武汉烟厂防火涂料合同

('合同编号：HQ2013-003工程施工合同书工程名称：武汉卷烟厂技术改造项目联合工房钢格栅吊顶防火涂料工程施工地点：湖北中烟工业有限责任公司黄鹤楼工业园。（武汉市东西湖区环湖路特66号）发包单位：重庆钢铁集团建设工程公司签订日期：合同细则工程发包方(简称：甲方)：重庆钢铁集团建设工程公司工程承包方(简称：乙方)：河南省特种防腐有限公司本工程位于湖北中烟工业有限责任公司黄鹤楼工业园由乙方施工，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促进双方协作，保质保期完成工程任务，根据《中华人民共和国经济合同法》等相关法规条文，经双方协商达成共识签订本合同。第一条工程名称和工程范围一、工程名称：武汉卷烟厂技术改造项目联合工房钢格栅吊顶防火涂料工程二、承包范围：武汉卷烟厂技改项目联合工房钢格栅吊杆、主次龙骨托盘及连接件面积约34000㎡三、技术要求：按甲方与武汉中烟工业有限责任公司（一下简称业主）签订的《武汉卷烟厂技改项目联合工房钢格栅吊顶工程合同》及设计院确认施工图纸中防火涂料技术要求执行，品牌、颜色等应得到业主批准方可使用。第二条工程造价及承包方式一、工程造价：1、综合单价元/㎡×面积34000㎡2、工程总造价：大写（人民币）：小写¥元注：以上工程总造价为暂定价，综合单价为不变价。最终结算按实际面积为准。二、承包方式：工程总体包干，即包工、包料、包工期、包验收、包安全。三、防火等级：《建筑工程设计规范》一级。（按甲方技术要求为准，耐火时间1.5小时）第三条工期一、开工日期：2016年3月5日竣工日期：2016年5月10日（或以甲方通知为准）二、本工程总工期为70天。第2页三、如遇下列情况，经甲方确认，工期顺延。1、在施工过程中甲方对工程发生大的改动，经乙方确认同意，确定工程量、变动价位及竣工日期。2、由于进出口情况发生变化而导致的货源紧缺，经甲方确认许可顺延工期。3、甲方未按合同规定的相关条文付款而导致的施工进度缓慢，经双方协商顺延工期。4、因不可抗力而导致的工程停工。第四条双方责任一、甲方责任：1、合同生效三日内，甲方应将工程情况向乙方进行技术交底。2、钢结构施工现场应具备防火涂装施工条件，保证施工现场的三通一平。3、甲方负责协调有关部门保证正常施工。4、甲方变更设计时，应提前通知乙方，另定补充合同及内容。5、负责工程款项的按时支付，以及其它相关甲方必须出具的内容。二、乙方责任：1、遵守总包方（中建三局）及业主的管理规定。工程不允许转包、分包。2、供货清单组织货源、制定施工方案、完成工程进度、报送甲方审定。乙方负责提供相关资质资料，甲方负责组织工程竣工验收。3、根据施工方案，精心组织施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期。4、乙方应采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。如乙方人员发生安全事故全部责任自负。5、作好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方。6、乙方进场施工人员必须服从甲方现场管理，遵守工地各项规章制度。作好施工现场的管理，维持现场的清洁，器材堆放整齐，及时清除垃圾。7、施工进度应满足甲方施工要求，总工期不能超出甲方与业主单位签订的合同要求。进场时间以接到甲方项目部通知三日内进场。若因甲方原因工期顺延，需甲方现场项目经理签证认可方能顺延，若因乙方原因工期延误，则每拖延一天赔偿500元一天的违约金。第五条工程款支付和结算1、本工程无预付款。2、工程进度款支付：每月18号前完成工程量，经甲方、总包、监理认可后，付至已完成工程量工程款的80%。3、竣工结算甲方钢格栅工程办理竣工结算审计且移交相关材料后支付至结算总价的95%；结算总价的5%作为质保金（质保期二年），自甲方钢第3页格栅工程防火涂料验收合格之日起满二年后60天内如无质量问题剩余部分一次性支付（不计利息）。4、变更价款支付：设计变更、现场签证部分按业主方《工程资金支付管理办法》中的规定执行。即：变更部分的工程款支付不得超过工程变更费用的60%，待工程竣工结算审计确认后再支付至审定金额的95%，剩余5%做为质保金，待缺陷责任期（24个月）满无质量问题。一次性结清。5、支付工程款时乙方应向甲方提供防火涂料工程发票。第六条工程竣工验收一、工程竣工验收以现行国家有关规范为标准，参照产品检测报告，有消防质检部门进行验收。乙方应负责其施工范围内的工程质量和验收，保证消防部门验收合格，（同时，如验收不合格，乙方无条件进行整改，直至验收合格为止，如因为乙方的原因造成工程总承包方及业主单位罚款由乙方承当。）二、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方收到资料后递交业主，业主无异议后视为合格。乙方在规定时间内出具本工程消防验收合格意见书。第七条、违约责任：1、凡由于乙方的责任而影响工程质量，造成的(不可抗力原因除外)经济损失由乙方承担。2、甲方未按合同规定程序付款而造成乙方停工，由甲方承担其相应责任。第八条、甲方有义务协助乙方保护尚未完工且已到甲方施工现场的乙方财产。因甲方拖延付款所导致的设备保护费用、设备折旧费用、人力工资等其他费用由甲方全额负担。第九条、质保期维修：1、由于乙方原因造成的质量问题，乙方无条件维修。2、由于业主及其他施工方原因或其他不可预见原因造成的质量问题，甲乙双方配合向业主及责任方签证索要维修费用。第十条、本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。第十一条、在合同履行过程中若发生争议，应本着实事求是的原则，协商解决，不能解决时，由合同签约地所在地人民法院裁决。第十二条、本合同签订后单方面终止合同，违约方须支付对方合同价款总金额的10%的违约金。第十三条、若甲方有正当理由要求延期付款，甲方必须出具书面证明方可延期，甲方无正当理由要求延期付款，按同期银行利率的两倍收息，计入欠款总额，在规定时限内必须付清。第十四条、本合同经双方签字盖章后生效，至结清尾款，自行失效。第十五条本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代理人：委托代理人：电话：电话：第4页帐号：帐号：合同签订日期：年月日合同签订地点：重庆市本合同共伍页第5页',)