工地木工承包合同(6篇),工地木工合同

('工地木工承包合同经甲乙双方协商，甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方共同遵照执行。一、承包范围：该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等，主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作，线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。二、工期：____年____月____日至____年____月____日，总工期为天。三、质量标准：工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。四、图纸：甲方在劳务分包工作开始时，向乙方提供图纸一套。在施工过程中，如图纸不够用由乙方自行解决。五、承包价格：按上述承包内容，采取按实际建筑面积计算，每平方以元计价付款，施工期间，乙方每完成一层主体工程，预借本层建筑面积%的工资，其余款项待该工程竣工验收合格后月内付清。六、劳务报酬支付：每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的____%付款，剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起月内付清。第1页共21页七、双方义务甲方义务：1、向乙方提供施工图纸及技术资料，负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。2、负责对乙方提供的工程所需材料表、机械设备计划进行审批。3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备，临时设施。4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。5、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方的工作，确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。7、负责楼层主要轴线的定位，楼层标高的传递引上工作。乙方义务：组织相应的熟练工人投入工作，负责完成主体验收工作，自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。1、接受甲方的全面管理，听从现场管理人员的指挥，分项工程自检合格必须报甲方进行验收。2、严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业计划，投入足够的人力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格按照有关单位对施工现场的管理规定，做到文明施工。3、工程所需材料机械设备应提前一周上报计划，否则造成的损失由乙方自负。第2页共21页4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后，所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。5、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。7、负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。8、由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。八、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，听从甲方的指挥，做好必要安全防护措施，消除事故隐患。施工期间发生的一切安全故事由乙方负责。2、乙方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。九、禁止转包或再分包乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人，否则乙方将依法承担责任。十、其它1、甲方(1)对施工中发生变更、更改部位提前通知乙方，如因甲方通知不及时而造成乙方损失的按实际发生的工程量赔偿。(2)乙方如在甲方规定的时间内，人员组织不到位或施工质量、工期达不到甲方的要求，甲方有权更换队伍并解除劳务合同。正常施工中乙方带班人员如不服从甲方管理甲方有权要求乙方在____日内另外更换带班人员。第3页共21页2、乙方(1)乙方按双方约定的工期、质量、安全进行施工、除特殊情况外，工期每拖延一天罚款元，并按甲方要求采取措施进行补救，否则甲方有权采取必要的措施进行施工。质量达不到合同约定的标准时，造成的一切损失由乙方承担。(2)乙方必须做到每天清理现场，料物堆放整齐，现场文明、整洁。同时乙方不能因甲方一时的资金不到位而停工，否则造成的一切损失由乙方承担。(3)乙方在施工中要团结友爱，不得打架斗殴，损害公共形象，如出现类似事件视情节严重程度进行处理。爱护公共物资，如丢失、损坏按双倍赔偿。(4)乙方因管理不善造成的质量返工浪费按价赔偿，质量造成的罚款由乙方自负，甲方在付款中扣除。(5)从业人员应健康，不得雇用劳动法规定不得从事该专业的工人。十二、本合同未尽事宜双方协商解决并依文字形式补充为准。本合同一式贰份，甲、乙方各一份，双方签字生效，工程款支付完毕自行失效。甲方：乙方____年____月____日工地木工承包合同（二）工程名称：甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方共同遵照执行。第4页共21页一、承包范围：该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等，主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作，线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。二、工期：____年____月____日至____年____月____日，总工期为天。