6#—7#楼2、工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街3、构造类型：框架二、承包范围及内容1、水电安装工程图纸中全部设计变更工程量不进展调增调减。如，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中，乙方不得重复记取。包干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包平安、包现场文明施工，包质检部门水电检测合格，详细包干内容如下：1.1水电工程安装工程(包人工包辅材包机械)第23页共44页工作内容：按甲方要求及设计施工图，水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋;弱电系统预埋，包现浇混凝土楼面、墙面套管预埋制安(预埋钢套管主材甲供)，包门铃对讲系统线管预埋，避雷焊接等电位预埋，包室外落水管、室内排水及空调冷凝水管(含穿墙套管预埋或开孔器开孔)，包厨卫水管洞口吊模混凝土封堵，包施工及临设用水用电安装到位(含施工过程中照明及动力电提供安装到位，即甲方施工中不单独另外安排水电工，含夜间施工照明大功率镝灯乙供及安装)。施工范围：按施工图，梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位，配电井电缆及桥架架设到位，动力电布设及设备安装(电梯及机房电到位、轴流风机安装、排污泵安装)，机房照明，设计图中动力、照明及备用电箱安装到位(含箱体根底制安或支架制安)，图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及标准要求全部施工到位，强弱电进各分户后设置各分户箱，箱内配置安装到位，室内弱电箱前线管预埋，室内各分户一户客厅一盏灯预埋及安装，厨房安装一水嘴;给排水局部：给水起点为室外接自来水水表井，排水系统至室外排水井，水管井给水系统按要求安装到位，水进户，水表及水表箱安装，管道第24页共44页支架制安。如乙方施工中漏埋套管，采取的补救钻孔措施费用甲方一律不认可。三、水电安装工程价格四、工作要求1、乙方必须按甲方合同要求的时间进场，进场后甲方负责向乙方提供临时住房、食堂、公共卫生设施，组织指导乙方施工技术人员熟悉工程(工地)内外周边环境提供内部施工平面布置图。2、开工前，乙方要组织自己的施工技术人员认真理解图纸并积极参与甲方建立、设计、质检、监理等单位的技术人员进展的图纸会审及详细技术措施的交底，乙方根据甲方提供的各项技术，拟定出完好的施工(材料用量、质量控制、平安消费)等措施的方案书，结合甲方指定的施工方案，精心施工。如中途退场，按所做工程量的60%结算。3、开工后，甲方必须严格按已审定的设计图纸和施工方案严格施工，每到程序完工后必须经过甲方检查认可签字后，方可继续下道工序的施工，不得随意更改施工方案和图纸、变更的要求。变更时由甲乙方双方协商同意。五、双方责任第25页共44页1、乙方现场必须文明施工。每天做到工完清场，不管构造或装修。边角余料要充分利用，能用即用假设发现人为的成心浪费现象，一经发现，罚款500元。2、现场施工人员必需要保护公共财产，不得有盗窃行为。无论是谁，抓获一次罚款1000元，不得有打架闹事行为，否那么不管任何原因，双方个人(班组)各罚款1000元。3、乙方人员自带流动人口证、省份证、婚育证、计生证、婚检证等相关有效证件，如因此发生的一切费用(含临时暂住证)由乙方承当，另乙方施工人员还要自带平安帽、平安带、雨衣、胶鞋、手套、防护眼镜等一切防护用品。4、施工过程中，乙方假设施工人员人力缺乏，甲方可另行安排施工人员，其工资按照乙方工人标准双倍发放。而因此造成的损失由乙方承当。六、工程验收及付款1、乙方必须按标准施工，严格控制质量、承受甲方及其他主管部门的相关人员各项检查。发现不合格的，乙方无条件整改、返工，承当因此发生的费用，并确保工期的正常进展，如乙方拒不执行整改，返工的或返工后仍达不到质量要求的，甲方可安排其他工序的作业人员返工，由乙方承当相关费用。第26页共44页2、付款方式：按照甲方进度款同步。顶板浇筑完成，支付已完工程量的70%;地上局部主体构造每完成5层，支付已完工程量的70%。七、平安及其他1、平安：乙方应教育职工严格按照有关平安操作流程、标准施工，并定期组织员工认真学习有关章程。加强夜间施工的平安措施，对“三宝”、“四口”加强管理，如乙方未履行责任造成的工程那么产生大的损失和人身伤害，由乙方承当责任和所发生的费用。在施工过程中，乙方人员不准带小孩在工地逗留、玩耍、不准酒后上班，不准穿拖鞋上班、不戴平安帽等条例，如有经济损失由乙方负责(20xx0以下由乙方承当)。2、文明施工：在施工过程中，乙方负责教育职工加强工地正常使用的一切设备、设施和成品的保护意识，承受甲方对已完工局部工程的成品、半成品构件采取的保护措施的要求，如施工不力或认为蓄意破坏造成的损失由乙方自行买单。3、其他：甲方通知开会，乙方不得无故耽误，确实要事要事先请假，并另派人参加，如耽误10分钟以上，一次发现罚款100元，无故不到会一次罚款200元。4、本合同签订后甲乙双方不得在施工途中反悔，如哪一方反悔本合同，造成的损失由反悔的一方承当。第27页共44页本合同一式三份，自签字后生效，望共同遵守。未尽事宜，双方另行协商解决。本合同交工验收付清尾款后自行终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电承包合同如何写【篇7】发包方：___________〔以下简称甲方〕地址：___________法定代表人：___________承包方：___________〔以下简称乙方〕地址：___________法定代表人：___________为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，进步水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站〔每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：一、承包内容：水电站现有水轮发电机组〔250kw〕及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。第28页共44页二、承包期限：自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。三、甲方义务1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。2、甲方经营电站之前的债权债务自行承当，与乙方无关。四、乙方义务1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开场每年向甲方上缴电量30万度〔承包电度折现金计算〕。2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清〔注：上缴承包电度税款及水资费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责〕，电价按本辖区内上半年度供电公司收买小水电上网平均电价计算折现金交纳〔注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价进步的幅度增加〕。3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承当，与甲方无关。4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费〔包括工商、税务、环保、平安、水利局等第29页共44页所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资费由甲方负责外〕乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程根本建立程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组〔250kw〕及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进展技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。9、合同期满，假设甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。第30页共44页10、乙方应注意平安消费管理，落实平安措施，发生的一切平安事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进展清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。五、其他事项1、违约责任：在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违背本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。假设甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。2、解决争议方法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。第31页共44页六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否那么，违约方应承当由此引起的全部法律责任和经济责任。七、本合同共一式___________份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档___________份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日水电承包合同如何写【篇8】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、老实守信的原那么，甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的'水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：第32页共44页工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；(6)防雷接地安装；(7)消防所有管网预埋及设备安装；(8)弱电预埋及设备安装；四、工期要求乙方必须在_______年_______月_______日前开工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的开工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须到达质量评定合格等级。