三、质量标准：工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。四、图纸：甲方在劳务分包工作开始时，向乙方提供图纸一套。在施工过程中，如图纸不够用由乙方自行解决。五、承包价格：按上述承包内容，采取按实际建筑面积计算，每平方以元计价付款，施工期间，乙方每完成一层主体工程，预借本层建筑面积%的工资，其余款项待该工程竣工验收合格后月内付清。六、劳务报酬支付：每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的____%付款，剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起月内付清。七、双方义务甲方义务：第5页共21页1、向乙方提供施工图纸及技术资料，负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。2、负责对乙方提供的工程所需材料表、机械设备计划进行审批。3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备，临时设施。4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。5、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方的工作，确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。7、负责楼层主要轴线的定位，楼层标高的传递引上工作。乙方义务：组织相应的熟练工人投入工作，负责完成主体验收工作，自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。1、接受甲方的全面管理，听从现场管理人员的指挥，分项工程自检合格必须报甲方进行验收。2、严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业计划，投入足够的人力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格按照有关单位对施工现场的管理规定，做到文明施工。3、工程所需材料机械设备应提前一周上报计划，否则造成的损失由乙方自负。4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后，所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。第6页共21页5、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。7、负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。八、安全施工与检查九、禁止转包或再分包十、其它1、甲方2、乙方甲方：乙方____年____月____日工地木工承包合同（三）甲方负责人：乙方负责人：依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就万源市新店高山移民安置房木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。第一条工程概况工程名称：万源市新店高山移民安置房工程地点：万源市新店乡第二条工程承包单价及范围第7页共21页1、按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。第三条、工程工期1、工期要求：如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施)，并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。3、若延期一天工期，罚款元;提前一天奖励第五条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。第六条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。2、协调现场工作关系。3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。第8页共21页5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备。第七条乙方责任与义务1、遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理，以便备查。4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。第9页共21页7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月____日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)，违反规定时按相关制度处罚。9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。第八条履约保证金的缴纳及返还1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程的劳务履约保证金壹万元整(此履约保证金不计息)。2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。3、履约保证金的返还：主体竣工验收合格后返还。第九条环境保护、安全生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对第10页共21页现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。第十条材料、设备的管理乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。第十一条结算办法及付款方式按月进度拨付已完工程量的工程款___%;余款在工程竣工验收合格后，除留质量保修金___%，其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。第十二条施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。