第33页共44页六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包开工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币：23.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式1、由于本工程量较大，工期较短，方案采用分阶段支付劳务费；2、当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应局部劳务费的20%；3、当乙方完成所有劳务工程工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；4、当工程开工验收合格，甲方支付总劳务费的15%5、总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建立单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。九、设计变更第34页共44页因施工变更导致工程量重大增加局部工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供给1、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供给，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。2、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方提供施工用水、电连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料使用保管情况，检查乙方作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违背规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进展整改、返修，相应费用由乙方承当。第35页共44页(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。(2)应按照设计图的要求及施工标准施工，到达国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本工程上，否那么，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提早7天提出一般材料方案，由甲方审核购置，外购设备需提早两个月报方案。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任第36页共44页如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在消费工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不管任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必须做到工完场清，否那么甲方按200元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必须服从甲方及建立单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有成心刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其工程部有权终止其合同并取缔乙方施第37页共44页工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进展工程质量与施工平安技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、平安文明施工1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出平安事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承当任何费用。3、乙方在施工作业中必须平安保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4、乙方在施工中必须注意平安，杜绝平安事故发生，乙方必须为进场施工人员购置意外伤害保险，如因乙方违章作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不平第38页共44页安行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承当一半。5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。十四、其它管理制度1、甲方及其工程经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有盗窃、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：日期：水电承包合同如何写【篇9】第39页共44页甲方：乙方：按照((中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就XX县xx水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：罗xxxx土建工程2：工程地点：xx县xxx罗x村3、工程造价：约万元(以实际结算为准)二、承包范围土建工程总承包。三，承包方式本工程以建立单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包平安的承包方式。四、开工和开工日期1、开工日期20x年xxxx月xxxx日。(以甲方书面通知为准)2、合同工期，根据国家工期规定，本工程有效工期300日。第40页共44页五、工程质量和验收1、本工程按设计要求和验收标准到达合格。争取优良。2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家公布的建筑工程标准和标准进展施工，严格执行施工标准和操作规程，并承受发包方和监理方的监视。3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进展检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。4、工程开工验收以国家颁发的《于根本建立工程验收暂行规定》、《工程开工验收标准》及国家有关局部制定的开工验收规定作为根据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完好、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。5、工程开工移交甲方前，乙方负责对新建工程的一切设施进展保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承当。6、本工程如到达优良工程，甲方按工程总造价xxxx给予乙方奖励。六、结算方式第41页共44页1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程20x预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和XX县定额站季度文件。3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。七、工程款支付本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工工程造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工工程的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工工程总造价的%，余xxxx%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。八、双方责任1、甲方责任负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进展交底和会审工作;协助乙方选择工程建立的临时设施场地;准确提供施工使用的水准点和标高控制点;提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电、水;委派驻工地代表协助监理对工第42页共44页程进度质量平安及隐蔽工程进展检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知;负责协调各方关系，办理报建、开工答应、场地临时设施撤除等相关手续，确保正常施工;负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好平安工作;按合同约定及时支付工程款。2、乙方责任组织精干人员进展施工;按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度方案;编制施工方案、施工平安措施;按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、开工验收报告，开工结算书及有关资料;严格按照标准进展施工、讲究文明施工、做好平安隐患，因承包方的原因造成的平安责任事故均由承包方承当;承包人不得将本工程整体转包别人;按期保质保量完成施工任务。九、违约责任1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按((中华人民共和国经济合同法》承当违约责任。2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、开工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按((中华人民经济合同法》承当违约责任。第43页共44页十、附那么：1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交xxxx万元生效，其余xxxx万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向XX县人民法院起诉。5、本合同一式四份，双方各执两份。甲方(公章)：xxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日第44页共44页",)