第11页共21页第十四条保险1、保险费用由甲方负责。2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失;所发生的费用由乙方承担伍万元以内。第十五条争议1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。第十六条不可抗力1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。第十七补充条款1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。第十八条合同未尽事宜，本着公平公正协商解决。第十九条合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，甲、乙双方签字、盖章生效。工地木工承包合同（四）乙方：第12页共21页根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就木工单项工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务、权力和责任。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、工程价款：二、承包方式包工不包料，甲方只提供材料。三、施工承包范围本工程具体范围包括：防水圈及构造柱的模板支护。自用用材料的装卸及吊用，所用材料清理(废料)，文明施工的清扫，废料的运输处理。四、工程文明管理1、必须严格服从现场施工人员的管理，确保劳动力充足，保质保量按时完成任务。2、乙方在甲方保管室领用的材料，要妥善保管，做好防水、防火、防盗措施，否则照价赔偿;施工时要精确计划好实际的用料，不得造成浪费，否则赔偿所浪费的材料损失。4、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足，不能满足甲方施工要求，甲方有权责令乙方立即退场，并更换其他施工队伍，由此给甲方造成的一切损失和费用，均由乙方全部承担，甲方不付给乙方任何费用。五、安全管理第13页共21页1、乙方人员必须参加并接受三级安全教育，遵守《安全操作规范》，上报在现场人员花名册，附【身份证复印件】和接受安全教育的签字单一份。2、乙方负责人承担劳务承包方的第一安全负责人，必须签订安全承包合同。3、乙方未按操作规程施工或违规违章操作造成任何伤亡事故的均由乙方自行处理和负责，并承担相关法律责任和一切费用。六、甲方权力、义务及责任1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作。2、负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。3、负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。4、甲方负责解决施工中出现的各种技术问题。5、甲方负责安排技术人员组织各级领导、监理，对分项工程的验收。七、乙方权力、义务及责任1、乙方要自觉服从甲方的管理，做到文明施工、安全施工。2、负责强化安全生产意识，跟班检查存在安全隐患，杜绝不安全事故发生，落实甲方所发的书面安全要求措施，有权杜绝一切违章指挥和冒险作业。3、乙方负责人是安全生产的第一负责人，严格执行职业健康，安全规范，提高安全生产效率对违纪人员应果断处理，并责令退场。4、乙方严禁使用传染病、童工、老、弱、病、残及智力低下的人员。八、违约责任及措施1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过，并在规定的时间内完成施工各项任务。2、因乙方原因中途退场或停工，甲方只按乙方所完成的工作量结算付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。第14页共21页九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，具同等法律效力，合同条款履行完毕时，本合同自行终止。十、补充协议：_________________________________________________。甲方(签章)：__________乙方(签章)：______________年____月____日____年____月____日工地木工承包合同（五）甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为了高效、优质、安全按时顺利的完成K____7食堂工程，经双方协商，甲方将该工程整个模板工程承包给乙方，具体条件如下：一、承包范围：本工程设计施工图范围内(包括本施工图纸内的所有变更部分)的模板制作、安装、拆除及扫尾工程和模板起钉、下车、归堆，内脚手架的搭拆及归堆;基础用旧模板转运上下车灯;基础、主体后浇带、屋面女儿墙、门窗边夹墙柱;圈梁等部位的二次结构，包括调运周边模板，膨模的砼修复处理，楼板预留洞口的防护等。铁丝、铁钉乙方购买，丝杆、镰刀卡甲方提供乙方保管，在施工过程中如有损失乙方赔偿。二、责任范围：1、安全要求：乙方施工人员必须服从甲方现场负责任管理，文明施工、安全生产，若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切安全事故都由乙方负责;若甲方达不到安全生产、文明施工条例设施的由甲方负责。第15页共21页2，质量要求：乙方必须有一个技术人员配合甲方施工人员按规范施工放线、测量，在施工过程中若工程质量达不到要求，乙方无条件返工，工料损失全部由乙方负责。3、每层主体结构强度达到要求才能拆模，拆模时模板必须清理干净，打脱模剂，不得四处散放或堆积于楼层上。4、模板轴线的偏差及模板的垂直度、平整度必须在规范要求范围以内，如超出范围，每处扣100;有膨模的，每处扣100_______元;梁下口有飞机翅膀的，每处扣___元;如无上述现象的，达到要求的每层班组奖励___元。整栋楼完工无安全事故的，奖励班组___元。5、乙方在承包期间各自施工的分部分项工程质量，综合评定为不合格的，由甲方罚乙方___元，其罚款金额由甲方在乙方承包金额中扣除。6、乙方必须严格按甲方编制的施工进度计划施工，未完成的必须加班，因乙方责任每延误一天，罚款___元。以上罚款如初次违反，按上述标准的___%执行，再违反按此标准加倍。7、乙方在施工中，梁、柱、板模板要保证横平竖直，木工完后报监理施工员验收合格后方可浇灌。8、乙方不能履行合同，因进度、质量达不到要求甲方有权勒令乙方中途退场，甲方按完成工程量的___%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人造成的损失。因乙方自身原因中途退场，甲方按完成工程量的___%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人损失费。乙方停工待料，由甲方负责，由此引发的经济纠纷，由双方协商解决，或在地方法院及主管部门协商处理。9、施工中所有机具、用具、安全帽及电线全部由乙方负责。甲方电源只提供二级配点箱。第16页共21页三、工程期限：从开工之日起必须按时完成每周工程量。主体结构进度计划编制好后，必须严格按此计划完成。如未完成，按本合同规定进行处罚。四、结算方式：K____7食堂工程总包干价___元/m___元大写每平方伍拾元整。五、付款方式：工程施工至基础验收后，甲方按月支付当月完成工程量___%，主体结构封顶及二构工程完工支付合同总价的___%，余款年内付清。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自甲乙双方签字之日起生效。甲方(签字)乙方(签字)____年____月____日____年____月____日工地木工承包合同（六）甲方(简称甲方)乙方(简称乙方)：经甲乙双方共同协商，甲方愿将以包清工形式将祥和苑13____楼工程的施工任务承包给乙方完成施工任务。根据有关的法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，签订劳务合同，内容如下一、工作内容1.本工程木工模板的全部主项工作内容，包括设计图纸及工程联系单变更单内的所有模板制作，塔吊基础模板支拆、内模钢管的搭拆工作，止水条安装，涂模剂，粘胶粘带等均由乙方自行负责。2.13____楼的所有木工工作(特注意：炸模、错位的混凝土面的凿着以及炸模流的混凝土清理利用工作)。第17页共21页二、小型工具1.(包括电锯、手锯、电钻、铁钉、铁丝、步步紧、点钨灯、翘棍、锤子、钻子、脱模剂、胶粘带等木工一切用具全部乙方自行负责)。1.三级配电(从二级配电厢到工具的线路)2.承包价格按建筑面积计算/平方米。元/平方米。3.包括劳保福利、劳动用品、雨衣、雨鞋、防暑饮料、防冻取暖。4.包括非生产用工、开会、学习、质量、安全培训、探亲等用工，临时停电停水，间隔用工短时间停工待料误工费及个人所得税。5.包括人员组织用工，工地之间转移用工，二次搬运工，材料到场卸车。6.本工程不再发生材料超过距离及二次搬运费用。7.必须按项目部周、月部位及总施工进度进行计划，确保足够劳动力及时完成施工计划。8.甲方如需用工，大工每小时元。三、工作要求1.按项目部计划，班长签字认可，推迟一天罚___元/天。2.本作业队进场后、队长(合同签字人)应经常在现场，并下设1名带班人员，每月在现场不少于28天，每缺勤一天罚款___元/天。3.拆除材料堆放整齐，铁钉拆除，做好文明施工。4.搞好宿舍卫生，禁止赌博偷盗、打架斗殴等不法行为发生，严禁带家属进入施工现场，严禁私自烧菜做饭，严禁乱拉接电线，乙方人员在施工现场或宿舍区发生斗殴、偷盗、火灾事件，甲方除交公安机关处理外，不论正确、错误按___元/次罚款。5.严禁在施工现场内随地大小便。第18页共21页6施工现场每班组要求服装统一，必须戴安全帽。7.按规范要求施工，严把质量关，杜绝质量事故发生。8.质量事故处罚在500_______元一次。四、消防管理1、班组内必须执行消防制度，对每个职工进行消防教育。2、严格实行动火申报手续，木工车间严禁烟火，确保消防安全。3、加强对易燃易爆的使用管理及工作。4、消防器材不得挪作它用。五、材料管理1、班组必须做好材料领用、使用工作、不得随意浪费。2、材料超支部分均由乙方承担。3、木板、钢管等周转材料不得随意冲割、随意损坏，发生者按实际发的数量，以一罚十对乙方进行处罚。4、乙方必须做好施工部位落手清工作，否则甲方有权另派人员管理、清理。费用每工按协议单价1.5倍计算从乙方中抵扣。六、付款方式1、±0.00以上完成七层后一周内付已完成工作量的____%结构封顶付已完成工程量的____%，结构验收通过后一周内付已完成工程量9____%，余款在结构中级验收后一个月内一次性付清全部工程款。乙方必须确保本班组工人工资每月结清。七、风险金额预交保证书本工程缴纳保证金捌万元(其中质量___%，安全___%，文明施工___%)，如不按合同遵守条款，按相关制度处理罚款。第19页共21页八、乙方责任1、乙方必须制定班组安全员，负责班组安全生产、治安、保卫工作，每天做好班前安全教育，并做好记录，每月底结账前交项目部检查，否则不予结账。2、班组必须和工人签订劳动合同，交项目部壹分包括身份证复印件。2、施工期间班组长必须每天都到位，特殊情况安排好班组人员工作，并向项目部施工人员请假。班组长必须参加项目部的周例会，如无故不参加周例会的罚款500/次。3、周转材料服从项目部统一安排。九、违约责任1、乙方施工期间未按协议完成质量、安全、进度、成本等内容或出于自身原因不能完成甲方下达计划或工程质量低劣、安全事故频繁、班组管理混乱。甲方有权勒令退场，并结算实际工程量的___%，损失由乙方支付。乙方未归协议内容施工，甲方有权另组支队伍进场，发生点工按协议单价1.5倍计算，并相应从乙方工程款抵扣。2、乙方施工人员若不服从项目部统一指挥，违章施工，看情节轻重50_______元不等的罚款，情节严重者，清退出场十、劳务保护、事故责任处理费用1、不允许强迫工人做没有安全保障的工作，若有发现，追究责任人，清退出场。2、事故处理一般责任与轻伤处理费在陆仟元以内班组承担，责任分清，追究责任人。十一、补充内容未尽事宜，另协商解决。本协议和承诺书同时具有法律责任。第20页共21页本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，备项目部一份，双方签字后风险金交后当天生效，结清价款自行失效。项目负责人：(盖章)班组长：(盖章)身份证编码：__________身份证编码：__________电话：__________电话：__________签订日期：____年____月____日第21页共21页',)